版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年海洋工程建设项目施工劳务分包合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目工期3.施工劳务分包内容3.1分包工程范围3.2分包工程量3.3分包工程进度3.4分包工程质量标准4.施工劳务分包费用4.1分包工程费用总额4.2分包工程付款方式4.3分包工程付款节点4.4分包工程结算方式4.5分包工程变更及索赔5.施工安全与环境保护5.1施工安全责任5.2环境保护责任5.3施工安全措施5.4环境保护措施6.施工进度管理6.1施工进度计划6.2施工进度调整6.3施工进度监控6.4施工进度考核7.施工质量管理7.1施工质量管理责任7.2施工质量标准7.3施工质量监控7.4施工质量问题处理8.施工资料管理8.1施工资料编制8.2施工资料归档8.3施工资料保管8.4施工资料交接9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序9.4争议解决费用10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同生效时间10.3合同终止条件10.4合同终止时间11.违约责任11.1违约责任认定11.2违约责任承担11.3违约责任赔偿12.不可抗力12.1不可抗力范围12.2不可抗力发生处理12.3不可抗力解除13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后果14.其他约定事项第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:海洋工程项目业主方全称(2)乙方:海洋工程施工劳务分包方全称1.2合同双方法定代表人(1)甲方法定代表人:姓名、职务(2)乙方法定代表人:姓名、职务1.3合同双方联系方式(1)甲方联系方式:电话、传真、邮箱、地址(2)乙方联系方式:电话、传真、邮箱、地址第二条项目概况2.1项目名称海洋工程项目名称2.2项目地点海洋工程项目所在地2.3项目规模海洋工程项目规模描述2.4项目内容海洋工程项目具体施工内容2.5项目工期海洋工程项目施工总工期,以月份或日历天为单位第三条施工劳务分包内容3.1分包工程范围(1)海洋工程项目中的具体分包工程内容(2)分包工程涉及的主要施工工艺和技术要求3.2分包工程量(1)分包工程量的具体数值(2)分包工程量的计算方法和依据3.3分包工程进度(1)分包工程进度计划安排(2)分包工程进度调整的流程和权限3.4分包工程质量标准(1)分包工程质量的国家标准或行业标准(2)分包工程质量的具体要求第四条施工劳务分包费用4.1分包工程费用总额(1)分包工程费用的具体金额(2)分包工程费用的组成和计算方法4.2分包工程付款方式(1)分包工程付款的比例和方式(2)分包工程付款的具体流程和时间节点4.3分包工程付款节点(1)分包工程付款的具体时间节点(2)分包工程付款的依据和条件4.4分包工程结算方式(1)分包工程结算的依据和标准(2)分包工程结算的具体流程和时间节点4.5分包工程变更及索赔(1)分包工程变更的流程和权限(2)分包工程索赔的条件和处理方式第五条施工安全与环境保护5.1施工安全责任(1)甲方安全责任(2)乙方安全责任5.2环境保护责任(1)甲方环境保护责任(2)乙方环境保护责任5.3施工安全措施(1)施工安全措施的制定和执行(2)施工安全措施的检查和监督5.4环境保护措施(1)环境保护措施的制定和执行(2)环境保护措施的检查和监督第六条施工进度管理6.1施工进度计划(1)施工进度计划的具体内容和安排(2)施工进度计划的调整和审批6.2施工进度调整(1)施工进度调整的流程和权限(2)施工进度调整的依据和条件6.3施工进度监控(1)施工进度监控的具体方式和内容(2)施工进度监控的结果和反馈6.4施工进度考核(1)施工进度考核的标准和指标(2)施工进度考核的结果和奖惩措施第七条施工质量管理7.1施工质量管理责任(1)甲方质量管理责任(2)乙方质量管理责任7.2施工质量标准(1)施工质量的国家标准或行业标准(2)施工质量的具体要求7.3施工质量监控(1)施工质量监控的具体方式和内容(2)施工质量监控的结果和反馈7.4施工质量问题处理(1)施工质量问题的发现和报告(2)施工质量问题的处理流程和措施第一部分:合同如下:第八条施工资料管理8.1施工资料编制(1)乙方应按照甲方要求,编制完整的施工资料,包括但不限于设计变更、施工记录、材料验收记录、检验报告等。