2024年超高速轨道交通设计与施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年超高速轨道交通设计与施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3合同签订日期第二条设计与施工范围2.1设计范围2.2施工范围2.3变更范围第三条合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式3.3价格调整第四条设计与施工期限4.1设计期限4.2施工期限4.3延期条款第五条质量标准与要求5.1设计质量标准5.2施工质量标准5.3验收标准第六条技术与信息保密6.1技术保密6.2信息保密6.3保密期限第七条违约责任与赔偿7.1违约行为7.2赔偿责任7.3违约解除合同第八条争议解决8.1争议解决方式8.2诉讼地点8.3仲裁条款第九条合同的变更与解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更与解除的程序第十条合同的转让与分包10.1合同转让10.2分包规定10.3分包商的资质要求第十一条保险责任11.1保险范围11.2保险费用11.3保险理赔第十二条环境保护与安全生产12.1环境保护12.2安全生产12.3应急预案第十三条合同的生效、无效与终止13.1合同生效条件13.2合同无效情形13.3合同终止条件第十四条其他条款14.1合同附件14.2补充协议14.3合同语言版本第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3合同签订日期本合同于2023年4月10日由甲乙双方签订。第二条设计与施工范围2.1设计范围乙方负责根据甲方提供的技术要求和项目需求，完成项目的总体设计、详细设计和施工图设计，包括但不限于线路、轨道、车辆、信号、通信、供电、控制系统等；2.2施工范围乙方负责按照设计文件和规范要求，完成项目的施工，包括但不限于土建、安装、调试、验收等；2.3变更范围如甲方提出变更需求，乙方应根据实际情况做出相应的调整，并重新提交设计文件和施工方案。第三条合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式甲方按照乙方提交的设计文件和施工进度，分期支付合同总价；3.3价格调整如遇不可抗力等因素导致成本上升，双方可协商调整合同价格。第四条设计与施工期限4.1设计期限乙方应在合同签订后的12个月内完成设计工作，并提交设计文件；4.2施工期限乙方应在设计文件批准后的24个月内完成施工，并提交验收；4.3延期条款如乙方因特殊情况无法按期完成设计或施工，应提前向甲方申请延期，甲方有权根据实际情况做出决定。第五条质量标准与要求5.1设计质量标准乙方应按照国家标准和行业规范进行设计，确保设计文件的正确性、合理性和可实施性；5.2施工质量标准乙方应按照设计文件和规范要求进行施工，确保施工质量符合国家标准和行业规范；5.3验收标准项目验收应按照国家标准和行业规范进行，乙方应承担项目验收的责任。第六条技术与信息保密6.1技术保密乙方应对在合作过程中获取的甲方技术和商业秘密予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露；6.2信息保密乙方应对在合作过程中获取的甲方个人信息和敏感信息予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露；6.3保密期限双方的保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止后5年失效。第八条争议解决8.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼；8.2诉讼地点诉讼地点为合同签订地人民法院；8.3仲裁条款如双方同意，也可以选择仲裁方式解决争议，仲裁委员会为X仲裁委员会。第九条合同的变更与解除9.1变更条件合同履行过程中，如因不可抗力或双方协商一致，可以变更合同；9.2解除条件合同履行过程中，如因不可抗力或双方协商一致，可以解除合同；9.3变更与解除的程序变更或解除合同应书面协议，并由双方签字盖章确认。第十条合同的转让与分包10.1合同转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方；10.2分包规定乙方可以将合同内的一部分工作分包给第三方，但需保证分包工作的质量和进度；10.3分包商的资质要求分包商应具备相应的资质和能力，并承担连带责任。第十一条保险责任11.1保险范围乙方应为项目购买相应的保险，包括但不限于建筑工程一切险、安装工程一切险、意外伤害保险等；11.2保险费用保险费用由乙方承担；11.3保险理赔发生保险事故，乙方应按照保险合同的规定及时向保险公司报案并申请理赔。第十二条环境保护与安全生产12.1环境保护乙方应按照相关法律法规和标准，做好施工现场的环境保护工作，防止污染和生态破坏；12.2安全生产乙方应按照相关法律法规和标准，做好施工现场的安全生产工作，防止安全事故的发生；12.3应急预案乙方应制定应急预案，并报送甲方备案。