2025年度装配式建筑构件回收施工合同标准示范范本3篇_第1页
2025年度装配式建筑构件回收施工合同标准示范范本3篇_第2页
2025年度装配式建筑构件回收施工合同标准示范范本3篇_第3页
2025年度装配式建筑构件回收施工合同标准示范范本3篇_第4页
2025年度装配式建筑构件回收施工合同标准示范范本3篇_第5页
已阅读5页,还剩44页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度装配式建筑构件回收施工合同标准示范范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1装配式建筑构件种类2.2回收施工范围2.3施工地点3.合同工期3.1合同开始日期3.2合同结束日期3.3工期延误责任4.工程量及计价方式4.1工程量计算方法4.2计价方式及依据4.3质量要求5.质量保证措施5.1施工质量保证措施5.2质量检验及验收标准5.3质量责任6.安全生产6.1施工安全责任6.2安全生产措施6.3事故处理7.付款方式及期限7.1付款方式7.2付款期限7.3付款条件8.合同变更及解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同变更及解除程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约金计算方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.合同附件12.1附件一:装配式建筑构件回收施工图纸12.2附件二:质量检验报告12.3附件三:安全生产措施及记录13.其他约定13.1保密条款13.2通知与送达13.3合同解除后的处理14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方:[甲方全称]1.1.2乙方:[乙方全称]1.2合同双方法定代表人1.2.1甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]1.2.2乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方联系方式1.3.1甲方联系人:[甲方联系人姓名]1.3.2甲方联系电话:[甲方联系电话]1.3.3乙方联系人:[乙方联系人姓名]1.3.4乙方联系电话:[乙方联系电话]2.合同标的2.1装配式建筑构件种类2.1.1钢筋混凝土构件2.1.2钢结构构件2.1.3木材构件2.1.4其他相关构件2.2回收施工范围2.2.1[具体回收施工范围描述]2.2.2[具体回收施工范围描述]2.3施工地点2.3.1[具体施工地点]2.3.2[具体施工地点]3.合同工期3.1合同开始日期3.1.12024年[具体月份]日3.2合同结束日期3.2.12024年[具体月份]日3.3工期延误责任3.3.1甲方原因导致工期延误,由甲方承担全部责任。3.3.2乙方原因导致工期延误,由乙方承担全部责任。4.工程量及计价方式4.1工程量计算方法4.1.1按照国家标准《装配式建筑构件回收施工工程量计算规则》执行。4.2计价方式及依据4.2.1按照市场价格及合同约定执行。4.2.2合同价格包含材料费、人工费、机械费等所有费用。4.3质量要求4.3.1达到国家标准《装配式建筑构件回收施工质量验收规范》的要求。5.质量保证措施5.1施工质量保证措施5.1.1严格执行质量管理制度,确保施工质量。5.1.2定期进行质量检查,发现问题及时整改。5.2质量检验及验收标准5.2.1按照国家标准进行质量检验和验收。5.2.2验收合格后方可进行下一道工序。5.3质量责任5.3.1乙方对施工过程中的质量问题承担全部责任。6.安全生产6.1施工安全责任6.1.1乙方负责施工现场的安全管理,确保施工安全。6.2安全生产措施6.2.1制定安全生产规章制度,落实安全责任。6.2.2定期进行安全生产教育和培训。6.3事故处理6.3.1事故发生后,立即启动应急预案,妥善处理。8.付款方式及期限8.1付款方式8.1.1乙方完成工程量经甲方验收合格后,甲方应在[具体天数]内支付相应款项。8.1.2付款比例为工程总价的[具体百分比]。8.2付款期限8.2.1第一个月支付工程总价的[具体百分比]。8.2.2第二个月支付工程总价的[具体百分比]。8.2.3第三个月支付工程总价的[具体百分比]。8.3付款条件8.3.1乙方提交完整的工程量清单及验收报告。8.3.2甲方对乙方提交的资料进行审核,确认无误后进行付款。9.合同变更及解除9.1合同变更条件9.1.1因不可抗力导致合同无法履行或履行存在重大困难的。9.1.2经双方协商一致,且不违反法律法规的。9.2合同解除条件9.2.1乙方严重违约,经甲方催告后仍未改正的。9.2.2甲方严重违约,经乙方催告后仍未改正的。9.3合同变更及解除程序9.3.1双方应书面通知对方,并说明变更或解除的原因。9.3.2变更或解除合同后,双方应按照约定处理相关事宜。10.违约责任10.1违约情形10.1.1乙方未按合同约定完成工程量的。10.1.2乙方施工质量不符合合同约定的。10.1.3甲方未按合同约定支付款项的。