劳务分包安全管理合同书样本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME劳务分包安全管理合同书样本本合同目录一览1.合同订立依据与原则1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的原则2.合同主体及权利义务2.1分包单位的基本情况2.2总承包单位的基本情况2.3双方的权利与义务3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.安全管理职责与责任4.1分包单位的安全管理职责4.2总承包单位的安全管理职责4.3双方的安全责任5.安全管理制度与措施5.1安全生产责任制5.2安全教育培训5.3安全技术交底5.4安全检查与隐患排查6.安全事故处理与报告6.1事故报告程序6.2事故调查与处理6.3事故责任认定7.安全费用与支付7.1安全费用预算7.2安全费用支付方式7.3安全费用使用监督8.安全生产责任险8.1保险种类与范围8.2保险费用8.3保险合同签订与生效9.安全生产监督检查9.1监督检查机构9.2监督检查内容9.3监督检查方式10.违约责任与争议解决10.1违约行为与责任10.2争议解决方式10.3争议解决程序11.合同变更与解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3合同变更与解除程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.合同附件13.1附件一：安全生产责任制13.2附件二：安全技术交底记录13.3附件三：安全检查记录14.其他约定事项14.1合同履行过程中的其他约定14.2双方协商解决的其他事项14.3合同附件及其他补充文件第一部分：合同如下：第一条合同订立依据与原则1.1合同订立的法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规订立。1.2合同订立的原则本合同订立遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。第二条合同主体及权利义务2.1分包单位的基本情况分包单位名称：________法定代表人：________注册地址：________2.2总承包单位的基本情况总承包单位名称：________法定代表人：________注册地址：________2.3双方的权利与义务（1）分包单位应按照合同约定，全面负责分包工程的安全管理工作，确保工程安全、文明施工。（2）总承包单位应提供必要的安全技术资料，对分包单位进行安全生产教育和培训，监督分包单位执行安全生产规章制度。第三条项目概况3.1项目名称________3.2项目地点________3.3项目规模________3.4项目工期________第四条安全管理职责与责任4.1分包单位的安全管理职责（1）建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全职责。（2）对分包工程进行安全技术交底，确保施工人员掌握安全操作规程。（3）定期开展安全检查，及时发现和消除安全隐患。（4）发生安全事故时，立即启动应急预案，并按规定及时上报。4.2总承包单位的安全管理职责（1）对分包单位进行安全生产教育和培训，提高分包单位安全生产管理水平。（2）监督分包单位执行安全生产规章制度，确保工程安全。（3）定期对分包工程进行安全检查，发现问题及时督促分包单位整改。（4）发生安全事故时，配合分包单位进行处理，并按规定上报。4.3双方的安全责任（1）双方应按照合同约定，共同承担安全生产责任。（2）发生安全事故，双方应按照事故责任认定结果，承担相应的法律责任。第五条安全管理制度与措施5.1安全生产责任制（1）明确各级人员的安全职责，落实安全生产责任。（2）建立安全生产责任制考核制度，定期对安全生产责任制执行情况进行考核。5.2安全教育培训（1）对分包单位全体人员进行安全生产教育培训，提高安全意识。（2）定期组织安全生产知识竞赛，检验培训效果。5.3安全技术交底（1）在施工前，对分包单位进行安全技术交底，确保施工人员掌握安全操作规程。（2）对施工过程中出现的新技术、新材料、新工艺，及时进行安全技术交底。5.4安全检查与隐患排查（1）定期对分包工程进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。（2）对检查中发现的问题，及时督促分包单位整改，确保整改到位。第六条安全事故处理与报告6.1事故报告程序（1）发生安全事故后，立即启动应急预案，采取措施控制事故扩大。（2）按规定及时向有关部门报告事故情况。6.2事故调查与处理（1）对事故进行调查，查明事故原因，提出处理意见。（2）对事故责任人进行责任追究，确保事故处理到位。6.3事故责任认定（1）根据事故调查结果，对事故责任人进行责任认定。