2025版城市供电设施养护施工合同书3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版城市供电设施养护施工合同书本合同目录一览1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释2.双方基本信息2.1甲方信息2.2乙方信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目内容4.工程范围与质量要求4.1工程范围4.2质量要求5.施工进度与工期5.1施工进度计划5.2工期要求6.工程费用与支付方式6.1工程费用构成6.2支付方式6.3支付时间7.材料与设备7.1材料供应7.2设备供应8.施工安全与环境保护8.1施工安全8.2环境保护9.施工组织与管理9.1施工组织9.2管理制度10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同变更与解除11.1合同变更11.2合同解除12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任13.合同终止与解除13.1合同终止13.2合同解除14.合同生效与终止14.1合同生效14.2合同终止第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同定义本合同指甲方（供电设施产权方）与乙方（养护施工方）就2024版城市供电设施养护施工事项所签订的具有法律效力的书面协议。1.2术语解释（1）供电设施：指由甲方拥有或管理的，用于供电的用户用电设施，包括变压器、配电箱、电缆、线路等。（2）养护施工：指对供电设施进行定期检查、维修、更换、改造等施工活动，以确保供电设施的安全、稳定、可靠运行。（3）工期：指从合同签订之日起至供电设施养护施工完成之日止的期限。2.双方基本信息2.1甲方信息甲方名称：_______甲方地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______2.2乙方信息乙方名称：_______乙方地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______3.项目概况3.1项目名称2024版城市供电设施养护施工项目3.2项目地点_______市_______区_______街道3.3项目规模本工程涉及供电设施数量：_______3.4项目内容（1）供电设施检查：对供电设施进行全面检查，包括变压器、配电箱、电缆、线路等。（2）维修与更换：对损坏的供电设施进行维修或更换，确保供电设施正常运行。（3）改造升级：对老旧的供电设施进行改造升级，提高供电质量。4.工程范围与质量要求4.1工程范围（1）对供电设施进行检查、维修、更换、改造等施工活动。（2）对施工过程中产生的废弃物进行清理。4.2质量要求（1）施工质量符合国家标准和行业规范。（2）供电设施维修、更换、改造后的运行状态达到设计要求。5.施工进度与工期5.1施工进度计划（1）施工准备阶段：_______（2）施工实施阶段：_______（3）施工验收阶段：_______5.2工期要求本工程总工期为_______天。6.工程费用与支付方式6.1工程费用构成（1）人工费：_______（2）材料费：_______（3）机械费：_______（4）其他费用：_______6.2支付方式（1）按月支付：每月支付工程总费用的_______%。（2）竣工结算：工程验收合格后，甲方在_______个工作日内支付剩余工程费用。（3）质保金：合同签订后，乙方应向甲方支付_______%的质保金，质保期满后无质量问题，甲方退还质保金。8.施工安全与环境保护8.1施工安全（1）乙方应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，确保施工安全。（2）乙方应制定施工安全措施，包括但不限于安全操作规程、安全教育培训、安全检查等。（3）乙方应在施工现场设置必要的安全警示标志，并确保施工人员佩戴安全防护用品。8.2环境保护（1）乙方应遵守国家和地方的环保法律法规，采取有效措施减少施工对环境的影响。（2）乙方应妥善处理施工产生的固体废物、废水、废气等，确保达标排放。（3）乙方应采取措施防止施工过程中对周围环境造成噪音污染。9.施工组织与管理9.1施工组织（1）乙方应成立项目管理机构，负责施工过程中的组织协调和管理工作。（2）乙方应制定详细的施工组织设计，明确施工方案、施工进度、资源配置等。（3）乙方应确保施工人员具备相应的专业技能和资质，并进行岗位培训。9.2管理制度（1）乙方应建立健全施工现场管理制度，包括但不限于材料管理、进度管理、质量管理、安全管理等。（2）乙方应定期召开施工例会，协调解决施工过程中出现的问题。（3）乙方应做好施工记录和档案管理工作，确保施工过程的可追溯性。10.争议解决10.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。（2）协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序（1）争议发生后，双方应在_______日内提出书面争议报告。（2）争议解决过程中，双方应继续履行合同约定的义务。11.合同变更与解除11.1合同变更（1）任何一方需变更合同内容，应提前_______日书面通知对方。（2）经双方协商一致，可对合同进行变更，变更内容作为合同附件。11.2合同解除（1）发生不可抗力事件，致使合同无法履行时，双方可协商解除合同。（2）一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。12.违约责任12.1违约情形（1）未按合同约定的时间、质量、数量完成施工任务。（2）违反安全生产规定，造成安全事故。