2025版监理合同延期补充协议-工期调整与合同金额3篇_第1页
2025版监理合同延期补充协议-工期调整与合同金额3篇_第2页
2025版监理合同延期补充协议-工期调整与合同金额3篇_第3页
2025版监理合同延期补充协议-工期调整与合同金额3篇_第4页
2025版监理合同延期补充协议-工期调整与合同金额3篇_第5页
已阅读5页,还剩50页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版监理合同延期补充协议——工期调整与合同金额本合同目录一览第一条协议背景与依据1.1合同双方基本信息1.2延期原因概述1.3延期影响分析第二条工期调整2.1延期起始时间2.2延期终止时间2.3调整后工期计算方法2.4工期调整后的进度计划第三条合同金额调整3.1延期费用计算方法3.2工期调整对合同金额的影响3.3合同金额调整方案3.4调整后合同总金额第四条工期调整与合同金额调整的审批程序4.1双方协商程序4.2相关文件提交4.3审批权限及流程第五条质量标准与验收5.1工期调整后的质量标准5.2验收程序与标准5.3验收不合格的处理第六条资金支付与结算6.1工期调整后的资金支付计划6.2资金结算方式6.3逾期付款的违约责任第七条保密条款7.1双方保密义务7.2保密信息的范围7.3保密期限第八条违约责任8.1延期违约责任8.2质量违约责任8.3付款违约责任8.4其他违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用第十条合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件第十一条其他约定11.1通知方式11.2法律适用11.3不可抗力11.4附件第十二条协议签署12.1协议签署日期12.2协议签署地点12.3协议签署人第十三条附件13.1合同附件清单13.2附件一:工期调整计算表13.3附件二:合同金额调整计算表13.4附件三:其他相关文件第十四条合同附件14.1附件一:工期调整计算表14.2附件二:合同金额调整计算表14.3附件三:其他相关文件第一部分:合同如下:第一条协议背景与依据1.1合同双方基本信息1.1.1监理单位名称:________1.1.2监理单位地址:________1.1.3施工单位名称:________1.1.4施工单位地址:________1.2延期原因概述1.2.1施工单位原因:________1.2.2监理单位原因:________1.2.3自然灾害原因:________1.2.4政策法规变化原因:________1.3延期影响分析1.3.1对工程质量的影响:________1.3.2对工程进度的影响:________1.3.3对工程造价的影响:________第二条工期调整2.1延期起始时间2.1.1延期起始日期:____年__月__日2.2延期终止时间2.2.1延期终止日期:____年__月__日2.3调整后工期计算方法2.3.1延期天数计算:根据实际延误天数进行调整2.3.2调整后工期计算公式:原工期+延期天数2.4工期调整后的进度计划2.4.1调整后的关键线路:________2.4.2调整后的关键节点:________第三条合同金额调整3.1延期费用计算方法3.1.1直接费用:根据实际发生的直接费用进行调整3.1.2间接费用:根据实际发生的间接费用进行调整3.2工期调整对合同金额的影响3.2.1直接费用增加:________3.2.2间接费用增加:________3.3合同金额调整方案3.3.1直接费用调整:按照实际发生费用进行调整3.3.2间接费用调整:按照合同约定比例进行调整3.4调整后合同总金额3.4.1调整后合同总金额:____元第四条工期调整与合同金额调整的审批程序4.1双方协商程序4.1.1双方就工期调整与合同金额调整进行协商4.1.2协商达成一致意见4.2相关文件提交4.2.1监理单位提交工期调整计算表、合同金额调整计算表等文件4.2.2施工单位提交相关文件进行核对4.3审批权限及流程4.3.1审批权限:监理单位、施工单位共同审批4.3.2审批流程:协商一致后,双方签字盖章,报相关管理部门审批第五条质量标准与验收5.1工期调整后的质量标准5.1.1质量标准不变,继续执行原合同约定的质量标准5.2验收程序与标准5.2.1验收程序:按照原合同约定的验收程序进行5.2.2验收标准:按照原合同约定的验收标准进行5.3验收不合格的处理5.3.1验收不合格,按照原合同约定的处理方式进行5.3.2如有争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向仲裁机构申请仲裁第六条资金支付与结算6.1工期调整后的资金支付计划6.1.1调整后的