10.2违约责任承担10.2.1乙方违约的,应承担违约金,违约金为工程总价的[具体百分比]。10.2.2甲方违约的,应承担违约金,违约金为应付未付款项的[具体百分比]。10.3违约金计算方式10.3.1违约金按日计算,从违约行为发生之日起至实际履行之日止。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议。11.1.2协商不成的,提交[具体仲裁机构或法院]仲裁或诉讼。11.2争议解决机构11.2.1[具体仲裁机构名称]11.3争议解决程序11.3.1争议发生后,双方应在[具体天数]内提交争议解决机构。12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后生效。12.2合同终止条件12.2.1合同约定的工期结束。12.2.2合同解除。12.3合同终止程序12.3.1双方应书面通知对方,并办理合同终止手续。13.合同附件13.1附件一:装配式建筑构件回收施工图纸13.2附件二:质量检验报告13.3附件三:安全生产措施及记录14.合同签署及生效日期14.1合同签署14.1.1本合同一式[具体份数]份,甲乙双方各执[具体份数]份。14.2合同生效日期14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称的第三方,是指除甲乙双方以外的,为履行本合同提供技术支持、咨询服务、监理服务、检测服务、评估服务或其他相关服务的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入的情形15.2.1在合同履行过程中,如需第三方提供专业服务,双方应协商一致,并签订相应的服务协议。15.2.2第三方介入的情形包括但不限于:施工监理、质量检测、风险评估、合同管理咨询等。15.3第三方责任限额15.3.1第三方在履行服务协议过程中,因自身原因导致甲乙双方损失的,第三方应承担相应的赔偿责任。15.3.2第三方责任限额由双方在服务协议中约定,但不得低于法律规定的最低限额。15.4第三方责任划分15.4.1第三方在履行服务协议过程中,其责任范围仅限于服务协议约定的内容,对合同中未约定的事项,第三方不承担责任。15.4.2第三方对甲乙双方之间的争议不承担调解或仲裁责任。15.5第三方介入的程序15.5.1甲乙双方协商一致后,由甲方或乙方邀请第三方介入。15.5.2第三方介入后,应在[具体天数]内与甲乙双方签订服务协议。15.5.3服务协议签订后,第三方应按照协议约定履行职责。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时需增加的额外条款16.1甲方的额外责任16.1.1甲方应确保第三方具备履行服务协议所需的专业资质和能力。16.1.2甲方应配合第三方的工作,提供必要的资料和条件。16.1.3甲方应监督第三方的工作,确保其按照服务协议履行职责。16.2乙方的额外责任16.2.1乙方应按照合同约定,接受第三方的服务,并支付相应的服务费用。16.2.2乙方应提供第三方所需的技术资料和现场条件。16.2.3乙方应监督第三方的工作,并及时向甲方反馈第三方的工作情况。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的关系17.1.1第三方与甲方之间的关系是基于服务协议建立的,第三方对甲方承担服务协议约定的责任。17.2第三方与乙方的关系17.2.1第三方与乙方之间的关系是基于服务协议建立的,第三方对乙方承担服务协议约定的责任。17.3第三方与合同履行17.3.1第三方的介入不影响甲乙双方在合同中的权利和义务。17.3.2第三方的服务成果应符合合同的要求,甲乙双方应共同验收。17.4第三方与争议解决17.4.1第三方在履行服务协议过程中产生的争议,应按照服务协议约定解决。17.4.2若第三方与服务协议中的任何一方发生争议,甲乙双方不承担连带责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:装配式建筑构件回收施工图纸1.1详细要求:包含所有构件的尺寸、材料、连接方式等详细信息。1.2说明:图纸应清晰、准确,作为施工和验收的依据。2.附件二:质量检验报告2.1详细要求:包括构件质量检验的日期、检验项目、检验结果等。2.2说明:报告应由具备相应资质的检测机构出具,作为质量验收的依据。3.附件三:安全生产措施及记录3.1详细要求:包括施工现场的安全管理制度、安全操作规程、安全事故记录等。3.2说明:记录应详细记录安全生产措施的执行情况,作为安全生产的依据。4.附件四:第三方服务协议4.1详细要求:包括第三方服务的具体内容、服务期限、费用、责任等。4.2说明:协议应由甲乙双方与第三方共同签署,作为第三方服务的依据。5.附件五:合同变更记录5.1详细要求:包括变更的原因、内容、双方签署日期等。5.2说明:记录应详细记录合同变更的情况,作为合同执行的依据。6.附件六:付款凭证6.1详细要求:包括付款日期、金额、收款人信息等。6.2说明:凭证应作为甲方支付款项的依据。7.附件七:验收报告7.1详细要求:包括验收日期、验收项目、验收结果等。