（3）违反环保法规，造成环境污染。12.2违约责任（1）违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。（2）因违约行为给对方造成损失的，违约方应全额赔偿。13.合同终止与解除13.1合同终止（1）合同履行完毕，双方无争议时，合同终止。（2）发生合同解除情形时，合同终止。13.2合同解除（1）合同解除后，双方应立即停止履行合同义务。（2）合同解除后，乙方应将施工现场清理干净，并撤离施工现场。14.合同生效与终止14.1合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.2合同终止（1）合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，合同终止。（2）合同终止后，双方应办理合同终止手续，并相互退还相关资料。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方之外的，为履行合同提供专业服务、咨询、监督、检测、评估或其他辅助服务的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入方式（1）第三方介入应由甲乙双方协商一致决定，并签订相应的合作协议。（2）第三方介入的目的是为了保证合同履行的公正性、专业性和有效性。15.3第三方介入范围（2）第三方介入的具体范围和内容应在合作协议中明确约定。16.甲乙方额外条款及说明16.1甲方额外条款（1）甲方应确保第三方具备相应的资质和条件，并对其提供的服务质量负责。（2）甲方应与第三方签订合作协议，明确双方的权利和义务。16.2乙方额外条款（1）乙方应积极配合第三方的工作，提供必要的资料和条件。（2）乙方应接受第三方的监督和检查，并按照其要求进行整改。17.第三方责任限额17.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方因提供专业服务、咨询、监督、检测、评估等活动中，因自身原因导致合同履行出现问题，应承担的最高赔偿责任。17.2责任限额约定（1）第三方责任限额应在合作协议中明确约定，一般不超过合同总金额的_______%。（2）如第三方责任限额不足以赔偿因其责任导致的经济损失，甲方有权向乙方追偿。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系（1）第三方作为甲方聘请的专业机构或个人，应向甲方负责。（2）第三方应按照甲方的要求，独立、客观、公正地履行职责。18.2第三方与乙方的关系（2）第三方在履行职责过程中，如发现乙方存在违约行为，有权向甲方报告。18.3第三方与合同其他方的划分（1）第三方在合同履行过程中，不得干预甲乙双方的正常业务往来。（2）第三方应独立于合同其他方，不得泄露合同其他方的商业秘密。19.第三方介入的终止19.1终止条件（1）合同履行完毕或达到约定的终止条件。（2）第三方完成约定的服务内容，经甲乙双方确认。（3）因不可抗力或第三方自身原因，无法继续履行职责。19.2终止程序（1）第三方介入终止前，应向甲乙双方提交终止报告。（2）甲乙双方应在收到终止报告后_______日内，确认终止第三方介入。（3）终止第三方介入后，双方应办理相关手续，并相互退还相关资料。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同文本详细要求：合同文本应包括合同、附件、协议、补充协议等，内容完整、准确、清晰。说明：合同文本是合同的主要组成部分，是双方权利和义务的依据。2.双方基本信息表详细要求：包括甲乙双方的基本信息，如名称、地址、法定代表人、联系电话等。说明：基本信息表用于明确合同双方的身份信息，便于合同履行和责任追溯。3.项目概况表详细要求：包括项目名称、地点、规模、内容等。说明：项目概况表用于明确项目的整体情况，便于双方对项目有一个全面的认识。4.施工进度计划表详细要求：包括施工阶段、时间节点、工作内容等。说明：施工进度计划表用于明确施工的进度安排，便于双方对施工进度进行监控。5.工程费用明细表详细要求：包括人工费、材料费、机械费、其他费用等。说明：工程费用明细表用于明确工程费用的构成，便于双方对工程费用进行核算。6.材料与设备清单详细要求：包括材料名称、规格、数量、价格等；设备名称、型号、数量、价格等。说明：材料与设备清单用于明确施工所需材料和设备的种类、规格、数量和价格，便于双方对材料和设备进行管理。7.施工安全措施及环境保护措施详细要求：包括安全操作规程、安全教育培训、安全检查、环保措施等。说明：施工安全措施及环境保护措施用于明确施工过程中的安全管理和环境保护要求，确保施工安全和环境保护。8.施工组织设计详细要求：包括施工方案、施工进度、资源配置、人员安排等。说明：施工组织设计用于明确施工过程中的组织架构和施工流程，确保施工顺利进行。9.争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、程序、时限等。说明：争议解决协议用于明确双方在发生争议时的解决途径和程序，确保争议得到及时有效解决。10.第三方合作协议详细要求：包括第三方服务内容、费用、责任、权利等。说明：第三方合作协议用于明确第三方在合同履行过程中的角色、责任和权利，确保第三方工作的高效和规范。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）甲方违约：未按时支付工程款。未按合同约定提供施工场地或相关资料。未按合同约定进行验收。（2）乙方违约：未按时完成施工任务。施工质量不符合合同约定。未按合同约定进行安全生产管理。2.责任认定标准（1）甲方违约责任：按照合同约定支付违约金。承担因违约造成的经济损失。（2）乙方违约责任：按照合同约定支付违约金。承担因违约造成的经济损失。修复或更换不合格的施工成果。3.