云南建设工程施工合同2025年

云南建设工程施工合同2025年通用合同编号：__________甲方（发包方）：乙方（承包方）：鉴于甲方为建设工程项目的业主，拥有该项目的所有权和决定权，并需完成该项目的建设；乙方具备完成该项目建设所需的资质、技术和管理能力，愿意承担该项目的建设。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程总投资：____________________1.5工程质量标准：____________________第二条合同范围与内容2.1合同范围：本合同范围包括但不限于施工图设计、施工、设备采购、材料供应、安装、调试、验收、保修等全部工作。2.2合同内容：乙方应按合同约定完成工程的设计、施工、设备采购、材料供应等工作，并保证工程质量达到约定的标准。第三条合同价格3.1合同总价：本合同总价人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.2价格调整：合同总价在合同签订后，如遇材料价格、人工费用等不可抗力因素发生重大变化，双方可协商调整合同总价。3.3支付方式：甲方按乙方完成工程进度，分期支付合同价款。具体支付方式由双方在专用条款中约定。第四条工期4.1开工日期：本工程开工日期为____年____月____日。4.2竣工日期：本工程竣工日期为____年____月____日。4.3工期延误：乙方如未按约定的工期完成工程，应向甲方支付违约金，具体违约金标准由双方在专用条款中约定。第五条质量与验收5.1工程质量：乙方应保证工程质量达到约定的标准，并按合同约定进行验收。5.2验收程序：工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在约定的时间内组织验收。验收合格的，双方签署验收报告。5.3质量保修：乙方应按合同约定对工程进行保修，保修期自工程验收合格之日起计算。第六条违约责任6.1乙方如未按约定完成工程，应向甲方支付违约金，具体违约金标准由双方在专用条款中约定。6.2甲方如未按约定支付合同价款，应向乙方支付滞纳金，具体滞纳金标准由双方在专用条款中约定。6.3双方如违反合同约定的其他条款，应承担相应的违约责任。第七条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1合同的签订、修改、解除、终止和解除后的权利义务处理等，均应适用中华人民共和国法律。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：

1.工程设计图纸

2.施工方案

3.材料采购清单

4.设备采购清单

5.工程量清单

6.验收标准和方法

7.保修条款

8.专用条款二、违约行为及认定：

1.乙方未按约定完成工程，或工程质量未达到约定标准。

2.甲方未按约定支付合同价款。

3.甲方未按约定提供施工场地、施工条件等。

4.乙方未按约定提供施工图纸、施工方案等。

5.乙方未按约定提供材料、设备等。

6.双方未按约定履行合同义务，导致工程延期。三、法律名词及解释：

1.发包方：指建设工程项目的业主，拥有该项目的所有权和决定权。

2.承包方：指承担建设工程项目的设计、施工、设备采购、材料供应等工作的一方。

3.合同价款：指双方约定的承包方完成工程所需支付的金额。

4.违约金：指一方未履行合同约定义务，应向另一方支付的赔偿金。

5.滞纳金：指甲方未按约定支付合同价款，应向乙方支付的违约金。

6.保修：指承包方对工程在保修期内出现的质量问题进行修复和保养。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：双方应加强沟通，确保工程按进度进行。如有延误，按约定支付违约金。

2.工程质量问题：乙方应严格按照设计标准和质量要求进行施工，确保工程质量。如出现质量问题，及时整改，直至达到约定标准。

3.合同价款支付：甲方应按时支付合同价款，如出现支付延迟，按约定支付滞纳金。

4.材料、设备供应：乙方应按照合同约定及时提供材料和设备，如出现供应不足或延误，承担相应责任。

5.变更合同：如工程过程中出现变更，双方应协商一致，签订变更协议。五、所有应用场景：

1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础