(2)施工资料应真实、准确、完整,符合国家相关标准和规范。8.2施工资料归档(1)乙方应按照规定的时间节点,将施工资料送交甲方进行归档。(2)甲方应在收到施工资料后进行审核,确保资料符合要求。8.3施工资料保管(1)施工资料由甲方负责保管,确保资料的安全和完整。(2)乙方应配合甲方进行资料的查阅和提供。8.4施工资料交接(1)工程完工后,乙方应将施工资料进行整理,并与甲方进行交接。(2)交接过程中,双方应确认资料齐全,签字确认。第九条争议解决9.1争议解决方式(1)合同双方发生争议,应通过友好协商解决。(2)协商不成时,可提交合同约定的争议解决机构进行调解或仲裁。9.2争议解决机构(1)双方可共同选定争议解决机构,如中国国际经济贸易仲裁委员会。(2)争议解决机构的选定应提前在合同中明确。9.3争议解决程序(1)争议解决机构应按照其规定的程序进行调解或仲裁。(2)双方应积极配合争议解决机构的工作。9.4争议解决费用(1)争议解决费用由败诉方承担,除非仲裁机构另有判决。(2)争议解决费用应包含仲裁费、律师费等。第十条合同生效与终止10.1合同生效条件(1)合同双方签字盖章后生效。(2)合同约定的其他生效条件得到满足。10.2合同生效时间(1)合同双方约定的生效时间。(2)合同签订之日起生效,除非另有约定。10.3合同终止条件(1)合同约定的终止条件,如工期完成、项目终止等。(2)合同双方约定的其他终止条件。10.4合同终止时间(1)合同终止的具体时间。(2)合同终止后,双方应进行合同履行情况的结算。第十一条违约责任11.1违约责任认定(1)双方应按照合同约定,对违约行为进行认定。(2)违约责任的认定应基于事实和法律规定。11.2违约责任承担(1)违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。(2)违约责任的具体承担方式应在合同中明确。11.3违约责任赔偿(1)违约赔偿的具体金额和计算方法。(2)违约赔偿的支付方式和时间节点。第十二条不可抗力12.1不可抗力范围(1)不可抗力包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。(2)不可抗力具体范围应在合同中明确。12.2不可抗力发生处理(1)不可抗力发生时,双方应立即通知对方。(2)双方应采取措施减轻不可抗力的影响。12.3不可抗力解除(1)不可抗力解除的条件和程序。(2)不可抗力解除后,双方应继续履行合同。第十三条合同解除13.1合同解除条件(1)合同约定的解除条件,如严重违约、不可抗力等。(2)合同双方约定的其他解除条件。13.2合同解除程序(1)合同解除的申请和审批程序。(2)合同解除通知的送达方式和时间。13.3合同解除后果(1)合同解除后,双方应进行合同履行情况的结算。(2)合同解除后,双方的权利义务终止。第十四条其他约定事项14.1合同附件(1)合同附件的名称和内容。(2)合同附件与合同具有同等法律效力。14.2合同补充(1)合同双方可根据实际情况,对合同进行补充。(2)合同补充内容应经双方协商一致,并书面确认。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义1.1第三方是指本合同签订后,经甲乙双方同意,介入合同执行过程中的独立主体。1.2第三方包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方等。第二条第三方介入的同意2.2第三方介入的具体事宜,包括介入原因、介入范围、介入时间等,应在合同中明确约定。第三条第三方介入的职责3.1第三方应根据合同约定和甲乙双方的要求,履行其职责,包括但不限于:(1)中介方:提供信息、协调双方关系、监督合同履行等。(2)监理方:对施工质量、进度、安全等进行监督和检查。(3)检测方:对施工材料、设备等进行检测和验收。(4)咨询方:提供专业咨询意见,协助甲乙双方解决问题。第四条第三方的责任4.1第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规和合同约定,对因其过错导致甲乙双方权益受损的,应承担相应的法律责任。4.2第三方的责任限额:(1)第三方的责任限额应根据其介入范围、职责和合同约定确定。