2024政外管线接入工程施工01合同段施工合同履约保证金协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024政外管线接入工程施工01合同段施工合同履约保证金协议本合同目录一览1.保证金金额及支付方式1.1保证金总额1.2保证金支付时间1.3保证金支付方式2.保证金退还条件2.1合同履行完毕2.2工程质量合格2.3合同解除或终止3.保证金退还程序3.1退还申请3.2退还审核3.3退还支付4.保证金利息处理4.1利息计算方式4.2利息支付方式5.保证金账户管理5.1账户开设5.2账户使用5.3账户变更6.违约责任及处理6.1违约情形6.2违约责任6.3违约处理7.争议解决方式7.1争议解决途径7.2争议解决程序7.3争议解决机构8.合同生效及终止8.1合同生效条件8.2合同终止条件8.3合同解除条件9.合同附件9.1附件一：保证金缴纳凭证9.2附件二：保证金退还凭证9.3附件三：其他相关文件10.合同变更及补充10.1变更程序10.2补充内容10.3变更生效11.通知与送达11.1通知方式11.2送达地址11.3送达时间12.法律适用及管辖12.1法律适用12.2管辖法院13.其他约定事项13.1知识产权13.2保密义务13.3其他14.合同签署及生效日期第一部分：合同如下：1.保证金金额及支付方式1.1保证金总额：本合同履约保证金总额为人民币壹佰万元整（￥100,000.00）。1.2保证金支付时间：乙方应在签订本合同之日起五个工作日内，向甲方指定的保证金账户缴纳履约保证金。1.3保证金支付方式：乙方应通过银行转账方式支付保证金，转账时须注明“2024政外管线接入工程施工01合同段施工合同履约保证金”字样。2.保证金退还条件2.1合同履行完毕：乙方按照合同约定完成全部施工任务，且工程质量经甲方验收合格后，甲方应在合同履行完毕后五个工作日内退还保证金。2.2工程质量合格：乙方施工的工程质量符合国家相关标准和合同约定，经甲方验收合格。2.3合同解除或终止：因不可抗力或双方协商一致解除或终止合同，且乙方无违约行为的情况下，甲方应在合同解除或终止后五个工作日内退还保证金。3.保证金退还程序3.1退还申请：乙方应在合同履行完毕或满足退还条件后五个工作日内，向甲方提出退还保证金申请。3.2退还审核：甲方收到乙方退还保证金申请后，应在三个工作日内进行审核。3.3退还支付：经审核无误后，甲方应在审核通过后五个工作日内将保证金退还至乙方指定账户。4.保证金利息处理4.1利息计算方式：保证金在甲方账户内的利息按照中国人民银行同期活期存款利率计算。4.2利息支付方式：保证金利息在合同履行完毕或满足退还条件后，与保证金一并退还给乙方。5.保证金账户管理5.1账户开设：甲方应在合同签订前开设专门的保证金账户，并将账户信息通知乙方。5.2账户使用：保证金账户仅用于本合同的履约保证金缴纳和退还。5.3账户变更：如需变更保证金账户，双方应提前书面通知对方，并办理相应的变更手续。6.违约责任及处理a)未按合同约定时间完成施工任务；b)施工过程中出现重大质量问题；c)违反合同约定的其他义务。6.2违约责任：乙方违约的，应承担相应的违约责任，包括但不限于：a)支付违约金；b)承担由此造成的损失；c)甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的赔偿责任。6.3违约处理：甲方发现乙方违约后，应及时通知乙方，并要求乙方采取措施纠正违约行为。如乙方在接到通知后五个工作日内仍未纠正，甲方有权采取必要的法律措施。8.合同生效及终止8.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。a)合同约定的工程全部完成且验收合格；b)双方协商一致解除合同；c)因不可抗力导致合同无法履行；d)一方严重违约，另一方根据合同约定解除合同。a)另一方严重违约；b)因不可抗力导致合同无法履行；c)经双方协商一致。9.合同附件9.1附件一：保证金缴纳凭证9.2附件二：保证金退还凭证9.3附件三：其他相关文件，包括但不限于施工图纸、工程量清单、质量验收标准等。10.合同变更及补充10.1变更程序：任何对本合同的变更或补充，均应以书面形式进行，并由双方签字（或盖章）后方可生效。10.2补充内容：任何补充内容应与本合同具有同等法律效力。10.3变更生效：变更或补充内容自双方签字（或盖章）之日起生效。11.通知与送达11.1通知方式：双方之间的通知应以书面形式发送，包括但不限于电子邮件、快递、传真等。11.2送达地址：本合同的送达地址为双方在合同中指定的地址，或任何一方提供的最新地址。11.3送达时间：通知自发出之日起，在正常工作时间内送达即视为送达。12.