2025版城市地下综合管廊建设与运营合同3篇_第1页
2025版城市地下综合管廊建设与运营合同3篇_第2页
2025版城市地下综合管廊建设与运营合同3篇_第3页
2025版城市地下综合管廊建设与运营合同3篇_第4页
2025版城市地下综合管廊建设与运营合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩50页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025版城市地下综合管廊建设与运营合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同依据2.定义与解释2.1术语定义2.2通用解释3.合同当事人3.1甲方3.2乙方3.3合同签订时间4.项目概况4.1项目名称4.2项目地点4.3项目规模4.4项目工期5.建设内容5.1建设范围5.2建设标准5.3建设内容6.运营内容6.1运营范围6.2运营标准6.3运营内容7.投资与资金7.1投资总额7.2资金来源7.3资金使用8.工程设计8.1设计依据8.2设计标准8.3设计内容9.工程施工9.1施工单位9.2施工质量9.3施工进度9.4施工安全10.运营管理10.1运营组织10.2运营制度10.3运营监督11.服务与保障11.1服务内容11.2服务标准11.3保障措施12.运营成本与收益12.1成本构成12.2收益预测12.3成本控制13.合同变更与解除13.1变更条件13.2解除条件13.3变更与解除程序14.争议解决与法律适用14.1争议解决方式14.2法律适用14.3争议解决机构第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的本合同旨在明确甲方与乙方在2025版城市地下综合管廊建设与运营过程中的权利、义务和责任,确保项目顺利实施,保障城市基础设施的可持续发展。1.3合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市地下综合管廊条例》等相关法律法规,结合双方实际情况制定。2.定义与解释2.1术语定义本合同中涉及的专业术语,按照国家相关标准和行业惯例进行解释。2.2通用解释本合同中未定义的术语,按照国家相关法律法规和行业惯例进行解释。3.合同当事人3.1甲方甲方全称:[甲方全称]甲方地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法定代表人姓名]3.2乙方乙方全称:[乙方全称]乙方地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法定代表人姓名]3.3合同签订时间本合同自双方签字盖章之日起生效。4.项目概况4.1项目名称2025版城市地下综合管廊建设项目4.2项目地点[项目具体地址]4.3项目规模[项目规模描述,如:全长公里,覆盖区域平方公里]4.4项目工期自合同生效之日起至[项目完工日期]5.建设内容5.1建设范围包括但不限于:[具体建设内容描述,如:管道敷设、电气设施、通信设施、监控设施等]5.2建设标准按照国家相关标准和行业规范执行。5.3建设内容[详细列出建设内容,如:土建工程、管道安装、设备调试等]6.运营内容6.1运营范围[项目运营具体范围描述,如:管廊内部设施的管理、维护、运营等]6.2运营标准按照国家相关标准和行业规范执行。6.3运营内容[详细列出运营内容,如:设备运行、安全监控、应急处理等]7.投资与资金7.1投资总额[项目总投资金额]7.2资金来源[资金来源描述,如:政府投资、企业自筹等]7.3资金使用[资金使用计划,如:建设资金、运营资金等]8.工程设计8.1设计依据本工程设计依据国家相关法律法规、行业标准、地方规定及项目可行性研究报告。8.2设计标准设计标准应符合《城市地下综合管廊设计规范》GB508382015等相关标准。8.3设计内容包括但不限于:结构设计、管道设计、电气设计、通信设计、监控设计等。9.工程施工9.1施工单位施工单位应具备相应的资质和业绩,经甲方同意后选定。9.2施工质量施工质量应符合国家及行业相关质量标准,确保工程质量达到优良。9.3施工进度施工进度应按照合同约定的时间节点进行,确保项目按时完成。9.4施工安全施工单位应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规,确保施工安全。10.运营管理10.1运营组织乙方应设立专门的运营管理部门,负责管廊的日常运营管理。10.2运营制度乙方应制定完善的运营管理制度,包括但不限于:设备维护、安全管理、应急预案等。10.3运营监督甲方对乙方的运营工作进行监督,确保运营符合合同约定和行业标准。11.服务与保障11.1服务内容乙方应提供管廊的日常运营服务,包括但不限于:设备维护、安全保障、应急响应等。11.2服务标准服务标准应符合国家及行业相关标准,确保服务质量。11.3保障措施乙方应采取有效措施,确保管廊的运营安全和服务质量。12.运营成本与收益12.1成本构成运营成本包括但不限于:人工费、设备折旧费、材料费、维护费等。12.2收益预测收益预测应基于市场调研和行业分析,确保收益预测的合理性。12.3成本控制乙方应采取有效措施,控制运营成本,提高运营效益。13.合同变更与解除13.1变更条件在合同履行过程中,如遇国家政策调整、市场变化等情况,双方可协商变更合同内容。13.2解除条件合同解除条件包括但不限于:一方违约、不可抗力等。13.3变更与解除程序变更或解除合同,双方应书面通知对方,并按照法定程序办理相关手续。14.争议解决与法律适用14.