资金支付计划:按照调整后的合同金额和付款进度进行6.2资金结算方式6.2.1资金结算方式:按照原合同约定的结算方式进行6.2.2如有调整,双方另行协商确定6.3逾期付款的违约责任6.3.1逾期付款,按照原合同约定的违约责任进行6.3.2如有调整,双方另行协商确定第七条保密条款7.1双方保密义务7.1.1监理单位对施工单位提供的技术、商业等保密信息负有保密义务7.1.2施工单位对监理单位提供的技术、商业等保密信息负有保密义务7.2保密信息的范围7.2.1保密信息包括但不限于:设计图纸、技术资料、商务文件等7.2.2保密信息的范围以双方约定为准7.3保密期限7.3.1保密期限为合同签订之日起至合同终止后五年内7.3.2如有特殊约定,按照双方约定执行第八条违约责任8.1延期违约责任8.1.1施工单位未按延期后的工期完成工程,每延误一日,应向监理单位支付____元违约金。8.1.2监理单位未按合同约定履行监理职责,导致工程延期,应向施工单位支付____元违约金。8.2质量违约责任8.2.1施工单位交付的工程不符合质量标准,监理单位应要求施工单位进行整改,整改费用由施工单位承担。8.2.2如整改后仍不符合质量标准,施工单位应赔偿由此造成的损失,包括但不限于直接损失和间接损失。8.3付款违约责任8.3.1施工单位逾期付款,应向监理单位支付____%的滞纳金。8.3.2监理单位逾期付款,应向施工单位支付____%的滞纳金。8.4其他违约责任8.4.1如有其他违约行为,双方应按照合同约定或法律法规的规定承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。9.1.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1如双方同意,可选择仲裁机构解决争议。9.2.2仲裁机构的选择及仲裁规则由双方协商确定。9.3争议解决费用9.3.1争议解决过程中产生的费用,由败诉方承担;双方均有责任的,由双方按责任比例分担。第十条合同生效与终止10.1合同生效条件10.1.1本协议经双方签字盖章后生效。10.1.2本协议生效后,原合同中关于工期和合同金额的条款自动失效。10.2合同终止条件10.2.1本协议约定的工期调整和合同金额调整完成后,合同终止。10.2.2合同履行完毕或双方协商一致解除合同,合同终止。10.3合同解除条件10.3.1如有法律规定或合同约定的解除条件,双方可依法或依约解除合同。第十一条其他约定11.1通知方式11.1.1除非另有约定,所有通知应以书面形式发送至对方约定的地址。11.1.2通知自发送之日起视为送达。11.2法律适用11.2.1本协议适用中华人民共和国法律。11.3不可抗力11.3.1不可抗力事件包括自然灾害、战争、政府行为等,导致合同无法履行。11.3.2发生不可抗力事件,双方应协商解决合同履行问题。第十二条协议签署12.1协议签署日期12.1.1本协议签署日期为____年__月__日。12.2协议签署地点12.2.1本协议签署地点为____。12.3协议签署人12.3.1监理单位代表:________12.3.2施工单位代表:________第十三条附件13.1附件一:工期调整计算表13.2附件二:合同金额调整计算表13.3附件三:其他相关文件第十四条合同附件14.1附件一:工期调整计算表14.2附件二:合同金额调整计算表14.3附件三:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入概述1.1第三方的概念1.1.1第三方是指除合同双方(甲方和乙方)之外的,为履行本合同提供专业服务、技术支持或其他协助的自然人、法人或其他组织。1.1.2第三方不包括合同双方的员工、顾问或关联方。1.2第三方介入的目的1.2.1第三方介入旨在提高合同履行的效率和质量,确保工期调整和合同金额调整的顺利进行。1.3第三方介入的范围1.3.1第三方介入的范围包括但不限于:项目管理、技术咨询、争议调解、质量监督等。第二条甲乙方的额外条款2.1甲方额外条款2.1.1甲方应确保第三方具备履行其职责的能力和资质。2.1.2甲方应与第三方签订保密协议,确保第三方对合同内容保密。2.2乙方额外条款2.2.1乙方应配合第三方的工作,提供必要的资料和信息。2.2.2乙方应接受第三方的工作成果,并对第三方的工作质量进行监督。第三条第三方的责任限额3.1第三方责任限额的确定3.1.1第三方责任限额应根据第三方的服务内容和风险程度确定。3.1.2第三方责任限额应在合同中明确约定。3.2第三方责任限额的适用3.2.1第三方责任限额适用于第三方因提供专业服务、技术支持或其他协助而产生的任何直接或间接损失。3.2.2第三方责任限额不适用于因甲方或乙方违约行为导致的损失。