2025版跨省高速公路工期延期补充协议书3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版跨省高速公路工期延期补充协议书本合同目录一览1.协议概述1.1协议背景1.2协议目的1.3协议适用范围2.延期原因2.1天然灾害2.2政府政策调整2.3施工单位原因2.4其他原因3.延期期限3.1延期天数3.2延期起止时间3.3延期费用4.工期调整4.1原工期计划4.2调整后工期计划4.3调整后关键节点5.质量要求5.1质量标准5.2质量检查5.3质量责任6.安全生产6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3事故处理7.付款方式7.1付款比例7.2付款时间7.3付款条件8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.协议生效10.1生效时间10.2生效条件10.3生效范围11.协议解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后的责任12.协议变更12.1变更条件12.2变更程序12.3变更后的责任13.协议终止13.1终止条件13.2终止程序13.3终止后的责任14.其他约定14.1通知方式14.2附件14.3合同份数第一部分：合同如下：1.协议概述1.1协议背景1.1.1甲方为（高速公路项目名称），乙方为（施工单位名称）。1.1.2根据甲方提供的项目资料，乙方按照甲方要求在（原工期计划）内完成高速公路建设任务。1.2协议目的1.2.1为确保高速公路建设进度，经甲乙双方协商一致，就工期延期事宜达成补充协议。1.3协议适用范围1.3.1本协议适用于甲方提供的（高速公路项目名称）建设过程中，因不可抗力或甲方原因导致的工期延期。2.延期原因2.1天然灾害2.1.1因（具体自然灾害名称）导致施工区域交通中断，影响施工进度。2.2政府政策调整2.2.1因政府（具体政策名称）调整，导致施工项目相关审批、许可延误。2.3施工单位原因2.3.1因乙方施工组织不力，导致工程进度缓慢。2.4其他原因2.4.1因（具体其他原因）导致工期延误。3.延期期限3.1延期天数3.1.1经双方协商，工期延期为（具体延期天数）天。3.2延期起止时间3.2.1延期自（具体起始日期）起，至（具体结束日期）止。3.3延期费用3.3.1乙方因工期延误产生的额外费用，由甲方承担。4.工期调整4.1原工期计划4.1.1原工期计划详见甲方提供的《（高速公路项目名称）建设工期计划》。4.2调整后工期计划4.2.1调整后的工期计划详见附件《（高速公路项目名称）调整后工期计划》。4.3调整后关键节点4.3.1调整后的关键节点如下：（具体关键节点）。5.质量要求5.1质量标准5.1.1工程质量应符合《公路工程质量检验评定标准》等相关国家标准和行业标准。5.2质量检查5.2.1甲方将定期对施工质量进行检查，乙方应积极配合。5.3质量责任5.3.1乙方应承担因施工质量问题导致的工程返工、修复等责任。6.安全生产6.1安全生产责任6.1.1乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。6.2安全生产措施6.2.1乙方应制定并实施安全生产措施，确保施工安全。6.3事故处理6.3.1发生安全事故时，乙方应立即采取有效措施，并报告甲方。7.付款方式7.1付款比例7.1.1按照调整后的工期计划，分期支付工程款，具体比例如下：（具体付款比例）。7.2付款时间7.2.1每期工程款支付时间详见附件《（高速公路项目名称）分期付款时间表》。7.3付款条件7.3.1乙方完成当期工程量，并通过甲方验收后，甲方应在（具体付款时间）内支付当期工程款。8.违约责任8.1违约情形8.1.1乙方未按协议规定的时间完成工程，每逾期一天，应向甲方支付（具体违约金比例）的违约金。8.1.2甲方未按协议规定的时间支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付（具体违约金比例）的违约金。8.2违约责任8.2.1任何一方违反本协议规定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。8.3违约赔偿8.3.1乙方违约导致工期延误，甲方有权要求乙方赔偿因其延误造成的直接经济损失。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交（具体仲裁机构名称）仲裁。