版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年电力工程分包合同模板:劳务与合作本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.合同标的2.1电力工程名称2.2电力工程地点2.3电力工程规模3.分包工作内容3.1分包工作范围3.2分包工作质量要求3.3分包工作进度要求4.工程款项4.1工程款项总额4.2工程款项支付方式4.3工程款项支付时间5.工程进度及验收5.1工程进度安排5.2工程验收标准5.3工程验收程序6.质量保证6.1质量保证期6.2质量保证责任6.3质量保证措施7.安全生产7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全生产事故处理8.知识产权8.1知识产权归属8.2知识产权使用8.3知识产权保护9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约责任赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同生效后的处理13.合同变更13.1合同变更条件13.2合同变更程序13.3合同变更后的处理14.合同终止14.1合同终止条件14.2合同终止程序14.3合同终止后的处理第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息分包方名称:分包方法定代表人:分包方住所地:分包方联系电话:分包方开户银行:分包方银行账号:1.2总包方基本信息总包方名称:总包方法定代表人:总包方住所地:总包方联系电话:总包方开户银行:总包方银行账号:2.合同标的2.1电力工程名称:[具体工程名称]2.2电力工程地点:[具体工程地址]2.3电力工程规模:[具体工程规模描述,如:10万千瓦变电站建设]3.分包工作内容3.1分包工作范围:土建工程:电气安装工程:自动化控制系统工程:通信系统工程:配电系统工程:其他相关工程内容:3.2分包工作质量要求:符合国家及行业相关质量标准;达到合同约定的质量标准;3.3分包工作进度要求:分包工作按照合同约定的时间节点进行;每阶段工作完成后,应及时向总包方提交验收申请。4.工程款项4.1工程款项总额:[具体金额]4.2工程款项支付方式:分阶段支付;按工程进度支付;4.3工程款项支付时间:每阶段工作完成后,[具体天数]内支付;验收合格后,[具体天数]内支付。5.工程进度及验收5.1工程进度安排:阶段一:[具体时间];阶段二:[具体时间];阶段三:[具体时间];;5.2工程验收标准:符合国家及行业相关验收标准;达到合同约定的验收标准;5.3工程验收程序:分包方提交验收申请;总包方组织验收;验收合格,双方签字确认。6.质量保证6.1质量保证期:[具体时间,如:自验收合格之日起一年]6.2质量保证责任:分包方对工程质量承担全面责任;发生质量问题,分包方负责修复并承担相应费用;6.3质量保证措施:严格按照工程设计文件、施工规范和操作规程进行施工;使用合格的原材料、构配件和设备;加强施工过程中的质量检查和监督。7.安全生产7.1安全生产责任:分包方负责工程安全生产;分包方必须遵守国家及行业安全生产法律法规;7.2安全生产措施:制定安全生产管理制度;定期开展安全生产教育培训;加强施工现场安全管理;7.3安全生产事故处理:事故发生后,立即启动应急预案;依法依规报告事故情况;严肃处理事故责任人。8.知识产权8.1知识产权归属本合同项下产生的知识产权,包括但不限于设计图纸、技术资料、软件程序等,归总包方所有;分包方不得未经总包方同意,擅自使用、复制或转让上述知识产权;8.2知识产权使用分包方在执行本合同时,有权使用总包方提供的知识产权;分包方使用上述知识产权时,需遵守相关法律法规和合同约定;8.3知识产权保护分包方应采取必要措施保护知识产权不受侵犯;如有侵权行为发生,分包方应立即停止侵权行为,并承担相应法律责任。9.违约责任9.1违约情形分包方未按合同约定完成工程;分包方提供质量不合格的工程;分包方未按合同约定支付工程款项;分包方违反安全生产规定造成安全事故;9.2违约责任承担分包方应按照合同约定承担违约责任;违约方应赔偿守约方因此遭受的损失;9.3违约责任赔偿违约赔偿金额根据实际损失计算;若涉及第三方责任,违约方应承担连带赔偿责任。