法律适用及管辖12.1法律适用：本合同的解释、履行、变更、终止以及争议的解决，均适用中华人民共和国法律。12.2管辖法院：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应提交至合同签订地人民法院管辖。13.其他约定事项13.1知识产权：本合同项下产生的任何技术成果、设计方案、工程图纸等知识产权归甲方所有。13.2保密义务：双方对本合同内容及履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.合同签署及生效日期14.1合同签署：本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。14.2生效日期：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念及范围15.1第三方概念：本合同中的第三方指介入本合同履约过程中的非合同当事人，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、仲裁机构等。a)监督和管理合同履行；b)对工程质量、进度进行检测和评估；c)提供专业咨询服务；d)解决合同争议。16.第三方介入的程序16.1介入申请：甲乙双方协商一致后，可向第三方提出介入申请。16.2介入同意：第三方在收到介入申请后，应在五个工作日内给予书面答复，同意介入的，应明确介入范围和职责。16.3介入协议：甲乙双方与第三方应签订介入协议，明确各方的权利、义务和责任。17.第三方责任限额17.1责任限额定义：第三方在本合同中的责任限额指第三方因履行职责不当或违反介入协议所应承担的最高赔偿责任。17.2责任限额计算：第三方责任限额根据介入协议约定或由甲乙双方共同确定，但不得高于其介入服务的预估价值。17.3责任承担：第三方在履行职责过程中发生责任的，由第三方承担，超过责任限额的部分由甲乙双方按合同约定比例分担。18.第三方与其他各方的划分说明18.1责任划分：第三方在介入过程中的行为产生的责任，由第三方承担；因第三方原因导致的甲乙双方损失，由第三方承担相应的赔偿责任。18.2义务划分：第三方应按照介入协议履行相应的义务，甲乙双方应配合第三方的工作，并提供必要的支持。18.3信息共享：甲乙双方应将涉及第三方的相关信息及时告知第三方，第三方应保守秘密，不得泄露给任何第三方。19.第三方介入的费用19.1费用承担：第三方介入的费用由甲乙双方协商确定，可由甲方承担、乙方承担或按合同约定比例分担。19.2费用支付：第三方介入费用应在签订介入协议后五个工作日内支付，支付方式按照介入协议约定执行。20.第三方介入的解除a)第三方不履行或违反介入协议；b)合同履行完毕，不再需要第三方介入；c)双方协商一致。20.2解除程序：甲乙双方应书面通知第三方解除介入，并按照介入协议约定办理相关手续。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式：第三方介入过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决；协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。21.2争议解决机构：争议解决机构由甲乙双方在介入协议中约定，或根据争议的性质和标的额选择合适的仲裁机构或法院。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：保证金缴纳凭证要求：凭证需包含甲方名称、乙方名称、保证金金额、支付日期、支付银行及账号信息。说明：用于证明乙方已向甲方缴纳履约保证金。2.附件二：保证金退还凭证要求：凭证需包含甲方名称、乙方名称、保证金金额、退还日期、退还银行及账号信息。说明：用于证明甲方已向乙方退还履约保证金。3.附件三：施工图纸要求：图纸需符合国家相关标准和规范，清晰完整。说明：用于指导施工过程中的各项工作。4.附件四：工程量清单要求：清单需详细列出各项工程量，并标注单价和总价。说明：用于确定工程量和结算款项。5.附件五：质量验收标准要求：标准需明确各项工程质量要求，并附有检测方法。说明：用于对工程质量进行验收。6.附件六：施工进度计划要求：计划需明确各阶段施工时间节点，并标注关键线路。说明：用于监控施工进度。7.附件七：安全生产措施要求：措施需符合国家安全生产法规，详细列出各项安全防护措施。说明：用于确保施工过程中的安全生产。8.附件八：环境保护措施要求：措施需符合国家环保法规，详细列出各项环保措施。说明：用于减少施工对环境的影响。9.附件九：合同变更及补充协议要求：协议需明确变更或补充的内容，并由双方签字（或盖章）。