（2）对事故责任人的处理意见，报请有关部门批准。第八条安全费用与支付7.1安全费用预算（1）安全费用预算应根据工程规模、工期、安全风险等因素编制。（2）安全费用预算应包括安全生产教育培训费、安全检查费、事故处理费等。7.2安全费用支付方式（1）安全费用支付采用按月支付的方式。（2）每月支付的安全费用为预算总额的10%，支付日期为每月的15日。7.3安全费用使用监督（1）安全费用使用情况由双方共同监督。（2）每月末，分包单位应向总承包单位提交安全费用使用报告。第八条安全生产责任险8.1保险种类与范围（1）保险种类为建筑工程一切险及第三者责任险。（2）保险范围包括工程本身的损失、人员伤亡及财产损失等。8.2保险费用（1）保险费用由分包单位承担。（2）保险费用根据工程规模、风险等级等因素确定。8.3保险合同签订与生效（1）双方应在合同签订后30日内共同办理保险手续。（2）保险合同自保险人同意承保之日起生效。第九条安全生产监督检查9.1监督检查机构（1）安全生产监督检查由总承包单位负责。（2）监督检查人员应具备相应的安全生产知识和技能。9.2监督检查内容（1）检查分包单位安全生产责任制落实情况。（2）检查施工现场安全设施、安全防护措施是否到位。（3）检查分包单位安全生产教育培训情况。9.3监督检查方式（1）定期对分包工程进行安全检查。（2）对发现的安全隐患，要求分包单位立即整改。第十条违约责任与争议解决10.1违约行为与责任（1）任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。（2）违约责任包括赔偿损失、支付违约金等。10.2争议解决方式（1）双方应友好协商解决合同争议。（2）协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决程序（1）争议发生后，双方应在30日内协商解决。（2）协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同变更与解除11.1合同变更条件（1）因不可抗力导致合同无法履行或无法继续履行。（2）经双方协商一致，认为有必要变更合同内容。11.2合同解除条件（1）一方严重违约，另一方有权解除合同。（2）因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致解除合同。11.3合同变更与解除程序（1）合同变更或解除，应书面通知对方。（2）合同变更或解除后，双方应按照变更或解除后的合同履行义务。第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件（1）双方签字盖章。（2）合同签订后30日内，双方应办理相关手续。12.2合同终止条件（1）合同约定的工期结束。（2）合同解除或终止。12.3合同终止程序（1）合同终止后，双方应进行工程结算。（2）结算完成后，双方签署合同终止证明。第十三条合同附件13.1附件一：安全生产责任制13.2附件二：安全技术交底记录13.3附件三：安全检查记录第十四条其他约定事项14.1合同履行过程中的其他约定（1）双方应遵守国家有关法律法规，确保工程安全、文明施工。（2）双方应共同维护施工现场的秩序，确保工程顺利进行。14.2双方协商解决的其他事项（1）在合同履行过程中，如遇特殊情况，双方应协商解决。（2）协商不成，可按本合同第十条争议解决方式处理。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中，因特定目的而介入的独立第三方机构或个人，包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询机构等。1.2第三方的介入应经甲乙双方协商一致，并在合同中明确约定。第二条第三方责权利2.1第三方责任（1）第三方应按照合同约定和法律法规的规定，履行其职责，对因其过错导致的责任损失承担赔偿责任。（2）第三方应确保其提供的服务符合国家标准、行业标准或合同约定。2.2第三方权利（1）第三方有权根据合同约定收取服务费用。（2）第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助，以便其履行职责。2.3第三方义务（1）第三方应保守甲乙双方的商业秘密。（2）第三方应按照合同约定的时间、地点和质量要求完成工作。第三条第三方介入的额外条款3.1第三方介入的必要性甲乙双方应明确第三方介入的必要性，并在合同中说明第三方介入的具体原因和目的。3.2第三方介入的流程（1）甲乙双方应共同确定第三方介入的时间、范围和方式。（2）甲乙双方应向第三方提供必要的合同文本和相关资料。3.3第三方介入的费用（1）第三方介入的费用由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。（2）第三方介入的费用包括但不限于服务费、差旅费、材料费等。