10.争议解决10.1争议解决方式双方应通过友好协商解决合同争议;协商不成,提交[具体仲裁机构]仲裁;10.2争议解决机构[具体仲裁机构名称];10.3争议解决程序双方在争议发生后[具体时间]内提交仲裁申请;仲裁机构根据仲裁规则进行仲裁;仲裁裁决为终局裁决,对双方具有法律约束力。11.合同解除11.1合同解除条件合同双方协商一致解除合同;出现合同约定的解除条件;11.2合同解除程序提出解除合同一方应提前[具体时间]通知对方;双方就合同解除事宜进行协商;11.3合同解除后的处理分包方应按照合同约定完成剩余工作;双方结算工程款项;依法处理合同解除后的相关事宜。12.合同生效12.1合同生效条件双方签字盖章;合同经[具体审批机构]审批;12.2合同生效日期自合同双方签字盖章之日起;12.3合同生效后的处理双方按合同约定履行各自义务;合同生效后,任何一方不得擅自变更或解除合同。13.合同变更13.1合同变更条件双方协商一致;出现合同变更的必要条件;13.2合同变更程序提出变更方应提前[具体时间]通知对方;双方就合同变更事宜进行协商;协商一致后,签订合同变更协议;13.3合同变更后的处理变更后的合同条款具有同等法律效力;双方按变更后的合同条款履行各自义务。14.合同终止14.1合同终止条件合同约定的期限届满;合同解除;双方协商一致终止合同;14.2合同终止程序提出终止方应提前[具体时间]通知对方;双方就合同终止事宜进行协商;14.3合同终止后的处理双方结算工程款项;依法处理合同终止后的相关事宜。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义第三方是指在合同履行过程中,非合同双方,但与合同履行有直接或间接利益关系的主体,包括但不限于监理单位、设计单位、质量检测机构、金融机构等。15.2第三方介入原因合同履行过程中,可能因工程质量、工程进度、资金管理等原因,需要引入第三方进行监督、管理或服务。16.第三方介入程序16.1第三方选择第三方的选择应经过合同双方的协商一致,并书面确定。第三方应具备相应的资质和能力,能够胜任合同约定的职责。16.2第三方职责第三方应根据合同约定,对工程进行监督、管理或提供服务。第三方应定期向合同双方报告工作情况,并提出建议和意见。17.第三方责任限额17.1第三方责任界定第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同无法履行或造成损失的,应承担相应的赔偿责任。第三方责任限额应依据其资质、能力和合同约定确定。17.2责任赔偿第三方责任赔偿应按照合同约定执行,如合同未约定,则按照相关法律法规执行。第三方责任赔偿应优先从第三方自身的赔偿能力中支付,不足部分由合同双方按照合同约定承担。18.第三方变更18.1第三方变更条件第三方因自身原因或合同双方协商一致,需要变更的,应提前通知合同双方。变更后的第三方应具备相应的资质和能力,能够胜任合同约定的职责。18.2第三方变更程序第三方变更应经合同双方书面确认。合同双方应就第三方变更后的责任、权利和义务进行重新约定。19.第三方退出19.1第三方退出条件第三方因自身原因或合同双方协商一致,需要退出的,应提前通知合同双方。第三方退出后,其职责应由合同双方另行约定。19.2第三方退出程序第三方退出应经合同双方书面确认。合同双方应就第三方退出后的工作交接、责任划分等进行处理。20.第三方争议解决20.1争议解决方式第三方在履行职责过程中产生的争议,应通过协商解决。协商不成,可提交仲裁或诉讼解决。20.2争议解决机构争议解决机构应按照合同约定或相关法律法规确定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同双方营业执照复印件要求:提供最新有效的营业执照复印件,加盖公章。说明:用于证明合同双方的合法主体资格。2.附件二:合同双方法定代表人身份证明要求:提供法定代表人身份证明文件,如身份证、护照等。说明:用于证明法定代表人身份的真实性。3.附件三:工程图纸及技术资料要求:提供完整的工程图纸、技术资料,确保清晰、完整。说明:用于指导施工过程中的各项工作。4.附件四:施工组织设计要求:提供详细的施工组织设计,包括施工方案、进度计划等。说明:用于指导施工过程中的组织和管理。5.附件五:工程预算及合同价款清单要求:提供详细的工程预算及合同价款清单,确保准确无误。