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的关系4.1.1第三方与甲方之间为委托关系,甲方为委托方,第三方为受托方。4.1.2第三方应按照甲方的委托要求履行职责。4.2第三方与乙方的关系4.2.1第三方与乙方之间为服务关系,乙方为服务接受方,第三方为服务提供方。4.2.2第三方应按照合同约定向乙方提供服务。4.3第三方与其他各方的关系4.3.1第三方与合同双方的其他非直接关系方,如政府机关、公众等,应遵守相关法律法规,承担相应的社会责任。第五条第三方介入的具体条款5.1第三方介入的条件5.1.1第三方介入需经甲方和乙方同意,并签订书面协议。5.1.2第三方介入协议应包括第三方介入的具体内容、服务期限、费用支付等。5.2第三方介入的流程5.2.1甲方或乙方提出第三方介入的需求。5.2.2双方协商确定第三方介入的方案。5.2.3双方与第三方签订书面协议。5.2.4第三方开始履行职责。5.3第三方介入的监督与评估5.3.1甲方和乙方应共同监督第三方的工作。5.3.2双方应定期对第三方的工作进行评估,确保其服务质量。第六条第三方介入的终止6.1第三方介入终止的条件6.1.1第三方完成其职责,合同双方同意终止第三方介入。6.1.2第三方因自身原因无法继续履行职责,经甲方和乙方同意后终止。6.2第三方介入终止的程序6.2.1甲方或乙方提出终止第三方介入。6.2.2双方与第三方协商终止协议。6.2.3第三方停止履行职责,合同双方进行结算。第七条争议解决7.1第三方介入引起的争议,应通过协商解决。7.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他8.1本条款的修改和补充,需经甲方和乙方协商一致。8.2本条款未尽事宜,按照相关法律法规和合同约定执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工期调整计算表要求:详细列出原定工期、实际延误天数、调整后工期等数据。说明:用于计算工期调整的具体天数和调整后的工期。2.合同金额调整计算表要求:详细列出原合同金额、直接费用、间接费用、调整后合同金额等数据。说明:用于计算合同金额调整的具体数额。3.第三方介入协议要求:明确第三方介入的目的、范围、服务内容、费用支付、保密条款等。说明:用于规范第三方介入的具体事项。4.争议解决协议要求:明确争议解决的方式、机构、费用等。说明:用于解决合同履行过程中可能出现的争议。5.保密协议要求:明确双方保密义务、保密信息的范围、保密期限等。说明:用于保护合同双方的商业秘密。6.质量验收报告要求:详细记录工程验收的过程、结果、不合格项及处理措施。说明:用于证明工程质量是否符合合同约定。7.资金支付凭证要求:记录每次资金支付的金额、时间、收款人等信息。说明:用于证明资金支付的实际情况。8.不可抗力证明文件要求:证明发生不可抗力事件的事实、影响及持续时间。说明:用于证明合同无法履行或部分履行的原因。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工单位未按延期后的工期完成工程责任认定标准:根据实际延误天数,每延误一日支付违约金____元。示例:若原工期为120天,实际延误30天,则施工单位需支付30天的违约金。2.违约行为:监理单位未按合同约定履行监理职责责任认定标准:根据监理单位未履行职责的具体情况,由双方协商确定违约责任。示例:监理单位未及时发现施工质量问题,导致工程返工,则监理单位需承担相应的责任。3.违约行为:施工单位交付的工程不符合质量标准责任认定标准:根据工程质量不合格的具体情况,由施工单位承担整改费用和由此造成的损失。示例:若工程主体结构不合格,施工单位需承担拆除重建的全部费用。4.违约行为:逾期付款责任认定标准:根据逾期付款的具体情况,支付滞纳金____%。示例:若施工单位逾期付款10天,则需支付10天的滞纳金。5.违约行为:第三方未履行协议约定的职责责任认定标准:根据第三方未履行职责的具体情况,由第三方承担相应的违约责任。示例:第三方未按约定提供技术服务,导致工程延误,则第三方需承担相应的责任。全文完。2024版监理合同延期补充协议——工期调整与合同金额1《合同目录》一、协议概述1.协议签订依据2.协议目的3.协议有效期二、工期调整1.延期原因2.延期时间3.延期影响4.延期审批程序5.延期责任划分6.延期后的工期计算三、合同金额调整1.延期费用计算方法2.工期调整后的合同金额3.付款方式及时间4.争议解决四、双方权利与义务1.监理方权利与义务2.施工方权利与义务3.质量控制4.安全管理五、争议解决机制1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决地点4.