违约行为示例说明（1）甲方违约示例：甲方未按时支付工程款，导致乙方施工进度受阻，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此造成的经济损失。（2）乙方违约示例：乙方施工质量不符合合同约定，导致供电设施损坏，乙方需承担修复或更换的费用，并支付违约金。全文完。2024版城市供电设施养护施工合同书1合同目录一、合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及联系方式1.3合同双方开户银行及账号1.4合同双方注册信息及资质证明二、合同签订依据及背景2.1国家及地方相关法律法规2.2行业标准及规范2.3城市供电设施养护施工需求2.4合同双方协商达成一致三、工程概况3.1工程名称及地点3.2工程规模及范围3.3工程内容3.4工程进度安排四、合同双方权利与义务4.1发包方权利与义务4.2承包方权利与义务4.3合同履行过程中的权利与义务五、合同价款及支付方式5.1合同价款确定依据5.2合同价款构成5.3合同价款支付方式5.4预付款、进度款及结算款支付时间六、工程质量及验收标准6.1工程质量要求6.2工程验收标准6.3工程验收程序6.4工程质量保证期七、工期及延误处理7.1工期确定依据7.2工期安排7.3工期延误责任及处理7.4工期延误赔偿八、安全生产及环境保护8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3环境保护责任8.4环境保护措施九、合同变更及解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同变更及解除程序9.4合同变更及解除后的处理十、违约责任10.1发包方违约责任10.2承包方违约责任10.3违约责任承担方式11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点十二、合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同终止条件12.4合同终止日期十三、其他约定13.1合同附件13.2合同附件效力13.3合同未尽事宜十四、合同签署及生效14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同生效日期合同编号_________一、合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址（1）发包方名称：____________________（2）发包方地址：____________________（3）承包方名称：____________________（4）承包方地址：____________________1.2合同双方法定代表人及联系方式（1）发包方法定代表人：____________________（2）发包方联系方式：____________________（3）承包方法定代表人：____________________（4）承包方联系方式：____________________1.3合同双方开户银行及账号（1）发包方开户银行：____________________（2）发包方账号：____________________（3）承包方开户银行：____________________（4）承包方账号：____________________1.4合同双方注册信息及资质证明（1）发包方注册信息：____________________（2）发包方资质证明：____________________（3）承包方注册信息：____________________（4）承包方资质证明：____________________二、合同签订依据及背景2.1国家及地方相关法律法规（1）国家相关法律法规：____________________（2）地方相关法律法规：____________________2.2行业标准及规范（1）行业标准：____________________（2）规范：____________________2.3城市供电设施养护施工需求（1）养护施工需求：____________________（2）施工范围：____________________2.4合同双方协商达成一致（1）协商内容：____________________（2）协商结果：____________________三、工程概况3.1工程名称及地点（1）工程名称：____________________（2）工程地点：____________________3.2工程规模及范围（1）工程规模：____________________（2）工程范围：____________________3.3工程内容（1）工程内容：____________________（2）具体施工项目：____________________3.4工程进度安排（1）工程进度安排：____________________（2）关键节点时间：____________________四、合同双方权利与义务4.1发包方权利与义务（1）权利：____________________（2）义务：____________________4.2承包方权利与义务（1）权利：____________________（2）义务：____________________4.3合同履行过程中的权利与义务（1）权利：____________________（2）义务：____________________五、合同价款及支付方式5.1合同价款确定依据（1）依据：____________________（2）计算方法：____________________5.2合同价款构成（1）构成：____________________（2）明细：____________________5.3合同价款支付方式（1