城市桥梁建设施工合同

城市桥梁建设施工合同合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：一、工程概况1.1工程名称：_____________________1.2工程地点：_____________________1.3工程规模：_____________________1.4工程内容：包括但不限于桥梁主体结构施工、桥梁附属设施施工、桥梁路面施工、桥梁排水系统施工等。1.5工程质量标准：符合国家及行业相关法律法规、规范、标准要求。1.6工程工期：自开工之日起至竣工验收合格之日止，共计__________个月。二、合同价格及支付方式2.1合同总价：人民币（大写）：_____________________元整（小写）：_____________________元。2.2支付方式：（1）甲方支付乙方工程预付款人民币（大写）：_____________________元整（小写）：_____________________元，乙方收到预付款后，应按照甲方的要求，合理安排施工进度。（2）甲方按照乙方提交的进度款申请，支付乙方工程进度款，进度款支付比例为已完工程量的70%。（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款，支付比例为30%。（4）甲方支付乙方工程质量保证金，金额为合同总价的5%，待工程保修期满后无质量问题，甲方退还乙方质量保证金。三、施工要求3.1乙方应按照甲方的要求，组织具备相应资质的专业人员、技术人员和施工人员，按期完成工程施工任务。3.2乙方应严格按照国家及行业相关法律法规、规范、标准要求进行施工，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。3.3乙方应做好施工现场的安全生产管理工作，遵守安全生产法律法规，确保施工过程中不发生安全事故。3.4乙方应做好施工现场的环境保护工作，遵守环境保护法律法规，确保施工过程中不对环境造成污染。3.5乙方应按照甲方的要求，做好工程资料的整理、归档工作。四、工程变更及索赔4.1合同履行过程中，如发生工程变更，甲方应提前书面通知乙方，并按照双方协商确定的变更费用和工期调整合同价款和工期。4.2乙方如因甲方原因造成工程变更、停工、窝工等，造成乙方损失的，乙方有权向甲方提出索赔。4.3乙方如因自身原因造成工程变更、停工、窝工等，造成甲方损失的，乙方应承担相应责任。五、违约责任5.1甲方未按约定时间支付预付款、进度款、工程款等，乙方有权拒绝施工，并要求甲方支付违约金。5.2乙方未按约定时间完成工程施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金。5.3甲方、乙方违反合同其他约定，给对方造成损失的，应承担相应责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且乙方提交完整的工程资料之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：一、附件列表：1.工程设计图纸和技术要求2.工程量清单3.施工组织设计4.施工方案5.工程质量验收标准6.安全生产管理制度7.环境保护措施方案8.工程变更申请表9.违约金计算公式10.争议解决协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付预付款、进度款、工程款等，认定为违约行为。2.乙方未按约定时间完成工程施工任务，认定为违约行为。3.甲方、乙方违反合同其他约定，给对方造成损失的，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指城市桥梁建设项目的建设单位。2.乙方：指具备相关资质和能力的施工单位。3.工程预付款：指甲方在合同签订后向乙方支付的用于准备施工的款项。4.进度款：指甲方按照乙方提交的进度款申请，支付给乙方的已完工程量的款项。5.工程质量保证金：指甲方支付给乙方的，用于保证工程质量的款项。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度延误的问题，乙方应积极与甲方沟通，调整施工计划，确保工程按时完成。2.遇到工程变更的问题，乙方应根据甲方要求，及时调整施工方案，并按照双方协商确定的变更费用和工期调整合同价款和工期。3.遇到支付问题，甲方应按照合同约定，按时支付预付款、进度款、工程款等，乙方应按照甲方要求，提供相应的发票和资料。五、所有应用场景：1.适用于城市桥梁建设项目的施工合同。2.适用于具备相关资质和能力的