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,提交[争议解决机构名称]仲裁。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3争议解决机构[争议解决机构名称],地址:[机构地址]。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同中“第三方”指除甲方、乙方以外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于咨询机构、监理单位、检测机构、金融机构、技术支持单位等。15.2第三方介入条件15.2.1甲方或乙方在合同履行过程中,因技术、资金、管理等原因需要第三方介入。15.2.2第三方介入需符合国家相关法律法规及行业规范。15.2.3第三方介入需经甲方和乙方协商一致,并签订相应的合作协议。15.3第三方介入程序15.3.1甲方或乙方提出第三方介入需求,并向对方发出书面通知。15.3.2双方共同确定第三方介入的范围、期限和费用。15.3.3双方与第三方签订合作协议,明确各方的权利和义务。15.4第三方职责15.4.1第三方应根据合作协议履行其职责,包括但不限于:1.提供专业咨询、监理、检测等服务;2.对项目实施过程进行监督,确保项目符合合同要求;3.提供技术支持,协助解决项目实施过程中遇到的问题。15.5第三方权利15.5.1第三方有权根据合作协议收取服务费用;15.5.2第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和资料;15.5.3第三方有权根据协议约定参与项目决策。15.6第三方与其他各方的关系15.6.1第三方与甲方、乙方之间是合作关系,各自承担相应的责任和义务。15.6.2第三方在合同履行过程中的行为,视为甲方或乙方行为,但第三方需对其自身行为负责。15.6.3第三方与甲方、乙方之间的争议,应通过协商解决;协商不成的,提交[争议解决机构名称]仲裁。16.第三方责任限额16.1第三方在履行协议过程中,因自身原因导致甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任。16.2第三方责任限额由双方在合作协议中约定,最高不超过[金额]万元。16.3若第三方责任超出责任限额,超出部分由甲方和乙方按照各自过错承担。17.第三方变更与解除17.1第三方变更在合同履行过程中,如需变更第三方,双方应协商一致,并签订新的合作协议。17.2第三方解除如第三方无法履行协议或严重违约,甲方和乙方有权解除合作协议,并追究第三方责任。18.本合同其他条款的适用本合同中未明确提及的第三方相关事宜,适用本合同其他相关条款。19.本合同附件本合同附件包括但不限于:19.1第三方合作协议;19.2第三方资质证明文件;19.3第三方服务费用清单;19.4第三方责任限额协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目可行性研究报告详细要求:包括项目背景、市场需求、技术方案、投资估算、经济效益分析等。说明:可行性研究报告是项目决策的重要依据,应详细、准确。2.设计文件详细要求:包括结构设计、管道设计、电气设计、通信设计、监控设计等。说明:设计文件应满足国家相关标准和行业规范,确保工程质量。3.施工图纸详细要求:包括施工详图、材料清单、施工工艺说明等。说明:施工图纸是施工过程中的重要依据,应准确无误。4.施工合同详细要求:包括工程范围、工期、质量标准、付款方式、违约责任等。说明:施工合同是施工过程中的法律依据,应明确双方权利义务。5.运营管理制度详细要求:包括设备维护、安全管理、应急预案等。说明:运营管理制度是确保管廊安全运营的重要保障。6.第三方合作协议详细要求:包括服务内容、费用、责任、解除条件等。说明:第三方合作协议是明确第三方职责和权利的依据。7.第三方资质证明文件详细要求:包括营业执照、资质证书、业绩证明等。说明:第三方资质证明文件是确认第三方能力的重要依据。8.第三方服务费用清单详细要求:包括各项服务费用、支付方式、时间节点等。说明:费用清单是明确第三方服务费用的依据。9.第三方责任限额协议详细要求:包括责任限额、赔偿范围、赔偿方式等。说明:责任限额协议是明确第三方责任赔偿标准的依据。10.争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、仲裁机构、仲裁规则等。说明:争议解决协议是解决合同争议的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定违约行为:未按时提供项目资金或资料。责任认定:甲方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿乙方因此遭受的损失。2.乙方违约行为及责任认定违约行为:未按时完成工程建设或运营管理。责任认定:乙方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失。3.第三方违约行为及责任认定违约行为:未按协议履行职责或提供的服务不符合标准。责任认定:第三方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿甲方或乙方因此遭受的损失。4.不可抗力导致违约违约行为:因不可抗力导致合同无法履行。责任认定:双方互不承担违约责任,根据不可抗力影响程度协商解决。示例说明:若甲方未按时提供项目资金,导致工程延期,乙方有权要求甲方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。