争议解决费用六、保密条款1.保密内容2.保密期限3.保密责任七、不可抗力1.不可抗力事件定义2.不可抗力事件通知3.不可抗力事件处理4.不可抗力事件责任划分八、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约责任免除九、协议生效与终止1.协议生效条件2.协议终止条件3.协议解除程序4.协议解除后的处理十、适用法律与争议管辖1.适用法律2.争议管辖十一、协议附件1.延期原因证明材料2.工期调整计划3.费用调整明细4.其他相关附件十二、协议签署1.签署时间2.签署地点3.签署人4.签署单位十三、其他1.协议解释2.协议变更3.协议通知4.协议附件效力5.协议份数合同编号_________一、协议概述1.协议签订依据(1)依据2024版监理合同(2)依据国家相关法律法规2.协议目的(1)明确工期调整的具体内容和责任(2)确保合同执行的一致性和公正性3.协议有效期(1)自协议签订之日起生效(2)至原监理合同终止之日止二、工期调整1.延期原因(1)自然灾害(2)不可抗力事件(3)施工方原因2.延期时间(1)具体延期时间以实际发生的时间为准(2)延期时间不得超过原合同约定工期的20%3.延期影响(1)对工程进度的影响(2)对工程质量的影响4.延期审批程序(1)延期原因需提交监理方审核(2)监理方审核通过后,双方协商确定延期时间5.延期责任划分(1)自然灾害、不可抗力事件等非施工方原因导致的延期,由施工方承担(2)施工方原因导致的延期,由施工方承担6.延期后的工期计算(1)延期后的工期计算自原合同约定工期之日起(2)延期后的工期应扣除因延期原因导致的实际停工时间三、合同金额调整1.延期费用计算方法(1)根据延期原因和实际影响,按约定的费率计算(2)延期费用包括但不限于人工费、材料费、机械费等2.工期调整后的合同金额(1)原合同金额加上延期费用(2)具体金额以双方协商确定为准3.付款方式及时间(1)按照原合同约定的付款方式进行(2)付款时间根据工期调整后的进度计划进行调整4.争议解决(1)如对延期费用有争议,双方应协商解决(2)协商不成,可提交仲裁或诉讼解决四、双方权利与义务1.监理方权利与义务(1)监督工程进度和质量(2)审核延期原因和费用(3)确保合同执行的公正性2.施工方权利与义务(1)按照合同约定完成工程(2)及时通知监理方延期原因(3)承担因延期产生的责任3.质量控制(1)按照国家相关质量标准进行施工(2)确保工程质量达到合同要求4.安全管理(1)执行国家安全生产法律法规(2)确保施工现场安全五、争议解决机制1.争议解决方式(1)协商解决(2)仲裁(3)诉讼2.争议解决程序(1)双方协商(2)提交仲裁委员会或人民法院3.争议解决地点(1)双方协商确定(2)仲裁委员会所在地或人民法院所在地4.争议解决费用(1)仲裁费、诉讼费等由败诉方承担(2)具体费用由双方协商确定六、保密条款1.保密内容(1)合同内容(2)技术秘密(3)商业秘密2.保密期限(1)自协议签订之日起至合同终止之日止(2)保密期限届满后,保密内容不得对外泄露3.保密责任(1)双方应严格遵守保密条款(2)违反保密条款,应承担相应的法律责任七、不可抗力1.不可抗力事件定义(1)自然灾害(2)政府行为(3)社会异常事件2.不可抗力事件通知(1)发生不可抗力事件,一方应在3日内通知另一方(2)通知应包括不可抗力事件的性质、发生时间、影响范围等3.不可抗力事件处理(1)不可抗力事件导致工程无法正常进行,双方应协商解决(2)如协商不成,可提交仲裁或诉讼解决4.不可抗力事件责任划分(1)不可抗力事件导致工程无法正常进行,由双方共同承担(2)如一方有责任,应承担相应的责任八、违约责任1.违约情形(1)一方未按约定履行合同义务(2)一方违反保密条款(3)一方未按约定支付延期费用2.违约责任承担(1)违约方应承担违约责任(2)违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等3.违约责任免除(1)因不可抗力导致违约,可根据实际情况免除责任(2)违约责任免除需双方协商一致九、协议生效与终止1.协议生效条件(1)双方签字盖章(2)协议内容符合法律法规2.协议终止条件(1)原监理合同终止(2)双方协商一致解除协议3.协议解除程序(1)一方提出解除协议,另一方确认(2)双方签订解除协议书4.协议解除后的处理(1)清算合同剩余款项(3)解除协议后,双方不再承担协议约定的责任十、适用法律与争议管辖1.适用法律(1)中华人民共和国法律法规(2)国际惯例2.争议管辖(1)双方协商解决(2)如协商不成,提交合同签订地人民法院管辖十一、协议附件1.延期原因证明材料2.工期调整计划3.