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定（1）第三方责任限额应根据第三方提供服务的性质、风险程度及合同约定确定。（2）责任限额应不低于合同总价的5%，且不得低于100万元人民币。4.2责任限额的承担（1）第三方在责任限额范围内承担赔偿责任。（2）超过责任限额的部分，由甲乙双方根据各自责任承担。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分（1）第三方对甲方承担的服务责任，甲方不得向乙方追偿。（2）甲方应向第三方提供必要的支持，包括但不限于信息、资料和协助。5.2第三方与乙方的划分（1）乙方应按照合同约定，对分包工程的安全、质量、进度等承担主要责任。（2）第三方对乙方的服务责任，乙方不得向甲方追偿。5.3第三方与双方共同责任（1）若第三方在履行职责过程中，因甲乙双方的原因导致的责任损失，由甲乙双方按各自责任比例承担。（2）甲乙双方应共同监督第三方的工作，确保其履行合同义务。第六条第三方介入的变更与解除6.1第三方介入的变更（1）甲乙双方可协商变更第三方介入的内容、范围和方式。（2）变更后的内容应书面通知第三方，并经其同意。6.2第三方介入的解除（1）若第三方无法履行合同义务，甲乙双方可协商解除其介入。（2）解除第三方介入后，甲乙双方应根据合同约定处理相关事宜。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方介入引发的争议，甲乙双方应协商解决。7.2协商不成的，可按照本合同第十条争议解决方式处理。第八条本合同其他条款的适用本合同中未明确规定的第三方介入相关事宜，仍适用本合同其他条款的规定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：安全生产责任制要求：详细列出各级人员的安全职责，明确安全生产责任范围。说明：本附件用于明确各方的安全生产责任，确保施工过程中的安全。2.附件二：安全技术交底记录要求：记录施工前安全技术交底的内容，包括操作规程、注意事项等。说明：本附件用于确保施工人员充分了解和掌握安全操作规程。3.附件三：安全检查记录要求：记录定期安全检查的时间、地点、内容、结果及整改情况。说明：本附件用于监督安全检查的执行情况，及时发现和消除安全隐患。4.附件四：安全生产教育培训记录要求：记录安全生产教育培训的时间、内容、参加人员及培训效果。说明：本附件用于证明各方履行安全生产教育培训义务的情况。5.附件五：安全事故报告及处理记录要求：记录安全事故发生的时间、地点、原因、损失及处理结果。说明：本附件用于规范安全事故的处理流程，提高事故处理效率。6.附件六：安全生产责任险合同要求：提供保险合同文本，明确保险范围、保险金额、赔偿条件等。说明：本附件用于证明安全生产责任险的签订，保障事故损失得到赔偿。7.附件七：第三方介入协议要求：详细约定第三方介入的内容、范围、责任及费用等。说明：本附件用于明确第三方介入的细节，确保各方权益。8.附件八：合同变更协议要求：记录合同变更的内容、时间、原因及双方签字盖章。说明：本附件用于证明合同变更的有效性，确保各方履行变更后的合同义务。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）未按合同约定的时间、地点、质量要求完成工程。（2）未履行安全生产责任，导致安全事故发生。（3）未按规定支付工程款或服务费用。（4）泄露商业秘密或违反保密协议。（5）违反合同约定，擅自变更合同内容。2.责任认定标准：（1）根据违约行为的性质、程度及对合同履行的影响，确定违约责任。（2）违约方应承担赔偿损失、支付违约金等责任。（3）若违约行为导致合同无法履行，违约方应承担解除合同的责任。3.示例说明：（1）若分包单位未按合同约定的时间完成工程，造成工期延误，应承担违约责任，赔偿由此给总承包单位造成的损失。（2）若分包单位在施工过程中发生安全事故，导致人员伤亡，应承担赔偿责任，包括医疗费用、赔偿金等。（3）若总承包单位未按规定支付工程款，分包单位有权要求支付，并承担违约责任。劳务分包安全管理合同书样本1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1分包方2.2总包方3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程内容3.4工程规模4.安全管理职责4.1分包方安全职责4.2总包方安全职责4.3安全管理人员5.安全管理制度5.1安全生产责任制5.2安全生产教育培训5.3安全生产检查5.4安全生产事故处理6.安全生产投入6.1分包方安全生产投入6.2总包方安全生产投入7.安全生产设施与设备7.1安全生产设施7.2安全生产设备8.安全生产措施8.1安全生产技术措施8.2安全生产管理措施9.