(2)责任限额应在合同中明确,并经甲乙双方同意。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系:(1)第三方应接受甲方的监督和指导。(2)第三方对甲方负责,但不应影响其与乙方的独立地位。5.2第三方与乙方的关系:(1)第三方应协助乙方完成合同约定的施工任务。(2)第三方对乙方负责,但不应影响其与甲方的独立地位。5.3第三方与其他各方的划分:(1)第三方与甲乙双方在合同执行过程中的权利义务划分。(2)第三方与其他各方(如供应商、分包商等)的关系和责任划分。第六条第三方介入的审批程序6.1第三方介入前,甲乙双方应共同审查第三方的资质、能力、信誉等。6.2第三方介入的审批程序包括:(1)甲乙双方共同确定第三方介入的必要性。(2)甲乙双方共同确定第三方的职责和权限。(3)甲乙双方共同签订第三方介入协议。第七条第三方介入协议的内容(1)第三方的名称、地址、联系方式等基本信息。(2)第三方的职责和权限。(3)第三方介入的范围和期限。(4)第三方的责任限额和承担方式。(5)第三方介入的报酬和支付方式。(6)第三方介入的终止条件和程序。第八条第三方介入的变更与解除8.1第三方介入协议的变更和解除,需经甲乙双方协商一致,并书面通知第三方。8.2第三方介入协议的变更和解除,不影响本合同的其他条款的效力。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中发生争议,甲乙双方应通过友好协商解决。9.2协商不成时,可提交合同约定的争议解决机构进行调解或仲裁。第十条本合同与第三方介入协议的关系10.1第三方介入协议是本合同的补充协议,与本合同具有同等法律效力。10.2本合同与第三方介入协议的冲突,以双方签订的协议为准。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同文本要求:合同文本应为正式文件,包括合同封面、合同、合同附件等。说明:合同文本应清晰、完整,符合法律法规和双方约定。2.第三方介入协议要求:第三方介入协议应详细列明第三方的基本信息、职责、权限、责任限额等。说明:第三方介入协议是合同执行过程中的重要补充,应确保第三方明确其权利义务。3.施工图纸及技术规范要求:施工图纸及技术规范应准确、完整,符合国家相关标准和规范。说明:施工图纸及技术规范是施工的重要依据,应确保施工质量和进度。4.施工进度计划要求:施工进度计划应详细列出各阶段的施工内容、时间节点、预期完成时间等。说明:施工进度计划是确保工程按期完成的关键,应定期更新和调整。5.施工质量检测报告要求:施工质量检测报告应包括检测项目、检测结果、检测机构等。说明:施工质量检测报告是评估施工质量的重要依据,应确保报告的真实性和有效性。6.材料验收报告要求:材料验收报告应包括材料名称、规格、数量、合格证明等。说明:材料验收报告是确保施工材料符合要求的重要环节,应确保报告的准确性。7.安全生产记录要求:安全生产记录应包括安全事故、安全培训、安全措施等。说明:安全生产记录是确保施工安全的重要依据,应确保记录的完整性和及时性。8.环境保护记录要求:环境保护记录应包括环保措施、环保设施、环保检测等。说明:环境保护记录是评估施工过程中环保措施落实情况的重要依据,应确保记录的完整性和有效性。9.付款凭证及结算报告要求:付款凭证及结算报告应包括付款时间、付款金额、收款方等。说明:付款凭证及结算报告是确认工程款项支付和结算的重要依据,应确保报告的真实性和完整性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方违约行为:未按时支付工程款项。未按时提供施工图纸及技术规范。未按时完成工程验收。乙方违约行为:未按时完成工程进度。施工质量不符合合同约定。未按约定进行环境保护和安全生产。2.责任认定标准:甲方违约责任认定:若甲方未按时支付工程款项,应向乙方支付违约金,违约金按每日千分之五计算。若甲方未按时提供施工图纸及技术规范,每延迟一天,应向乙方支付违约金,违约金按合同总价的千分之一计算。若甲方未按时完成工程验收,每延迟一天,应向乙方支付违约金,违约金按合同总价的千分之一计算。乙方违约责任认定:若乙方未按时完成工程进度,每延迟一天,应向甲方支付违约金,违约金按合同总价的千分之一计算。若乙方施工质量不符合合同约定,乙方应负责修复或更换,并承担由此产生的费用。