费用调整明细4.其他相关附件十二、协议签署1.签署时间2.签署地点3.签署人4.签署单位十三、其他1.协议解释(1)协议内容如有歧义,按有利于保护非违约方的原则解释2.协议变更(1)协议变更需双方协商一致(2)变更内容应以书面形式确认3.协议通知(1)通知应以书面形式进行(2)通知送达时间为送达之日起生效4.协议附件效力(1)协议附件为协议的组成部分(2)协议附件与协议具有同等法律效力甲方(监理方):____________________签字:____________________日期:____________________乙方(施工方):____________________签字:____________________日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.甲方主导的工期调整程序(1)甲方有权根据工程实际情况,决定工期调整的具体方案。(2)甲方应提前通知乙方关于工期调整的决定,并给予乙方合理的准备时间。2.甲方对延期费用的审批权(1)甲方有权对乙方提出的延期费用进行审批,如有异议,甲方应在收到乙方申请后5个工作日内提出。(2)甲方审批通过的延期费用,乙方应按约定的方式支付。3.甲方对施工质量的监督权(1)甲方有权对施工过程中的质量问题进行监督,并提出整改要求。(2)如因施工质量问题导致工期延误,甲方有权要求乙方承担相应的责任。4.甲方对工程款的支付监管权(1)甲方有权对工程款的支付进行监管,确保资金使用的合规性。(2)甲方应确保工程款的支付符合合同约定,并及时向乙方支付。5.甲方对争议解决的优先权(1)在争议解决过程中,甲方有权优先提出解决方案。(2)双方应本着合作共赢的原则,共同协商解决争议。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.乙方主导的工期调整程序(1)乙方有权根据工程实际情况,提出工期调整的申请。(2)乙方应在工期调整前,向甲方提交详细的调整方案及原因说明。2.乙方对延期费用的申请权(1)乙方有权向甲方申请因工期调整而产生的额外费用。(2)乙方应在工期调整后,及时向甲方提交费用申请及相关证明材料。3.乙方对施工进度的控制权(1)乙方有权根据工程进度,调整施工计划,确保工程按期完成。(2)乙方应确保施工过程中的各项环节衔接顺畅,避免因内部原因导致工期延误。4.乙方对工程款的收取权(1)乙方有权按照合同约定,收取工程款。(2)乙方应确保工程款的收取符合合同约定,并及时向甲方提供收款凭证。5.乙方对争议解决的优先权(1)在争议解决过程中,乙方有权优先提出解决方案。(2)双方应本着合作共赢的原则,共同协商解决争议。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.第三方中介的选聘程序(1)双方同意聘请第三方中介机构参与工期调整与合同金额的协商。(2)第三方中介机构的选聘应经过双方协商一致。2.第三方中介的职责(1)第三方中介机构应客观、公正地评估工期调整与合同金额的合理性。(2)第三方中介机构应协助双方协商,提出解决方案。3.第三方中介的经费(1)第三方中介的经费由双方共同承担。(2)具体经费数额及支付方式由双方协商确定。4.第三方中介的保密义务(1)第三方中介机构应严格保密双方提供的信息。(2)第三方中介机构不得泄露任何与协议相关的商业秘密。5.第三方中介的争议解决权(1)第三方中介机构在争议解决过程中,有权提出解决方案。(2)双方应尊重第三方中介机构的意见和建议,共同协商解决争议。附件及其他补充说明一、附件列表:1.延期原因证明材料2.工期调整计划3.费用调整明细4.第三方中介机构资质证明5.争议解决相关文件6.保密协议7.不可抗力事件证明8.争议解决过程中的沟通记录9.任何其他与协议执行相关的文件或证明二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按约定履行工期调整审批程序。甲方未按约定支付延期费用。乙方未按约定履行工期调整申请程序。乙方未按约定支付延期费用。双方未按约定履行保密义务。第三方中介机构未按约定履行职责。2.违约行为的认定:违约行为的认定需根据合同条款和相关法律法规进行。任何一方违反合同条款,经另一方提出,应视为违约行为。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.争议解决:指双方在合同执行过程中发生的分歧,通过协商、仲裁或诉讼等方式解决。3.保密条款:指双方在合同中约定的,对合同内容及相关信息进行保密的条款。4.违约责任:指一方违反合同约定,应承担的法律责任。5.争议管辖:指双方在合同中约定的,解决争议的管辖法院或仲裁机构。