）支付方式：____________________（2）支付比例：____________________5.4预付款、进度款及结算款支付时间（1）预付款支付时间：____________________（2）进度款支付时间：____________________（3）结算款支付时间：____________________六、工程质量及验收标准6.1工程质量要求（1）质量要求：____________________（2）验收标准：____________________6.2工程验收标准（1）验收标准：____________________（2）验收程序：____________________6.3工程验收程序（1）验收程序：____________________（2）验收方式：____________________6.4工程质量保证期（1）保证期：____________________（2）保证内容：____________________七、工期及延误处理7.1工期确定依据（1）依据：____________________（2）计算方法：____________________7.2工期安排（1）工期安排：____________________（2）关键节点时间：____________________7.3工期延误责任及处理（1）延误责任：____________________（2）处理措施：____________________7.4工期延误赔偿（1）赔偿金额：____________________（2）赔偿方式：____________________八、安全生产及环境保护8.1安全生产责任（1）发包方安全生产责任：____________________（2）承包方安全生产责任：____________________8.2安全生产措施（1）安全生产措施：____________________（2）安全培训及教育：____________________8.3环境保护责任（1）环境保护责任：____________________（2）环境保护措施：____________________九、合同变更及解除9.1合同变更条件（1）变更条件：____________________（2）变更程序：____________________9.2合同解除条件（1）解除条件：____________________（2）解除程序：____________________9.3合同变更及解除程序（1）变更及解除通知：____________________（2）变更及解除后果：____________________9.4合同变更及解除后的处理（1）合同终止：____________________（2）已付款项处理：____________________十、违约责任10.1发包方违约责任（1）违约情形：____________________（2）违约责任：____________________10.2承包方违约责任（1）违约情形：____________________（2）违约责任：____________________10.3违约责任承担方式（1）违约金：____________________（2）赔偿损失：____________________十一、争议解决11.1争议解决方式（1）争议解决方式：____________________（2）争议解决机构：____________________11.2争议解决程序（1）争议解决程序：____________________（2）争议解决期限：____________________11.3争议解决地点（1）争议解决地点：____________________（2）争议解决语言：____________________十二、合同生效及终止12.1合同生效条件（1）生效条件：____________________（2）生效日期：____________________12.2合同终止条件（1）终止条件：____________________（2）终止日期：____________________十三、其他约定13.1合同附件（1）附件名称：____________________（2）附件内容：____________________13.2合同附件效力（1）附件效力：____________________（2）附件与合同关系：____________________13.3合同未尽事宜（1）未尽事宜处理：____________________（2）协商解决：____________________十四、合同签署及生效14.1合同签署日期（1）签署日期：____________________14.2合同签署地点（2）签署地点：____________________此合同经双方签字盖章后生效。发包方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____________________承包方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方主导决策权（1）甲方对工程的设计、施工、验收等环节具有最终决策权。（2）甲方有权根据实际情况调整施工方案，并要求乙方配合。1.2甲方提供资料（1）甲方应按时向乙方提供施工所需的图纸、技术规范、设备清单等相关资料。（2）甲方提供的资料需符合国家及地方相关法律法规和行业标准。1.3甲方现场管理（1）甲方应指派专人负责施工现场的管理工作，确保施工顺利进行。（2）甲方有权对施工现场的安全、质量、进度等方面进行监督。1.4甲方付款责任（1）甲方应在合同约定的期限内支付工程款，确保乙方正常施工。（2）若甲方未按时付款，应向乙方支付违约金。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方主导施工权（1）乙方对工程的设计、施工、验收等环节具有主导权，甲方应予以支持。