安全生产事故预防与处理9.1事故预防9.2事故处理10.安全生产责任追究10.1责任追究原则10.2责任追究程序11.合同履行与变更11.1合同履行11.2合同变更12.合同解除与终止12.1合同解除12.2合同终止13.违约责任13.1违约行为13.2违约责任14.争议解决与适用法律14.1争议解决14.2适用法律第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“劳务分包”是指分包方按照总包方的要求，在总包方工程范围内，承担部分劳务作业的合同关系。1.1.2“安全管理”是指对施工过程中可能发生的各类安全事故进行预防、控制、处理和整改的活动。1.1.3“安全生产”是指在生产过程中，采取有效措施，防止事故发生，保障人员生命财产安全的行为。1.2解释1.2.1本合同中涉及的定义和解释，均以国家相关法律法规和行业标准为准。2.合同双方2.1分包方2.1.1名称：[分包方名称]2.1.2法定代表人：[分包方法定代表人姓名]2.1.3注册地址：[分包方注册地址]2.2总包方2.2.1名称：[总包方名称]2.2.2法定代表人：[总包方法定代表人姓名]2.2.3注册地址：[总包方注册地址]3.工程概况3.1工程名称：[工程名称]3.2工程地点：[工程地点]3.3工程内容：[工程内容概述]3.4工程规模：[工程规模描述]4.安全管理职责4.1分包方安全职责4.1.1负责分包范围内的安全生产管理工作。4.1.2制定并落实安全生产规章制度和操作规程。4.1.3对分包范围内的作业人员进行安全生产教育和培训。4.2总包方安全职责4.2.1对分包方的安全生产管理工作进行监督和指导。4.2.2负责总包范围内的安全生产管理工作。4.2.3对分包方安全生产事故进行处理和整改。4.3安全管理人员4.3.1分包方应设立专职安全生产管理人员，负责日常安全生产管理工作。4.3.2总包方应设立专职安全生产管理人员，负责对分包方的安全生产管理工作进行监督。5.安全管理制度5.1安全生产责任制5.1.1明确各级人员的安全生产责任。5.1.2建立安全生产责任追究制度。5.2安全生产教育培训5.2.1定期对作业人员进行安全生产教育培训。5.2.2对新入职员工进行岗前安全生产教育培训。5.3安全生产检查5.3.1定期开展安全生产检查，及时发现和消除安全隐患。5.3.2对检查中发现的问题，及时整改并跟踪落实。5.4安全生产事故处理5.4.1建立安全生产事故报告和处理制度。5.4.2对安全生产事故进行原因分析、责任追究和整改。6.安全生产投入6.1分包方安全生产投入6.1.1分包方应按照国家相关规定和工程实际情况，足额投入安全生产费用。6.1.2分包方安全生产费用使用情况应接受总包方的监督。6.2总包方安全生产投入6.2.1总包方应按照国家相关规定和工程实际情况，足额投入安全生产费用。6.2.2总包方安全生产费用使用情况应接受分包方的监督。7.安全生产设施与设备7.1安全生产设施7.1.1分包方应按照工程需要，配备必要的安全防护设施。7.1.2总包方应确保分包方使用的安全生产设施符合国家规定和行业标准。7.2安全生产设备7.2.1分包方应按照工程需要，配备必要的安全防护设备。7.2.2总包方应确保分包方使用的安全生产设备符合国家规定和行业标准。8.安全生产措施8.1安全生产技术措施8.1.1对施工过程中的危险源进行辨识和评估。8.1.2制定针对危险源的技术措施和应急预案。8.1.3对施工现场进行安全防护，包括围栏、警示标志等。8.2安全生产管理措施8.2.1建立安全生产管理档案，记录安全教育培训、安全检查、事故处理等情况。8.2.2定期召开安全生产会议，分析安全生产形势，研究解决安全生产问题。8.2.3实施安全生产奖惩制度，鼓励安全生产行为。9.安全生产事故预防与处理9.1事故预防9.1.1建立事故预防机制，定期开展安全风险评估。9.1.2对事故易发区域进行重点监控，加强安全巡查。9.1.3对施工过程中发生的异常情况进行及时处理。9.2事故处理9.2.1事故发生后，立即启动应急预案，组织救援。9.2.2对事故原因进行调查分析，制定整改措施。9.2.3对事故责任人进行责任追究，确保事故教训得到吸取。10.安全生产责任追究10.1责任追究原则10.1.1依法依规追究责任，做到责任到人。10.1.2事故责任追究与经济赔偿相结合。10.1.3对事故责任人的追究，应当公正、公平、公开。10.2责任追究程序10.2.1事故发生后，启动责任追究程序。10.2.2对事故责任人进行调查，收集证据。10.2.3根据调查结果，对事故责任人进行责任追究。11.合同履行与变更11.1合同履行11.1.1双方应按照合同约定履行各自的义务。11.1.2如遇特殊情况，双方应协商一致，对合同内容进行变更。11.2合同变更11.2.1合同变更需以书面形式进行，并经双方签字确认。11.2.2合同变更不影响已履行部分的效力。12.合同解除与终止12.1合同解除12.1.1双方协商一致，可以解除合同。