7.2说明:报告应由具备相应资质的验收机构出具,作为工程验收的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成工程量责任认定标准:乙方未在合同约定的工期内完成工程量,经甲方催告后仍未改正。2.违约行为:乙方施工质量不符合合同约定责任认定标准:乙方施工的构件质量不符合国家标准或合同约定的质量要求。示例说明:乙方施工的构件经检测不符合质量标准,甲方有权要求乙方进行整改,并承担相应的修复费用。3.违约行为:甲方未按合同约定支付款项责任认定标准:甲方未在合同约定的付款期限内支付款项。示例说明:甲方应在工程验收合格后15日内支付款项,但至支付期限后30日仍未支付,甲方应向乙方支付违约金。4.违约行为:第三方未按服务协议履行职责责任认定标准:第三方未按服务协议约定履行职责,导致甲乙双方损失。示例说明:第三方未按约定时间提供检测报告,导致甲方无法及时验收工程,甲方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度装配式建筑构件回收施工合同标准示范范本1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同生效日期5.合同期限二、项目背景1.项目概况2.项目地点3.项目规模4.项目性质三、合同标的1.装配式建筑构件类型2.回收范围3.回收数量4.回收标准四、施工方案1.施工组织设计2.施工进度计划3.施工质量保证措施4.施工安全保证措施五、施工材料与设备1.材料设备采购2.材料设备质量要求3.材料设备供应方式4.材料设备验收标准六、施工质量要求1.质量标准2.质量检查与验收3.质量保证期限4.质量纠纷处理七、施工进度要求1.进度计划2.进度调整3.进度延误责任4.进度验收八、合同价款1.合同价款构成2.合同价款支付方式3.合同价款调整4.合同价款结算九、合同履行与变更1.合同履行期限2.合同履行地点3.合同变更条件4.合同解除条件十、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约纠纷处理4.违约赔偿标准十一、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决期限十二、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除与终止程序4.合同解除与终止后的处理十三、合同生效与备案1.合同生效条件2.合同备案要求3.合同备案机构4.合同备案期限十四、其他约定1.合同附件2.合同附件清单3.合同附件说明4.合同附件效力合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2024年度装配式建筑构件回收施工合同2.合同双方:甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]3.合同签订日期:[签订日期]4.合同生效日期:[生效日期]5.合同期限:自[生效日期]起至[终止日期]止二、项目背景1.项目概况:[项目具体描述]2.项目地点:[项目所在地]3.项目规模:[项目规模说明]4.项目性质:[项目性质说明]三、合同标的1.装配式建筑构件类型:[具体构件类型]2.回收范围:[具体回收范围]3.回收数量:[具体回收数量]4.回收标准:[具体回收标准]四、施工方案1.施工组织设计:[施工组织设计详细内容]2.施工进度计划:[施工进度计划详细内容]3.施工质量保证措施:[施工质量保证措施详细内容]4.施工安全保证措施:[施工安全保证措施详细内容]五、施工材料与设备1.材料设备采购:[材料设备采购详细内容]2.材料设备质量要求:[材料设备质量要求详细内容]3.材料设备供应方式:[材料设备供应方式详细内容]4.材料设备验收标准:[材料设备验收标准详细内容]六、施工质量要求1.质量标准:[具体质量标准]2.质量检查与验收:[质量检查与验收详细内容]3.质量保证期限:[质量保证期限详细内容]4.质量纠纷处理:[质量纠纷处理详细内容]七、施工进度要求1.进度计划:[施工进度计划详细内容]2.进度调整:[进度调整详细内容]3.进度延误责任:[进度延误责任详细内容]4.进度验收:[进度验收详细内容]八、合同价款1.合同价款构成:[详细列出合同价款构成要素]2.合同价款支付方式:预付款:[金额]元,[支付时间]进度款:[支付比例]在施工进度达到[具体节点]时支付结算款:[结算比例]在工程验收合格后支付验收款:[金额]元,在最终验收合格后支付3.合同价款调整:[合同价款调整的条款和条件]4.合同价款结算:[合同价款结算的具体流程和标准]九、合同履行与变更1.合同履行期限:[具体履行期限]2.合同履行地点:[具体履行地点]3.合同变更条件:[合同变更的具体条件和程序]4.合同解除条件:[合同解除的具体条件和程序]十、违约责任1.违约情形:[列举可能出现的违约情形]2.违约责任承担:[对违约责任的承担方式]3.违约纠纷处理:[违约纠纷的处理方式和程序]4.违约赔偿标准:[具体的违约赔偿标准]十一、争议解决1.争议解决方式:[争议解决的方式,如协商、调解、仲裁或诉讼]2.