9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构为（具体仲裁机构名称）。9.3争议解决程序9.3.1争议双方应按照争议解决机构的程序进行仲裁。10.协议生效10.1生效时间10.1.1本协议自双方签字盖章之日起生效。10.2生效条件10.2.1双方签字盖章后，本协议即具备法律效力。10.3生效范围10.3.1本协议适用于双方之间因工期延期产生的所有权利义务关系。11.协议解除11.1解除条件11.1.1双方协商一致，可解除本协议。11.1.2发生不可抗力事件，导致本协议无法履行，双方可解除本协议。11.2解除程序11.2.1双方应书面通知对方解除本协议。11.2.2解除通知送达对方后，本协议自通知送达之日起解除。11.3解除后的责任11.3.1本协议解除后，双方应按照各自履行情况，承担相应的责任。12.协议变更12.1变更条件12.1.1双方协商一致，可变更本协议。12.2变更程序12.2.1变更协议应采用书面形式，并由双方签字盖章。12.3变更后的责任12.3.1协议变更后，双方应按照变更后的内容履行各自的权利义务。13.协议终止13.1终止条件13.1.1本协议约定的工期延期期限届满，且乙方完成全部工程量。13.1.2本协议解除。13.2终止程序13.2.1双方应书面通知对方协议终止。13.2.2协议终止通知送达对方后，本协议终止。13.3终止后的责任13.3.1协议终止后，双方应按照各自履行情况，承担相应的责任。14.其他约定14.1通知方式14.1.1除非另有约定，所有通知应以书面形式发送至对方指定的地址。14.2附件14.2.1本协议附件包括但不限于《（高速公路项目名称）调整后工期计划》、《（高速公路项目名称）分期付款时间表》等。14.3合同份数14.3.1本协议一式（具体份数）份，甲乙双方各执（具体份数）份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本协议中“第三方”是指除甲乙双方以外的，为协助本合同履行而介入的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问等。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入旨在确保工程进度、质量和安全，提高合同履行的效率和效果。15.3第三方介入方式15.3.1.1监理：第三方作为监理单位对工程进度、质量、安全进行监督和管理。15.3.1.2检测：第三方作为检测机构对工程质量进行检测和评估。15.3.1.3咨询：第三方作为咨询顾问提供专业意见和建议。15.4第三方责任15.4.1第三方应按照本合同及相关法律法规的要求，履行其职责。15.4.2第三方在履行职责过程中，因自身原因导致工程延误、质量不合格或安全事故的，应承担相应的法律责任。16.甲乙双方责任16.1甲方责任16.1.1甲方应按照本合同约定，支付第三方费用，并确保第三方能够独立、客观地履行职责。16.1.2甲方应配合第三方工作，提供必要的资料和条件。16.2乙方责任16.2.1乙方应按照本合同约定，接受第三方监督和管理，确保工程按照约定的质量和进度进行。16.2.2乙方应向第三方提供必要的资料和条件，配合第三方工作。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方因履行职责而产生的责任，其责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体数额为（具体金额）。17.1.2若第三方责任超出责任限额，超出部分由甲乙双方按照责任划分承担。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方18.1.1第三方与甲方之间不存在直接合同关系，甲方与第三方之间的所有费用和责任由甲乙双方约定。18.2第三方与乙方18.2.1第三方与乙方之间不存在直接合同关系，乙方应按照本合同约定，接受第三方的监督和管理。18.3第三方与甲乙双方18.3.1第三方与甲乙双方之间不存在直接合同关系，但第三方的职责和责任应在本合同中明确。19.第三方更换19.1第三方更换条件19.1.1若第三方无法履行其职责或违反本合同约定，甲乙双方可协商更换第三方。19.2第三方更换程序19.2.1更换第三方应经甲乙双方同意，并由双方书面确认。19.3第三方更换责任19.3.1第三方更换后，原第三方应承担其职责范围内的未尽责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《（高速公路项目名称）建设工期计划》详细要求：包含项目整体进度安排、各阶段关键节点、工期调整计划等。