说明：用于记录合同变更或补充的过程。10.附件十：第三方介入协议要求：协议需明确第三方的介入范围、职责和责任。说明：用于规范第三方介入的行为。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定时间完成施工任务。责任认定标准：乙方应支付违约金，违约金按合同约定比例计算。示例说明：若合同约定乙方未按时完成施工任务，应支付每日合同金额的1%作为违约金。2.违约行为：乙方施工过程中出现重大质量问题。责任认定标准：乙方应承担修复费用，并支付由此造成的损失赔偿金。示例说明：若乙方施工导致管线损坏，乙方应承担修复费用，并支付甲方因此遭受的损失赔偿金。3.违约行为：乙方违反合同约定的其他义务。责任认定标准：乙方应根据违约情节，支付相应的违约金或赔偿金。示例说明：若乙方擅自更改施工方案，未事先通知甲方，乙方应支付合同金额的2%作为违约金。4.违约行为：甲方未按合同约定支付款项。责任认定标准：甲方应向乙方支付逾期付款的违约金，违约金按合同约定比例计算。示例说明：若甲方未按时支付工程进度款，应支付每日逾期付款金额的0.5%作为违约金。5.违约行为：第三方违反介入协议。责任认定标准：第三方应根据违约情节，承担相应的赔偿责任。示例说明：若第三方在介入过程中泄露甲方商业秘密，第三方应赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。2024政外管线接入工程施工01合同段施工合同履约保证金协议1合同目录一、协议概述1.协议名称2.协议编号3.协议签订日期4.协议双方5.协议目的二、履约保证金金额及支付方式1.保证金金额2.保证金支付方式3.保证金缴纳期限4.保证金退还条件三、保证金管理1.保证金账户设立2.保证金账户管理3.保证金收支记录4.保证金利息处理四、履约责任及违约责任1.履约责任2.违约责任3.违约责任承担方式4.违约责任追究程序五、履约保证金使用1.保证金使用范围2.保证金使用申请3.保证金使用审批4.保证金使用监督六、协议变更及解除1.协议变更2.协议解除3.协议变更及解除程序4.协议变更及解除后的处理七、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决机构4.争议解决费用八、协议生效及终止1.协议生效条件2.协议终止条件3.协议终止程序4.协议终止后的处理九、通知与送达1.通知方式2.送达地址3.送达方式4.送达生效时间十、其他约定1.保密条款2.不可抗力条款3.法律适用条款4.协议附件十一、附件1.附件一：履约保证金账户信息2.附件二：履约责任及违约责任具体条款3.附件三：争议解决机构名单4.附件四：协议签订双方法定代表人签字页十二、协议签署1.协议签署日期2.协议签署地点3.协议签署双方代表签字4.协议签署双方盖章十三、协议附件清单1.附件一：履约保证金账户信息2.附件二：履约责任及违约责任具体条款3.附件三：争议解决机构名单4.附件四：协议签订双方法定代表人签字页十四、协议生效日期1.协议生效日期2.生效日期前的履约责任及违约责任处理3.生效日期后的履约保证金缴纳及退还4.生效日期后的协议履行及争议解决合同编号_________一、协议概述1.协议名称：2024政外管线接入工程施工01合同段施工合同履约保证金协议2.协议编号：2024ZGWXLJS01YZJZXYXH3.协议签订日期：2024年4月1日4.协议双方：甲方：市政工程集团有限公司乙方：房地产开发有限公司二、履约保证金金额及支付方式1.保证金金额：人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00）2.保证金支付方式：乙方应在本协议签订之日起5个工作日内，将保证金一次性支付至甲方指定的账户。3.保证金缴纳期限：如乙方未按期缴纳保证金，甲方有权终止施工合同，并追究乙方相应的违约责任。4.保证金退还条件：在施工合同履行完毕且乙方无违约行为的情况下，甲方应在施工合同终止后30日内无息退还保证金。三、保证金管理1.保证金账户设立：甲方应在银行设立专用保证金账户，用于收取和管理本协议项下的保证金。2.保证金账户管理：甲方应妥善管理保证金账户，确保保证金安全。3.保证金收支记录：甲方应详细记录保证金的收支情况，并定期向乙方提供收支报告。4.保证金利息处理：保证金产生的利息归甲方所有，用于抵扣乙方可能产生的违约金。四、履约责任及违约责任1.履约责任：乙方应按照施工合同的约定，按时、按质、按量完成施工任务。2.违约责任：如乙方违反施工合同约定，甲方有权根据违约情况扣除相应比例的保证金，直至保证金全部扣除完毕。3.违约责任承担方式：乙方应承担因违约行为给甲方造成的直接经济损失，包括但不限于停工损失、经济损失等。