若第三方未按协议提供技术服务,导致设备故障,乙方有权要求第三方支付违约金,并赔偿因故障造成的损失。全文完。2025版城市地下综合管廊建设与运营合同1合同目录第一章合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同双方1.4合同期限1.5合同签订日期第二章合同标的2.1管廊建设范围2.2管廊建设内容2.3管廊建设标准2.4管廊运营范围2.5管廊运营内容2.6管廊运营标准第三章合同主体3.1建设单位3.2运营单位3.3设计单位3.4施工单位3.5监理单位3.6质量检测单位第四章合同价款4.1建设工程价款4.2运营服务费用4.3费用支付方式4.4费用支付时间4.5费用调整机制第五章管廊建设5.1设计阶段5.2施工阶段5.3质量控制5.4进度控制5.5安全生产5.6环境保护5.7风险管理第六章管廊运营6.1运营管理6.2设施维护6.3设备管理6.4信息管理6.5服务质量6.6应急处理6.7资源配置第七章合同变更与解除7.1变更程序7.2变更内容7.3解除条件7.4解除程序7.5解除责任第八章争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序8.4争议解决费用第九章违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约责任追究9.4违约责任赔偿第十章合同终止10.1合同终止条件10.2合同终止程序10.3合同终止责任第十一章保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密责任第十二章合同附件12.1设计文件12.2施工图纸12.3质量检测报告12.4运营管理方案12.5争议解决相关文件第十三章合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同生效日期13.4合同终止日期第十四章其他约定14.1法律适用14.2合同份数14.3合同签署14.4合同附件清单合同编号2025UGCICCO第一章合同概述1.1合同背景本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市地下综合管廊条例》等相关法律法规,在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,由甲方(建设单位)与乙方(运营单位)签订,共同建设与运营城市地下综合管廊。1.2合同目的本合同旨在明确双方在城市地下综合管廊建设与运营过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,实现城市地下空间资源的合理利用。1.3合同双方甲方:[建设单位名称]乙方:[运营单位名称]1.4合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为[合同期限],自工程竣工验收合格之日起计算。1.5合同签订日期本合同签订日期为[签订日期]。第二章合同标的2.1管廊建设范围本合同建设范围为[建设区域],包括但不限于[具体范围描述]。2.2管廊建设内容本合同建设内容包括但不限于[建设内容描述]。2.3管廊建设标准本合同建设标准参照国家相关标准和规范,具体详见[标准文件名称]。2.4管廊运营范围本合同运营范围为[运营区域],包括但不限于[具体范围描述]。2.5管廊运营内容本合同运营内容包括但不限于[运营内容描述]。2.6管廊运营标准本合同运营标准参照国家相关标准和规范,具体详见[标准文件名称]。第三章合同主体3.1建设单位甲方负责组织、协调、管理本合同项下管廊建设项目的各项工作。3.2运营单位乙方负责管廊的运营管理、维护保养、安全保障等工作。3.3设计单位[设计单位名称]负责管廊的设计工作,确保设计质量满足合同要求。3.4施工单位[施工单位名称]负责管廊的施工工作,确保施工质量、安全和进度。3.5监理单位[监理单位名称]负责对管廊建设项目的施工、设计、材料等进行监督和检查。3.6质量检测单位[质量检测单位名称]负责对管廊建设项目的质量进行检测和验收。第四章合同价款4.1建设工程价款本合同建设工程价款为人民币[金额]元。4.2运营服务费用本合同运营服务费用为人民币[金额]元/年。4.3费用支付方式双方约定采用[支付方式],具体详见附件。4.4费用支付时间双方约定按[支付周期]支付费用。4.5费用调整机制在合同有效期内,如遇国家政策调整或市场价格波动,费用调整机制详见附件。第五章管廊建设5.1设计阶段设计单位应在[设计完成时间]内完成设计工作,并提交给甲方审批。5.2施工阶段施工单位应在[施工开始时间]至[施工结束时间]内完成施工任务。5.3质量控制施工过程中,乙方应确保施工质量符合合同约定的标准和规范。5.4进度控制施工进度应按照合同约定的时间节点进行,如有延误,双方协商解决。5.5安全生产施工单位应遵守国家有关安全生产的法律、法规,确保施工现场安全生产。5.6环境保护施工单位应采取措施,减少施工对环境的影响,保护生态环境。5.7风险管理双方应共同制定风险管理计划,应对可能出现的风险和问题。第六章管廊运营6.1运营管理乙方应建立健全运营管理制度,确保管廊的正常运行。6.2设施维护乙方应定期对管廊设施进行检查、维护,确保设施完好。6.3设备管理乙方应加强对管廊设备的日常管理和维护,确保设备运行稳定。6.4信息管理乙方应建立信息管理系统,实时掌握管廊运行状态。6.5服务质量乙方应提供优质的服务,确保用户满意。6.6应急处理乙方应制定应急预案,应对突发事件。