若乙方未按约定进行环境保护和安全生产,乙方应承担相应的法律责任,并赔偿由此给甲方造成的损失。示例说明:若甲方未按时支付乙方工程款项,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金计算公式为:违约金额=合同总价×违约天数×千分之五。若乙方施工过程中发生安全事故,乙方应承担全部责任,包括但不限于赔偿受伤人员的医疗费用、误工费等。全文完。2024年海洋工程建设项目施工劳务分包合同范本1本合同目录一览一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同生效日期5.合同期限二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程类型5.工程进度三、劳务分包内容1.分包工程范围2.分包工程量3.分包工程进度要求4.分包工程验收标准四、劳务分包价格及支付方式1.分包工程总价格2.分包工程支付方式3.分包工程进度款支付比例4.分包工程结算方式五、劳务分包施工要求1.施工组织设计2.施工方案3.施工安全措施4.施工质量保证措施六、劳务分包人员及设备1.分包人员资质要求2.分包人员配备及管理3.分包设备型号及数量4.分包设备验收及使用七、施工进度及验收1.施工进度计划2.施工进度调整3.施工验收标准4.施工验收程序八、工程变更及索赔1.工程变更范围及程序2.工程变更处理方式3.索赔条件及处理程序4.争议解决方式九、违约责任1.分包方违约责任2.发包方违约责任3.违约金计算及支付方式4.违约责任免除条件十、保密条款1.保密内容2.保密期限3.违反保密义务的责任十一、合同解除及终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除及终止后的处理十二、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序十三、其他约定1.不可抗力条款2.合同附件3.合同份数4.合同生效条件十四、合同生效及终止1.合同生效日期2.合同终止日期3.合同解除及终止后的处理第一部分:合同如下:第一条合同概述1.1合同名称:2024年海洋工程建设项目施工劳务分包合同1.2合同双方:1.2.1发包方:[发包方全称]1.2.2分包方:[分包方全称]1.3合同签订日期:2024年[日期]1.4合同生效日期:自双方签字盖章之日起生效1.5合同期限:自2024年[起始日期]至2024年[终止日期]第二条工程概况2.1工程名称:[工程名称]2.2工程地点:[工程地点]2.3工程规模:[工程规模描述]2.4工程类型:[工程类型]2.5工程进度:[工程进度要求,如:按工程总量的[百分比]完成]第三条劳务分包内容3.1分包工程范围:[具体工程范围描述,如:包括但不限于海底管道铺设、海上平台安装等]3.2分包工程量:[具体工程量描述,如:海底管道铺设总长度为[长度]公里]3.3分包工程进度要求:[具体进度要求,如:每月完成工程总量的[百分比]]3.4分包工程验收标准:[具体验收标准,如:符合国家相关施工规范及质量标准]第四条劳务分包价格及支付方式4.1分包工程总价格:[总价格金额]4.2分包工程支付方式:[支付方式,如:按工程进度分阶段支付]4.3分包工程进度款支付比例:[各阶段支付比例,如:第一阶段支付30%,第二阶段支付40%,第三阶段支付20%,尾款10%]4.4分包工程结算方式:[结算方式,如:每月结算一次,次月[日期]前支付]第五条劳务分包施工要求5.1施工组织设计:[具体施工组织设计要求,如:根据工程特点和施工条件制定详细的施工组织设计]5.2施工方案:[具体施工方案要求,如:采用先进施工技术,确保工程质量和安全]5.3施工安全措施:[具体安全措施要求,如:制定严格的安全操作规程,确保施工人员安全]5.4施工质量保证措施:[具体质量保证措施要求,如:设立质量监督小组,定期进行质量检查]第六条劳务分包人员及设备6.1分包人员资质要求:[具体资质要求,如:具有相关工程项目的施工经验,持有相关资格证书]6.2分包人员配备及管理:[具体配备及管理要求,如:根据工程进度需求,合理配备施工人员,加强人员管理]6.3分包设备型号及数量:[具体设备型号及数量要求,如:需配备[型号]型潜水设备[数量]套]6.4分包设备验收及使用:[具体验收及使用要求,如:设备到货后进行验收,确