2024庭院多功能活动场地施工与租赁合同3篇_第1页
2024庭院多功能活动场地施工与租赁合同3篇_第2页
2024庭院多功能活动场地施工与租赁合同3篇_第3页
2024庭院多功能活动场地施工与租赁合同3篇_第4页
2024庭院多功能活动场地施工与租赁合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩67页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024庭院多功能活动场地施工与租赁合同本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期及地点1.3合同标的及用途1.4施工期限及进度安排1.5施工质量要求及验收标准1.6施工过程中的安全及环保要求1.7施工过程中的变更及调整1.8施工过程中的费用及支付方式1.9施工过程中的材料及设备供应1.10施工过程中的沟通及协调1.11施工过程中的争议解决1.12验收及交付1.13租赁期限及租金1.14租赁期间的维护及保养1.15违约责任及处理1.16合同解除及终止1.17合同的附件及补充协议1.18合同的生效及终止1.19合同的签署及生效日期1.20合同的保管及送达第一部分:合同如下:1.1合同双方基本信息1.1.1甲方(施工方):名称、住所、法定代表人、联系方式1.1.2乙方(租赁方):名称、住所、法定代表人、联系方式1.1.3合同签订日期:____年____月____日1.1.4合同签订地点:____市____区____街道____号1.2合同签订日期及地点1.2.1本合同于____年____月____日在____市____区____街道____号签订。1.3合同标的及用途1.3.1甲方承诺按照乙方要求,在____市____区____街道____号庭院内施工建设多功能活动场地。1.3.2施工后的场地将用于举办各类活动,包括但不限于体育赛事、文艺演出、教育培训等。1.4施工期限及进度安排1.4.1本合同施工期限为____个月,自____年____月____日起至____年____月____日止。1.4.2施工进度安排如下:第一个月:完成场地平整及基础建设;第二个月:完成场地主体结构施工;第三个月:完成场地配套设施安装;第四个月:完成场地绿化及景观布置;第五个月:完成场地验收及交付。1.5施工质量要求及验收标准1.5.1甲方应按照国家及行业相关标准进行施工,确保施工质量符合乙方要求。1.5.2验收标准:结构安全、牢固,无裂缝、变形等质量问题;面层平整、光滑,无明显瑕疵;配套设施安装齐全、完好,功能正常;绿化及景观布置美观、协调。1.6施工过程中的安全及环保要求1.6.1甲方在施工过程中应严格遵守国家及地方有关安全生产和环境保护的法律、法规及标准。1.6.2甲方应采取有效措施,确保施工现场的安全和环保,防止对周边环境造成污染。1.7施工过程中的变更及调整1.7.1在施工过程中,如遇不可抗力或设计变更等原因,需对施工期限、进度、质量要求等进行调整,双方应协商一致并签订补充协议。1.8施工过程中的费用及支付方式1.8.1本合同施工总费用为人民币____元整。1.8.2支付方式:预付款:合同签订后____个工作日内支付人民币____元;进度款:按施工进度分期支付,每次支付人民币____元;验收合格后支付尾款:人民币____元。1.9施工过程中的材料及设备供应1.9.1甲方负责提供施工所需的材料及设备,并保证其质量符合合同要求。1.9.2乙方有权对甲方提供的材料及设备进行检查,如不符合要求,甲方应立即更换。1.10施工过程中的沟通及协调1.10.1双方应建立有效的沟通机制,确保施工过程中的信息畅通。1.10.2任何一方发现施工过程中存在问题,应及时通知对方,并共同协商解决。1.11施工过程中的争议解决1.11.1双方在施工过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。1.12验收及交付1.12.1甲方应按照合同约定完成施工任务,乙方应在验收合格后接收场地。1.12.2验收不合格的,甲方应在接到通知后____个工作日内进行整改,直至验收合格。1.13租赁期限及租金1.13.1本合同租赁期限为____年,自____年____月____日起至____年____月____日止。1.13.2租金为人民币____元/月,租金支付方式为每月____日支付。1.14租赁期间的维护及保养1.14.1乙方应负责场地的日常维护及保养,确保场地设施的正常使用。1.14.2乙方不得擅自改变场地结构及用途,如需改变,应经甲方同意。1.15违约责任及处理1.15.1任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。