6.7资源配置乙方应根据管廊运营需要,合理配置资源。第八章争议解决8.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构如双方同意,争议也可以提交[仲裁机构名称]仲裁。8.3争议解决程序争议解决程序按照[仲裁机构名称]的仲裁规则进行。8.4争议解决费用争议解决费用由败诉方承担,除非仲裁庭另有裁决。第九章违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约责任追究违约方应承担违约责任,合同另一方有权追究违约责任。9.4违约责任赔偿违约赔偿金额根据实际情况和损失程度确定。第十章合同终止10.1合同终止条件包括但不限于:合同期满、双方协商一致、因不可抗力导致合同无法履行等。10.2合同终止程序合同终止前,双方应进行清算,包括但不限于资产移交、费用结算等。10.3合同终止责任合同终止后,双方应承担相应的终止责任,包括但不限于清理债务、返还保证金等。第十一章保密条款11.1保密内容包括但不限于商业秘密、技术秘密、经营信息等。11.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后[保密期限]年。11.3保密责任双方应严格遵守保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密信息。第十二章合同附件12.1设计文件包括但不限于设计图纸、设计说明书等。12.2施工图纸包括但不限于施工图、施工说明书等。12.3质量检测报告包括但不限于材料检测报告、施工质量检测报告等。12.4运营管理方案包括但不限于运营管理制度、应急预案等。12.5争议解决相关文件包括但不限于仲裁裁决书、法院判决书等。第十三章合同生效与终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件同第十章合同终止条件。13.3合同生效日期本合同生效日期为[生效日期]。13.4合同终止日期同第十章合同终止日期。第十四章其他约定14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同份数本合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份,具有同等法律效力。14.3合同签署本合同经甲乙双方签字盖章后生效。甲方(建设单位):____________________签字:____________________日期:____________________乙方(运营单位):____________________签字:____________________日期:____________________附件:[此处列出所有附件清单]多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1项目决策权条款说明:甲方作为建设单位,应拥有项目决策权,包括但不限于工程设计变更、重大施工调整、资金使用等。条款:第15.1条项目决策权甲方对本合同项下城市地下综合管廊建设项目拥有最终决策权。乙方应服从甲方的合理决策,并配合甲方完成项目决策的实施。1.2设计变更控制条款说明:为控制设计变更带来的成本增加和工期延误,需明确设计变更的审批流程和责任。条款:第15.2条设计变更控制任何设计变更均需经过甲方审批,并形成书面文件。未经甲方批准的设计变更,乙方不得实施,否则由此产生的费用和责任由乙方承担。1.3施工进度监控条款说明:甲方应定期对施工进度进行监控,确保项目按计划推进。条款:第15.3条施工进度监控甲方应定期对施工进度进行检查,发现进度滞后时,乙方应立即采取措施追赶进度,并通知甲方。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1运营决策权条款说明:乙方作为运营单位,应拥有运营决策权,包括但不限于运营模式、服务内容、价格调整等。条款:第16.1条运营决策权乙方对本合同项下城市地下综合管廊运营拥有最终决策权。甲方应尊重乙方的运营决策,并配合乙方完成运营决策的实施。2.2运营服务质量条款说明:为确保运营服务质量,需明确服务质量标准和服务质量考核机制。条款:第16.2条运营服务质量乙方应按照合同约定的服务质量标准提供运营服务,并接受甲方定期或不定期的服务质量考核。2.3运营成本控制条款说明:为控制运营成本,需明确成本控制和成本核算的责任。条款:第16.3条运营成本控制乙方应建立健全成本控制制度,并定期向甲方报告运营成本,甲方有权对运营成本进行审核。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1中介机构选择条款说明:为保障项目顺利进行,需明确中介机构的选聘程序和标准。条款:第17.1条中介机构选择中介机构的选择应通过公开招标或邀请招标的方式进行,甲方、乙方和中介机构三方共同参与。3.2中介机构职责条款说明:明确中介机构的职责,确保其在项目中的工作质量。条款:第17.2条中介机构职责中介机构应按照合同约定,提供专业的咨询服务,包括但不限于项目可行性研究、设计评审、施工监理等。3.3中介机构费用条款说明:明确中介机构的费用支付方式和支付时间。条款:第17.3条中介机构费用中介机构费用应根据合同约定,在项目实施过程中分期支付,具体支付方式详见附件。3.4中介机构考核条款说明:为保障中介机构的服务质量,需设立考核机制。条款:第17.4条中介机构考核甲方、乙方对中介机构的服务质量进行考核,考核结果作为支付中介机构费用的依据。附件及其他补充说明一、附件列表:1.设计文件2.施工图纸3.质量检测报告4.