12.1.2因不可抗力导致合同无法履行时，可以解除合同。12.2合同终止12.2.1合同履行完毕，合同终止。12.2.2合同解除后，合同终止。13.违约责任13.1违约行为13.1.1未按合同约定履行义务的行为。13.1.2故意或过失造成对方损失的。13.2违约责任13.2.1违约方应承担相应的违约责任。13.2.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。14.争议解决与适用法律14.1争议解决14.1.1双方发生争议，应协商解决。14.1.2协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。14.2适用法律14.2.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2.2本合同未尽事宜，按国家相关法律法规执行。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同选择或邀请，提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。2.第三方介入的适用范围2.1第三方介入适用于本合同约定的安全管理、工程质量、进度控制、合同履行监督等方面。3.第三方介入的程序3.1甲乙双方协商一致，确定第三方介入的事宜。3.2甲乙双方共同与第三方签订委托协议或服务合同。3.3第三方根据委托协议或服务合同的要求，开展相关工作。4.第三方的责任与义务4.1第三方应按照委托协议或服务合同的要求，独立、客观、公正地履行职责。4.2第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。4.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。5.第三方的权利5.1第三方有权根据委托协议或服务合同的要求，获取相关信息和资料。5.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和检查。5.3第三方有权根据检查结果提出意见和建议。6.第三方的责任限额6.1第三方的责任限额由甲乙双方在委托协议或服务合同中约定。6.2第三方的责任限额应考虑第三方的工作性质、服务内容、合同金额等因素。6.3第三方的责任限额不得超过委托协议或服务合同约定的金额。7.第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与甲乙双方的关系是委托与被委托的关系，第三方对甲乙双方不承担直接责任。7.2第三方对甲乙双方提供的服务，仅限于委托协议或服务合同约定的范围。7.3第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。8.第三方介入后的合同变更8.1第三方介入后，如需对合同内容进行变更，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订补充协议。8.2补充协议的签订不得违反本合同的基本原则和约定。9.第三方介入后的争议解决9.1第三方介入后，如甲乙双方与第三方发生争议，应通过协商解决。9.2协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.第三方介入后的保密义务10.1第三方在介入过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密和技术秘密。10.2第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。11.第三方介入后的合同解除11.1.1第三方严重违反合同约定。11.1.2第三方无法继续履行合同义务。11.1.3出现不可抗力因素，导致合同无法履行。12.第三方介入后的后续处理12.1第三方介入结束后，甲乙双方应根据合同约定和第三方的工作成果，进行后续处理。12.2第三方的工作成果应经甲乙双方确认后，作为合同履行的依据。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.安全生产管理制度文件详细要求：包括安全生产责任制、安全生产教育培训、安全生产检查、安全生产事故处理等内容。说明：该文件应详细列出各项安全管理制度的具体内容，确保安全管理的规范性和可操作性。2.安全生产教育培训记录详细要求：记录所有作业人员的安全生产教育培训情况，包括培训时间、内容、考核结果等。说明：该记录应确保培训内容的覆盖面和培训效果的评估，以便于跟踪和改进。3.安全生产检查记录详细要求：记录定期进行的安全生产检查情况，包括检查时间、地点、发现的问题、整改措施等。说明：该记录应详细记录检查过程和结果，确保及时发现和消除安全隐患。4.