保设备性能符合要求,使用过程中加强维护保养]第八条工程变更及索赔8.1工程变更范围及程序:8.1.1变更范围:包括设计变更、工程量变更、工期变更等8.1.2变更程序:变更请求需经双方协商一致,并由发包方提出书面变更通知8.2工程变更处理方式:8.2.1变更价格调整:根据变更原因及影响,按市场行情及合同约定进行调整8.2.2变更工期调整:根据变更影响,经双方协商后调整工程进度计划8.3索赔条件及处理程序:8.3.1索赔条件:因不可抗力、政策变动、设计变更等原因导致分包方产生额外费用8.3.2索赔程序:分包方应在事件发生后[时间]内提交索赔申请及证明材料,经发包方核实后处理8.4争议解决方式:8.4.1争议解决方式:双方应友好协商解决,协商不成时提交[争议解决机构名称]仲裁8.4.2争议解决机构:[争议解决机构名称]第九条违约责任9.1分包方违约责任:9.1.1迟期完成工程:每延迟一日,按分包工程总价的[百分比]支付违约金9.1.2工程质量不合格:按不合格部分的价值进行赔偿,并承担重新施工的费用9.2发包方违约责任:9.2.1未按时支付进度款:每延迟一日,按未付款金额的[百分比]支付违约金9.2.2未按约定提供施工条件:赔偿分包方因此造成的损失9.3违约金计算及支付方式:9.3.1违约金计算:按合同约定及实际损失计算9.3.2支付方式:在违约事实发生之日起[时间]内支付9.4违约责任免除条件:9.4.1不可抗力:因不可抗力导致的违约,经双方确认后可免除责任9.4.2政策变动:因政策变动导致的违约,经双方确认后可部分或全部免除责任第十条保密条款10.1保密内容:涉及双方商业秘密、技术秘密及其他需要保密的信息10.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止后[时间]10.3违反保密义务的责任:10.3.1违反保密义务:承担相应的法律责任10.3.2损失赔偿:赔偿因此给对方造成的损失第十一条合同解除及终止11.1合同解除条件:11.1.1分包方严重违约11.1.2发包方严重违约11.1.3双方协商一致11.2合同终止条件:11.2.1合同约定的工程已完成11.2.2双方协商一致11.3合同解除及终止后的处理:11.3.1退还预付款11.3.2清理施工现场11.3.3解除人员及设备调配第十二条争议解决12.1争议解决方式:12.1.1友好协商12.1.2仲裁12.2争议解决机构:12.2.1[仲裁机构名称]第十三条其他约定13.1不可抗力条款:13.1.1因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任13.1.2不可抗力事件发生后,应及时通知对方并提供相关证明13.2合同附件:13.2.1施工图纸13.2.2人员配备表13.2.3设备清单13.3合同份数:13.3.1本合同一式[份数]份,双方各执[份数]份,具有同等法律效力13.4合同生效条件:13.4.1双方签字盖章13.4.2遵循相关法律法规第十四条合同生效及终止14.1合同生效日期:自双方签字盖章之日起生效14.2合同终止日期:合同约定的工程完成或双方协商一致终止14.3合同解除及终止后的处理:14.3.1退还预付款14.3.2清理施工现场14.3.3解除人员及设备调配第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督、监理或其他相关服务的独立法人或其他组织。第二条第三方介入的情形及程序2.1第三方介入的情形:2.1.1甲乙双方协商一致,需引入第三方提供专业服务;2.1.2合同履行过程中,因特定需求,甲乙双方共同决定引入第三方;2.1.3法律法规或合同约定需引入第三方进行监督、监理等。2.2第三方介入的程序:2.2.1甲乙双方应就引入第三方的具体事宜进行协商,并签订《第三方服务协议》;2.2.2《第三方服务协议》应明确第三方的权利、义务及责任;2.2.3甲乙双方将《第三方服务协议》作为本合同的附件。第三条第三方的权利与义务3.1第三方的权利:3.1.1按照《第三方服务协议》的规定,独立行使职责;3.1.2要求甲乙双方提供必要的信息和数据;3.1.3对甲乙双方的行为进行监督和评价。3.2第三方的义务:3.2.1严格遵守国家法律法规和行业规范;3.2.2独立、客观、公正地履行职责;3.2.3对甲乙双方的信息保密。