2024年版：工程承包担保协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年版：工程承包担保协议本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语1.2定义2.双方当事人2.1承包人信息2.2担保人信息3.担保范围3.1工程范围3.2担保金额3.3担保期限4.担保方式4.1保证金4.2银行保函4.3其他担保方式5.担保费用的计算与支付5.1费用计算方法5.2支付方式5.3逾期支付6.担保责任6.1承包人责任6.2担保人责任7.担保解除与终止7.1担保解除条件7.2担保终止条件8.违约责任8.1承包人违约责任8.2担保人违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件11.通知与送达11.1通知方式11.2送达地址12.法律适用与争议管辖12.1法律适用12.2争议管辖13.其他约定13.1不可抗力13.2合同附件14.合同生效与解除第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同术语（1）“承包人”指在合同中承担工程建设任务的单位或个人。（2）“担保人”指同意提供担保，为承包人履行合同义务提供担保的单位或个人。（3）“工程”指承包人按照合同约定进行的工程建设项目。（4）“担保范围”指担保人对工程建设的全部或部分风险承担担保责任的范围。（5）“担保金额”指担保人同意在担保期限内，按照合同约定向承包人支付的金额。（6）“担保期限”指担保人承担担保责任的起始日至终止日的期间。1.2定义（1）“保证金”指担保人按照合同约定预先支付给承包人的金额，用于保证承包人履行合同义务。（2）“银行保函”指担保人向承包人提供的，由银行出具的，保证在担保期限内按照合同约定支付相应金额的书面承诺。（3）“其他担保方式”指除保证金和银行保函以外的其他担保形式，包括但不限于保证书、抵押、质押等。第二条双方当事人2.1承包人信息（1）名称：____________________（2）法定代表人：____________________（3）注册地址：____________________2.2担保人信息（1）名称：____________________（2）法定代表人：____________________（3）注册地址：____________________第三条担保范围3.1工程范围（1）工程名称：____________________（2）工程地点：____________________（3）工程规模：____________________3.2担保金额（1）担保金额：人民币____________元整。（2）担保金额的计算方法：____________________3.3担保期限（1）担保期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。（2）具体担保期限为：____________________第四条担保方式4.1保证金（1）担保人应按照合同约定，在合同签订后____________日内向承包人支付保证金。（2）保证金金额为担保金额的____________%。4.2银行保函（1）担保人应向承包人出具银行保函，保证在担保期限内按照合同约定支付相应金额。（2）银行保函的格式、内容及有效期应满足合同约定和银行要求。4.3其他担保方式（1）双方可协商确定其他担保方式，并在合同中予以约定。（2）其他担保方式应满足合同约定和法律法规的要求。第五条担保费用的计算与支付5.1费用计算方法（1）担保费用的计算方法为：担保金额×担保期限×担保费率。（2）担保费率根据市场行情及双方协商确定。5.2支付方式（1）担保人应在合同签订后____________日内向承包人支付担保费用。（2）担保费用的支付方式为：____________________5.3逾期支付（1）担保人逾期支付担保费用的，应按照合同约定支付滞纳金。（2）滞纳金的计算方法为：担保费用×滞纳金比例。第六条担保责任6.1承包人责任（1）承包人应按照合同约定，按时、按质、按量完成工程建设任务。（2）承包人应遵守国家法律法规、行业标准及合同约定，确保工程安全、质量。6.2担保人责任（1）担保人应在担保期限内，按照合同约定向承包人支付担保金额。（2）担保人应承担因承包人违约所引起的经济损失，并承担相应的法律责任。