2024年钢筋混凝土结构施工合同模板_第1页
2024年钢筋混凝土结构施工合同模板_第2页
2024年钢筋混凝土结构施工合同模板_第3页
2024年钢筋混凝土结构施工合同模板_第4页
2024年钢筋混凝土结构施工合同模板_第5页
已阅读5页,还剩21页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年钢筋混凝土结构施工合同模板本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同中术语定义第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整条款3.3付款方式及进度第四条工程质量4.1质量标准4.2质量控制措施4.3质量验收程序第五条工程进度5.1施工工期5.2进度计划5.3工期延误责任第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料及设备验收第七条施工安全7.1安全标准7.2安全防护措施7.3安全事故处理第八条环境保护8.1环保标准8.2环保措施8.3环保验收第九条变更与调整9.1变更范围9.2变更程序9.3变更价款结算第十条违约责任10.1甲方违约10.2乙方违约10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁地点及机构11.3仲裁结果执行第十二条合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后责任处理第十三条其他条款13.1合同的效力13.2合同的修改与补充13.3合同的解除与终止第十四条合同的签署与备案14.1签署日期14.2签署地点14.3合同副本数量及备案第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称:×××公司1.1甲方地址:×××市×××路×××号1.2乙方名称:×××建筑公司1.2乙方地址:×××市×××路×××号1.3合同中术语定义:1.3.1钢筋混凝土结构:指以钢筋为主要受力构件,混凝土为主要承重材料的建筑结构。1.3.2甲方:指合同中提供工程项目的单位或个人。1.3.3乙方:指承担工程项目施工的单位。1.3.4工程:指按照合同约定,由乙方施工的钢筋混凝土结构项目。第二条工程概况2.1工程名称:×××钢筋混凝土结构工程2.2工程地点:×××市×××路×××号2.3工程规模:根据工程设计文件确定2.4工程内容:包括但不限于钢筋制作、混凝土浇筑、模板安装及拆除、现场清理等工作。第三条合同价格3.1合同总价:人民币×××万元(大写:玖佰玖拾玖万元整)3.2价格调整条款:如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素,双方可协商调整合同价格。3.3付款方式及进度:3.3.1甲方在合同签订后七个工作日内支付乙方合同总价30%的预付款。3.3.2乙方在工程进度达到50%时,提供进度报告,甲方支付合同总价30%的进度款。3.3.3乙方在工程验收合格后,提供完整的工程资料,甲方支付合同总价剩余的40%。第四条工程质量4.1质量标准:按照国家标准《钢筋混凝土结构设计规范》GB500102010及相关施工规范执行。4.2质量控制措施:4.2.1乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工,确保工程质量。4.2.2乙方应定期对施工质量进行自检,并接受甲方及监理单位的检查。4.2.3乙方在施工过程中发现设计文件或施工规范存在问题,应及时通知甲方及设计单位处理。4.3质量验收程序:4.3.1工程验收分为中间验收和竣工验收两个阶段。4.3.2中间验收:在工程进度达到70%时,由甲方、乙方、监理单位共同进行验收。4.3.3竣工验收:工程完成后,由甲方、乙方、监理单位共同进行验收,验收合格后方可交付使用。第五条工程进度5.1施工工期:自合同签订之日起至工程竣工交付之日止,共计×××日。5.2进度计划:乙方根据工程量和施工工艺,制定详细的施工进度计划,并报甲方及监理单位审批。5.3工期延误责任:5.3.1因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。5.3.2因甲方原因导致工期延误,甲方应承担相应的违约责任。第六条材料与设备6.1材料供应:甲方负责提供工程所需的所有材料,包括但不限于钢筋、混凝土、水泥等。6.2设备供应:乙方负责提供施工所需的设备,并保证设备安全、可靠、正常使用。6.3材料及设备验收:6.3.1甲方应按照合同约定提供材料和设备,并保证其质量符合国家标准和设计要求。