说明:用于明确工程款项的支付标准和方式。6.附件六:安全生产管理制度及应急预案要求:提供完善的安全生产管理制度及应急预案。说明:用于确保工程安全生产,防止事故发生。7.附件七:质量保证体系文件要求:提供完善的质量保证体系文件,包括质量标准、检验方法等。说明:用于确保工程质量,满足合同约定。8.附件八:合同双方签订的补充协议要求:提供合同双方签订的任何补充协议。说明:用于补充和修改合同内容,明确双方权利义务。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:违约方未按合同约定完成工程;违约方提供质量不合格的工程;违约方未按合同约定支付工程款项;违约方违反安全生产规定造成安全事故;违约方泄露合同双方商业秘密;违约方擅自变更合同内容;违约方未按合同约定履行其他义务。2.责任认定标准:违约方应根据违约行为对守约方造成的实际损失进行赔偿;赔偿金额应包括直接损失和间接损失;违约方应承担相应的违约金或罚款;若涉及第三方责任,违约方应承担连带赔偿责任。3.示例说明:违约方未按合同约定完成工程,导致工程进度延误,守约方遭受损失。违约方应赔偿守约方因此遭受的工期延误损失、经济损失及违约金。全文完。2024年电力工程分包合同模板:劳务与合作1本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期及生效日期1.3项目名称及项目地点1.4项目概况及分包范围2.1劳务分包内容2.1.1劳务分包人员资质要求2.1.2劳务分包人员配备及工作安排2.1.3劳务分包人员管理及考核3.1合作方式及合作期限3.2合作双方权利与义务3.2.1合作方权利3.2.2合作方义务4.1付款方式及进度4.2付款条件及违约责任5.1项目进度要求5.2项目进度调整及延误责任6.1质量要求及验收标准6.2质量问题处理及责任承担7.1安全生产要求及责任7.2事故处理及责任承担8.1合同变更及终止条件8.2合同解除及违约责任9.1违约责任及争议解决方式9.2争议解决期限及管辖法院10.1合同解除及终止后的责任10.2合同解除及终止后的债权债务处理11.1合同附件及补充协议12.1合同生效条件及法律适用13.1合同签订及生效日期14.1合同份数及保管责任第一部分:合同如下:1.1合同双方基本信息1.1.1甲方(分包方):名称、法定代表人、地址、联系电话、开户银行及账号1.1.2乙方(承包方):名称、法定代表人、地址、联系电话、开户银行及账号1.2合同签订日期及生效日期1.2.1本合同签订日期:____年____月____日1.2.2本合同生效日期:自双方签字盖章之日起生效1.3项目名称及项目地点1.3.1项目名称:____电力工程项目1.3.2项目地点:____省____市____县(区)____街道(村)1.4项目概况及分包范围1.4.1项目概况:____电力工程项目,主要包括____等。1.4.2分包范围:甲方根据项目需要,将____等劳务工作分包给乙方。2.1劳务分包内容2.1.1劳务分包人员资质要求2.1.1.1分包人员需具备相关岗位资格证书,如电工证、焊工证等。2.1.1.2分包人员需身体健康,能够适应工地环境。2.1.2劳务分包人员配备及工作安排2.1.2.1乙方根据甲方需求,配备足够的劳务分包人员,并按照甲方要求进行工作安排。2.1.2.2乙方应确保劳务分包人员按时到岗,并按质按量完成工作任务。2.1.3劳务分包人员管理及考核2.1.3.1乙方应对劳务分包人员进行日常管理,包括考勤、培训等。2.1.3.2甲方有权对劳务分包人员的工作进行考核,考核结果作为支付劳务报酬的依据。3.1合作方式及合作期限3.1.1合作方式:乙方按照甲方要求,提供劳务分包服务。3.1.2合作期限:自本合同签订之日起____年。3.2合作双方权利与义务3.2.1合作方权利3.2.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定提供劳务分包服务。3.2.1.2甲方有权对乙方提供的服务进行监督和检查。3.2.2合作方义务3.2.2.1乙方应按照合同约定,提供合格的劳务分包服务。3.2.2.2乙方应遵守国家法律法规和甲方规章制度。4.1付款方式及进度4.1.1付款方式:按月结算,甲方在每月____日前支付上月劳务报酬的____%。