2024年电力工程建设项目施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年电力工程建设项目施工合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条合同项目2.1项目名称2.2项目地点2.3项目内容2.4项目规模第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式3.4支付时间表第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条工程质量5.1质量标准5.2质量保证5.3质量检验第六条材料和设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料和设备验收第七条施工安全7.1安全标准7.2安全措施7.3安全事故处理第八条知识产权保护8.1知识产权归属8.2知识产权保护措施第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任第十条违约责任10.1发包人违约10.2承包人违约10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构第十二条合同的变更和解除12.1变更条件12.2解除条件12.3变更和解除的程序第十三条合同的终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序第十四条合同的附则14.1合同的生效14.2合同的期限14.3合同的份数第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人全称：____________1.1.2注册地址：____________1.1.3法定代表人：____________1.1.4联系电话：____________1.2承包人1.2.1承包人全称：____________1.2.2注册地址：____________1.2.3法定代表人：____________1.2.4联系电话：____________第二条合同项目2.1项目名称：2024年电力工程建设项目2.2项目地点：____________2.3项目内容：包括但不限于电力工程的设计、施工、设备安装、调试、验收等全部工作。2.4项目规模：____________第三条合同价格3.1合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元3.2价格调整：合同总价根据____________调整，具体调整方式见附件。3.3支付方式：3.3.1发包人应按合同约定的付款节点，以银行转账的方式向承包人支付合同价款。3.3.2每次支付前，承包人应向发包人提交金额准确的发票及相关支付资料。3.4支付时间表：详见附件。第四条合同工期4.1开工日期：____________4.2竣工日期：____________4.3工期延误：4.3.1因承包人原因导致工期延误的，承包人应承担由此产生的一切责任和损失。4.3.2因发包人原因导致工期延误的，发包人应按合同约定向承包人支付违约金。第五条工程质量5.1质量标准：工程质量应符合国家及行业相关标准、规范要求。5.2质量保证：承包人应对工程质量承担永久性责任，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。5.3质量检验：工程质量检验按合同约定进行，检验不合格的，承包人应立即进行整改，并承担整改费用。第六条材料和设备6.1材料供应：发包人负责提供合同约定的材料，并承担相应的费用。6.2设备供应：承包人负责提供合同约定的设备，并承担相应的费用。6.3材料和设备验收：双方应按合同约定共同进行材料和设备的验收，验收合格的，方可用于工程。第八条知识产权保护8.1知识产权归属：发包人拥有工程项目的知识产权，包括但不限于专利权、著作权等。8.2知识产权保护措施：承包人应按发包人的要求，对涉及知识产权的部分进行保护，防止泄露。第九条保密条款9.1保密内容：包括但不限于工程项目的技术资料、商业秘密、合同条款等。9.2保密期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日起计算，期限为____年。9.3违约责任：泄露保密信息的一方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十条违约责任10.1发包人违约：发包人未按合同约定支付价款、延迟支付或未提供合同约定的条件等，应承担违约责任。10.2承包人违约：承包人未按合同约定完成工程、延迟竣工或工程质量不符合约定等，应承担违约责任。10.3违约赔偿：违约方应向守约方支付违约金，违约金计算方式详见附件。第十一条争议解决11.1.1提交__________仲裁委员会仲裁；11.1.2向__________人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构：选定的仲裁委员会或人民法院。第十二条合同的变更和解除12.1变更条件：合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。12.2解除条件：合同履行过程中，如发生不可抗力等法定解除情形，双方可协商解除合同。12.3变更和解除的程序：变更或解除合同应遵循相关法律法规的规定，并办理相应的书面手续。第十三条合同的终止13.1合同终止条件：合同履行完毕、双方协商一致解除或依法终止。13.2合同终止程序：合同终止后，双方应按照合同约定办理相关手续，包括但不限于工程验收、结算等。第十四条合同的附则14.1合同的生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.2合同的期限：本合同有效期为____年，自合同生效之日起计算。14.3合同的份数：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入1.1定义：第三方是指除甲乙方以外的其他主体，包括但不局限于中介方、咨询方、监理方、政府监管机构等。1.2第三方职责：第三方应按照合同约定和相关法律法规的规定，履行其职责，确保工程的顺利进行。第二条第三方选择2.2选择程序：甲乙双方应共同协商选择第三方，并在合同中明确第三方的权利和义务。第三条第三方费用3.1第三方费用：第三方所需的费用由甲乙双方按照合同约定承担。3.2费用支付：甲乙双方应按照合同约定及时支付第三方费用。第四条第三方权利和义务4.1第三方权利：第三方有权按照合同约定获得相应的费用和报酬。4.2第三方义务：第三方应按照合同约定和相关法律法规的规定，履行其职责，确保工程的顺利进行。第五条第三方责任5.1第三方责任限额：第三方应对其履行合同过程中产生的损害承担有限责任，责任限额详见附件。5.2第三方责任划分：第三方应对其职责范围内的事项承担责任，对于非职责范围内的事项，第三方不承担责任。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲乙方：第三方应服从甲乙双方的指挥和监督，按照合同约定履行其职责。6.2第三方与工程：第三方应保证其提供的服务与工程的质量、安全、进度等要求相符合。第七条第三方违约处理7.1第三方违约：第三方未按合同约定履行其职责的，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。7.2违约处理程序：甲乙双方应按照合同约定处理第三方违约事宜。第八条第三方解除合同8.1第三方解除合同：合同履行过程中，第三方如有合理理由要求解除合同的，应向甲乙双方提出书面申请。8.2解除程序：甲乙双方应协商确定解除合同的具体事宜，包括但不限于第三方费用的支付等。第九条第三方更换9.1第三方更换条件：合同履行过程中，甲乙双方认为第三方不符合合同约定或不能胜任工作的，可以要求更换第三方。9.2更换程序：甲乙双方应协商确定更换第三方的事宜，包括但不限于新第三方的选择和费用的承担等。第十条第三方介入对合同其他条款的影响10.1第三方介入不影响甲乙双方之间的合同权利和义务。10.2第三方介入不影响甲乙双方对工程的质量、安全、进度等要求的履行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同总价和价格调整明细表附件二：支付时间表附件三：工程质量标准和要求附件四：材料和设备供应明细表附件五：施工安全标准和要求附件六：知识产权保护协议附件七：保密协议附件八：第三方服务协议附件九：违约金计算方式附件十：工程验收标准和方法附件十一：合同变更和解除协议附件十二：争议解决方式选择协议附件十三：第三方责任限额明细表附件十四：合同履行过程中涉及的法律法规清单说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发包人未按约定时间支付价款或延迟支付。2.发包人未提供合同约定的工程条件或提供的条件不符合要求。3.承包人未按约定时间完成工程或工程质量不符合要求。4.承包人未按约定提供材料或提供的材料不符合要求。5.双方未按约定履行合同义务，导致工程进度延误或质量问题。违约责任认定标准：1.违约金：按照附件九中的违约金计算方式进行计算。2.损失赔偿：根据实际损失情况进行计算，包括但不限于工程进度延误造成的损失、质量问题导致的修复费用等。示例说明：如果发包人延迟支付价款，根据附件九的违约金计算方式，承包人可以要求发包人支付违约金。如果发包人的延迟支付导致承包人无法按时完成工程，承包人可以要求发包人支付因延迟导致的损失赔偿。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指甲乙双方签订的2024年电力工程建设项目施工合同。2.发包人：指合同中约定的电力工程项目的业主或委托人。3.承包人：指合同中约定的承担电力工程项目施工的法人或其他组织。4.第三方：指合同中约定的除甲乙双