第七条担保解除与终止7.1担保解除条件（1）承包人按照合同约定，完成工程建设任务，并通过竣工验收。（2）担保人同意解除担保协议。7.2担保终止条件（1）合同约定的担保期限届满。（2）承包人完成工程建设任务，并通过竣工验收。第八条违约责任8.1承包人违约责任（1）若承包人未按时完成工程建设任务，每延迟一日，应向担保人支付日违约金，违约金为合同总金额的0.1%。（2）若承包人提供的工程存在质量问题，导致工程返工或维修，承包人应承担全部费用，并赔偿因此给担保人造成的损失。（3）若承包人违反合同规定，擅自变更工程内容或设计，承包人应赔偿因此给担保人和业主造成的损失。8.2担保人违约责任（1）若担保人未能在担保期限内支付担保金额，应向承包人支付违约金，违约金为担保金额的0.2%。（2）若担保人提供的担保不符合合同约定，导致承包人无法获得所需资金，担保人应赔偿承包人因此造成的损失。（3）若担保人因自身原因导致担保失效，担保人应赔偿承包人因此造成的全部损失。第九条争议解决9.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决合同执行过程中的争议。（2）如协商不成，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构（1）争议解决机构为合同签订地的人民法院。（2）争议解决机构的选择应遵循法律法规和双方协商一致的原则。9.3争议解决费用（1）争议解决费用由败诉方承担。（2）如双方均有责任，争议解决费用由双方按照责任比例分担。第十条合同变更与解除10.1合同变更条件（1）合同变更需经双方书面同意。（2）合同变更不得违反法律法规和公序良俗。10.2合同解除条件（1）因不可抗力导致合同无法履行。（2）一方违约，另一方有权解除合同。（3）双方协商一致解除合同。第十一条通知与送达11.1通知方式（1）通知应以书面形式进行。（2）通知可以通过邮寄、传真、电子邮件等方式送达。11.2送达地址（1）承包人送达地址：____________________（2）担保人送达地址：____________________第十二条法律适用与争议管辖12.1法律适用（1）本合同适用中华人民共和国法律法规。（2）双方在合同执行过程中发生的争议，应适用中华人民共和国法律法规。12.2争议管辖（1）合同争议由合同签订地人民法院管辖。（2）双方同意将争议提交合同签订地人民法院解决。第十三条其他约定13.1不可抗力（1）不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。（2）因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。13.2合同附件（1）合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、工程量清单等。（2）合同附件与本合同具有同等法律效力。第十四条合同生效与解除（1）本合同自双方签字盖章之日起生效。（2）合同解除需按照合同约定或法律规定进行。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与类型1.1第三方定义（1）“第三方”指在本合同执行过程中，因特定目的或服务需要，由甲乙双方同意介入合同关系中的个人、企业或其他组织。1.2第三方类型（1）中介方：为甲乙双方提供中介服务，协助合同履行。（2）监理方：对工程进度、质量、安全等进行监督和管理的机构或个人。（3）咨询方：为甲乙双方提供专业咨询意见或服务的机构或个人。（4）其他第三方：根据合同需要，由甲乙双方约定的其他类型。第二条第三方责任限额2.1第三方责任限额（1）第三方在合同中的责任，由甲乙双方在合同中明确约定。（2）第三方责任限额应根据其服务性质、服务内容、预期风险等因素确定。（3）第三方责任限额应在合同中明确列出，并在合同附件中详细说明。第三条第三方责任界定3.1第三方责任界定（1）第三方在履行合同过程中，因自身原因造成的损失，由第三方自行承担。（2）第三方在履行合同过程中，因不可抗力或其他非自身原因造成的损失，由甲乙双方按照合同约定分担。（3）第三方责任界定需在合同中明确，包括但不限于第三方的工作范围、责任范围、免责条款等。第四条第三方与甲乙方的权利义务4.1第三方与甲方的权利义务（1）甲方有权要求第三方按照合同约定履行职责。