运营管理方案5.争议解决相关文件6.费用支付方式附件7.设计变更控制附件8.施工进度监控附件9.运营服务质量考核标准10.运营成本控制制度11.中介机构选择及招标文件12.中介机构服务合同13.保密协议14.争议解决机构仲裁规则二、违约行为及认定:1.违约行为:未按期支付费用认定:甲方或乙方未按合同约定的时间支付费用,经催告后仍未支付。2.违约行为:未按合同约定完成建设或运营任务3.违约行为:违反保密条款认定:甲方或乙方泄露合同约定的保密信息。4.违约行为:未经批准的设计变更认定:未经甲方批准,乙方擅自进行设计变更。5.违约行为:施工进度滞后认定:施工进度未达到合同约定的进度要求。三、法律名词及解释:1.合同法:调整合同关系的法律规范。2.不可抗力:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。3.仲裁:当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决。4.违约金:当事人一方违约时,应向对方支付一定数额的金钱。5.保密协议:约定双方对特定信息保密的协议。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:设计变更频繁导致成本增加解决办法:建立严格的设计变更审批流程,控制变更频率。2.问题:施工进度滞后影响工期解决办法:加强施工进度监控,及时采取措施追赶进度。3.问题:运营服务质量不达标解决办法:建立服务质量考核机制,定期对服务质量进行评估。4.问题:中介机构服务质量不高解决办法:对中介机构进行考核,确保服务质量。五、所有应用场景:1.城市地下综合管廊建设项目2.城市基础设施运营管理3.公共服务项目合作4.法律、经济、技术等领域的专业服务合作全文完。2025版城市地下综合管廊建设与运营合同2合同编号_________一、合同主体1.1甲方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________1.2乙方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________1.3其他相关方(如有):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________二、合同前言2.1背景和目的随着城市化进程的加快,城市地下综合管廊建设成为城市基础设施的重要组成部分。为加强城市地下综合管廊建设与运营管理,提高城市综合承载能力,实现城市可持续发展,甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,就城市地下综合管廊建设与运营事宜达成如下协议。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市地下综合管廊条例》及相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语(1)城市地下综合管廊:指在城市地下,按照一定规划布局,将给水、排水、电力、通信、燃气等市政公用设施集中布置于专用通道内,实行统一规划、统一设计、统一建设、统一管理的工程设施。(2)运营:指对城市地下综合管廊进行维护、管理、运营等活动。3.2关键词解释(1)建设:指对城市地下综合管廊进行规划设计、施工、验收等活动。(2)移交:指甲方将建设完成的城市地下综合管廊移交给乙方进行运营管理。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权对乙方进行监督管理,确保乙方按照合同约定进行运营管理。(2)甲方应提供建设所需的相关资料和条件,确保乙方顺利开展运营管理工作。4.2乙方的权利和义务(1)乙方有权要求甲方提供建设所需的相关资料和条件,确保运营管理工作的顺利开展。(2)乙方应按照合同约定,对城市地下综合管廊进行运营管理,确保设施正常运行。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为____年。5.2合同履行地点本合同履行地点为:_________。5.3合同履行方式本合同履行方式为:_________。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)合同期满;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。6.3终止程序(1)一方提出终止合同,应书面通知另一方;(2)双方协商一致,签订终止合同协议。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应将城市地下综合管廊移交给甲方;(2)合同终止后,双方应按照本合同约定进行结算。七、费用与支付7.1费用构成(1)建设费用:包括设计费、材料费、人工费、设备购置费、施工费、监理费等。(2)运营费用:包括维护费、管理费、人员工资、设施更新费等。(3)其他费用:包括合同约定的其他相关费用。7.2支付方式(1)建设费用支付方式:甲方按工程进度分期支付,具体支付比例和节点由双方另行协商确定。(2)运营费用支付方式:乙方每月或每季度向甲方提交运营费用结算报告,甲方在收到报告后____个工作日内支付。7.3支付时间(1)建设费用支付时间:按照合同约定的工程进度和支付节点进行支付。(2)运营费用支付时间:按照双方约定的结算报告提交后,甲方应在规定的时间内支付。7.4支付条款(1)支付凭证:乙方应在收到甲方支付款项后,向甲方提供相应的支付凭证。