科技园区铁艺施工合同

科技园区铁艺施工合同合同编号：__________科技园区铁艺施工合同鉴于：甲方为科技园区的业主或管理人，拟对园区进行铁艺施工；乙方具备铁艺施工的资质和经验，愿意为甲方提供铁艺施工服务。一、工程内容1.1乙方根据甲方的要求，为甲方提供科技园区的铁艺施工服务，包括设计、制作、安装及售后服务等。1.2铁艺施工的范围包括但不限于：园区围墙、大门、景观小品、标识系统等。1.3乙方应按照甲方的要求，提供合格的铁艺产品，并确保施工质量和进度。二、合同价格2.1本合同的施工费用为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。2.2乙方应在合同签订后七个工作日内，向甲方提交详细的施工预算，经甲方确认后，按照预算进行施工。2.3施工过程中，如遇不可预见的因素导致施工费用增加，双方可协商解决。三、施工期限3.1乙方向甲方承诺，铁艺施工的工期为________个月。3.2乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。四、质量保证4.1乙方应对施工的铁艺产品质量承担责任，确保产品符合国家相关标准和甲方的要求。4.2乙方应提供产品的质保书，并在质保期内对产品质量问题负责维修或更换。五、付款方式5.1本合同的付款分为三个阶段：合同签订后支付预付款________%，工程进度达到________%时支付进度款________%，工程验收合格后支付尾款________%。5.2乙方应按照约定的付款比例，向甲方提供相应的发票。六、违约责任6.1乙方如未按照约定工期完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的________%。6.2甲方如未按照约定时间支付款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的________%。七、争议解决7.1本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。7.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且尾款支付完毕之日终止。8.2双方应遵守国家相关法律法规，共同维护合同的履行。8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.乙方资质证明文件2.铁艺施工设计方案3.施工预算明细表4.产品质量质保书5.施工进度计划表6.付款凭证及相关发票7.工程验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按约定工期完成施工，视为违约。2.甲方未按约定时间支付款项，视为违约。3.乙方提供的铁艺产品质量不符合约定或国家标准，视为违约。4.乙方未按照约定范围和标准提供施工服务，视为违约。5.甲方未按照约定提供施工条件或所需资料，视为违约。三、法律名词及解释：1.铁艺施工：指用铁材料制成的装饰性施工，包括围墙、大门、景观小品、标识系统等。2.质保书：指产品质量保证书，承诺产品在一定期限内质量合格。3.违约金：指一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应支付给对方一定数额的钱。4.滞纳金：指逾期支付款项的一方应支付给另一方的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：如遇不可抗力等因素导致工期延误，双方可协商延长工期。2.质量问题：如发现产品质量问题，乙方应及时维修或更换，并承担相应责任。3.付款纠纷：如甲方未按约定时间支付款项，乙方可以催告甲方支付，必要时可依法维权。4.施工范围变更：如施工范围发生变更，双方应签订补充协议，明确变更内容。5.合同履行争议：双方应友好协商解决，如协商无果，可向法院提起诉讼。五、