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工期调整过程中,双方对延期原因存在争议。解决办法:提交第三方中介机构进行评估,或通过协商达成一致。2.问题:延期费用计算存在分歧。3.问题:保密信息泄露。解决办法:加强保密意识,完善保密措施,对泄露信息者追究责任。4.问题:第三方中介机构未能履行职责。解决办法:更换第三方中介机构,或追究原中介机构的违约责任。五、所有应用场景:1.工程项目因自然灾害导致工期延误。2.施工方因技术原因导致工期延误。3.甲方或乙方对工期调整有异议。4.工程项目合同金额因工期调整需要调整。5.双方在争议解决过程中需要第三方中介机构协助。全文完。2024版监理合同延期补充协议——工期调整与合同金额2合同编号_________一、合同主体1.甲方(委托方):名称:________________地址:________________联系人:________________联系电话:________________2.乙方(监理方):名称:________________地址:________________联系人:________________联系电话:________________3.其他相关方(如有):名称:________________地址:________________联系人:________________联系电话:________________二、合同前言2.1背景和目的2.2合同依据本延期补充协议依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规,以及原合同内容制定。三、定义与解释3.1专业术语(1)监理:指监理方按照合同约定,对委托方委托的建设工程项目进行监督管理,确保工程质量和进度等工作。(2)工期:指从工程开工至工程竣工的整个施工期间。3.2关键词解释(1)工期调整:指在原合同工期基础上,根据项目实际情况,对工期进行适当延长或缩短。(2)合同金额:指原合同约定的监理费用总额。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照原合同约定和本延期补充协议的约定,履行监理职责。(2)甲方应按照约定支付监理费用,并承担乙方在履行监理职责过程中产生的合理费用。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照原合同约定和本延期补充协议的约定,履行监理职责,确保工程质量和进度。(2)乙方有权要求甲方按照约定支付监理费用,并承担乙方在履行监理职责过程中产生的合理费用。五、履行条款5.1合同履行时间本延期补充协议自双方签字(或盖章)之日起生效,至原合同约定的工程竣工日期止。5.2合同履行地点监理工作地点为原合同约定的工程地点。5.3合同履行方式(1)现场监理:乙方应派驻监理人员,对施工现场进行日常监理,确保工程质量和进度。(2)远程监理:乙方应通过通信、网络等方式,对施工现场进行远程监理,确保工程质量和进度。六、合同的生效和终止6.1生效条件本延期补充协议经双方签字(或盖章)后生效。6.2终止条件(1)原合同约定的工程竣工日期;(2)本延期补充协议约定的其他终止条件。6.3终止程序(1)在合同约定的终止条件发生时,双方应按照原合同约定和本延期补充协议的约定,办理合同终止手续。(2)合同终止后,双方应按照约定进行工程结算和费用结算。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应按照约定将监理资料、文件等移交给甲方。(2)合同终止后,双方应按照约定进行工程结算和费用结算,结算完毕后,本延期补充协议自行终止。七、费用与支付7.1费用构成本延期补充协议约定的监理费用构成如下:(1)基本监理费用:根据原合同约定的监理服务内容和标准,按实际工作天数计算。(2)加班费:监理人员因工作需要加班时,按照国家规定和双方协商一致的标准支付加班费。(3)差旅费:监理人员因工作需要出差时,按照国家规定和双方协商一致的标准报销差旅费。(4)其他费用:因监理工作产生的其他费用,经双方协商一致后由甲方承担。7.2支付方式监理费用支付方式如下:(1)基本监理费用、加班费和差旅费,甲方应在监理服务完成后,按照约定的比例和金额支付。(2)其他费用,甲方应在费用发生后的____个工作日内支付。7.3支付时间(1)基本监理费用、加班费和差旅费,甲方应在监理服务完成后,每月____日前支付上月发生的费用。(2)其他费用,甲方应在费用发生后的____个工作日内支付。7.4支付条款(1)甲方支付监理费用时,应将款项汇入乙方指定的账户。(2)甲方支付监理费用后,乙方应向甲方提供相应的支付凭证。