6.3.2乙方应按照合同约定接收材料和设备,并对不符合质量要求的材料和设备提出退换要求。6.3.3甲方和乙方应共同对材料和设备进行验收,并办理相关手续。第八条施工安全8.1安全标准:按照《建筑施工安全生产管理条例》及相关安全生产法律法规执行。8.2安全防护措施:8.2.1乙方应制定施工现场安全生产规章制度,并对施工现场进行全面的安全防护。8.2.2乙方应配备足够的安全生产设施和器材,保障施工现场的安全。8.2.3乙方应定期对施工现场进行安全检查,及时消除安全隐患。8.3安全事故处理:8.3.1发生安全事故时,乙方应立即启动应急预案,采取有效措施控制事故扩大。8.3.2乙方应按照法律法规的规定,及时报告事故情况,并与甲方共同处理安全事故善后工作。第九条环境保护8.1环保标准:按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB125232011、《建筑施工场界大气污染物排放标准》GB162971996等相关环保法规执行。8.2环保措施:8.2.1乙方应制定施工现场环境保护措施,并严格执行。8.2.2乙方应合理规划施工现场,设置临时设施,减少对周边环境的影响。8.2.3乙方应加强施工现场的环境保护宣传教育,提高施工人员环保意识。8.3环保验收:8.3.1工程完成后,乙方应按照环保法规的要求,组织环保验收。8.3.2甲方、乙方应共同参加环保验收,验收合格后,工程方可投入使用。第十条变更与调整10.1变更范围:合同执行过程中,因设计变更、工程量增减等原因,导致合同总价、工程内容等发生变化。10.2变更程序:10.2.1变更事项发生时,乙方应立即向甲方提出书面变更申请。10.2.2甲方应在收到乙方变更申请后七个工作日内,予以书面答复。10.2.3双方就变更事项达成一致后,签订书面变更协议,并调整合同相应内容。10.3变更价款结算:根据变更协议,按照实际完成的工程量,重新计算合同价款。第十一条争议解决11.1争议解决方式:双方发生合同争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.2仲裁地点及机构:如双方约定仲裁解决争议,仲裁地点为×××市,仲裁机构为×××仲裁委员会。11.3仲裁结果执行:仲裁裁决作出后,双方应按照裁决结果履行合同义务,并对裁决结果予以执行。第十二条合同解除12.1解除条件:合同执行过程中,发生不可抗力等法定解除合同的情形。12.2解除程序:12.2.1主张解除合同的一方应向对方发送书面解除通知。12.2.2双方应在收到解除通知后五个工作日内,协商解决合同解除后的相关事项。12.2.3双方签署书面解除协议,解除合同,并按照协议约定处理后续事项。第十三条其他条款13.1合同的效力:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至合同约定的工程竣工交付之日止。13.2合同的修改与补充:合同执行过程中,如双方认为有必要修改或补充合同,可签订书面补充协议,与本合同具有同等法律效力。13.3合同的解除与终止:合同解除或终止后,乙方应按照甲方要求,完成工程剩余工作,并承担相应责任。第十四条合同的签署与备案14.1签署日期:×××年×××月×××日14.2签署地点:×××市×××路×××号14.3合同副本数量及备案:本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力,备案份数按照项目管理部门要求执行。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入定义与范围1.1第三方定义:本合同中所涉及的第三方,是指除甲方和乙方之外,与本合同无关的单位或个人。1.2第三方范围:包括但不限于中介机构、检测机构、监理单位、政府部门等。第二条第三方介入的情形2.1中介方介入:甲方和乙方同意,如合同执行过程中需要中介服务,中介方的选择由甲方负责,乙方应予以配合。2.2检测机构介入:工程质量检测、材料检测等所需检测服务,由甲方委托具有资质的第三方检测机构进行。2.3监理单位介入:甲方有权委托监理单位对工程施工进行监督管理,确保工程质量、安全、进度等符合合同要求。2.4政府部门介入:如工程涉及政府部门审批、验收等事项,乙方应按照政府部门要求,配合完成相关手续。第三条第三方介入的协调与管理3.1甲方责任:甲方应负责与第三方沟通协调,确保第三方及时提供所需服务,并保证服务质量。3.2乙方责任:乙方应按照甲方的要求,配合第三方完成相关事务,并按照第三方提供的标准和要求执行。3.3第三方责任:第三方应按照合同约定和行业标准,提供专业服务,并对其服务结果负责。