4.2付款条件及违约责任4.2.1付款条件:乙方按照合同约定提供劳务分包服务,且完成甲方验收。4.2.2违约责任:若乙方未按时完成劳务分包服务或提供不合格服务,甲方有权扣除相应劳务报酬。5.1项目进度要求5.1.1项目进度要求:乙方应按照甲方要求,在规定时间内完成劳务分包工作。5.2项目进度调整及延误责任5.2.1项目进度调整:因不可抗力等因素导致项目进度延误,双方应协商一致进行调整。5.2.2延误责任:因乙方原因导致项目进度延误,乙方应承担相应责任。6.1质量要求及验收标准6.1.1质量要求:乙方提供的劳务分包服务应符合国家相关质量标准。6.2质量问题处理及责任承担6.2.1质量问题处理:若出现质量问题,乙方应立即采取措施予以整改。6.2.2责任承担:因乙方原因导致质量问题,乙方应承担相应责任。8.1合同变更及终止条件8.1.1.1项目规模、工程量或技术要求发生重大变化;8.1.1.2不可抗力事件导致合同无法履行;8.1.1.3法律、法规、政策调整影响合同履行。8.2合同解除及违约责任8.2.1.1一方严重违约,经催告后仍未履行;8.2.1.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行;8.2.1.3双方协商一致解除合同。8.2.2违约责任:因一方违约导致合同解除,违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。9.1违约责任及争议解决方式9.1.1违约责任:任何一方违约,应按照合同约定承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2争议解决期限及管辖法院9.2.1争议解决期限:双方应自争议发生之日起____日内协商解决。9.2.2管辖法院:如协商不成,任何一方均可向合同签订地或被告住所地的人民法院提起诉讼。10.1合同解除及终止后的责任10.1.1合同解除后的责任:合同解除后,双方应按照合同约定,妥善处理合同解除后的善后事宜。10.2合同解除及终止后的债权债务处理10.2.1合同解除及终止后,双方尚未履行完毕的债权债务,应根据合同约定或法律规定予以处理。11.1合同附件及补充协议11.1.1.1劳务分包人员名单及资格证书复印件;11.1.1.2项目进度计划;11.1.1.3付款计划;11.1.1.4其他双方认为必要的文件。11.2补充协议:本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。12.1合同生效条件及法律适用12.1.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。13.1合同签订及生效日期13.1.1合同签订:本合同一式____份,双方各执____份,自双方签字盖章之日起生效。14.1合同份数及保管责任14.1.1合同份数:本合同一式____份,具有同等法律效力。14.2保管责任:双方应妥善保管合同原件,确保合同的安全与完整。第二部分:第三方介入后的修正15.1第三方概念界定15.1.1第三方是指在本合同履行过程中,为协助合同各方履行合同义务,提供专业服务或参与合同相关活动的独立法人、非法人组织或其他个人。15.2第三方介入的必要性及类型15.2.1第三方介入的必要性:鉴于合同履行过程中可能出现的复杂情况,第三方介入有助于提高合同履行的效率和质量。15.2.2第三方介入的类型:15.2.2.1中介方:提供信息、协调、咨询等服务的第三方;15.2.2.2监理方:对合同执行过程进行监督、检查和验收的第三方;15.2.2.3设计方:提供工程设计、技术指导等服务的第三方;15.2.2.4施工方:承担施工任务的第三方;15.2.2.5供应方:提供材料、设备等资源的第三方。16.1甲乙双方与第三方的关系16.1.1甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确各方的权利、义务和责任。16.2第三方的责任限额16.2.1第三方的责任限额应根据其提供服务的内容、性质和可能产生的风险确定。16.2.2第三方的责任限额应在协议中明确约定,并不得超过本合同约定的责任限额。17.1第三方介入的具体条款17.1.1.1第三方的名称、地址、联系方式;17.1.1.2第三方的服务内容、工作范围和职责;17.1.1.3第三方的权利、义务和责任;17.1.1.4第三方的责任限额;17.1.1.5第三方介入的费用及支付方式;17.1.1.6第三方介入的期限和终止条件;17.1.1.7第三方介入的争议解决方式。