（2）甲方有权对第三方的工作成果进行审核和验收。（3）甲方有权要求第三方提供必要的工作报告和资料。4.2第三方与乙方的权利义务（1）乙方有权要求第三方按照合同约定履行职责。（2）乙方有权对第三方的工作成果进行审核和验收。（3）乙方有权要求第三方提供必要的工作报告和资料。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分（1）甲方对第三方的管理、监督和协调责任。（2）甲方对第三方的费用支付和责任承担。5.2第三方与乙方的划分（1）乙方对第三方的管理、监督和协调责任。（2）乙方对第三方的费用支付和责任承担。5.3第三方与第三方之间的划分（1）第三方之间应明确各自的职责范围和责任承担。（2）第三方之间应相互配合，共同完成合同约定的任务。第六条第三方介入的程序6.1第三方介入的申请（1）甲乙双方协商一致后，由一方提出第三方介入的申请。（2）申请应包括第三方类型、职责范围、服务内容等。6.2第三方介入的审批（1）甲乙双方对第三方介入的申请进行审批。（2）审批通过后，甲乙双方与第三方签订书面协议。6.3第三方介入的实施（1）第三方按照合同约定和甲乙双方的要求履行职责。（2）甲乙双方对第三方的履约情况进行监督和评估。第七条第三方介入的变更与解除7.1第三方介入的变更（1）甲乙双方协商一致后，可对第三方介入的内容进行调整。（2）变更需在合同中予以明确，并通知第三方。7.2第三方介入的解除（1）合同约定或法律法规规定的解除条件成立时，甲乙双方可解除第三方介入。（2）解除第三方介入需通知第三方，并按照合同约定处理相关事宜。第八条第三方介入的费用承担8.1第三方介入的费用（1）第三方介入的费用包括但不限于服务费、咨询费、差旅费等。（2）费用承担方式由甲乙双方在合同中约定。8.2第三方介入的结算（1）第三方介入的费用应在合同约定的时间内结算。（2）结算方式由甲乙双方在合同中约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸与技术规范详细要求：包括工程设计的所有图纸，施工过程中所需的技术规范，以及相关的设计变更通知。说明：这些图纸和规范是工程建设和质量保证的基础。2.工程量清单与合同价格详细要求：列出工程的所有分项工程量，以及对应的价格和总合同价格。说明：工程量清单是计算工程款和进行结算的依据。3.银行保函或保证金收据详细要求：银行出具的保函或保证金收据，证明担保人已按照合同要求提供担保。说明：这是担保人履行担保责任的证明文件。4.施工进度计划与实际进度报告详细要求：包括工程项目的施工进度计划，以及实际施工进度的定期报告。说明：用于监控工程进度，确保工程按计划进行。5.工程验收报告与质量保证书详细要求：包括工程验收报告和质量保证书，证明工程符合合同要求和质量标准。说明：这是工程完成并满足质量要求的证明。6.争议解决文件详细要求：包括争议解决过程中的所有文件，如协商记录、调解协议、仲裁裁决或法院判决。说明：用于记录和解决合同执行过程中的争议。7.不可抗力事件证明详细要求：包括不可抗力事件的证明文件，如自然灾害、政府行为等。说明：用于证明合同无法履行的原因。8.其他相关文件详细要求：包括合同中约定的其他需要提供的文件，如变更通知、付款凭证等。说明：这些文件根据合同的具体情况可能有所不同。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未按时完成工程建设任务责任认定：承包人每延迟一日，应向担保人支付日违约金，违约金为合同总金额的0.1%。示例：若合同约定工程应在2024年12月31日前完成，但承包人实际完成时间为2025年1月15日，则承包人需支付45天的违约金。2.担保人未能在担保期限内支付担保金额责任认定：担保人未能在担保期限内支付担保金额，应向承包人支付违约金，违约金为担保金额的0.2%。示例：若担保期限为2024年12月31日至2025年12月31日，担保人于2025年1月10日支付担保金额，则担保人需支付10天的违约金。3.承包人提供的工程存在质量问题责任认定：承包人应赔偿因此给担保人和业主造成的损失。示例：若工程存在质量问题，导致业主额外支付维修费用人民币10万元，则承包人需赔偿这笔费用。4.担保人提供的担保不符合合同约定责任认定：担保人应赔偿因此给承包人造成的损失。示例：若银行保函不符合合同约定，导致承包人无法获得所需资金，担保人需赔偿承包人因此造成的损失。全文完。