第四条第三方的责任限额4.1第三方的责任限额:4.1.1第三方在履行《第三方服务协议》过程中,因自身原因导致的损失,由第三方自行承担;4.1.2第三方在履行《第三方服务协议》过程中,因甲乙双方原因导致的损失,甲乙双方根据损失大小,按《第三方服务协议》约定承担相应责任;4.1.3第三方在履行《第三方服务协议》过程中,因不可抗力导致的损失,甲乙双方互不承担责任。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分:5.1.1第三方与甲方之间的关系,由《第三方服务协议》约定;5.1.2甲方应配合第三方履行《第三方服务协议》,并提供必要的信息和数据。5.2第三方与乙方的划分:5.2.1第三方与乙方之间的关系,由《第三方服务协议》约定;5.2.2乙方应配合第三方履行《第三方服务协议》,并提供必要的信息和数据。5.3第三方与合同履行的其他相关方:5.3.1第三方与合同履行的其他相关方之间的关系,由《第三方服务协议》及本合同约定;5.3.2合同履行的其他相关方应配合第三方履行《第三方服务协议》,并提供必要的信息和数据。第六条第三方变更及终止6.1第三方变更:6.1.1第三方变更需经甲乙双方协商一致,并签订书面变更协议;6.1.2变更后的第三方应继续履行《第三方服务协议》。6.2第三方终止:6.2.1第三方终止需经甲乙双方协商一致,并签订书面终止协议;6.2.2第三方终止后,甲乙双方应根据《第三方服务协议》及本合同约定,处理相关事宜。第七条第三方介入对合同履行的影响7.1第三方介入不影响本合同的履行;7.2甲乙双方应确保第三方介入不影响工程进度和质量;7.3甲乙双方应积极配合第三方履行《第三方服务协议》,确保合同目标的实现。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸详细要求:包含工程项目的详细设计图纸,包括平面图、立面图、剖面图等,以及相关的设计说明和技术参数。附件说明:施工图纸是施工过程中的重要依据,确保施工按照设计要求进行。2.人员配备表详细要求:列出所有参与项目的施工人员,包括姓名、职务、资质证书等。附件说明:人员配备表用于核实施工人员资质,确保施工队伍的合规性。3.设备清单详细要求:列出所有用于施工的设备,包括设备型号、数量、性能参数等。附件说明:设备清单是确保施工设备满足工程需求的重要文件。4.分包合同详细要求:详细列出分包工程的范围、质量标准、进度要求、价格及支付方式等。附件说明:分包合同是明确分包方责任和义务的重要文件。5.第三方服务协议详细要求:明确第三方提供服务的类型、范围、费用、责任等。附件说明:第三方服务协议是规范第三方服务行为的重要文件。6.施工组织设计详细要求:包括施工方案、施工进度计划、安全措施、质量保证措施等。附件说明:施工组织设计是确保施工顺利进行的关键文件。7.验收报告详细要求:记录工程项目的验收情况,包括验收时间、验收人员、验收意见等。附件说明:验收报告是确认工程完成情况的重要文件。8.支付凭证详细要求:包括付款金额、付款时间、付款依据等。附件说明:支付凭证是证明付款行为的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定的时间完成工程;分包方施工质量不符合合同约定;发包方未按合同约定的时间或金额支付进度款;发包方未按合同约定提供施工条件;第三方未按《第三方服务协议》履行职责。2.责任认定标准:分包方未按合同约定的时间完成工程,每延迟一日,按分包工程总价的[百分比]支付违约金;分包方施工质量不符合合同约定,按不合格部分的价值进行赔偿,并承担重新施工的费用;发包方未按合同约定的时间或金额支付进度款,每延迟一日,按未付款金额的[百分比]支付违约金;发包方未按合同约定提供施工条件,赔偿分包方因此造成的损失;第三方未按《第三方服务协议》履行职责,由第三方自行承担损失。3.示例说明:分包方未在合同约定的工期内完成工程,实际完成工期比约定工期晚了10天,则分包方需支付违约金为分包工程总价的[百分比]×10天;发包方未按合同约定在规定时间内支付进度款,实际支付时间比约定时间晚了5天,则发包方需支付违约金为未付款金额的[百分比]×5天。全文完。2024年海洋工程建设项目施工劳务分包合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程建设标准3.分包工程范围3.1分包工程内容3.2分包工程量3.3分包工程进度4.