（2）乙方有权根据实际情况调整施工方案，并要求甲方配合。2.2乙方提供技术支持（1）乙方应向甲方提供施工所需的技术支持，包括但不限于施工图纸、技术规范等。（2）乙方提供的资料需符合国家及地方相关法律法规和行业标准。2.3乙方现场管理（1）乙方应指派专人负责施工现场的管理工作，确保施工顺利进行。（2）乙方有权对施工现场的安全、质量、进度等方面进行监督。2.4乙方付款责任（1）乙方应在合同约定的期限内支付工程款，确保甲方正常施工。（2）若乙方未按时付款，应向甲方支付违约金。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责（1）第三方中介负责协调甲乙双方的关系，确保合同履行。（2）第三方中介应具备相应的资质和经验，以保证其履约能力。3.2第三方中介费用（1）第三方中介费用由甲乙双方按照合同约定分摊。（2）第三方中介费用应在合同中明确列明。3.3第三方中介决策权（1）第三方中介在合同履行过程中，有权对甲乙双方的争议进行调解。（2）第三方中介的调解意见对甲乙双方具有约束力。3.4第三方中介保密义务（1）第三方中介在合同履行过程中，对甲乙双方的商业秘密负有保密义务。（2）第三方中介不得泄露甲乙双方的商业秘密，否则应承担相应法律责任。3.5第三方中介变更及解除合同（1）第三方中介在合同履行过程中，如因自身原因无法继续履行职责，应及时通知甲乙双方，并协助双方解除合同。（2）甲乙双方应根据实际情况，协商确定合同解除后的处理方案。3.6第三方中介责任（1）第三方中介在合同履行过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应责任。（2）第三方中介责任的具体赔偿标准，应在合同中明确约定。附件及其他补充说明一、附件列表：1.合同双方营业执照复印件2.合同双方法定代表人身份证明3.合同双方开户银行及账号信息4.工程设计图纸及技术规范5.施工现场安全措施及环境保护措施6.第三方中介机构资质证明7.甲方提供的其他相关资料8.乙方提交的施工组织设计及施工方案9.合同变更及解除协议10.争议解决相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按时支付工程款乙方未按时完成工程进度甲方或乙方未按合同约定履行安全生产责任甲方或乙方未按合同约定履行环境保护责任甲方或乙方未按合同约定履行变更及解除合同程序2.违约行为认定：违约行为的发生，应依据合同约定及实际情况进行认定。甲方或乙方违反合同约定的行为，经另一方确认后，视为违约行为。三、法律名词及解释：1.合同：指甲乙双方在平等、自愿的基础上，就城市供电设施养护施工事宜达成的具有法律约束力的协议。2.发包方：指委托他人进行城市供电设施养护施工的一方。3.承包方：指接受他人委托，进行城市供电设施养护施工的一方。4.工程款：指甲方支付给乙方的用于完成城市供电设施养护施工的款项。5.违约金：指因一方违约行为给另一方造成损失，违约方应支付给守约方的赔偿金。6.争议解决：指甲乙双方在合同履行过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时支付工程款解决办法：甲方应按照合同约定支付工程款，如逾期支付，应向乙方支付违约金。2.问题：乙方未按时完成工程进度解决办法：乙方应按照合同约定完成工程进度，如延误工期，应向甲方支付违约金。3.问题：安全生产及环境保护问题解决办法：甲方和乙方应严格按照合同约定及国家相关法律法规，确保安全生产及环境保护。五、所有应用场景：1.城市供电设施养护施工项目2.城市供电设施改造项目3.城市供电设施新建项目4.城市供电设施应急抢修项目5.城市供电设施日常维护项目全文完。2024版城市供电设施养护施工合同书2合同编号_________一、合同主体1.甲方（供电设施养护方）：名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方（施工方）：名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）二、合同前言2.1背景：为保障城市供电设施的正常运行，提高供电质量，确保供电安全，根据我国相关法律法规及行业标准，甲方决定对城市供电设施进行养护施工。乙方具备相应的资质和经验，愿意为甲方提供优质的养护施工服务。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方在养护施工过程中的权利、义务，确保养护施工顺利进行，达成双方共同利益。三、定义与解释3.1专业术语：本合同中涉及的专业术语如下：（1）城市供电设施：指城市范围内的输电线路、配电线路、变电站、配电站等供电设施。（2）养护施工：指对城市供电设施进行定期检查、维护、修理、改造等活动。3.2关键词解释：（1）甲方：指本合同中委托养护施工的城市供电设施养护方。（2）乙方：指本合同中承担养护施工任务的施工方。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、保质、保量完成养护施工任务。（2）甲方有权对乙方养护施工过程中的工作进行监督、检查。（3）甲方有权要求乙方在养护施工过程中，遵守国家法律法规及行业标准。（4）甲方应按照合同约定，向乙方支付养护施工费用。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定，提供必要的养护施工条件。（2）乙方应按照合同约定，按时、保质、保量完成养护施工任务。（3）乙方应遵守国家法律法规及行业标准，确保养护施工安全、环保。（4）乙方应按照甲方要求，提供养护施工过程中的相关资料和报告。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，养护施工期限为____年。