说明：本附件是合同附件之一，用于明确工程进度安排和调整。2.《（高速公路项目名称）调整后工期计划》详细要求：包含因延期而产生的调整后的工程进度安排、各阶段关键节点等。说明：本附件是合同附件之一，用于明确因工期延期后的调整计划。3.《（高速公路项目名称）分期付款时间表》详细要求：包含分期付款的具体时间、金额、条件等。说明：本附件是合同附件之一，用于明确工程款的分期支付计划。4.《（高速公路项目名称）施工质量检验标准》详细要求：包含工程质量检验的标准、方法、程序等。说明：本附件是合同附件之一，用于明确工程质量的检验标准。5.《（高速公路项目名称）安全生产管理措施》详细要求：包含安全生产的责任划分、安全措施、事故处理等。说明：本附件是合同附件之一，用于明确安全生产的管理措施。6.《（高速公路项目名称）第三方介入协议》详细要求：包含第三方介入的目的、职责、权利、义务等。说明：本附件是合同附件之一，用于明确第三方介入的协议内容。7.《（高速公路项目名称）争议解决程序》详细要求：包含争议解决的方式、机构、程序等。说明：本附件是合同附件之一，用于明确争议解决的程序。8.《（高速公路项目名称）违约责任认定标准》详细要求：包含违约行为的种类、责任认定标准、赔偿标准等。说明：本附件是合同附件之一，用于明确违约责任的具体认定标准。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为甲方违约行为：未按约定时间支付工程款。未按约定时间提供施工所需的资料和条件。未按约定时间完成审批和许可手续。乙方违约行为：未按约定时间完成工程。施工质量不合格。发生安全事故。未按约定时间提交工程验收报告。2.责任认定标准甲方违约责任：逾期支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付（具体违约金比例）的违约金。未按时提供施工资料和条件，导致工程延误，应赔偿乙方因此造成的损失。未按时完成审批和许可手续，导致工程延误，应赔偿乙方因此造成的损失。乙方违约责任：工程延误，每延误一天，应向甲方支付（具体违约金比例）的违约金。施工质量不合格，乙方应无条件返工并承担由此产生的费用。发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此造成的损失。未按时提交工程验收报告，每延误一天，应向甲方支付（具体违约金比例）的违约金。示例说明：若甲方未按约定时间支付工程款，乙方有权要求甲方支付（具体违约金比例）的违约金，并有权暂停工程进度，直至甲方支付全部工程款。全文完。2024版跨省高速公路工期延期补充协议书1本合同目录一览1.协议签订依据2.工期延期原因3.延期期限及计算方式4.延期期间费用调整5.工期延期后的工程进度安排6.延期期间的合同责任7.延期期间的安全生产8.延期期间的施工质量保证9.工期延期后的验收及交付10.协议履行及违约责任11.争议解决方式12.协议生效及终止13.其他约定事项14.附件第一部分：合同如下：第一条协议签订依据1.1本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公路法》等相关法律法规及原合同的相关约定。1.2本协议签订前，双方已就工期延期事宜进行充分协商，并达成一致意见。第二条工期延期原因2.1因自然灾害、不可抗力等客观原因导致工期延误。2.2因设计变更、地质条件变化等原因导致工期延误。2.3因施工方原因导致工期延误，包括但不限于施工组织不力、施工质量不合格等。第三条延期期限及计算方式3.1工期延期期限自原合同约定工期之日起计算，具体延期期限根据实际情况确定。3.2延期期限的计算方式：自原合同约定工期之日起，至实际完成工期之日止。第四条延期期间费用调整4.1延期期间，因工期延误产生的相关费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费等，由施工方承担。4.2延期期间，如因政策调整导致材料价格变动，按实际价格调整费用。4.3延期期间，施工方应继续履行合同约定的质量、安全责任。第五条延期后的工程进度安排5.1延期后，施工方应根据实际情况调整工程进度计划，确保工程按期完成。5.2施工方应将调整后的工程进度计划报送业主方审批。5.3业主方应积极配合施工方调整工程进度，确保工程顺利推进。第六条延期期间的合同责任6.1延期期间，施工方应继续履行合同约定的质量、安全责任。6.2业主方应按时支付延期期间产生的相关费用。6.3双方应就工期延期事宜进行沟通，协商解决可能出现的争议。