4.违约责任追究程序：甲方应在发现乙方违约行为后，及时通知乙方，并要求乙方在规定期限内采取补救措施。如乙方未在规定期限内采取补救措施，甲方有权采取包括但不限于暂停施工、解除合同等措施。五、履约保证金使用1.保证金使用范围：保证金仅用于处理乙方违约行为所造成的损失。2.保证金使用申请：乙方提出保证金使用申请时，应提供相关证明材料。3.保证金使用审批：甲方应在收到乙方保证金使用申请后5个工作日内进行审批。4.保证金使用监督：甲方应监督保证金的使用情况，确保其合理、合法使用。六、协议变更及解除1.协议变更：本协议的任何变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。2.协议解除：在施工合同履行过程中，如出现不可抗力或其他法定情形，双方可协商解除本协议。3.协议变更及解除程序：协议变更及解除需经双方签署书面文件，并按照法定程序办理。4.协议变更及解除后的处理：协议解除后，双方应按照施工合同的约定处理剩余工程及款项。七、争议解决1.争议解决方式：双方应通过友好协商解决争议。2.争议解决程序：协商不成时，任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。3.争议解决机构：如双方同意，可委托仲裁委员会仲裁解决争议。4.争议解决费用：争议解决费用由败诉方承担。八、协议生效及终止1.协议生效条件：本协议自双方签字盖章之日起生效。2.协议终止条件：施工合同终止或双方协商一致解除本协议。3.协议终止程序：协议终止需双方签署书面文件，并按照法定程序办理。4.协议终止后的处理：协议终止后，双方应按照施工合同的约定处理剩余工程及款项。九、通知与送达1.通知方式：书面通知、电子邮件、传真等。2.送达地址：双方在协议中指定的地址。3.送达方式：根据通知方式选择合适的送达方式。4.送达生效时间：以实际送达时间为准。十、其他约定1.保密条款：双方对本协议内容负有保密义务。2.不可抗力条款：如遇不可抗力因素导致本协议无法履行，双方互不承担责任。3.法律适用条款：本协议适用中华人民共和国法律。4.协议附件：本协议附件与本协议具有同等法律效力。十一、附件1.附件一：履约保证金账户信息2.附件二：履约责任及违约责任具体条款3.附件三：争议解决机构名单4.附件四：协议签订双方法定代表人签字页十二、协议签署1.协议签署日期：2024年4月1日2.协议签署地点：市3.协议签署双方代表签字：甲方代表（签字）：____________________乙方代表（签字）：____________________4.协议签署双方盖章：甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________十三、协议附件清单1.附件一：履约保证金账户信息2.附件二：履约责任及违约责任具体条款3.附件三：争议解决机构名单4.附件四：协议签订双方法定代表人签字页十四、协议生效日期1.协议生效日期：2024年4月1日2.生效日期前的履约责任及违约责任处理：按照本协议约定执行。3.生效日期后的履约保证金缴纳及退还：按照本协议约定执行。4.生效日期后的协议履行及争议解决：按照本协议约定执行。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：____________________乙方代表（签字）：____________________日期：____________________日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方工程监督权条款内容：甲方有权对乙方施工过程进行监督，确保施工质量、进度和安全符合施工合同要求。说明：甲方作为主导方，对施工质量有最终决定权，监督条款保障甲方权益。2.甲方工程变更权条款内容：在施工过程中，如因设计变更、政策调整等原因导致工程量发生变化，甲方有权要求乙方进行相应的调整。说明：甲方作为主导方，有权根据实际情况调整工程内容，确保工程顺利进行。3.甲方验收权条款内容：施工完成后，甲方有权组织验收，验收合格后方可进行下一阶段的施工。说明：甲方作为主导方，对施工成果有验收权，确保工程质量符合要求。4.甲方进度款支付权条款内容：甲方根据施工进度和工程量，有权对乙方支付进度款。说明：甲方作为主导方，对进度款支付有控制权，确保工程资金合理使用。5.甲方合同解除权条款内容：如乙方在施工过程中严重违约，甲方有权解除施工合同，并要求乙方承担相应责任。说明：甲方作为主导方，对合同解除有决定权，保障甲方权益。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方施工计划权条款内容：乙方有权根据施工合同要求，制定详细的施工计划，报甲方审批。