安全生产事故报告及处理记录详细要求：记录所有安全生产事故的报告、调查、处理及整改情况。说明：该记录应确保事故原因分析准确，责任追究到位，整改措施有效。5.安全生产费用投入及使用情况报告详细要求：报告安全生产费用的投入和使用情况，包括费用来源、支出明细等。说明：该报告应确保安全生产费用的合理使用，符合国家相关规定。6.安全生产设施与设备清单详细要求：列出所有安全生产设施与设备的名称、型号、数量、使用状况等。说明：该清单应确保设施设备的完好性，满足安全生产要求。7.安全生产应急预案详细要求：制定针对不同类型事故的应急预案，包括应急组织、应急措施、应急物资等。说明：该预案应确保在事故发生时，能够迅速有效地进行应急处置。8.合同变更协议详细要求：记录合同变更的详细内容，包括变更原因、变更内容、变更时间等。说明：该协议应确保合同变更的合法性和有效性。9.第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的具体事项、服务内容、费用标准、责任划分等。说明：该协议应确保第三方介入的合法性和有效性。10.争议解决协议详细要求：约定争议解决的途径和程序，包括协商、调解、仲裁、诉讼等。说明：该协议应确保争议解决的公正性和效率。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1未按照合同约定履行安全生产管理职责。1.2未按照合同约定进行安全生产教育培训。1.3未按照合同约定进行安全生产检查。1.4发生安全生产事故未按照合同约定报告和处理。1.5未按照合同约定投入和使用安全生产费用。1.6违反合同约定，导致第三方介入。2.责任认定标准2.1违约行为的认定以合同约定为准。2.2责任认定应根据违约行为的性质、程度、影响等因素综合考虑。2.3责任认定应遵循公平、公正、公开的原则。3.违约责任示例说明3.1违约方未按照合同约定进行安全生产教育培训，导致作业人员安全意识淡薄，发生事故。责任认定：违约方承担主要责任，赔偿因事故造成的损失。3.2违约方未按照合同约定进行安全生产检查，导致安全隐患未被发现，发生事故。责任认定：违约方承担主要责任，赔偿因事故造成的损失。3.3违约方未按照合同约定投入安全生产费用，导致安全生产设施设备无法正常使用。责任认定：违约方承担主要责任，赔偿因设施设备故障造成的损失。劳务分包安全管理合同书样本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.合同标的及范围2.1分包工程名称2.2分包工程地点2.3分包工程内容2.4分包工程期限3.安全管理责任3.1分包方安全管理责任3.2总包方安全管理责任3.3安全管理组织机构4.安全管理制度4.1安全生产责任制4.2安全培训教育制度4.3安全技术交底制度4.4安全检查制度4.5事故报告及处理制度5.安全生产费用5.1安全生产费用预算5.2安全生产费用使用5.3安全生产费用结算6.安全生产设施及设备6.1安全生产设施设备要求6.2安全生产设施设备提供6.3安全生产设施设备维护7.安全生产事故处理7.1事故报告及调查7.2事故责任认定7.3事故处理及赔偿8.违约责任8.1分包方违约责任8.2总包方违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.合同附件11.1附件一：安全生产费用预算表11.2附件二：安全生产设施设备清单11.3附件三：安全生产管理制度12.合同签署及生效日期12.1合同签署日期12.2合同生效日期13.其他约定事项13.1法律适用13.2通知方式13.3合同变更14.合同份数及保管14.1合同份数14.2合同保管第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称：_______1.1.2分包方地址：_______1.1.3分包方法定代表人：_______1.1.4分包方联系电话：_______1.1.5分包方开户银行：_______1.1.6分包方银行账号：_______1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称：_______1.2.2总包方地址：_______1.2.3总包方法定代表人：_______1.2.4总包方联系电话：_______1.2.5总包方开户银行：_______1.2.6总包方银行账号：_______2.合同标的及范围2.1分包工程名称：_______2.2分包工程地点：_______2.3分包工程内容：2.3.1工程主要施工内容2.3.2工程质量要求2.3.3工程安全要求2.4分包工程期限：2.4.1工程开始日期：_______2.4.2工程结束日期：_______3.