1.15.2违约责任的承担方式包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。1.16合同解除及终止1.16.1在合同履行过程中,如遇不可抗力或其他法定情形,双方可协商解除合同。1.16.2合同解除后,双方应按照约定处理善后事宜。1.17合同的附件及补充协议1.17.1本合同附件包括但不限于设计图纸、施工方案等。1.17.2双方可根据实际情况签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。1.18合同的生效及终止1.18.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。1.18.2本合同租赁期限届满或双方协商一致解除合同后终止。1.19合同的签署及生效日期1.19.1本合同一式____份,甲乙双方各执____份,自双方签字(或盖章)之日起生效。1.20合同的保管及送达1.20.1本合同由甲方保管一份,乙方保管一份。1.20.2本合同签订后,甲方应将合同副本送达乙方。8.1甲方在施工过程中,如因自身原因导致工期延误,每延误一日,应向乙方支付相当于每日租金____%的违约金。如延误超过____日,乙方有权解除合同,并要求甲方承担因此造成的全部损失。8.2乙方在租赁期间,如因自身原因提前解除合同,应提前____日通知甲方,并支付相当于剩余租赁期限租金____%的违约金。8.3如因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担违约责任,但应及时协商处理善后事宜。8.4甲方在施工过程中,如因施工质量问题导致乙方遭受损失,应承担赔偿责任,包括但不限于修复费用、停业损失等。8.5乙方在使用场地过程中,如因自身原因造成场地设施损坏,应负责修复或赔偿。8.6本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。8.7双方在履行合同过程中发生的争议,应本着友好协商的原则解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.8本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年。8.9本合同一式____份,甲乙双方各执____份,具有同等法律效力。8.10合同的解除或终止,不影响双方在合同有效期内已经履行的义务和已发生的权利。8.11本合同未尽事宜,按照国家有关法律法规执行。8.12本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,甲方应在合同生效后____个工作日内向乙方提供场地。8.13乙方在租赁期间,如需将场地转租给第三方,应事先取得甲方书面同意,并确保第三方遵守本合同约定。8.14本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,任何一方不得擅自变更或转让本合同。8.15本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力,与本合同具有同等法律效力。8.16本合同签订后,双方应妥善保管,任何一方不得泄露合同内容。8.17本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,甲乙双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。8.18合同的解除或终止,不影响双方在合同有效期内已经履行的义务和已发生的权利。8.19本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,任何一方不得擅自变更或转让本合同。8.20本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,甲乙双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。第二部分:第三方介入后的修正9.1第三方介入的定义9.1.1本合同中所述的第三方,是指除甲乙双方以外的,在合同履行过程中提供专业服务、咨询、中介、监理等服务的自然人、法人或其他组织。9.2第三方介入的必要性9.2.1在合同履行过程中,如遇甲乙双方无法解决的问题,或需要专业的第三方提供支持时,可引入第三方介入。9.3第三方介入的条件9.3.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订书面协议。9.3.2第三方应具备相应的资质和经验,能够胜任介入任务。