工程质量要求4.1工程质量标准4.2质量检验与验收4.3质量责任5.工程安全与环境保护5.1安全生产要求5.2安全责任5.3环境保护要求5.4环境保护责任6.工程进度与工期6.1工程进度计划6.2工期要求6.3工期延误责任7.工程合同价款7.1合同价款7.2工程量清单7.3付款方式7.4付款期限7.5逾期付款责任8.材料供应8.1材料供应方式8.2材料质量要求8.3材料价格8.4材料验收9.人员配备与培训9.1人员配备要求9.2人员培训9.3人员管理10.专利技术及知识产权10.1专利技术使用10.2知识产权保护11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1合同生效14.2合同解除14.3合同变更14.4合同附件第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:海洋工程有限责任公司(2)乙方:劳务分包有限公司1.2合同双方法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3合同双方地址(1)甲方地址:省市区路号(2)乙方地址:省市区路号1.4合同双方联系方式(1)甲方联系人:,联系电话:138xxxx5678(2)乙方联系人:赵六,联系电话:139xxxx5678第二条工程概况2.1工程名称海洋工程建设项目2.2工程地点省市海域2.3工程规模本工程包括海洋平台、海底管线、海上风电场等建设内容,总面积约为平方公里。2.4工程类型海洋工程2.5工程建设标准按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求执行。第三条分包工程范围3.1分包工程内容乙方负责本工程海上风电场建设项目的劳务分包工作,具体包括风机基础施工、风机安装、电缆敷设、海上风电场配套设施建设等。3.2分包工程量风机基础施工:座风机安装:台电缆敷设:公里海上风电场配套设施建设:项3.3分包工程进度根据甲方提供的工程进度计划,乙方应确保在规定工期内完成分包工程。第四条工程质量要求4.1工程质量标准乙方分包工程应满足国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。4.2质量检验与验收乙方应严格按照工程质量标准进行施工,并接受甲方及相关部门的监督检查。4.3质量责任若乙方分包工程质量不达标,由乙方负责返工、修复,并承担相应责任。第五条工程安全与环境保护5.1安全生产要求乙方应遵守国家安全生产法律法规,确保分包工程施工安全。5.2安全责任乙方对分包工程施工过程中发生的安全事故承担全部责任。5.3环境保护要求乙方应遵守国家环境保护法律法规,确保分包工程施工过程中不造成环境污染。5.4环境保护责任若乙方分包工程施工过程中造成环境污染,由乙方负责治理,并承担相应责任。第六条工程进度与工期6.1工程进度计划乙方应根据甲方提供的工程进度计划,制定分包工程进度计划,并报送甲方审批。6.2工期要求乙方分包工程应在规定工期内完成,具体工期为天。6.3工期延误责任若乙方分包工程未能按期完成,乙方应承担相应责任,并赔偿甲方损失。第七条工程合同价款7.1合同价款本分包工程合同价款为人民币万元整。7.2工程量清单详见附件一:工程量清单。7.3付款方式(1)合同签订后,乙方提交相关资料,甲方支付合同价款的%作为预付款。(2)工程进度达到约定节点,乙方提交相关资料,甲方支付合同价款的%。(3)工程竣工验收合格后,乙方提交相关资料,甲方支付合同价款的%。(4)质保期满后,甲方支付合同价款的%。7.4付款期限(1)预付款:合同签订后日内支付。(2)进度款:每完成约定节点后日内支付。(3)竣工验收款:验收合格后日内支付。(4)质保期满款:质保期满后日内支付。7.5逾期付款责任若甲方逾期支付款项,应按银行同期贷款利率支付逾期利息。第八条材料供应8.1材料供应方式乙方根据甲方提供的材料清单和规格要求,自行采购或租赁所需材料。8.2材料质量要求乙方所采购或租赁的材料应满足国家相关质量标准,并符合工程实际需求。8.3材料价格材料价格根据市场行情及甲方要求确定,并在合同中明确列出。8.4材料验收乙方在材料到货后应及时进行验收,验收合格后方可投入使用。第九条人员配备与培训9.1人员配备要求乙方应按照工程需求配备足够的技术人员、施工人员和管理人员。9.2人员培训乙方应对施工人员进行必要的安全、技术、操作等方面的培训。