安全管理责任3.1分包方安全管理责任3.1.1严格遵守国家安全生产法律法规3.1.2落实安全生产责任制3.1.3制定安全生产规章制度3.1.4定期开展安全教育培训3.1.5确保施工现场安全防护措施到位3.2总包方安全管理责任3.2.1对分包工程安全生产全面负责3.2.2定期对分包工程进行安全检查3.2.3及时发现并督促整改安全隐患3.2.4对分包方违反安全规定的行为进行处罚3.2.5提供必要的安全技术支持3.3安全管理组织机构3.3.1分包方设立安全生产管理机构3.3.2总包方设立安全生产监督管理机构3.3.3双方指定专人负责安全管理4.安全管理制度4.1安全生产责任制4.1.1明确各级人员安全生产职责4.1.2建立安全生产责任追究制度4.2安全培训教育制度4.2.1定期对分包方员工进行安全教育培训4.2.2对新员工进行岗前安全教育培训4.3安全技术交底制度4.3.1对分包工程进行安全技术交底4.3.2确保分包方掌握安全技术措施4.4安全检查制度4.4.1定期开展安全检查4.4.2对发现的安全隐患及时整改4.5事故报告及处理制度4.5.1发生安全事故及时报告4.5.2对事故原因进行调查分析4.5.3依法处理事故责任5.安全生产费用5.1安全生产费用预算5.1.1分包工程安全生产费用预算5.1.2总包工程安全生产费用预算5.2安全生产费用使用5.2.1按照预算使用安全生产费用5.2.2专款专用，不得挪作他用5.3安全生产费用结算5.3.1定期结算安全生产费用5.3.2严格审核费用使用情况6.安全生产设施及设备6.1安全生产设施设备要求6.1.1按照国家标准配备安全生产设施6.1.2确保设施设备完好、有效6.2安全生产设施设备提供6.2.1分包方负责提供施工所需安全生产设施6.2.2总包方负责提供施工现场安全防护设施6.3安全生产设施设备维护6.3.1分包方负责维护安全生产设施6.3.2总包方负责维护施工现场安全防护设施8.违约责任8.1分包方违约责任8.1.1未按合同约定完成工程任务的，每逾期一天，应向总包方支付合同总价款的0.1%作为违约金。8.1.2未按规定落实安全生产责任的，发生安全事故，分包方应承担主要责任，并赔偿由此造成的损失。8.1.3未按合同约定使用安全生产费用的，总包方有权要求分包方整改，并承担相应责任。8.2总包方违约责任8.2.1未按时支付工程款的，每逾期一天，应向分包方支付应付款项的0.1%作为违约金。8.2.2未按规定提供安全生产保障的，导致分包方施工过程中发生安全事故，总包方应承担相应责任。8.2.3未按合同约定履行监督管理责任的，导致分包方违规施工，总包方应承担相应责任。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。9.1.2协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1双方可协商选择仲裁机构解决争议。10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.1.1双方代表签字盖章。10.1.2总包方收到分包方提交的履约保证金。10.2合同终止条件10.2.1合同约定的工程期限届满。10.2.2双方协商一致解除合同。10.2.3发生不可抗力事件，导致合同无法履行。11.合同附件11.1附件一：安全生产费用预算表11.2附件二：安全生产设施设备清单11.3附件三：安全生产管理制度12.合同签署及生效日期12.1合同签署日期：_______12.2合同生效日期：自双方代表签字盖章之日起生效。13.其他约定事项13.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。13.2通知方式：双方应以书面形式通知对方，通知自发出之日起生效。13.3合同变更：任何合同变更需经双方书面同意，并作为合同附件。14.合同份数及保管14.1合同份数：一式_______份，双方各执_______份。14.2合同保管：双方应妥善保管合同原件，并确保合同内容的安全和保密。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同指定的，为合同履行提供咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。a)国家机关及其工作人员；b)与甲乙双方存在直接利益关系的人员或组织；c)在合同履行过程中可能对合同履行产生不公平影响的第三方。15.2第三方介入条件15.2.1甲乙双方协商一致，认为需要第三方介入以保障合同履行；15.2.2第三方具备相应的资质和条件，能够胜任合同履行过程中的相关工作。15.3第三方责任15.3.1第三方在合同履行过程中应遵守国家法律法规和行业规范，履行其职责。15.3.2第三方对甲乙双方提供的资料和信息的真实性、准确性负责。15.3.3第三方在合同履行过程中发生过错，导致合同无法履行的，应承担相应的法律责任。15.4第三方责任限额15.4.1第三方责任限额应根据其提供的服务的性质、范围和风险程度确定。15.4.2第三方责任限额应在合同中明确约定，并在合同履行过程中严格