9.4第三方介入的职责9.4.1第三方应根据甲乙双方的要求,提供专业服务、咨询、中介、监理等。9.4.2第三方应遵循诚实信用原则,维护甲乙双方的合法权益。9.5第三方介入的权限9.5.1第三方在介入过程中,有权查阅、复制与介入事项有关的文件、资料。9.5.2第三方有权向甲乙双方提出建议,但不得代替甲乙双方作出决策。9.6第三方介入的费用9.6.1第三方介入的费用由甲乙双方协商确定,并在合同中明确。9.6.2第三方介入的费用支付方式由甲乙双方在合同中约定。9.7第三方介入的期限9.7.1第三方介入的期限由甲乙双方在合同中约定,并根据实际情况进行调整。9.8第三方介入的终止9.8.1第三方介入期满或完成约定任务后,介入终止。9.8.2第三方介入过程中,如甲乙双方协商一致,可提前终止介入。9.9第三方责任限额9.9.1第三方在介入过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。9.9.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,但不得超过合同总金额的____%。9.10第三方与其他各方的划分说明9.10.1第三方在介入过程中,仅对甲乙双方负责,不直接与施工方或其他第三方发生合同关系。9.10.2第三方介入的费用由甲乙双方承担,不得向施工方或其他第三方收取。9.10.3第三方介入过程中,如需与施工方或其他第三方沟通,应通过甲乙双方进行。9.11第三方介入的保密义务9.11.1第三方在介入过程中,对甲乙双方的商业秘密、技术秘密等负有保密义务。9.11.2第三方不得泄露、传播或利用甲乙双方的保密信息。9.12第三方介入的争议解决9.12.1第三方在介入过程中,如与甲乙双方发生争议,应通过协商解决。9.12.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.13第三方介入的合同变更9.13.1第三方介入期间,如需变更介入内容、期限、费用等,应经甲乙双方协商一致,并签订书面协议。9.14第三方介入的合同解除9.14.1第三方介入期间,如遇不可抗力或其他法定情形,导致介入无法继续,甲乙双方可协商解除介入协议。9.14.2解除介入协议后,第三方应立即停止介入活动,并按照约定处理善后事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸:包括但不限于平面图、立面图、剖面图、设备布置图等,需详细标注尺寸、材料、颜色等信息。2.施工方案:包括施工工艺、施工流程、质量保证措施、安全措施、环保措施等。3.施工进度计划:包括各阶段施工时间、关键节点、预期完成时间等。4.施工合同:甲乙双方签订的施工合同副本。5.材料设备清单:包括材料名称、规格、型号、数量、供应商、价格等信息。6.验收报告:包括验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。7.租赁合同:甲乙双方签订的租赁合同副本。8.租金支付凭证:包括支付时间、金额、收款人等信息。9.维护保养记录:包括维护保养时间、内容、责任人等信息。10.违约责任认定及处理意见:包括违约行为、责任认定、处理措施等。11.第三方介入协议:包括第三方介入内容、期限、费用、职责等。12.补充协议:包括合同变更、补充条款、争议解决等。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定:工期延误:每延误一日,支付相当于每日租金____%的违约金。施工质量不合格:承担修复费用、停业损失等赔偿责任。未按约定提供材料及设备:承担材料及设备费用及相应的违约责任。2.乙方违约行为及责任认定:提前解除合同:支付相当于剩余租赁期限租金____%的违约金。使用场地不当:承担场地设施损坏的修复或赔偿责任。未按时支付租金:支付滞纳金,并承担相应的违约责任。3.第三方违约行为及责任认定:未履行职责:承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。泄露保密信息:承担相应的赔偿责任。示例说明:甲方在施工过程中,因自身原因导致工期延误3天,应支付乙方相当于每日租金2%的违约金,共计人民币____元。乙方在使用场地期间,因举办活动造成场地设施损坏,应承担修复费用人民币____元。全文完。2024庭院多功能活动场地施工与租赁合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.2合同乙方2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目面积2.4项目结构3.施工内容3.1施工范围3.2施工工期3.3施工质量标准4.设计要求4.1设计风格4.2设计图纸4.3设计变更5.