5.2合同履行地点：养护施工地点为：____。5.3合同履行方式：乙方按照甲方要求，分阶段、分批次完成养护施工任务。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）养护施工任务完成，且双方无争议。（2）因不可抗力导致合同无法履行。（3）双方协商一致解除合同。6.3终止程序：（1）任何一方提出终止合同，应提前____天书面通知对方。（2）终止合同后，双方应按照合同约定，办理相关手续。6.4终止后果：（1）终止合同后，双方应按照合同约定，结清相关费用。（2）终止合同后，双方应按照国家相关法律法规，处理剩余事宜。七、费用与支付7.1费用构成：（1）人工费用：包括施工人员工资、津贴、奖金等。（2）材料费用：包括施工所需的各类材料、设备、工具等的采购费用。（3）设备费用：包括施工过程中使用的大型设备、机械的租赁或购买费用。（4）其他费用：包括施工过程中的交通、住宿、保险等费用。7.2支付方式：（1）甲方应按照合同约定，将养护施工费用分为预付款、进度款和竣工结算款三个阶段支付。（2）预付款：合同签订后，甲方应在____日内支付合同总金额的____%作为预付款。（3）进度款：在养护施工过程中，甲方应按照施工进度，每完成合同约定的工作量后____日内支付相应的工作量款项。（4）竣工结算款：养护施工完成后，经双方验收合格，甲方应在____日内支付剩余合同总金额的____%作为竣工结算款。7.3支付时间：（1）预付款支付时间：合同签订后____日内。（2）进度款支付时间：养护施工过程中，每完成合同约定的工作量后____日内。（3）竣工结算款支付时间：养护施工完成后，验收合格后____日内。7.4支付条款：（1）甲方应按照国家有关税收政策，依法缴纳相关税费。（2）乙方应向甲方提供合法的发票，作为支付费用的依据。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按合同约定支付费用的，应向乙方支付____%的违约金。（2）甲方未按时提供施工条件的，应向乙方支付____%的违约金。8.2乙方违约：（1）乙方未按合同约定完成养护施工任务的，应向甲方支付____%的违约金。（2）乙方在施工过程中造成设施损坏的，应承担相应的赔偿责任。8.3赔偿金额和方式：（1）违约金和赔偿金额应以人民币计算。（2）违约金和赔偿金额的支付方式为：一次性支付。九、保密条款9.1保密内容：本合同涉及的商业秘密、技术秘密、业务信息等，均为保密内容。9.2保密期限：保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式：（1）双方应采取合理措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，任何一方不得泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件：包括自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方。（2）因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例：地震、洪水、台风、战争、政府禁令等。十一、争议解决11.1协商解决：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼：协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得转让合同。12.2不得转让的情形：（1）合同主体变更。（2）合同内容变更。（3）合同履行期限变更。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）本合同中未明确规定的权利，双方均保留各自的权利。（2）甲方保留对供电设施养护施工过程中的技术、工艺、质量等方面的最终决定权。13.2特殊权力保留：（1）在合同履行过程中，如遇紧急情况，甲方有权单方面决定采取必要措施。（2）如因国家政策、法规调整，导致合同内容需要变更的，甲方有权提出变更要求。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：（1）任何一方提出修改或补充合同内容，应书面通知对方。（2）双方协商一致后，以书面形式修改或补充合同内容。14.2修改和补充效力：修改或补充后的合同内容，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项：（1）双方应相互配合，确保养护施工顺利进行。（2）甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。15.2协作与配合方式：（1）双方应定期召开会议，沟通施工进展情况。（2）任何一方发现影响施工进度的问题，应及时通知对方。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本合同为本合同的完整文件，具有独立性。16.3增减条款：（1）未经双方书面同意，任何一方不得增减合同条款。（2）如需增减合同条款，应以书面形式进行。十七、签字、日期、盖章甲方（供电设施养护方）：（签字）（盖章）日期：（填写日期）乙方（施工方）：（签字）（盖章）日期：（填写日期）附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方提供的供电设施养护施工图纸及资料。2.乙方提供的施工方案、施工组织设计及施工进度计划。3.合同签订双方的身份证明文件。4.乙方提供的资质证明文件。5.乙方提供的安全生产许可证。6.乙方提供的施工人员资格证书。7.乙方提供的施工机械、设备清单。8.甲方提供的施工场地相关资料。9.双方协商一致的修改和补充协议。10.争议解决过程中产生的相关文件。二、违约行为及认定：1