说明：乙方作为主导方，对施工计划有决定权，有利于施工进度和质量控制。2.乙方材料采购权条款内容：乙方有权根据工程需要，采购相关材料，确保材料质量。说明：乙方作为主导方，对材料采购有决定权，有利于保证工程材料质量。3.乙方施工调整权条款内容：在施工过程中，如遇特殊情况，乙方有权对施工计划进行调整，报甲方备案。说明：乙方作为主导方，在特殊情况下的施工调整权，有利于应对突发状况。4.乙方进度款申请权条款内容：乙方有权根据施工进度和工程量，向甲方申请支付进度款。说明：乙方作为主导方，对进度款申请有决定权，有利于确保工程资金及时到位。5.乙方合同解除权条款内容：如甲方在施工过程中严重违约，乙方有权解除施工合同，并要求甲方承担相应责任。说明：乙方作为主导方，对合同解除有决定权，保障乙方权益。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责条款内容：第三方中介负责协调甲方、乙方之间的关系，监督合同履行情况。说明：第三方中介作为独立第三方，负责监督合同执行，保障双方权益。2.第三方中介费用条款内容：第三方中介费用由双方协商确定，并在合同中明确。说明：明确第三方中介费用，有利于双方对中介服务的费用进行合理预算。3.第三方中介报告条款内容：第三方中介应定期向双方提交合同履行情况报告，包括施工进度、质量、安全等方面。说明：第三方中介报告有助于双方了解工程实际情况，及时发现问题。4.第三方中介争议解决权条款内容：第三方中介有权在双方发生争议时，提出解决方案，协调双方达成一致。说明：第三方中介的争议解决权，有助于避免双方矛盾激化，促进合同顺利履行。5.第三方中介终止条件条款内容：如第三方中介在履行职责过程中出现重大失误，双方有权终止中介协议。说明：明确第三方中介终止条件，有利于确保中介服务的质量和效果。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：履约保证金账户信息2.附件二：履约责任及违约责任具体条款3.附件三：争议解决机构名单4.附件四：协议签订双方法定代表人签字页5.附件五：当甲方为主导时的附加条款6.附件六：当乙方为主导时的附加条款7.附件七：当有第三方中介时的附加条款二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按期缴纳保证金。乙方未按施工合同约定完成施工任务。乙方在施工过程中出现严重质量问题。乙方违反施工合同约定的安全规定。甲方未按期支付进度款。甲方未履行工程监督和验收职责。2.违约行为的认定：乙方未按期缴纳保证金，甲方有权扣除相应比例的保证金。乙方未按施工合同约定完成施工任务，甲方有权要求乙方进行整改或解除合同。乙方在施工过程中出现严重质量问题，甲方有权要求乙方承担相应责任。乙方违反施工合同约定的安全规定，甲方有权要求乙方立即停止施工并整改。甲方未按期支付进度款，乙方有权要求甲方支付违约金。甲方未履行工程监督和验收职责，乙方有权要求甲方承担相应责任。三、法律名词及解释：1.履约保证金：指为保证合同履行，乙方预先支付给甲方的一定金额的货币。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。3.争议解决：指在合同履行过程中，双方就合同内容或履行方式产生的分歧，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。5.诉讼：指当事人依法向人民法院提起诉讼，请求人民法院对争议进行判决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方未能按时缴纳保证金。解决办法：甲方应及时提醒乙方，如乙方仍未能缴纳，甲方有权扣除相应比例的保证金。2.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：甲方应要求乙方立即整改，并追究乙方相应的责任。3.问题：甲方未按期支付进度款。解决办法：乙方有权要求甲方支付违约金，并协商解决后续款项支付问题。4.问题：双方对合同条款理解不一致。解决办法：双方应重新协商，明确合同条款，必要时可寻求第三方调解。五、所有应用场景：1.施工合同履行过程中的保证金管理。2.施工过程中出现违约行为的处理。3.争议解决机制的运用。4.第三方中介在合同履行中的角色和职责。5.合同执行过程中的风险管理和问题解决。全文完。2024政外管线接入工程施工01合同段施工合同履约保证金协议2合同编号_________一、合同主体1.甲方（施工方）：名称：（请填写施工方名称）地址：（请填写施工方地址）联系人：（请填写施工方联系人姓名）联系电话：（请填写施工方联系电话）2.