2024年版：工程承包担保协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2术语解释2.协议的生效、变更与终止2.1协议生效条件2.2协议变更程序2.3协议终止条件3.担保人义务3.1担保范围3.2担保方式3.3担保期限3.4担保责任4.承包人义务4.1承包人责任4.2工程质量4.3工程进度5.担保金的支付与退还5.1担保金支付5.2担保金退还6.争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构6.3争议解决程序7.违约责任7.1担保人违约责任7.2承包人违约责任8.适用法律与争议管辖8.1适用法律8.2争议管辖9.其他约定9.1不可抗力9.2通知与送达9.3合同附件10.合同签署10.1签署日期10.2签署地点11.合同份数12.合同生效日期13.合同解释权14.合同附件清单第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“工程承包”指承包人按照合同约定，承担工程的设计、施工、调试等义务，完成工程建设任务。1.1.2“担保人”指根据本协议约定，向承包人提供担保的一方。1.1.3“承包人”指与担保人签订本协议，承担工程建设的乙方。1.2术语解释1.2.1“工程”指根据本协议约定的具体工程项目。1.2.2“担保金”指担保人为保证承包人履行合同义务而支付的一定金额。1.2.3“违约”指一方未履行合同约定的义务。2.协议的生效、变更与终止2.1协议生效条件2.1.1双方签署本协议。2.1.2本协议经双方签字盖章后生效。2.2协议变更程序2.2.1双方协商一致，对协议内容进行修改。2.2.2修改后的协议应经双方签字盖章后生效。2.3协议终止条件2.3.1工程建设任务完成。2.3.2双方协商一致解除本协议。3.担保人义务3.1担保范围3.1.1担保人应对承包人因工程质量、进度、安全等方面违反合同约定而造成的损失承担担保责任。3.2担保方式3.2.1担保人采用银行保函方式提供担保。3.2.2银行保函的担保金额为本协议约定的工程总价的10%。3.3担保期限3.3.1担保期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。3.4担保责任3.4.1担保人在担保期限内，对承包人因工程质量、进度、安全等方面违反合同约定而造成的损失，承担连带赔偿责任。4.承包人义务4.1承包人责任4.1.1承包人应按照合同约定，全面履行工程建设的各项义务。4.1.2承包人应确保工程质量、进度和安全，符合国家相关标准和要求。4.2工程质量4.2.1承包人应保证工程的质量符合设计文件和施工规范要求。4.2.2承包人应负责工程质量的保修工作。4.3工程进度4.3.1承包人应按照合同约定的时间完成工程建设任务。4.3.2承包人应按时提交工程进度报告。5.担保金的支付与退还5.1担保金支付5.1.1担保人应在合同签订后5个工作日内，向承包人支付担保金。5.2担保金退还5.2.1工程竣工验收合格后，承包人向担保人提交相关文件，担保人应在收到文件后5个工作日内退还担保金。6.争议解决6.1争议解决方式6.1.1双方应友好协商解决争议。6.1.2协商不成的，提交合同约定的争议解决机构仲裁。6.2争议解决机构6.2.1争议解决机构为仲裁委员会。6.3争议解决程序6.3.1双方应按照仲裁机构的程序规定提交争议解决申请。6.3.2仲裁机构应在受理申请后，按照程序进行审理。7.违约责任7.1担保人违约责任7.1.1担保人未按本协议约定履行担保义务的，应向承包人支付违约金。7.1.2违约金为担保金的一定比例，具体比例由双方协商确定。7.2承包人违约责任7.2.1承包人未按本协议约定履行工程建设的各项义务的，应向担保人支付违约金。7.2.2违约金为工程总价的相应比例，具体比例由双方协商确定。8.适用法律与争议管辖8.1适用法律8.1.1本协议的订立、效力、解释、履行、终止及争议解决均适用中华人民共和国法律。8.2争议管辖8.2.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应通过友好协商解决。8.2.2如果协商无法解决争议，任何一方均可将争议提交至合同签订地人民法院管辖。9.其他约定9.1不可抗力9.1.1如发生不可抗力事件，导致本协议无法履行或履行受到影响，受影响方应及时通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。