第四条第三方介入的额外条款与说明4.1第三方选择:甲方选择第三方时,应确保第三方具有相应的资质和能力,并有权要求乙方予以配合。4.2第三方费用:第三方所需费用由甲方承担,除非合同另有约定。4.3第三方服务期限:第三方服务期限应符合合同约定,如需延长,应提前与甲方协商。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额:第三方对因其提供的服务导致的损失,承担有限责任,责任限额不超过其服务费用。5.2第三方责任限制:第三方对其服务范围内的事项承担责任,对于非服务范围内的事项,不承担责任。5.3第三方责任证明:第三方应提供必要的证明文件,以证明其服务符合合同约定和行业标准。第六条第三方介入与合同其他各方关系6.1第三方与甲方关系:第三方应服从甲方的管理和监督,确保按照合同约定履行其职责。6.2第三方与乙方关系:第三方应与乙方保持沟通协作,确保工程顺利进行,但不对乙方施工过程进行监督和管理。6.3第三方与监理单位关系:第三方应接受监理单位的监督管理,按照监理单位的要求提供服务。第七条第三方介入的变更与解除7.1第三方变更:如甲方需变更第三方,应提前与乙方沟通,并按照本合同约定的选择标准重新选择。7.2第三方解除:如甲方解除与第三方的合同,应提前通知乙方,并与其他第三方协商解决后续事项。第八条第三方介入的违约责任8.1第三方违约:第三方未按照合同约定提供服务,或服务不符合质量要求,应承担违约责任。8.2甲方、乙方违约:甲方、乙方未按照合同约定履行其义务,导致第三方无法正常提供服务的,应承担违约责任。第九条第三方介入的争议解决9.1争议解决方式:第三方与甲方、乙方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点及机构:如双方约定仲裁解决争议,仲裁地点为×××市,仲裁机构为×××仲裁委员会。9.3仲裁结果执行:仲裁裁决作出后,第三方应按照裁决结果履行合同义务,并对裁决结果予以执行。第十条第三方介入的合同效力10.1合同效力:本合同及其补充协议对第三方具有约束力,第三方应按照合同约定履行其义务。10.2合同修改与补充:合同执行过程中,如甲方、乙方认为有必要修改或补充合同,应与第三方协商一致,并签订书面补充协议。第十一条第三方介入的签署与备案11.1签署日期:×××年×××月×××日11.2签署地点:×××市×××路×××号11.3合同副本数量及备案:本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,第三方执壹份,具有同等法律效力,备案份数按照项目管理部门要求执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程设计文件附件二:施工图纸附件三:施工方案附件四:材料及设备清单附件五:施工进度计划附件六:安全生产规章制度附件七:施工现场环境保护措施方案附件八:监理单位资质证明附件九:检测机构资质证明附件十:第三方中介机构服务合同附件十一:工程质量验收标准附件十二:工程安全事故应急预案附件十三:合同履行过程中产生的其他文件和资料附件详细要求和说明:附件一:工程设计文件应包括设计说明书、施工图纸、施工图预算等,需经甲方审批后方可用于施工。附件二:施工图纸应详细表示出工程构造、材料、尺寸、工艺等要求,乙方应严格按照施工图纸施工。附件三:施工方案应包括施工方法、施工工艺、施工进度安排等,需经甲方审批后方可执行。附件四:材料及设备清单应详细列明工程所需材料和设备的名称、型号、数量、规格等,乙方应按照清单提供材料和设备。附件五:施工进度计划应明确工程各阶段的开始和结束时间,乙方应按照计划完成工程施工。附件六:安全生产规章制度应包括安全生产责任、安全生产措施、安全生产培训等内容,乙方应严格执行。附件七:施工现场环境保护措施方案应包括环境保护目标、具体措施、责任分工等,乙方应按照方案实施。附件八:监理单位资质证明应证明监理单位具有相应的资质和能力,有权对工程施工进行监督管理。附件九:检测机构资质证明应证明检测机构具有相应的资质和能力,有权对工程质量进行检测。附件十:第三方中介机构服务合同应详细列明中介机构的服务内容、服务期限、服务费用等。附件十一:工程质量验收标准应包括国家相关标准、规范及甲方特殊要求等。附件十二:工程安全事故应急预案应包括事故应急组织、应急措施、应急处理程序等内容。附件十三:合同履行过程中产生的其他文件和资料,包括但不限于变更协议、验收报告、结算单据等。说明二:违约行为及责任认定:违约行为:1.甲方未按约定时间支付预付款、进度款或尾款。2.甲方未按约定提供工程所需的材料和设

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论