乙方（业主方）：名称：（请填写业主方名称）地址：（请填写业主方地址）联系人：（请填写业主方联系人姓名）联系电话：（请填写业主方联系电话）3.其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）二、合同前言2.1背景：为满足政外管线接入工程施工01合同段施工需要，经甲乙双方友好协商，就履约保证金事宜达成如下协议。2.2目的：本协议旨在明确甲乙双方在政外管线接入工程施工01合同段施工过程中履约保证金的相关事宜，确保施工顺利进行，维护甲乙双方的合法权益。三、定义与解释3.1专业术语：（1）政外管线：指不属于市政管线的其他各类管线，包括但不限于电力、通讯、给排水等。（2）施工合同：指甲乙双方就政外管线接入工程施工01合同段施工事宜签订的书面合同。（3）履约保证金：指甲乙双方根据施工合同约定，为确保施工顺利进行，由甲方支付给乙方的保证金。3.2关键词解释：（1）施工进度：指政外管线接入工程施工01合同段施工的进度情况。（2）施工质量：指政外管线接入工程施工01合同段施工的质量标准。（3）违约责任：指甲乙双方在施工过程中违反施工合同约定的，应承担的法律责任。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照施工合同约定，保证施工进度和质量。（2）甲方有权监督乙方履行施工合同，并对施工过程中的违法行为进行制止。（3）甲方有义务按照施工合同约定，支付履约保证金。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方有权要求甲方按照施工合同约定，支付履约保证金。（2）乙方有义务按照施工合同约定，保证施工进度和质量。（3）乙方有义务配合甲方对施工过程中的违法行为进行制止。五、履行条款5.1合同履行时间：本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为施工合同约定的工期。5.2合同履行地点：政外管线接入工程施工01合同段施工现场。5.3合同履行方式：甲乙双方按照施工合同约定，共同完成政外管线接入工程施工01合同段施工任务。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本协议经甲乙双方签字（或盖章）后生效。6.2终止条件：（1）施工合同履行完毕；（2）甲乙双方协商一致终止本协议；（3）本协议约定的其他终止条件。6.3终止程序：（1）甲乙双方协商一致，签订终止协议；（2）甲方退还乙方履约保证金；（3）甲乙双方办理相关手续。6.4终止后果：（1）终止协议生效后，甲乙双方应按照协议约定，履行各自的权利和义务；（2）本协议终止后，甲乙双方应继续履行施工合同约定的权利和义务。七、费用与支付7.1费用构成本履约保证金协议中的费用构成如下：（1）保证金金额：根据施工合同约定的金额，甲方应向乙方支付人民币_________元作为履约保证金。（2）保证金用途：该保证金用于确保甲方按照施工合同约定，履行施工义务，包括但不限于工程进度、质量、安全等方面的要求。（3）保证金退还：在施工合同履行完毕，且甲方无违约行为的情况下，乙方应将保证金全额退还给甲方。7.2支付方式（1）甲方应在签订本协议之日起_________个工作日内，将保证金汇入乙方指定的银行账户。（2）甲方支付保证金时，应附具支付凭证，并注明“政外管线接入工程施工01合同段施工履约保证金”。7.3支付时间（1）甲方应在施工合同约定的工程开工前支付履约保证金。（2）若施工合同约定分期支付保证金，甲方应在每期工程进度达到约定节点时支付相应比例的保证金。7.4支付条款（1）甲方支付的保证金应真实、准确、完整，不得有虚假记载。（2）乙方收到保证金后，应及时出具收据，确认保证金已收到。八、违约责任8.1甲方违约（1）未按施工合同约定的时间和质量要求完成工程。（2）违反施工合同约定的安全规定，导致安全事故。（3）违反施工合同约定的环境保护规定。（4）其他违反施工合同约定的行为。8.2乙方违约（1）未按约定时间退还保证金。（2）未妥善保管保证金，导致保证金损失。（3）泄露甲方商业秘密。（4）其他违反本协议约定的行为。8.3赔偿金额和方式（1）甲方违约，扣除保证金后，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金金额为扣除保证金后的剩余金额。（2）乙方违约，扣除保证金后，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金金额为扣除保证金后的剩余金额。九、保密条款9.1保密内容（1）施工合同的具体内容。（2）甲乙双方在施工过程中产生的商业秘密。