9.3人员管理乙方应建立健全人员管理制度,确保人员稳定、高效地完成工作任务。第十条专利技术及知识产权10.1专利技术使用乙方在分包工程中使用的技术不得侵犯他人的专利权。10.2知识产权保护乙方应妥善保管和使用甲方提供的专利技术及知识产权,不得泄露或转让。第十一条违约责任11.1违约情形包括但不限于:逾期完成工程、工程质量不合格、安全事故发生、违反合同约定等。11.2违约责任(1)逾期完成工程:每逾期一天,乙方应支付合同价款的%作为违约金。(2)工程质量不合格:乙方应承担返工、修复费用,并赔偿甲方损失。(3)安全事故发生:乙方应承担全部责任,并赔偿甲方损失。(4)违反合同约定:乙方应承担相应违约责任,并赔偿甲方损失。第十二条争议解决12.1争议解决方式发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决程序仲裁委员会应根据仲裁规则和事实、法律进行仲裁,并作出具有法律效力的裁决。第十三条合同解除与终止13.1合同解除条件(1)一方违约,另一方有权解除合同。(2)不可抗力导致合同无法履行。(3)合同约定的其他解除条件。13.2合同终止条件(1)合同约定的工程全部完成。(2)合同约定的其他终止条件。第十四条其他约定事项14.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同解除合同解除需双方协商一致,并签订解除协议。14.3合同变更合同变更需双方协商一致,并签订变更协议。14.4合同附件本合同附件包括但不限于:工程量清单、人员配备表、材料清单等。附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入的概念与类型15.1第三方的定义本合同中所述的第三方,是指除甲乙双方以外的,在合同履行过程中可能介入的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理方、设计方、检测方、咨询方、保险方、融资方等。15.2第三方介入的类型(1)监理方:负责对工程项目的质量、进度、安全等方面进行监督和检查。(2)设计方:提供工程设计服务,确保设计符合相关标准和要求。(3)检测方:对工程材料、设备、工艺等进行检测,确保其符合规定标准。(4)咨询方:提供专业咨询服务,帮助解决施工过程中遇到的技术难题。(5)保险方:为工程项目购买相关保险,保障各方权益。(6)融资方:为工程项目提供资金支持。第十六条第三方的责任与权利16.1第三方的责任第三方应根据合同约定和自身职责,对工程项目的相关方面负责,包括但不限于:(1)监理方:对施工过程进行监督,确保施工质量、进度和安全。(2)设计方:保证设计方案的合理性和可行性,并对设计方案的实施负责。(3)检测方:对工程材料、设备、工艺进行检测,确保其质量符合要求。(4)咨询方:提供专业建议,协助解决施工过程中的问题。(5)保险方:在保险范围内承担赔偿义务。(6)融资方:按照合同约定提供资金支持。16.2第三方的权利(1)监理方:有权要求施工方按照设计要求进行施工,有权对施工过程进行监督。(2)设计方:有权要求施工方按照设计方案进行施工,有权对设计方案的实施进行监督。(3)检测方:有权要求施工方提供
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 人力资源派遣协议书
- 2024年高端医疗器械采购与销售合同
- 2025土地承包合同终止范本版
- 智能金融电力供应协议准则
- 农贸市场场地平整施工合同范本
- 2025年防静电超净技术产品项目发展计划
- 美食广场租赁合同样本
- 2025电梯合同-合同协议-表格模板-应用文书
- 2024年项目资料保密协议:确保信息安全3篇
- 高炉设备供应合同
- 2024急性心梗护理常规
- 第四单元《10的再认识》(说课稿)-2024-2025学年一年级上册数学人教版
- 交通事故预防与应急处置考核试卷
- 机加工车间主任年终总结
- 辐射探测器市场发展前景分析及供需格局研究预测报告
- 成本经理招聘面试题及回答建议(某世界500强集团)2024年
- 小学英语学科校本研修方案
- 工作总结 医院重点专科工作总结
- 《篮球原地运球》教案 (共三篇)
- 2024-2025学年人教版物理八年级上册 期中考试物理试卷
- 水果店食品安全规章制度
评论
0/150
提交评论