施工进度及验收5.1施工进度计划5.2施工阶段验收5.3竣工验收6.质量保证与保修6.1质量保证6.2保修期限及内容7.材料设备7.1材料设备供应商7.2材料设备质量要求7.3材料设备验收8.施工安全与环境保护8.1施工安全措施8.2环境保护措施9.施工合同价款9.1合同价款9.2付款方式9.3付款进度10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1设计图纸12.2材料设备清单12.3其他附件13.其他约定13.1保密条款13.2知识产权归属13.3合同解除条件14.合同签署与生效14.1合同签署14.2合同生效第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同甲方甲方名称:有限公司甲方地址:省市区街道号甲方联系人:甲方联系电话:138xxxx56781.2合同乙方乙方名称:建筑有限公司乙方地址:省市区街道号乙方联系人:乙方联系电话:139xxxx87652.项目概况2.1项目名称庭院多功能活动场地施工与租赁项目2.2项目地点省市区街道号2.3项目面积1000平方米2.4项目结构1.硬地篮球场2.软地足球场3.儿童游乐区4.休闲座椅区3.施工内容3.1施工范围包括但不限于场地平整、排水设施建设、运动场铺设、儿童游乐设施安装等。3.2施工工期自合同签订之日起,施工工期为90日历天。3.3施工质量标准施工质量应符合国家相关标准和规范,确保工程安全、可靠、美观。4.设计要求4.1设计风格现代简约风格,注重实用性、安全性和美观性。4.2设计图纸乙方应提供完整的设计图纸,包括平面图、立面图、剖面图等。4.3设计变更如需对设计进行变更,双方应协商一致,并签署设计变更协议。5.施工进度及验收5.1施工进度计划乙方应按照合同约定的施工工期制定详细的施工进度计划,并报送甲方。5.2施工阶段验收施工过程中,双方应按照合同约定的施工进度计划进行阶段验收。5.3竣工验收工程完工后,双方应组织竣工验收,确保工程符合合同约定。6.质量保证与保修6.1质量保证乙方应确保施工质量,如因施工质量问题导致甲方损失,乙方应承担相应责任。6.2保修期限及内容工程保修期限为自竣工验收合格之日起两年,保修内容包括但不限于:场地设施、排水设施、游乐设施等。8.施工安全与环境保护8.1施工安全措施乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规,制定详细的安全生产措施,包括但不限于现场安全管理、安全教育培训、安全防护设施等。8.2环境保护措施乙方应采取有效措施,减少施工对环境的影响,包括但不限于噪音控制、粉尘处理、废水处理等。9.施工合同价款9.1合同价款本合同总价款为人民币伍拾万元整(¥500,000.00)。9.2付款方式1.合同签订后5个工作日内,甲方支付合同总价款的30%作为预付款。2.施工进度达到合同约定节点,甲方支付已完成工程量的60%款项。3.工程竣工验收合格后,甲方支付剩余10%的款项。4.保修期满后,甲方支付剩余的5%作为保修金。9.3付款进度具体付款进度详见合同附件。10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构无11.合同生效与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件1.合同约定的工期完成且验收合格。2.双方协商一致解除合同。3.发生不可抗力事件,导致合同无法履行。12.合同附件12.1设计图纸12.2材料设备清单12.3施工进度计划12.4付款进度表13.其他约定13.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。13.2知识产权归属本合同中涉及的设计图纸、技术资料等知识产权归乙方所有。13.3合同解除条件1.甲方未能按约定支付款项。2.乙方未能按约定完成施工任务。3.双方协商一致解除合同。14.合同签署与生效14.1合同签署本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。14.2合同生效本合同自签署之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,第三方指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、咨询机构、评估机构、仲裁机构、法院等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同履行过程中的公正性、专业性,以及解决合同履行过程中可能出现的争议。16.第三方介入方式16.1监理单位1.