第七条延期期间的安全生产7.1延期期间，施工方应继续执行安全生产管理制度，确保施工现场安全生产。7.2施工方应定期进行安全生产检查，及时发现并整改安全隐患。7.3业主方应监督施工方执行安全生产管理制度，确保工程安全生产。第八条延期期间的施工质量保证8.1施工方在工期延期期间，应继续保持和提升施工质量，确保工程质量符合国家相关标准和设计要求。8.2施工方应定期进行自检，并及时向业主方提交自检报告。8.3业主方有权对延期期间的施工质量进行监督和检查，施工方应予以配合。8.4如因施工质量问题导致返工或赔偿，由施工方承担全部责任。第九条工期延期后的验收及交付9.1工期延期后的工程，应按照原合同约定的验收标准进行验收。9.2验收时间应在不影响整体工程进度的情况下，提前与业主方协商确定。9.3验收合格后，施工方应在规定时间内完成工程交付手续。9.4业主方应在收到交付通知后十个工作日内完成工程接收。第十条协议履行及违约责任10.1双方应严格履行本协议的各项条款，如一方违反协议，另一方有权要求赔偿损失。10.2违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿实际损失等。10.3违约金的计算方法按原合同约定执行。第十一条争议解决方式11.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3诉讼期间，本协议其他条款仍应继续履行。第十二条协议生效及终止12.1本协议自双方签字盖章之日起生效。12.2本协议有效期为工期延期期限，自生效之日起计算。12.3协议期满或双方协商一致解除协议时，本协议终止。第十三条其他约定事项13.1本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。13.2本协议一式两份，双方各执一份。第十四条附件14.1本合同附件包括但不限于：14.1.1原合同文本14.1.2工期延期原因说明14.1.3工程进度调整计划14.1.4费用调整明细表14.1.5其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1本合同中提及的第三方，是指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同认可或根据本合同约定指定的，为履行合同提供咨询、监理、检验、评估等服务的独立法人或其他组织。1.2第三方不包括但不限于：中介方、分包方、供应商、承包方等合同当事人。第二条第三方介入的目的及范围2.1第三方介入的目的是为了确保本合同的顺利履行，提高工程质量，保障合同双方的合法权益。2.2第三方介入的范围包括但不限于：工程监理、质量检验、进度控制、风险评估等。第三条第三方选择与授权3.1第三方的选择由甲乙双方共同协商确定，并签订相应的服务合同。3.2第三方在履行服务合同期间，应接受甲乙双方的监督和管理。3.3第三方在服务合同约定的范围内，有权向甲乙双方提出建议和意见。第四条第三方的责任限额4.1第三方在本合同履行过程中，因自身原因导致的服务失误或违约，应承担相应的法律责任。4.2第三方的责任限额按服务合同约定执行，但最高不超过合同总价款的10%。4.3第三方的责任限额不包括因不可抗力、甲乙双方原因或第三方自身无法预见的原因导致的损失。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙双方在合同履行过程中的责任划分如下：5.1.1第三方对工程质量、进度、安全等方面承担监督和检查的责任。5.1.2甲乙双方对工程的设计、施工、材料供应等承担主体责任。5.1.3第三方在服务过程中，应遵守国家相关法律法规和行业标准。第六条第三方介入时的额外条款及说明6.1.1第三方的服务内容和期限。6.1.2第三方的费用和支付方式。6.1.3第三方的保密义务。6.1.4第三方的违约责任。第七条第三方介入的合同变更7.1第三方介入后，如需对原合同进行变更，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订补充协议。7.2补充协议与本合同具有同等法律效力，甲乙双方和第三方均应遵守。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中发生的争议，应通过协商解决。8.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条第三方介入的协议终止9.1第三方介入协议期满或双方协商一致解除协议时，本协议终止。9.2协议终止后，第三方应按照约定办理相关手续，并退还剩余费用。