（3）本协议的相关内容。9.2保密期限本协议的保密期限自签订之日起至施工合同履行完毕后_________年。9.3保密履行方式（1）甲乙双方应采取合理措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义本协议所指的不可抗力是指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：地震、洪水、台风等。（2）政府行为：政策调整、法律法规变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，甲乙双方应及时通知对方。（2）不可抗力事件发生后，甲乙双方应协商解决施工合同的履行问题。（3）因不可抗力事件导致施工合同无法履行的，甲乙双方可根据实际情况部分或全部免除责任。10.4不可抗力实例（1）地震导致施工现场无法正常施工。（2）政府政策调整导致施工合同无法继续履行。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方在发生争议时，应通过友好协商解决。11.2调解协商不成时，甲乙双方可向相关调解机构申请调解。11.3仲裁或诉讼调解不成或调解无效时，甲乙双方可选择仲裁或诉讼方式解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，甲乙双方不得将本协议转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、保密的合同内容。（2）涉及甲乙双方商业秘密的合同内容。（3）法律法规禁止转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本协议签订后，甲乙双方均保留对自身合法权益的独立主张权。（2）本协议中未明确约定的权利，甲乙双方均保留依法行使的权利。13.2特殊权力保留（1）甲方保留在施工过程中对乙方施工质量、进度、安全等方面的监督权。（2）乙方保留在施工过程中对甲方支付保证金、履行合同义务等方面的监督权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）甲乙双方对本协议的修改和补充，应书面形式进行。（2）修改和补充内容经甲乙双方签字（或盖章）后生效。14.2修改和补充效力（1）本协议的修改和补充与本协议具有同等法律效力。（2）修改和补充内容与本协议内容不一致的，以修改和补充内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲乙双方应相互配合，共同确保施工合同的顺利履行。（2）甲乙双方应就施工过程中出现的问题及时沟通，共同解决。15.2协作与配合方式（1）甲乙双方应通过定期会议、书面报告等形式保持沟通。（2）甲乙双方应按照约定的时间、地点参加相关会议。十六、其他条款16.1法律适用本协议适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本协议构成甲乙双方之间关于政外管线接入工程施工01合同段施工履约保证金的完整协议，具有独立性。16.3增减条款（1）本协议未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议。（2）任何增减条款均应以书面形式进行，并经甲乙双方签字（或盖章）后生效。十七、签字、日期、盖章甲方（施工方）：代表（签字）：日期：____年____月____日盖章：乙方（业主方）：代表（签字）：日期：____年____月____日盖章：附件及其他说明解释一、附件列表：1.2024政外管线接入工程施工01合同段施工合同2.甲乙双方的身份证明文件3.甲方支付履约保证金的银行汇款凭证4.不可抗力事件证明文件5.争议解决过程中的相关文件6.任何经甲乙双方书面确认的补充协议或修改文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：a.未按施工合同约定的时间和质量要求完成工程。b.违反施工合同约定的安全规定，导致安全事故。c.违反施工合同约定的环境保护规定。d.其他违反施工合同约定的行为。乙方违约：a.未按约定时间退还保证金。b.未妥善保管保证金，导致保证金损失。c.泄露甲方商业秘密。d.其他违反本协议约定的行为。2.违约行为的认定：甲方违约行为的认定：a.乙方根据施工合同约定和现场记录进行认定。b.乙方有权要求甲方提供相关证明材料。乙方违约行为的认定：a.甲方根据本协议约定和现场记录进行认定。b.甲方有权要求乙方提供相关证明材料。三、法律名词及解释：1.履约保证金：为保证合同履行，甲方支付给乙方的保证金，用于在甲方违约时赔偿乙方损失。2.不可抗