建筑施工合同样本：科研设施协议

建筑施工合同样本：科研设施协议合同编号：__________建筑施工合同样本：科研设施协议地址：__________联系电话：__________地址：__________联系电话：__________鉴于甲方为科研设施的业主，乙方为具有相应资质和能力的建筑施工单位，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，经双方友好协商，就甲方科研设施的建设达成一致，签订本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程总投资：__________第二条合同主体2.1甲方指派__________为全权代表，负责处理本合同执行过程中的事宜。2.2乙方指派__________为全权代表，负责处理本合同执行过程中的事宜。第三条合同价格3.1本工程合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2乙方承诺按照本合同约定的工程内容、工程质量和工程进度完成本工程。3.3甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。第四条工程质量4.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。4.2乙方应承担工程质量检查、验收的责任，确保工程质量达到约定的标准。4.3甲方有权对工程质量进行监督检查，并对不符合质量要求的部分要求乙方及时整改。第五条工程进度5.1乙方应按照本合同约定的工期完成工程。5.2乙方应保证工程进度不受不利气候、地质等客观因素影响。5.3甲方应配合乙方完成工程进度，提供必要的施工条件。第六条付款方式6.1本工程合同价款支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为尾款。6.2甲方支付价款时，应提供等额的增值税普通发票。第七条违约责任7.1乙方未按照约定工期完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期天数×__________%。7.2甲方未按照约定时间支付合同价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期天数×__________%。7.3因甲方原因导致工程停工、窝工的，乙方有权要求甲方支付相应的停工、窝工费用。7.4乙方未按照约定标准完成工程质量的，甲方有权要求乙方返工、整改，并承担由此产生的费用。第八条争议解决8.1本合同执行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。8.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且合同价款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________日期：__________乙方（盖章）：__________日期：__________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.甲方法定代表人身份证明3.乙方资质证书复印件4.乙方法定代表人身份证明5.工程设计文件6.施工图纸7.工程量清单8.材料及设备采购合同9.施工组织设计10.安全生产责任书11.质量保证书12.工程进度计划13.付款凭证14.验收报告15.工程保修书二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成工程的，属于违约行为。2.甲方未按照约定时间支付合同价款的，属于违约行为。3.乙方未按照约定标准完成工程质量的，属于违约行为。4.甲方未按照约定提供施工条件的，属于违约行为。5.甲方未按照约定时间支付违约金的，属于违约行为。6.乙方未按照约定标准支付违约金的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.建筑法：是指《中华人民共和国建筑法》。2.合同法：是指《中华人民共和国合同法》。3.违约金：是指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当支付给对方一定数额的货币。4.工期：是指按照合同约定完成工程的时间。5.质量标准：是指按照国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求，对工程质量的要求。6.验收：是指对完成的工程进行质量、安全、进度等方面的检查，以确定工程是否符合合同约定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工程进度延误的问题，乙方应积极与甲方沟通，调整施工计划，增加施工人员或设备，确保工程进度。2.遇到甲方支付价款延误的问题，乙方可以催告甲方支付价款，并要求甲方支付违约金。3.遇到工程质量问题，乙方应立即整改，并承担由此产生的费用。4.遇到合同争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可以依法向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为科研设施的业主，乙方为具有