18.1第三方介入的费用及支付18.1.1第三方介入的费用应根据其提供的服务内容和市场行情合理确定。18.2第三方介入费用的支付方式:18.2.1甲乙双方应与第三方协商确定支付方式;18.2.2支付方式应包括预付款、进度款和结算款等;18.2.3支付时间应根据第三方提供的服务进度和质量进行约定。19.1第三方的权利和义务19.1.1第三方的权利:19.1.1.1获得合同约定的工作条件和报酬;19.1.1.2在合同约定的工作范围内,独立开展工作;19.1.1.3对甲乙双方的行为进行监督和评价。19.2第三方的义务:19.2.1.1严格按照合同约定提供专业服务;19.2.1.2对合同履行过程中的信息保密;19.2.1.3对甲乙双方和合同项目承担相应的责任。20.1第三方与其他各方的划分说明20.1.1第三方与甲乙双方的权利义务划分:20.1.1.1第三方与甲乙双方之间的关系仅限于合同约定,第三方不参与甲乙双方的内部事务;20.1.1.2第三方在履行合同过程中,应遵守甲乙双方的规定和要求。20.2第三方与其他各方的责任划分:20.2.1.1第三方在履行合同过程中,如因自身原因造成损失,应承担相应责任;20.2.1.2第三方在履行合同过程中,如因甲乙双方的原因造成损失,甲乙双方应承担相应责任;20.2.1.3第三方在履行合同过程中,如因不可抗力因素造成损失,甲乙双方应协商解决责任划分问题。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.劳务分包人员名单及资格证书复印件要求:提供劳务分包人员的完整名单,包括姓名、职务、资格证书类型及编号,并附上相应的复印件。说明:此附件用于证明劳务分包人员具备相应的资质和能力。2.项目进度计划要求:详细列出项目的主要阶段、时间节点和预期完成日期。说明:此附件用于监控项目进度,确保项目按时完成。3.付款计划要求:列出各阶段付款的时间、金额和条件。说明:此附件用于明确付款安排,保障双方权益。4.项目质量标准及验收记录要求:详细列出项目质量标准,包括材料、工艺、验收流程等。说明:此附件用于确保项目质量符合要求。5.事故报告及处理记录要求:记录事故发生的时间、地点、原因及处理措施。说明:此附件用于分析和改进安全生产管理。6.第三方介入协议要求:详细列明第三方介入的协议内容,包括服务内容、费用、期限等。说明:此附件用于明确第三方介入的职责和权限。7.争议解决协议要求:明确争议解决的方式、程序和管辖法院。说明:此附件用于解决合同履行过程中的争议。8.其他相关文件要求:根据合同履行过程中产生的其他相关文件,如会议纪要、变更协议等。说明:此附件用于补充说明合同履行过程中的具体情况。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方违约:1.1未按时支付劳务报酬;1.2未按合同约定提供项目信息或支持;1.3未经乙方同意擅自变更分包内容。乙方违约:2.1未按时完成劳务分包工作;2.2提供的劳务分包人员不符合资质要求;2.3未按合同约定提供质量保证。2.责任认定标准:2.1甲方违约责任:2.1.1甲方未按时支付劳务报酬,应向乙方支付违约金;2.1.2甲方未按合同约定提供项目信息或支持,应承担相应的赔偿责任。2.2乙方违约责任:2.2.1乙方未按时完成劳务分包工作,应承担相应的赔偿责任;2.2.2乙方提供的劳务分包人员不符合资质要求,应承担相应的赔偿责任。3.示例说明:3.1甲方未按时支付劳务报酬,应向乙方支付违约金,具体金额根据合同约定执行;3.2乙方提供的劳务分包人员不符合资质要求,导致项目质量不合格,乙方应承担相应的赔偿责任,包括修复费用和合同约定的违约金。全文完。2024年电力工程分包合同模板:劳务与合作2本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2解释原则2.合同双方2.1分包方信息2.2主承包方信息3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目范围4.分包工作内容4.1劳务工作内容4.2合作内容5.工作时间与进度5.1工作时间安排5.2进度要求6.