争议解决机构:[争议解决的具体机构或地点]3.争议解决程序:[争议解决的详细程序]4.争议解决期限:[争议解决的时间限制]十二、合同解除与终止1.合同解除条件:[合同解除的具体条件和程序]2.合同终止条件:[合同终止的具体条件和程序]3.合同解除与终止程序:[合同解除与终止的具体流程]4.合同解除与终止后的处理:[合同解除与终止后的处理措施]十三、合同生效与备案1.合同生效条件:[合同生效的具体条件]2.合同备案要求:[合同备案的具体要求]3.合同备案机构:[合同备案的具体机构]4.合同备案期限:[合同备案的时间限制]十四、其他约定1.合同附件:[合同附件的清单和说明]2.合同附件清单:[详细列出所有附件的名称和内容]3.合同附件说明:[对附件的具体说明]4.合同附件效力:[附件的法律效力]甲方(盖章):____________________代表人(签字):____________________日期:___________________________乙方(盖章):____________________代表人(签字):____________________日期:___________________________多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方主导决策权甲方在合同执行过程中拥有最终决策权,包括但不限于施工方案、进度调整、材料设备选择等。乙方需严格按照甲方的要求执行,并在甲方规定的时限内完成各项工作。2.甲方提供的技术支持甲方应提供必要的施工技术支持,包括但不限于图纸、设计文件、技术规范等。乙方在使用甲方提供的技术资料时,应确保符合相关法规和标准。3.甲方监督与验收甲方有权对施工过程进行监督,确保工程质量符合合同要求。工程验收合格后,甲方应出具验收报告,并确认工程交付。4.甲方支付进度款的条件甲方在支付进度款前,应确认乙方已完成相应工作内容,并满足合同约定的质量标准。甲方有权要求乙方提供相关证明材料,以证明已完成的工程量。5.甲方违约责任若甲方未能按时提供技术支持或施工资料,导致乙方延误工期或增加成本,甲方应承担相应责任。甲方未按时支付进度款,应向乙方支付违约金。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方主导施工方案乙方在施工过程中有权提出合理的施工方案,并经甲方确认后方可实施。乙方应确保施工方案的科学性、合理性和可行性。2.乙方对工程质量的控制乙方应自行负责工程质量控制,确保工程符合合同约定的质量标准。乙方应定期向甲方汇报工程质量情况,并及时解决质量问题。3.乙方对施工进度的控制乙方应按照合同约定的施工进度完成工程,如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应责任。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,如场地、材料等。4.乙方对施工成本的掌控乙方应合理控制施工成本,确保工程成本不超过合同约定。乙方应定期向甲方汇报工程成本情况,并及时调整成本控制措施。5.乙方违约责任若乙方未能按时完成工程或工程质量不符合约定,应向甲方支付违约金。若乙方违反合同约定,导致工程损失或第三方损失,乙方应承担相应责任。三、有第三方中介时的附加条款及说明1.中介机构的职责中介机构负责监督合同的执行,协调双方关系,确保合同条款的履行。中介机构有权对施工过程、质量、进度等进行检查,并提出整改意见。2.中介机构的费用中介机构的服务费用由双方协商确定,并在合同中明确。中介机构的服务费用应在合同签订后支付。3.中介机构的违约责任若中介机构未能履行职责,导致合同无法履行或双方利益受损,中介机构应承担相应责任。中介机构在合同执行过程中违反法律法规,应承担法律责任。4.中介机构的独立性中介机构在合同执行过程中应保持独立性,不得偏袒任何一方。中介机构不得接受任何可能影响其独立性的利益。5.中介机构的终止若中介机构在合同执行过程中出现严重违约,双方有权终止中介机构的服务。中介机构终止服务后,双方应就剩余工作继续协商解决。附件及其他补充说明一、附件列表:1.合同文本2.甲方提供的施工图纸、设计文件、技术规范等3.乙方提供的施工组织设计、进度计划、质量保证措施等4.材料设备采购合同5.质量检验报告6.进度验收报告7.工程结算单8.违约金支付凭证9.争议解决相关文件10.中介机构服务协议11.其他双方约定的附件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:未按时提供技术支持、未按时支付进度款、提供的技术资料不符合要求等。乙方违约:未按时完成工程、工程质量不符合约定、未按时提交验收报告等。中介机构违约:未能履行监督职责、偏袒任何一方、违反法律法规等。2.违约认定:甲方违约:根据合同约定和实际执行情况,由乙方提出违约行为,并提供相关证据。乙方违约:根据合同约定和实际执行情况,由甲方提出违约行为,并提供相关证据。中介机构违约:根据合同约定和实际执行情况,由双方共同认定。三、法律名词及解释:1.违约:指一方当事人违反合同约定的义务,给另一方造成损失的行为。2.