第十三条合同的生效、无效与终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效；13.2合同无效情形合同无效的情形依照法律规定；13.3合同终止条件合同终止的条件依照法律规定。第十四条其他条款14.1合同附件本合同附件包括合同技术要求、设计方案、施工计划等；14.2补充协议合同履行过程中，双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；14.3合同语言版本本合同一式两份，双方各执一份，两种语言版本具有同等法律效力（中文和英文）。第二部分：第三方介入后的修正第一章第三方介入的定义与范围1.1第三方介入的定义第三方介入是指在合同履行过程中，除甲乙方之外的任何个人、法人或其他组织参与合同的履行，包括但不限于中介方、咨询方、审计方、监管方等；1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不仅限于合同履行过程中的技术咨询、质量监督、进度控制、安全监管等；1.3第三方介入的告知义务甲乙方应在第三方介入前向对方告知第三方的身份、介入的时间和范围，并确保第三方的介入不会损害对方的合法权益。第二章第三方介入的责权利划分2.1第三方介入的责任第三方介入的责任应由甲乙方与第三方共同约定，并在本合同中明确；2.2第三方介入的权利第三方介入的权利包括但不限于获取合同履行过程中的相关信息、对合同履行情况进行监督等；2.3第三方介入的权益保护甲乙方应保障第三方的合法权益，不得因第三方介入而损害对方的合法权益。第三章第三方介入的额外条款及说明3.1额外条款甲乙方应与第三方签订补充协议，明确第三方的责任、权益和义务，并将补充协议作为本合同的附件；3.2说明第四章第三方责任限额的明确4.1第三方责任限额的定义第三方责任限额是指甲乙方对第三方介入造成的损害承担的最高赔偿责任；4.2第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据第三方的资质、信誉和合同约定进行确定；4.3第三方责任限额的调整第三方责任限额的调整应由甲乙方与第三方共同协商，并在补充协议中明确。第五章第三方介入与其他各方的关系5.1第三方介入与甲乙方的关系第三方介入不应影响甲乙方之间的合同关系，甲乙方应承担各自在合同中的义务与责任；5.2第三方介入与第三方之间的关系第三方介入与第三方之间的关系应由甲乙方与第三方共同约定，并在补充协议中明确；5.3第三方介入与其他第三方之间的关系第三方介入与其他第三方之间的关系应由第三方之间协商解决，并不得影响本合同的履行。第六章第三方介入的违约责任6.1第三方违约行为第三方介入如违反本合同或补充协议的约定，应承担违约责任；6.2甲乙方的违约责任甲乙方如未能履行与第三方之间的约定，应承担违约责任；6.3违约责任的承担违约责任的具体承担方式应由甲乙方与第三方共同约定，并在补充协议中明确。第七章第三方介入的争议解决7.1争议解决方式第三方介入产生的争议应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼；7.2诉讼地点诉讼地点为合同签订地人民法院；7.3仲裁条款如甲乙方与第三方之间约定仲裁，可选择仲裁方式解决争议，仲裁委员会为X仲裁委员会。第八章第三方介入的合同生效、无效与终止8.1合同生效条件本合同自甲乙方与第三方签订补充协议之日起生效；8.2合同无效情形本合同无效的情形依照法律规定；8.3合同终止条件本合同终止的条件依照法律规定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：项目技术要求详细描述项目的技术参数、设计标准、施工要求等；附件2：设计方案包括项目的总体设计方案、详细设计方案和施工图设计方案；附件3：施工计划详细描述项目的施工进度计划、施工组织设计等；附件4：质量标准与要求详细描述项目的设计质量标准、施工质量标准等；附件5：保险文件包括乙方为项目购买的保险合同及相关文件；附件6：环境保护与安全生产方案详细描述项目的环境保护措施、安全生产措施等；附件7：第三方资质证明文件包括第三方介入所需的相关资质证明文件；附件8：第三方工作范围与责任详细描述第三方的工作范围、责任及权利；附件9：争议解决方式包括争议解决的协商、调解、仲裁或诉讼等方式；附件10：合同履行过程中的其他重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间提供设计所需资料或提供的资料不符合要求；2.乙方未按约定时间完成设计工作或施工进度；3.乙方未按设计文件和规范要求进行施工；4.甲方未按约定时间支付合同价款；5.甲方未履行合同中的其他义务。违约责任认定标准：1.根据违约行为的严重程度，确定违约责任；2.违约责任包括但不限于违约金、赔偿损失、延长工期等；3.具体违约责任应在合同中明确。示例说明：如乙方未按约定时间完成设计工作，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价的1%；如甲方未按约定时间支付合同价款，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为应付款项的1%。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等；2.合同履行：指合同双方按照