工程质量标准6.1质量标准6.2质量检查与验收7.工程材料与设备7.1材料与设备供应7.2材料与设备质量要求8.工程款支付8.1支付方式8.2支付条件8.3付款时间表9.保险与安全9.1保险责任9.2安全措施10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序13.合同解除13.1合同解除条件13.2解除程序14.合同终止与后续处理14.1合同终止条件14.2终止后的处理第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“分包方”指在本合同中承担劳务工作及合作内容的乙方。1.1.2“主承包方”指在本合同中委托乙方进行劳务工作及合作内容的主承包方甲方。1.1.3“工程”指甲方委托分包方实施的具体电力工程项目。1.1.4“劳务工作”指分包方根据合同约定提供的劳动力服务。1.1.5“合作内容”指分包方与甲方共同承担的工程任务及配合工作。1.2解释原则1.2.1本合同中使用的词语,除非上下文另有要求,应具有其通常的含义。1.2.2如果对本合同条款的解释发生歧义,应根据合同目的进行解释。2.合同双方2.1分包方信息2.1.1分包方全称:_______2.1.2分包方地址:_______2.1.3分包方法定代表人:_______2.2主承包方信息2.2.1主承包方全称:_______2.2.2主承包方地址:_______2.2.3主承包方法定代表人:_______3.项目概述3.1项目名称:_______3.2项目地点:_______3.3.1电力设施的安装与调试3.3.2电力线路的架设3.3.3电力设备的维护与保养4.分包工作内容4.1.1电工4.1.2焊工4.1.3技术员4.1.4其他所需工种4.2.1按照甲方要求提供施工计划4.2.2参与项目进度协调会4.2.3配合甲方进行质量检查5.工作时间与进度5.1工作时间安排:分包方应按照甲方提供的施工进度计划执行工作,确保按期完成工程任务。5.2进度要求:分包方应确保工程按期完工,具体进度要求如下:5.2.1第一个月内完成_______5.2.2第二个月内完成_______5.2.3第三个月内完成_______6.工程质量标准6.1.1国家现行电力工程质量标准6.1.2甲方内部质量标准6.2质量检查与验收:甲方有权对分包方的工程质量进行检查,验收合格后方可进入下一阶段工作。7.工程材料与设备7.1材料与设备供应:甲方负责提供施工所需的材料与设备,分包方负责按照甲方要求进行使用和管理。7.2材料与设备质量要求:甲方提供的材料与设备应符合国家相关质量标准,并满足工程需求。8.工程款支付8.1支付方式8.1.1甲方按工程进度支付工程款,具体支付方式为:8.1.1.1在工程开工前,甲方支付合同总价款的10%作为预付款。8.1.1.2在工程进度达到合同约定节点时,甲方支付已完成工程量的80%的款项。8.1.1.3工程竣工验收合格后,甲方支付剩余的10%款项。8.2支付条件8.2.1分包方需提供工程进度报告及相关证明材料。8.2.2甲方对分包方提供的材料进行审核,确认无误后进行支付。8.3付款时间表8.3.1预付款:自合同签订之日起____个工作日内支付。8.3.2第一次进度款:自工程开工之日起____个月后的____个工作日内支付。8.3.3第二次进度款:自工程开工之日起____个月后的____个工作日内支付。8.3.4验收合格款:自工程竣工验收合格之日起____个工作日内支付。9.保险与安全9.1保险责任9.1.1分包方应为其工作人员在工作期间发生的人身意外伤害购买意外伤害保险。9.1.2甲方应为其提供的设备购买财产保险。9.2安全措施9.2.1分包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规,制定安全操作规程。9.2.2分包方应确保施工安全,防止事故发生。10.保密条款10.1保密内容10.1.1双方在合同执行过程中知悉的对方商业秘密。10.1.2项目的商业计划、技术资料、设计图纸等。10.2保密期限10.2.1保密期限自合同签订之日起____年。11.违约责任11.1违约行为11.1.1分包方未按合同约定完成工程任务的。11.1.2甲方未按合同约定支付工程款的。11.1.3双方未履行保密义务的。