争议解决:指双方因合同履行发生纠纷时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。3.仲裁:指双方在争议发生前或发生后,共同选择一个仲裁机构,由仲裁机构对争议进行审理并作出裁决。4.诉讼:指一方当事人将另一方当事人诉至人民法院,请求法院依法审理并作出判决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:立即停止施工,查明原因,采取整改措施,经甲方验收合格后方可继续施工。2.问题:施工进度延误。解决办法:分析延误原因,制定补救措施,并及时通知甲方,争取甲方理解和支持。3.问题:材料设备供应不及时。解决办法:与供应商协商,采取紧急采购或调整施工计划等措施,确保工程进度不受影响。4.问题:中介机构服务质量不达标。解决办法:与中介机构沟通,要求其提高服务质量,必要时更换中介机构。五、所有应用场景:1.装配式建筑构件回收施工项目。2.甲方为政府机关或企事业单位,乙方为施工单位。3.项目规模较大,涉及多个施工单位和材料供应商。4.项目需在规定时间内完成,对施工质量和进度有较高要求。5.项目涉及环保要求,需对回收的构件进行环保处理。全文完。2024年度装配式建筑构件回收施工合同标准示范范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________2.乙方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________3.其他相关方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________二、合同前言2.1背景随着我国装配式建筑行业的快速发展,装配式建筑构件的回收利用越来越受到重视。为推动装配式建筑构件的回收利用,提高资源利用率,降低建筑垃圾对环境的影响,甲方与乙方经友好协商,达成如下合作意向。2.2目的本合同旨在明确甲方、乙方在装配式建筑构件回收施工过程中的权利、义务和责任,确保项目顺利进行,实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语(1)装配式建筑:指采用预制构件进行现场组装的建筑工程。(2)建筑构件:指用于装配式建筑的预制构件,包括梁、板、柱、墙等。(3)回收:指将使用过的建筑构件进行回收、处理、再利用。3.2关键词解释(1)合同履行时间:指本合同生效后,乙方开始实施装配式建筑构件回收施工至完成的时间。(2)合同履行地点:指本合同约定的装配式建筑构件回收施工地点。(3)合同履行方式:指乙方按照合同约定,采用何种方式实施装配式建筑构件回收施工。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成装配式建筑构件回收施工。(2)甲方有权监督乙方在施工过程中的安全、质量、环保等方面的工作。(3)甲方应按照合同约定,及时向乙方支付工程款。4.2乙方的权利和义务(1)乙方有权要求甲方按照合同约定,提供必要的施工条件。(2)乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成装配式建筑构件回收施工。(3)乙方应确保施工过程中的安全、质量、环保等方面符合相关法律法规和行业标准。五、履行条件5.1合同履行时间:自合同生效之日起,乙方应在甲方指定的时间内完成装配式建筑构件回收施工。5.2合同履行地点:本合同约定的装配式建筑构件回收施工地点。5.3合同履行方式:乙方应采用现场施工、设备租赁、技术指导等方式,按照合同约定完成装配式建筑构件回收施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。6.2终止条件:(1)合同履行完毕;(2)经双方协商一致解除合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序:(1)合同终止前,双方应就终止事宜进行协商,达成一致意见;(2)合同终止后,双方应按照合同约定,妥善处理相关事宜。6.4终止后果:(1)合同终止后,双方应按照合同约定,支付已完成的工程款;(2)合同终止后,双方应按照法律法规和行业标准,妥善处理剩余工程及有关事宜。七、费用与支付7.1费用构成(1)施工费用:包括但不限于人工费、材料费、机械租赁费、运输费、施工管理费等。(2)设计费用:如乙方负责设计,则包括设计费、图纸费等。(3)验收费用:包括验收人员的费用、验收测试费用等。(4)其他费用:包括但不限于税费、保险费、意外费用等。7.2支付方式(1)甲方应按照合同约定,采用银行转账方式向乙方支付费用。(2)如双方另有约定,也可采用现金支付方式。7.3支付时间(1)施工费用:在施工完成后,乙方提交工程款结算单,甲方应在收到结算单后的15个工作日内支付。(2)设计费用:在乙方完成设计并经甲方验收合格后,甲方应在收到设计费用发票后的15个工作日内支付。(3)验收费用:在验收合格后,甲方应在收到验收费用发票后的15个工作日内支付。7.4支付条款(1)甲方在支付费用时,应确保资金来源合法,不得违反国家有关金融法律法规。