9.1.2不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。9.2通知与送达9.2.1除非另有约定，所有通知应以书面形式发送至本协议约定的地址。9.2.2通知自发送之日起视为送达，如果通过邮政服务，则自邮件投递之日起视为送达。9.3合同附件9.3.1本协议附件与本协议具有同等法律效力，附件与本协议不一致时，以附件为准。10.合同签署10.1签署日期10.1.1本协议自双方代表签字盖章之日起生效。10.2签署地点10.2.1本协议签署地点为合同双方约定地点。11.合同份数11.1本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。12.合同生效日期12.1本协议自双方代表签字盖章之日起生效。13.合同解释权13.1本协议的解释权归合同双方共同享有。14.合同附件清单14.1本合同附件清单如下：14.1.1工程承包合同14.1.2银行保函14.1.3争议解决规则14.1.4其他与本协议相关的文件。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1“第三方”指本合同中未直接参与签订但根据合同约定或双方协商同意，参与本合同履行的其他个人或组织，包括但不限于监理单位、设计单位、施工监理单位、质量检测机构、保险公司等。2.第三方责任限额2.1第三方的责任限额应根据其参与本合同的具体角色和职责确定。2.2.1第三方应承担的责任范围；2.2.2第三方责任的最高赔偿限额；2.2.3第三方责任的计算方式。3.第三方责任承担3.1第三方在履行本合同过程中，如因自身原因造成承包人或担保人损失，应承担相应的法律责任。3.2第三方责任承担方式包括但不限于：3.2.1直接赔偿；3.2.2采取补救措施；3.2.3赔偿金支付；3.2.4其他双方协商一致的方式。4.第三方介入程序4.1第三方介入程序如下：4.1.1双方协商确定第三方介入的具体事宜；4.1.2第三方根据合同约定或双方协商，履行相应的职责；4.1.3第三方应向双方提供相应的服务或报告。5.第三方职责与权利5.1第三方职责5.1.1第三方应按照合同约定，对工程建设进行监督、检查和验收；5.1.2第三方应保证其提供的服务符合国家相关标准和要求；5.1.3第三方应保守工程秘密，不得泄露合同双方的商业秘密。5.2第三方权利5.2.1第三方有权要求承包人提供必要的技术资料和施工图纸；5.2.2第三方有权要求承包人配合其进行工程监督检查；5.2.3第三方有权对工程质量提出整改意见。6.第三方变更6.1如需更换第三方，双方应协商一致，并签订补充协议。6.2补充协议应明确新第三方的职责、权利、责任限额等事项。7.第三方费用7.1第三方费用包括但不限于：7.1.1第三方提供服务所需的合理费用；7.1.2第三方因履行职责而产生的其他费用。7.2第三方费用由承包人支付，支付方式、时间等由双方另行约定。8.第三方责任保险8.1第三方应购买相应的责任保险，以保障其履行职责过程中可能发生的风险。8.2第三方责任保险的保险金额、保险范围等由双方协商确定。9.第三方与其他各方的关系9.1第三方与承包人、担保人之间的关系为独立第三方关系，第三方不参与承包人与担保人之间的合同权利义务关系。9.2第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规和合同约定，不得损害承包人、担保人的合法权益。10.第三方介入的终止10.1如第三方无法履行合同约定的职责，或其行为违反合同约定，双方可协商解除第三方介入。10.2第三方介入终止后，第三方应向双方提交终止报告，并办理相关手续。11.第三方介入的争议解决11.1第三方介入过程中发生的争议，由第三方与承包人或担保人协商解决。11.2协商不成的，可提交合同约定的争议解决机构仲裁。12.本合同其他条款的适用12.1第三方介入不影响本合同其他条款的适用。13.合同附件的变更13.1第三方介入导致合同附件需要变更的，双方应协商一致，并签订补充协议。14.合同解释权14.1本合同解释权归合同双方共同享有，第三方无权对本合同进行解释。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程承包合同详细要求：包括工程范围、工程量清单、工程工期、工程价款、工程变更等具体内容。