2024年版模板工程劳务合作施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年版模板工程劳务合作施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及资质1.2乙方名称及资质1.3合同中所称的“模板工程”定义第二条合同范围及施工内容2.1施工项目名称2.2施工地点2.3施工内容及工程量第三条合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3支付时间表第四条工期及进度4.1合同工期4.2施工进度计划4.3工期延误及赔偿第五条劳务人员及管理5.1劳务人员配备5.2劳务人员培训及管理5.3劳务人员福利及待遇第六条质量及验收6.1工程质量标准6.2验收程序及标准6.3质量问题处理第七条安全及环保7.1安全生产要求7.2安全事故处理7.3环保措施及要求第八条变更及解除合同8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更及解除合同的程序第九条违约责任及赔偿9.1违约行为及责任9.2赔偿计算及方式第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼地点及法院第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄密责任第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力事件的后果处理第十三条合同的生效、变更和终止13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同终止条件第十四条其他条款14.1信息保密及通讯方式14.2法律适用及争议解决14.3附件及补充协议第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及资质甲方全称为：“×××模板工程有限责任公司”，注册地址为：“××省××市××区××路××号”，营业执照编号为：“×××××××××××”，具备模板工程专业承包资质，资质等级为：“一级”。1.2乙方名称及资质乙方全称为：“×××建筑劳务分包有限公司”，注册地址为：“××省××市××区××路××号”，营业执照编号为：“×××××××××××”，具备模板工程专业分包资质，资质等级为：“二级”。1.3合同中所称的“模板工程”定义本合同所称的“模板工程”是指：在建筑工程施工过程中，为保证混凝土结构形状、尺寸和质量，采用模板及其支撑系统进行施工的一系列工作。包括但不限于模板的设计、制作、安装、拆除和清理等工作。第二条合同范围及施工内容2.1施工项目名称施工项目名称为：“×××商业综合体模板工程”。2.2施工地点施工地点为：“××省××市××区××路××号”，具体施工部位详见附件一《施工部位明细表》。2.3施工内容及工程量施工内容主要包括：模板的设计、制作、安装、拆除和清理等工作。具体工程量详见附件二《工程量清单》。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价本合同总价暂定为人民币大写：“玖佰万元整”（￥9000000），具体金额以附件三《工程量清单》为准。3.2支付方式本合同支付方式采用分期支付，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方合同总价款的40%。3.3支付时间表具体支付时间表详见附件四《支付时间表》。第四条工期及进度4.1合同工期本合同工期为壹佰捌拾天，自甲方书面通知乙方进场之日起计算。4.2施工进度计划乙方应按照甲方提供的施工进度计划进行施工，确保工程按时完成。具体施工进度计划详见附件五《施工进度计划》。4.3工期延误及赔偿若乙方原因导致工程进度延误，乙方应按照合同总价款的1%向甲方支付违约金。若甲方原因导致工程进度延误，甲方应按照合同总价款的1%向乙方支付违约金。第五条劳务人员及管理5.1劳务人员配备乙方应按照甲方要求，提供具备相应技能和资质的劳务人员。具体劳务人员名单详见附件六《劳务人员名单》。5.2劳务人员培训及管理乙方应对劳务人员进行必要的培训和管理，确保劳务人员具备施工所需的专业技能和安全意识。5.3劳务人员福利及待遇乙方应按照国家相关法律法规和行业标准，为劳务人员提供合理的工资、福利和待遇。第六条质量及验收6.1工程质量标准本工程质量标准应符合国家相关法律法规和行业标准，具体质量要求详见附件七《质量标准》。6.2验收程序及标准工程验收程序及标准按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）执行。工程验收时，乙方应提供完整的施工资料和验收资料。6.3质量问题处理如发现质量问题，甲方有权要求乙方及时整改，并按照合同约定承担相应责任。如乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担修复费用及甲方因此产生的损失。第八条变更及解除合同8.1合同变更条件除非双方另有约定，任何合同的变更或解除均应书面签署，并经双方确认。变更或解除合同的条件如下：（1）双方协商一致；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）法律、法规、政策变化导致合同无法履行；（4）甲方因乙方严重违约解除合同。8.2合同解除条件合同解除的条件如下：（1）双方协商一致；（2）乙方严重违约，甲方解除合同；（3）不可抗力事件导致合同无法履行；（4）法律、法规、政策变化导致合同无法履行。8.3变更及解除合同的程序（1）双方协商确定变更或解除内容；（2）双方签署书面协议，明确变更或解除事项；（3）双方按照协议约定执行变更或解除事项；（4）双方办理相关手续，包括但不限于合同登记、备案等。第九条违约责任及赔偿9.1违约行为及责任违约行为及责任如下：（1）甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权拒绝施工或要求甲方支付违约金；（2）乙方未按照约定完成施工，甲方有权要求乙方支付违约金或解除合同；（3）甲方未按照约定提供施工条件，乙方有权要求甲方支付违约金或解除合同；（4）乙方未按照约定质量标准完成工程，甲方有权要求乙方整改或支付违约金。9.2赔偿计算及方式赔偿计算及方式如下：（1）违约金计算：按照合同总价款的1%计算；（2）损失赔偿计算：根据甲方实际损失金额计算，包括但不限于材料损失、人工费用、设备租赁费用等；（3）乙方支付违约金或赔偿金后，甲方应将已支付的合同价款中相应部分返还乙方。