(2)甲方支付费用时,应提供合法的支付凭证。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按约定支付费用的,应向乙方支付逾期付款利息,并承担相应的违约责任。(2)甲方未按约定提供施工条件的,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约(1)乙方未按约定完成装配式建筑构件回收施工的,应向甲方支付违约金,并承担相应的违约责任。(2)乙方施工过程中出现质量问题的,应承担修复责任,并赔偿由此造成的损失。8.3赔偿金额和方式(1)违约金按合同总价的百分比计算,具体比例由双方协商确定。(2)赔偿金额应按照实际损失计算,包括直接损失和间接损失。九、保密条款9.1保密内容(1)本合同涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等。(2)双方在合作过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、客户信息等。9.2保密期限(1)保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。(2)如双方另有约定,从其约定。9.3保密履行方式(1)双方应采取必要的保密措施,防止保密内容的泄露。(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义(1)不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。(2)包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害。(2)政府政策调整、法律法规变更等政府行为。(3)罢工、暴动、战争等社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)不可抗力发生时,双方应及时通知对方。(2)因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的,双方应协商解决。10.4不可抗力实例(1)地震导致施工现场无法继续施工。(2)政府政策调整导致项目无法继续进行。十一、争议解决11.1协商解决(1)双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。(2)协商期限自争议发生之日起30日内。11.2调解、仲裁或诉讼(1)协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。(2)或双方同意提交仲裁委员会仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定(1)未经对方同意,任何一方不得转让合同。(2)如经双方协商一致,可转让合同。12.2不得转让的情形(1)合同涉及国家秘密、商业秘密等。(2)合同约定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)本合同签订后,双方均保留对合同内容进行监督和检查的权利。(2)任何一方发现对方违反合同约定的,有权要求对方立即改正。13.2特殊权力保留(1)甲方保留对乙方施工过程进行监督和检查的权利。(2)乙方保留对甲方支付费用的监督和检查的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)合同的修改和补充需经双方协商一致。(2)修改和补充的内容应以书面形式签订补充协议。14.2修改和补充效力(1)修改和补充协议与本合同具有同等法律效力。(2)修改和补充协议的签订,不影响本合同的效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)双方应按照合同约定,相互提供必要的协助与配合。(2)在合同履行过程中,双方应积极沟通,共同解决问题。15.2协作与配合方式(1)双方应通过电话、电子邮件、会议等方式进行沟通。(2)必要时,双方可派代表进行现场协调。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间的完整协议,取代了先前所有口头或书面协议。16.3增减条款本合同如有增减条款,应以书面形式进行,并经双方签字确认。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表(签字):日期:____年__月__日乙方(盖章):代表(签字):日期:____年__月__日附件:1.本合同副本2.附件一:装配式建筑构件回收施工方案3.附件二:工程量清单4.附件三:其他相关文件附件及其他说明解释一、附件列表:1.本合同副本2.附件一:装配式建筑构件回收施工方案3.附件二:工程量清单4.附件三:其他相关文件(如技术规范、质量标准、安全协议等)二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:未按约定支

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论