第十条本合同的完整性10.1本合同及其附件构成双方完整协议，任何一方不得以任何形式修改或补充本合同。10.2本合同的解释权归甲乙双方共同所有。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.原合同文本要求：提供合同全文，包括合同所有条款及附件。说明：作为本合同的基础文件，用于核对合同条款的一致性。2.工期延期原因说明要求：详细说明工期延期的具体原因，包括自然灾害、设计变更等。说明：用于证明工期延期的合理性，为后续费用调整提供依据。3.工程进度调整计划要求：提供调整后的工程进度计划，包括关键节点和时间安排。说明：用于指导施工方调整施工计划，确保工程按期完成。4.费用调整明细表要求：列出因工期延期产生的各项费用，包括人工费、材料费等。说明：用于计算工期延期期间的费用调整，确保费用透明。5.第三方服务合同要求：提供第三方服务合同，包括服务内容、费用、期限等。说明：明确第三方在合同履行过程中的权利和义务。6.第三方检验报告要求：提供第三方对工程质量、进度、安全等方面的检验报告。说明：用于评估工程实施情况，确保工程质量符合要求。7.工程验收报告要求：提供工程验收报告，包括验收时间、验收结果等。说明：用于证明工程已按期完成并符合验收标准。8.其他相关文件要求：提供与合同履行相关的其他文件，如会议纪要、通知等。说明：用于补充说明合同履行过程中的具体情况。说明二：违约行为及责任认定：1.施工方违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定完成工程进度。责任认定：施工方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿业主方因此遭受的损失。示例：施工方未按计划完成某阶段工程，导致工期延误，应支付违约金并赔偿业主方损失。2.业主方违约行为及责任认定违约行为：未按时支付工程款项。责任认定：业主方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿施工方因此遭受的损失。示例：业主方未按合同约定支付某阶段工程款项，导致施工方资金周转困难，应支付违约金并赔偿施工方损失。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：未按服务合同约定履行服务职责。责任认定：第三方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例：第三方未按时提交检验报告，导致工程进度延误，应支付违约金并赔偿甲乙双方损失。4.合同解除违约行为及责任认定违约行为：一方单方面解除合同。责任认定：违约方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿对方因此遭受的损失。示例：甲乙双方协商一致解除合同，但乙方未支付解除合同违约金，应承担违约责任。全文完。2024版跨省高速公路工期延期补充协议书2本合同目录一览1.1协议背景1.2协议目的1.3协议依据1.4协议双方2.1延期原因2.2延期期限2.3延期范围2.4延期费用3.1工期调整3.2工程量调整3.3工程质量要求3.4工程安全要求4.1付款方式4.2付款时间4.3付款条件4.4付款违约责任5.1工程进度要求5.2工程验收标准5.3工程验收程序5.4工程验收责任6.1争议解决方式6.2争议解决程序6.3争议解决机构6.4争议解决费用7.1协议生效条件7.2协议生效时间7.3协议终止条件7.4协议终止程序8.1保密条款8.2通知方式8.3不可抗力8.4协议附件9.1协议修订9.2协议解释9.3协议生效9.4协议解除10.1协议履行10.2协议变更10.3协议解除10.4协议终止11.1违约责任11.2争议解决11.3不可抗力11.4协议附件12.1协议签署12.2协议生效12.3协议解除12.4协议终止13.1协议备案13.2协议变更13.3协议解除13.4协议终止14.1协议附件14.2协议修订14.3协议解释14.4协议终止第一部分：合同如下：第一条协议背景1.1本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公路法》及相关法律法规，为明确2024版跨省高速公路工期延期事宜，经双方友好协商，特订立本协议。1.2.1自然灾害：如地震、洪水、台风等不可抗力因素。1.2.2政策调整：如政府政策、规划变更等。1.2.3施工条件变化：如地质条件、设计变更等。1.3本协议旨在调整原合同工期，确保工程顺利进行。第二条协议目的2.1明确工期延期原因及期限。