(2)税金:乙方在收取甲方支付款项时,应依法代扣代缴相关税费。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按合同约定支付费用的,应向乙方支付____%的违约金。(2)甲方未能按合同约定提供建设所需资料和条件的,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约(1)乙方未按合同约定进行运营管理的,应向甲方支付____%的违约金。(2)乙方未能按时提交运营费用结算报告的,应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式(1)违约方应按照合同约定,向守约方支付违约金。(2)违约造成的损失,违约方应按照实际损失进行赔偿。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的技术、商业秘密和其他敏感信息均为保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式(1)双方应采取必要的保密措施,确保保密内容不被泄露。(2)任何一方违反保密义务,应承担相应的法律责任。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、社会事件等因素,导致合同无法履行或者履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害;(2)战争、暴乱、政府行为等社会事件;(3)其他导致合同无法履行的不可抗力事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件后,双方应及时通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失。(2)因不可抗力事件导致合同无法履行时,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例(1)地震导致工程中断;(2)战争导致设备供应中断;(3)政府政策变动导致项目暂停。十一、争议解决11.1协商解决双方应本着友好协商的原则,积极解决合同履行过程中出现的争议。11.2调解、仲裁或诉讼如协商无果,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向双方共同认可的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形(1)合同涉及国家秘密或商业秘密;(2)合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)本合同中未明确约定的权利,甲方保留所有权利。(2)乙方在运营过程中,如发现任何违反法律法规、合同约定或损害甲方权益的行为,有权立即采取措施予以制止。13.2特殊权力保留(1)在合同履行过程中,如遇紧急情况,甲方有权单方面决定暂停或终止合同。(2)如因不可抗力导致合同无法履行,甲方有权调整合同内容,但不得损害乙方的合法权益。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)任何一方提出修改或补充合同内容,应书面通知对方。(2)双方协商一致后,签订补充协议,作为本合同的组成部分。14.2修改和补充效力补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)双方应相互提供必要的协助,确保合同顺利履行。(2)在合同履行过程中,如遇特殊情况,双方应共同协商解决。15.2协作与配合方式(1)双方应通过书面、电话或其他有效方式进行沟通。(2)双方应按照约定的时间和方式,及时处理合同履行过程中的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间的完整协议,除本合同另有约定外,任何口头或书面陈述均不构成本合同的组成部分。16.3增减条款本合同签订后,如需增减条款,应经双方协商一致,并以书面形式予以确认。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):_________年_________月_________日乙方(盖章):_________年_________月_________日甲方代表(签字):_________年_________月_________日乙方代表(签字):_________年_________月_________日附件及其他说明解释一、附件列表:1.城市地下综合管廊建设规划图2.建设工程预算书3.设备清单及技术参数4.甲方提供的建设所需资料清单5.运营费用预算表6.保密协议7.争议解决机制8.不可抗力事件清单9.协作与配合方案10.合同履行过程中的沟通记录二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按合同约定支付费用。甲方未能按合同约定提供建设所需资料和条件。乙方未按合同约定进行运营管理。乙方未能按时提交运营费用结算报告。2.违约行为的认定:甲方违约行为的认定:甲方未按合同约定支付费用或提供建设所需资料,经乙方催告后仍不履行。乙方违约行为的认定:乙方未按合同约定进行运营管理或提交结算报告,经甲方催告后仍不履行。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指因自然灾害、社会事件等因素,导致合同

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论