甲方有权委托监理单位对施工过程进行监督,确保施工质量符合合同要求。2.监理单位应具备相应的资质和经验,并按照合同约定行使监理职责。16.2咨询机构1.甲方或乙方有权聘请咨询机构对合同履行过程中的技术问题提供专业意见。2.咨询机构应独立、客观地提供咨询服务,并对其提供的意见负责。16.3评估机构1.合同履行过程中,如需对工程量、质量等进行评估,双方可共同委托评估机构进行。2.评估机构应具备相应的资质和经验,并按照合同约定进行评估。16.4仲裁机构1.合同履行过程中产生的争议,双方可协商一致,选择仲裁机构进行仲裁。2.仲裁机构应独立、公正地处理争议,并作出具有法律效力的仲裁裁决。16.5法院1.合同履行过程中产生的争议,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.法院应依法审理案件,并作出具有法律效力的判决。17.第三方责任限额17.1第三方责任第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。17.2责任限额1.第三方责任限额应根据第三方提供的专业服务性质、合同约定以及可能产生的损失进行确定。2.第三方责任限额不得超过合同总价款的10%。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分1.第三方应根据合同约定,独立行使职责,不得干预甲乙双方的正常业务往来。2.第三方在履行职责过程中,应尊重甲乙双方的合法权益。18.2保密义务1.第三方在履行职责过程中,对获取的甲乙双方商业秘密负有保密义务。2.第三方不得泄露甲乙双方的商业秘密,否则应承担相应的法律责任。18.3争议解决1.第三方在履行职责过程中产生的争议,应通过协商解决。2.协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。19.第三方介入的合同条款调整19.1合同条款调整1.第三方介入后,甲乙双方可根据实际情况,对合同条款进行适当调整。2.合同条款调整应经甲乙双方协商一致,并书面确认。19.2调整后的合同效力1.调整后的合同条款与本合同具有同等法律效力。2.调整后的合同条款应作为本合同的补充部分,与本合同一并履行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸详细要求:包含平面图、立面图、剖面图、材料说明、施工工艺等,需由乙方提供,并经甲方确认。2.材料设备清单详细要求:列出所有施工所需材料及设备的名称、规格、数量、品牌、型号、单价、总价等信息。3.施工进度计划详细要求:详细列出各施工阶段的起止时间、主要工作内容、验收标准等。4.付款进度表详细要求:列出各付款阶段的起止时间、付款金额、付款条件等。5.施工安全措施详细要求:包括现场安全管理、安全教育培训、安全防护设施等,需由乙方提供。6.环境保护措施详细要求:包括噪音控制、粉尘处理、废水处理等,需由乙方提供。7.第三方监理报告详细要求:监理单位对施工过程进行监督,定期提交监理报告。8.第三方评估报告详细要求:评估机构对工程量、质量等进行评估,提交评估报告。9.第三方仲裁裁决书详细要求:仲裁机构对争议进行仲裁,提交仲裁裁决书。10.第三方法院判决书详细要求:法院对争议进行审理,提交判决书。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未能按约定支付款项。责任认定标准:甲方应按照合同约定的付款进度支付款项,如逾期支付,应向乙方支付逾期付款利息。示例说明:甲方应在合同约定的付款日期支付第一笔款项,如逾期支付,应向乙方支付每日万分之五的逾期付款利息。2.违约行为:乙方未能按约定完成施工任务。责任认定标准:乙方应按照合同约定的工期完成施工任务,如未能按时完成,应向甲方支付违约金。示例说明:乙方应在合同约定的工期完成施工任务,如逾期完成,应向甲方支付每日万分之二的违约金。3.违约行为:第三方未能履行职责。责任认定标准:第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。示例说明:监理单位在监理过程中,因未能及时发现施工质量问题,导致甲方损失,监理单位应承担相应的赔偿责任。4.违约行为:泄露商业秘密。责任认定标准:任何一方泄露对方商业秘密,应承担相应的法律责任。示例说明:乙方在履行合同过程中,泄露甲方商业秘密,乙方应承担相应的法律责任。5.违约行为:合同解除。责任认定标准:任何一方违反合同约定,导致合同解除的,应承担相应的违约责任。示例说明:甲方在合同履行过程中,因乙方严重违约,有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。全文完。