11.2违约责任11.2.1分包方未按期完成工程任务的,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价款的____%。11.2.2甲方未按期支付工程款的,应向分包方支付违约金,违约金为逾期付款金额的____%。11.2.3违反保密义务的,应承担相应的法律责任。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应通过友好协商解决合同执行中的争议。12.1.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序12.2.1双方应在争议发生后____个工作日内书面通知对方。12.2.2双方应在接到通知后____个工作日内开始协商。13.合同解除13.1合同解除条件13.1.1分包方严重违反合同约定,经甲方书面通知后____个工作日内仍未纠正的。13.1.2甲方因不可抗力导致合同无法继续履行的。13.2解除程序13.2.1双方应书面通知对方解除合同。13.2.2解除合同后,双方应按照合同约定处理剩余工程及款项。14.合同终止与后续处理14.1合同终止条件14.1.1合同约定的工程任务完成。14.1.2双方协商一致解除合同。14.2终止后的处理14.2.1分包方应按照甲方要求完成剩余工程。14.2.2双方应按照合同约定结算剩余款项。14.2.3双方应妥善处理合同终止后的遗留问题。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1“第三方”指在本合同执行过程中,由甲方或分包方引入的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他辅助服务的独立法人或自然人。15.1.2第三方不包括合同双方及其雇员、代理人或代表。15.2第三方的责任15.2.1第三方应根据合同约定或法律法规承担相应的责任。15.2.2第三方的责任不替代甲乙双方的责任,甲乙双方仍需履行合同约定的义务。15.3第三方的权利15.3.1第三方有权根据合同约定收取服务费用。15.3.2第三方有权获得甲乙双方提供的相关信息和资料。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方、分包方之间是独立的合同关系,第三方对甲方或分包方不承担连带责任。15.4.2第三方对分包方的工作质量、进度、安全等不承担责任。15.4.3第三方对甲方提供的工程图纸、技术资料等不承担责任。16.第三方介入的额外条款16.1甲方引入第三方16.1.1甲方应在引入第三方前征求分包方的意见。16.1.2甲方应确保第三方具备履行合同所需的专业能力。16.2分包方引入第三方16.2.1分包方应在引入第三方前征求甲方的意见。16.2.2分包方应确保第三方具备履行合同所需的专业能力。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。17.2第三方责任限额包括但不限于:17.2.1第三方直接对合同履行造成损害的责
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五年度科技园区研发场地租赁合同范本下载3篇
- 《框架结构荷载分析》课件
- 2024简单工程劳务合同范本
- 税务业务知识培训课件
- 世纪生物医药研发与转让合同(04版)
- 个人住宅抵押贷款法律协议(2024版)版
- 2024版人力资源服务合同
- 2024年03月陕西中国银行信息科技运营中心(西安)春季校园招考笔试历年参考题库附带答案详解
- 二零二五年度餐饮行业员工福利保障合同3篇
- 2025年度新型装配式彩钢房拆除与改造施工合同范本4篇
- 人教版小学数学(2024)一年级下册第一单元 认识平面图形综合素养测评 B卷(含答案)
- 企业年会摄影服务合同
- 电商运营管理制度
- 二零二五年度一手房购房协议书(共有产权房购房协议)3篇
- 2025年上半年上半年重庆三峡融资担保集团股份限公司招聘6人易考易错模拟试题(共500题)试卷后附参考答案
- 城市公共交通运营协议
- 内燃副司机晋升司机理论知识考试题及答案
- 2024北京东城初二(上)期末语文试卷及答案
- 2024设计院与职工劳动合同书样本
- 2024年贵州公务员考试申论试题(B卷)
- 电工高级工练习题库(附参考答案)
评论
0/150
提交评论