说明：本附件是工程承包协议的主体部分，详细规定了双方的权利和义务。2.银行保函详细要求：包括担保金额、担保期限、担保责任等。说明：本附件是担保人向承包人提供担保的凭证，确保承包人履行合同义务。3.争议解决规则详细要求：包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明：本附件规定了双方在发生争议时的解决途径和程序。4.质量检测报告详细要求：包括检测项目、检测方法、检测结果、检测日期等。说明：本附件是第三方质量检测机构对工程质量进行检测的记录。5.施工进度报告详细要求：包括工程进度、已完成工作量、下一步工作计划等。说明：本附件是承包人向监理单位提交的工程进度情况的报告。6.施工变更通知单详细要求：包括变更原因、变更内容、变更费用等。说明：本附件是因工程变更而形成的文件，需双方确认。7.工程验收报告详细要求：包括验收日期、验收结果、验收意见等。说明：本附件是工程竣工验收的记录，需监理单位、承包人和担保人共同签字。8.第三方责任保险单详细要求：包括保险金额、保险范围、保险期间等。说明：本附件是第三方责任保险的凭证，确保第三方在履行职责过程中的风险。9.补充协议详细要求：包括协议内容、协议生效日期、协议终止条件等。说明：本附件是因合同变更、补充或其他原因而形成的协议。说明二：违约行为及责任认定：1.担保人违约行为违约行为：未按时支付担保金或未按约定履行担保责任。责任认定：担保人应向承包人支付违约金，违约金为担保金的一定比例。示例：若担保人未按时支付担保金，应向承包人支付担保金总额的5%作为违约金。2.承包人违约行为违约行为：未按时完成工程、工程质量不符合要求、工程安全措施不到位等。责任认定：承包人应向担保人支付违约金，违约金为工程总价的一定比例。示例：若承包人未按时完成工程，应向担保人支付工程总价2%的违约金。3.第三方违约行为违约行为：未按合同约定履行职责、提供的服务不符合要求等。责任认定：第三方应向承包人或担保人支付违约金，违约金为第三方服务费用的一定比例。示例：若第三方未按约定提供质量检测服务，应向承包人支付检测费用20%的违约金。4.双方违约行为违约行为：未按合同约定履行合同义务、违反合同约定等。责任认定：双方均应承担相应的违约责任，违约责任按照合同约定执行。示例：若双方均未按合同约定支付款项，应各自承担违约责任。全文完。2024年版：工程承包担保协议2本合同目录一览1.协议双方的基本信息1.1双方名称及法定代表人1.2双方地址及联系方式2.担保协议的标的2.1工程项目的基本情况2.2担保金额及期限3.担保责任的范围3.1担保责任的起止时间3.2担保责任的履行方式4.担保费用的计算及支付4.1担保费用的计算方法4.2担保费用的支付方式及时间5.担保责任的解除与终止5.1担保责任解除的条件5.2担保责任终止的条件6.违约责任6.1双方违约的情形6.2违约责任的承担方式7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构8.法律适用及管辖8.1适用法律8.2管辖法院9.其他约定事项9.1协议生效时间9.2协议变更与解除10.附件10.1相关文件清单10.2附件一：工程承包担保协议范本11.合同签订及生效11.1合同签订方式11.2合同生效条件12.合同解除12.1合同解除的情形12.2合同解除的程序13.合同终止13.1合同终止的情形13.2合同终止的程序14.合同附件及补充协议14.1附件清单14.2补充协议第一部分：合同如下：1.协议双方的基本信息1.1双方名称及法定代表人1.1.1承包方名称：____________________1.1.2承包方法定代表人：____________________1.1.3担保方名称：____________________1.1.4担保方法定代表人：____________________1.2双方地址及联系方式1.2.1承包方地址：____________________1.2.2承包方联系方式：____________________1.2.3担保方地址：____________________1.2.4担保方联系方式：____________________2.