2.2保障工程质量和安全。2.3维护双方合法权益。2.4确保工程按期完工。第三条协议依据3.1《中华人民共和国合同法》。3.2《中华人民共和国公路法》。3.3《中华人民共和国招投标法》。3.4《中华人民共和国建设工程质量管理条例》。3.5相关行业标准和规范。第四条协议双方4.1发包方：[发包方全称]。4.2承包方：[承包方全称]。第五条延期原因5.1发包方原因：[具体原因]。5.2承包方原因：[具体原因]。5.3第三方原因：[具体原因]。5.4不可抗力原因：[具体原因]。第六条延期期限6.1延期期限为[延期天数]天。6.2延期期限自原合同工期截止之日起计算。第七条延期费用7.1延期期间，发包方应按原合同约定支付承包方延期费用。7.2延期费用计算方式如下：7.2.1延期费用=原合同约定每日费用×延期天数。7.2.2延期费用应包含人工、材料、机械等费用。7.3延期费用支付时间及方式：7.3.1发包方应在延期费用计算确定后，[支付时间]内支付给承包方。7.3.2支付方式：[支付方式，如银行转账、现金等]。第八条付款方式8.1发包方应按照本协议约定的工期延期费用，在延期期限届满后的[具体天数]个工作日内，向承包方支付延期费用。8.2付款方式为：[具体方式，如银行转账、支票等]。8.3付款时，承包方应向发包方提供相应的付款凭证。8.4如发包方未按时支付延期费用，应向承包方支付[具体比例或金额]的违约金。8.5发包方应在付款时注明款项用途，以便承包方核对。第九条付款时间9.1付款时间：根据第八条规定的付款方式，在延期期限届满后的[具体天数]个工作日内。9.2如遇国家法定节假日或非工作日，付款时间相应顺延。9.3发包方应在付款前[具体天数]个工作日通知承包方付款事宜。第十条付款条件10.1承包方需提交延期费用计算书和付款申请。10.2发包方收到承包方的付款申请后，应在[具体天数]个工作日内完成审核。10.3审核无误后，发包方应在规定时间内支付延期费用。10.4如发现承包方提供的资料有误或不符合规定，发包方有权拒绝支付。第十一条付款违约责任11.1如承包方未按时提交付款申请，每延迟一天，应向发包方支付[具体比例或金额]的违约金。11.2如发包方未按时支付延期费用，每延迟一天，应向承包方支付[具体比例或金额]的违约金。11.3双方协商一致后，违约责任条款可进行调整。第十二条工程进度要求12.1延期期间，承包方应确保工程按原合同约定的进度和质量要求进行。12.2承包方应定期向发包方报告工程进度，包括但不限于月度报告、季度报告等。12.3发包方有权要求承包方提供工程进度相关的证明材料。第十三条工程质量要求13.1延期期间，工程质量应符合国家及行业相关标准。13.2承包方应保证工程在延期后的验收合格。13.3如因延期导致工程质量问题，承包方应承担相应的责任。第十四条争议解决14.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。14.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.3诉讼期间，除争议事项外，本协议其他条款仍应履行。14.4争议解决过程中产生的费用，由败诉方承担。第二部分：第三方介入后的修正15.1第三方定义15.1.1本协议中“第三方”指除甲乙双方以外的，参与本合同履行过程中的中介机构、监理单位、评估机构、咨询机构、保险公司、仲裁机构等。15.1.2第三方介入本合同履行，应经甲乙双方同意，并签订相应的合作协议。15.2第三方责任限额15.2.1第三方在履行本协议过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。15.2.2第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，最高不超过[具体金额]。15.3第三方责权利15.3.1第三方应按照本协议和合作协议的约定，独立、客观、公正地履行职责。15.3.2第三方有权要求甲乙双方提供履行本协议所需的资料和信息。15.3.3第三方有权对甲乙双方的履约情况进行监督和检查。15.3.4第三方有权根据检查结果提出建议或意见，甲乙双方应予以考虑。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲乙双方的关系为合作关系，不构成劳动关系或雇佣关系。15.4.2第三方在履行本协议过程中，其行为不代表甲乙任何一方。15.4.3第三方与甲乙双方的权利义务，由合作协议明确约定。15.5第三方介入时的额外条款15.5.1第三方介入后，甲乙双方应按照合作协议的约定，向第三方提供必要的协助和配合