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按约定支付监理费用的,应向乙方支付____%的违约金。(2)甲方未按约定提供必要的资料和条件的,应承担相应的责任。8.2乙方违约(1)乙方未按约定履行监理职责的,应向甲方支付____%的违约金。(2)乙方泄露甲方商业秘密的,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照本延期补充协议的约定支付违约金,并承担由此给对方造成的损失。九、保密条款9.1保密内容本延期补充协议涉及的保密内容包括但不限于:(1)甲方提供的项目资料、图纸、技术文件等;(2)乙方在履行监理职责过程中知悉的甲方商业秘密;(3)双方在履行本延期补充协议过程中产生的其他保密信息。9.2保密期限保密期限自本延期补充协议签订之日起至合同终止后____年止。9.3保密履行方式(1)双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性。(2)未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义本延期补充协议所指的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:地震、洪水、台风等;(2)战争:战争、军事冲突等;(3)政府行为:政府命令、法律、法规变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料。(2)因不可抗力事件导致本延期补充协议无法履行的,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例本延期补充协议所指的不可抗力实例包括但不限于地震、洪水、战争、政府命令等。十一、争议解决11.1协商解决双方在履行本延期补充协议过程中发生的争议,应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向双方共同认可的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定(1)未经对方同意,任何一方不得转让本延期补充协议项下的权利和义务。(2)经双方同意,乙方可以将监理职责的部分或全部转委托给其他监理单位。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、商业秘密的监理职责;(2)法律、法规规定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)本延期补充协议的签订不影响原合同中双方权利的保留。(2)乙方在履行监理职责过程中,有权对发现的问题提出意见和建议。13.2特殊权力保留(1)乙方在发现工程存在重大安全隐患时,有权要求甲方采取紧急措施。(2)乙方在发现设计不合理或施工质量问题,有权要求甲方进行整改。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)对本延期补充协议的修改和补充,应经双方协商一致。(2)修改和补充内容应以书面形式进行,并作为本延期补充协议的附件。14.2修改和补充效力本延期补充协议的修改和补充具有与原协议相同的法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)双方应相互配合,共同确保监理工作的顺利进行。(2)甲方应提供乙方履行监理职责所需的必要条件。15.2协作与配合方式(1)双方应定期召开会议,交流工作情况,解决问题。(2)乙方应按照甲方的要求,及时提供监理报告和资料。十六、其他条款16.1法律适用本延期补充协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本延期补充协议构成原合同的补充部分,与原合同具有同等法律效力。16.3增减条款(1)未经双方书面同意,本延期补充协议不得增减条款。(2)本延期补充协议的增减条款,应作为本延期补充协议的附件。十七、签字、日期、盖章甲方(委托方):(签字处)日期:____年____月____日乙方(监理方):(签字处)日期:____年____月____日(盖章处)日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.原监理合同文本2.本延期补充协议文本3.双方协商确定的监理费用明细表4.不可抗力事件证明材料5.协议修改和补充的书面文件6.双方签字、盖章的协议附件7.其他双方认为需要附上的文件二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论