担保协议的标的2.1工程项目的基本情况2.1.1工程名称：____________________2.1.2工程地点：____________________2.1.3工程规模：____________________2.1.4工程合同金额：____________________2.2担保金额及期限2.2.1担保金额：人民币____________________元整2.2.2担保期限：自本协议生效之日起至____________________3.担保责任的范围3.1担保责任的起止时间3.1.1担保责任起始时间：____________________3.1.2担保责任终止时间：____________________3.2担保责任的履行方式3.2.1担保方应按照合同约定履行担保责任3.2.2担保方应承担因承包方违约而产生的所有责任4.担保费用的计算及支付4.1担保费用的计算方法4.1.1担保费用按担保金额的____________________%计算4.2担保费用的支付方式及时间4.2.1担保费用支付方式：____________________4.2.2担保费用支付时间：____________________5.担保责任的解除与终止5.1担保责任解除的条件5.1.1承包方完成工程并按合同约定履行完毕所有义务5.1.2担保责任解除的申请由承包方提出5.2担保责任终止的条件5.2.1担保期限届满5.2.2双方协商一致解除担保责任6.违约责任6.1双方违约的情形6.1.1承包方未按合同约定履行工程义务6.1.2担保方未按合同约定履行担保责任6.2违约责任的承担方式6.2.1承包方应承担违约责任，向担保方支付违约金6.2.2担保方应承担违约责任，向权利方支付赔偿金8.法律适用及管辖8.1适用法律8.1.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。8.2管辖法院8.2.1双方因本协议发生的任何争议，应提交____________________人民法院管辖。9.其他约定事项9.1协议生效时间9.1.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2协议变更与解除9.2.1协议的任何变更或解除，均需双方书面同意，并签订书面文件。10.附件10.1相关文件清单10.1.1.1工程承包合同10.1.1.2担保合同10.1.1.3相关法律法规10.2附件一：工程承包担保协议范本11.合同签订及生效11.1合同签订方式11.1.1本合同采用书面形式，经双方签字（或盖章）后生效。11.2合同生效条件11.2.1双方在本合同上签字（或盖章）并注明签订日期。12.合同解除12.1合同解除的情形12.1.1双方协商一致解除合同12.1.2因不可抗力导致合同无法履行12.2合同解除的程序12.2.1双方应书面通知对方合同解除事宜13.合同终止13.1合同终止的情形13.1.1合同期限届满13.1.2双方履行完毕合同约定的义务13.2合同终止的程序13.2.1双方应书面确认合同终止事宜13.2.2合同终止后，双方应按照约定处理剩余事宜。14.合同附件及补充协议14.1附件清单14.1.1本合同附件清单已如附件一所述。14.2补充协议14.2.1本合同如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中所述的第三方，是指除甲乙双方以外的，参与本合同履行过程中的任何独立法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入的目的15.2.1第三方介入的目的是协助甲乙双方更好地履行本合同，包括但不限于提供专业咨询、中介服务、技术支持等。15.3第三方介入的类型15.3.1.1中介方：协助甲乙双方进行沟通、协调、谈判等服务。15.3.1.2专业顾问：提供专业意见、技术指导或项目管理服务。15.3.1.3技术支持方：提供技术解决方案或设备支持。15.3.1.4监理方：对工程进度、质量、安全进行监督。15.4第三方介入的同意15.4.1任何第三方介入本合同，必须经甲乙双方书面同意。15.4.2第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订相关合作协议，明确各方的权利义务。16.甲乙双方责任16.1第三方介入时，甲乙双方的责任不因第三方的介入而免除。16.2甲乙双方应确保第三方能够独立行使职责，不侵犯第三方的合法权益。17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额应根据第三方介入的类型和甲乙双方与第