2024庭院多功能活动场地施工与租赁合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方基本信息1.2合同乙方基本信息2.合同标的物及施工内容2.1庭院多功能活动场地位置2.2施工内容及要求2.3施工图纸及设计说明3.施工工期及进度安排3.1施工工期3.2施工进度安排3.3施工节点验收4.施工质量及验收标准4.1施工质量要求4.2验收标准及方法4.3质量保证期5.施工材料及设备5.1材料设备要求5.2材料设备供应商及品牌5.3材料设备进场及验收6.施工现场管理6.1施工现场安全措施6.2施工现场环保措施6.3施工现场文明施工7.施工费用及支付方式7.1施工费用构成7.2施工费用支付方式7.3预付款及进度款支付比例8.合同变更及解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同变更及解除程序9.违约责任及争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式9.3争议解决机构10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止程序11.合同附件11.1合同附件清单11.2合同附件内容12.合同签订及履行12.1合同签订时间及地点12.2合同履行时间及地点12.3合同履行责任13.其他约定事项13.1合同双方联系方式13.2合同附件及补充协议13.3合同解释及适用法律14.合同签署14.1合同甲方签署14.2合同乙方签署第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同甲方基本信息甲方名称:____________________甲方地址:____________________甲方法定代表人:________________甲方联系方式:________________1.2合同乙方基本信息乙方名称:____________________乙方地址:____________________乙方法定代表人:________________乙方联系方式:________________2.合同标的物及施工内容2.1庭院多功能活动场地位置场地地址:____________________场地面积:____________________2.2施工内容及要求施工内容:包括但不限于场地平整、硬化、绿化、照明、排水等。施工要求:按照甲方提供的施工图纸及设计说明进行施工,确保施工质量符合国家标准。3.施工工期及进度安排3.1施工工期施工工期为:________________天。3.2施工进度安排施工进度安排如下:1.第110天:完成场地平整及基础施工;2.第1120天:完成场地硬化、绿化及照明安装;3.第2130天:完成排水系统施工及场地验收。3.3施工节点验收1.施工进度达到约定节点时,由甲方组织验收;2.验收合格后方可进行下一阶段施工。4.施工质量及验收标准4.1施工质量要求施工质量应符合国家相关标准及规范,确保工程质量达到优良等级。4.2验收标准及方法验收标准及方法如下:1.验收应以甲方提供的施工图纸及设计说明为依据;2.验收采用现场实地检查、查阅施工记录、检验报告等方式进行。4.3质量保证期质量保证期为:________________年。5.施工材料及设备5.1材料设备要求材料设备应符合国家相关标准及规范,质量应符合合同约定。5.2材料设备供应商及品牌材料设备供应商及品牌如下:1.供应商名称:________________2.品牌名称:________________5.3材料设备进场及验收材料设备进场及验收如下:1.材料设备进场前,乙方应向甲方提供合格证明及质量检测报告;2.材料设备进场后,由甲方组织验收,合格后方可使用。6.施工现场管理6.1施工现场安全措施1.严格执行施工现场安全管理制度;2.设置安全警示标志;3.配备必要的安全防护设施。6.2施工现场环保措施1.严格执行施工现场环保管理制度;2.控制扬尘、噪音、废水等污染;3.做好施工现场的清洁工作。6.3施工现场文明施工施工现场应保持文明施工,具体要求如下:1.施工现场整洁有序;2.不得随意堆放材料、设备;3.不得损坏公共设施。8.合同变更及解除8.1合同变更条件1.由于不可抗力因素导致合同无法继续履行;2.由于政策调整或规划变更导致合同内容需调整;3.双方协商一致认为有必要变更合同的其他情况。8.2合同解除条件1.另一方严重违约,经催告后仍未纠正;2.由于不可抗力导致合同无法继续履行;3.双方协商一致同意解除合同。8.3合同变更及解除程序1.合同变更或解除需书面通知对方,并经双方签字确认;2.合同变更或解除后,双方应立即停止相关活动;9.违约责任及争议解决9.1违约责任1.