第十条争议解决10.1争议解决方式争议解决方式如下：（1）双方应友好协商解决；（2）协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁或诉讼地点及法院仲裁或诉讼地点及法院为合同签订地人民法院。第十一条保密条款11.1保密内容保密内容如下：（1）合同条款及价格；（2）双方商业秘密及机密资料；（3）合同履行过程中获取的对方商业秘密及机密资料。11.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。11.3泄密责任如乙方泄露甲方商业秘密，甲方有权要求乙方承担违约责任，并要求乙方赔偿因此造成的损失。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于：（1）自然灾害，如地震、洪水、台风等；（2）社会事件，如战争、动乱、政府行为等；（3）其他不可预见、不可避免且无法克服的事件。12.2不可抗力事件的后果处理如不可抗力事件导致合同无法履行，双方应立即协商处理，根据事件影响程度决定是否解除合同或延长合同履行期限。第十三条合同的生效、变更和终止13.1合同生效条件合同自双方签署之日起生效，至合同约定的工程验收合格且甲方支付完毕合同价款之日终止。13.2合同变更程序合同变更应书面签署，并经双方确认。变更后的合同附件视为合同的一部分。13.3合同终止条件合同终止条件如下：（1）合同约定的工程验收合格；（2）甲方支付完毕合同价款；（3）双方另有约定。第十四条其他条款14.1信息保密及通讯方式双方应对合同履行过程中获取的对方信息保密，并约定通讯方式，确保合同顺利履行。14.2法律适用及争议解决本合同适用中华人民共和国法律，如发生争议，按照第十条的约定解决。14.3附件及补充协议本合同附件包括：《工程量清单》、《质量标准》、《支付时间表》等。补充协议应书面签署，并经双方确认。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和范围1.1第三方介入的概念在本合同中，第三方介入指的是除甲乙方之外的，根据合同约定或经甲乙方同意，参与合同履行过程的各方，包括但不限于监理机构、设计单位、材料供应商、施工分包商等。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于：（1）监理机构对施工过程的监督和检查；（2）设计单位对设计方案的提供和修改；（3）材料供应商对材料供应的协调和保障；（4）施工分包商对施工工作的参与和协作。第二条第三方介入的责权利划分2.1第三方介入的责任第三方介入各方应按照合同约定和法律规定，履行各自的责任，保证合同的顺利履行。如因第三方介入原因导致合同无法履行，第三方应承担相应责任。2.2第三方介入的权利第三方介入各方在合同履行过程中，有权根据合同约定和法律规定，行使各自的权益。2.3第三方介入的义务第三方介入各方应遵守合同约定，按照法律规定，履行各自的义务，包括但不限于提供合格的服务、材料和施工等。第三条第三方介入的协调和管理3.1第三方介入的协调甲乙方应负责对第三方介入各方的协调工作，确保各方在合同履行过程中的协作和配合。3.2第三方介入的管理甲乙方应负责对第三方介入各方的管理工作，包括但不限于对第三方的工作进度、质量、安全等方面的监督和检查。第四条第三方介入的变更和解除4.1第三方介入的变更如因特殊情况需要变更第三方介入各方，甲乙方应协商一致，并书面确认。4.2第三方介入的解除如第三方介入各方未能按照合同约定履行义务，甲乙方有权解除与第三方的合同，并要求第三方承担相应责任。第五条第三方介入的责任限额5.1第三方责任限额的确定第三方介入各方的责任限额应根据合同约定和法律规定确定，包括但不限于第三方介入各方的赔偿能力、合同金额等。5.2第三方责任限额的调整如第三方介入各方的赔偿能力发生变化，甲乙方应协商一致，并书面确认调整后的责任限额。第六条第三方介入的争议解决6.1第三方介入的争议解决方式如发生第三方介入相关的争议，甲乙方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2第三方介入的仲裁或诉讼地点及法院第三方介入的仲裁或诉讼地点及法院为合同签订地人民法院。第七条第三方介入的生效、变更和终止7.1第三方介入的生效条件第三方介入自甲乙方书面确认之日起生效。7.2第三方介入的变更程序第三方介入的变更应书面确认，并经甲乙方双方同意。7.3第三方介入的终止条件第三方介入的终止条件如下：（1）合同约定的第三方介入工作完成；（2）甲乙方书面同意终止第三方介入；（3）法律规定或其他特殊情况。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《工程量清单》详细列出本项目所需的全部工程量，包括模板制作、安装、拆除等工作的数量和规格。附件二：《质量标准》详细规定本工程的质量标准，包括模板的制作精度、安装稳固性、拆除安全等要求。附件三：《支付时间表》详细列出合同价款的支付时间表，包括各阶段的支付金额和支付时间。附件四：《施工进度计划》详细列出本工程的施工进度计划，包括各施工阶段的开始时间、结束时间和完成标准。附件五：《劳务人员名单》详细列出乙方提供给甲方的劳务人员名单，包括姓名、职务、资质等信息。附件六：《保密协议》详细规定双方在合同履行过程中应遵守的保密条款，包括保密内容、保密期限和泄密责任。附件七：《不可抗力事件申请表》用于申请认定不可抗力事件，包括事件发生的时间、地点、影响范围和甲乙方的损失情况。附件八：《违约金计算公式》详细列出违约金的计算公式，包括计算基数、计算方法和计算结果。说明二：违约行为及责任认定：违约行为及责任认定标准如下：1.甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权拒绝施工或要求甲方支付违约金。示例说明：甲方在合同约定的支付时间内未能支付价款，乙方可以暂停施工，并要求甲方支付合同总价款的1%作为违约金。2.乙方未按照约定完成施工，甲方有权要求乙方支付违约金或解除合同。示例说明：乙方在合同约定的工期内未能完成施工，甲方可以要求乙方支付合同总价款的1%作为违约金，或者解除合同。3.甲方未按照约定提供施工条件，乙方有权要求甲方支付违约金或解除合同。示例说明：甲方在合同约定的时间内未能提供施工条件，乙方可以要求甲方支付合同总价款的1%作为违约金，或者解除