任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;2.违约金的计算方式为:按照违约金额的__________________%计算。9.2争议解决方式1.双方应友好协商解决合同争议;2.如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决机构1.双方同意将争议提交至__________________仲裁委员会仲裁;2.仲裁裁决为终局裁决,对双方具有法律约束力。10.合同生效及终止10.1合同生效条件1.双方签字盖章后,合同自__________________起生效;2.合同生效前,甲方应支付乙方__________________元预付款。10.2合同终止条件1.合同约定的施工工期结束后,合同自然终止;2.合同依法解除或终止。10.3合同解除及终止程序1.合同解除或终止需书面通知对方,并经双方签字确认;11.合同附件11.1合同附件清单1.施工图纸及设计说明;2.材料设备清单;3.施工进度计划;4.其他双方约定的附件。11.2合同附件内容合同附件内容应与合同一致,作为合同不可分割的组成部分。12.合同签订及履行12.1合同签订时间及地点合同签订时间为:__________________,地点为:__________________。12.2合同履行时间及地点合同履行时间为:__________________,地点为:__________________。12.3合同履行责任1.甲方负责提供施工图纸、设计说明及相关资料;2.乙方负责按照合同约定完成施工任务;3.双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。13.其他约定事项13.1合同双方联系方式1.甲方联系方式:________________;2.乙方联系方式:________________。13.2合同附件及补充协议1.合同附件及补充协议作为合同不可分割的组成部分;2.双方在合同履行过程中如有补充协议,应以书面形式签订,并作为合同附件。13.3合同解释及适用法律1.本合同以中文文本为准;2.本合同适用中华人民共和国法律;3.本合同解释权归甲方所有。14.合同签署14.1合同甲方签署甲方(盖章):________________法定代表人(签字):________________签署日期:________________14.2合同乙方签署乙方(盖章):________________法定代表人(签字):________________签署日期:________________第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方的定义1.设计单位:负责提供施工图纸及设计说明;2.监理单位:负责对施工过程进行监督及质量控制;3.造价咨询单位:负责对工程造价进行审核及咨询服务;4.中介机构:负责协调合同履行过程中的相关事宜;5.其他经甲乙双方认可的第三方。15.2第三方介入的范围1.设计变更的审核及确认;2.施工质量的监督及验收;3.工程造价的审核及咨询服务;4.合同履行过程中的争议协调;5.其他经甲乙双方认可的介入事项。16.第三方介入的程序及要求16.1第三方介入程序1.第三方介入需经甲乙双方同意,并以书面形式确定;2.第三方介入前,甲乙双方应向第三方提供必要的合同资料及信息;3.第三方介入后,应按照甲乙双方的要求及合同约定履行职责。16.2第三方介入要求1.第三方应具备相应的资质及能力,能够独立承担相关责任;2.第三方应遵守国家法律法规及合同约定,保证工作质量;3.第三方应保守合同双方的商业秘密。17.第三方责任限额17.1第三方责任第三方在介入过程中,因自身原因导致合同履行出现问题的,应承担相应的责任,包括但不限于:1.造成的直接经济损失;2.由此产生的其他损失;3.甲乙双方要求的其他赔偿。17.2第三方责任限额1.第三方责任限额为:________________元;2.如第三方责任超出责任限额,超出部分由第三方自行承担。18.第三方与其他各方的责权利划分18.1第三方与甲方1.第三方应按照甲方要求,协助甲方完成合同约定的相关任务;2.第三方有权要求甲方提供必要的资料及信息;3.第三方在履行职责过程中,如需甲方协助,甲方应予以配合。18.2第三方与乙方1.第三方应按照乙方要求,协助乙方完成合同约定的相关任务;2.第三方有权要求乙方提供必要的资料及信息;3.第三方在履行职责过程中,如需乙方协助,乙方应予以配合。18.3第三方与甲乙双方1.第三方应公平公正地处理甲乙双方的争议,维护双方合法权益;2.第三方有权要求甲

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论