体育场馆挡土墙施工承包合同

体育场馆挡土墙施工承包合同合同编号：__________体育场馆挡土墙施工承包合同地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：1.业主为体育场馆的建设项目业主，负责项目的投资、组织、管理和监督；2.承包商具有相关资质和经验，愿意承担体育场馆挡土墙的施工任务；3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经过友好协商，达成一致，签订本合同。第一条合同范围与工程内容1.1本合同范围内的工程为体育场馆挡土墙施工，包括但不仅限于：（1）挡土墙的设计与施工；（2）挡土墙基础处理；（3）挡土墙本体施工；（4）挡土墙排水系统施工；（5）挡土墙的验收与保修。1.2承包商应按照业主提供的设计图纸和施工技术要求进行施工。第二条合同价格与支付方式2.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2业主分期支付合同价款，具体支付方式如下：（1）合同签订后7个工作日内，业主支付合同总价款的30%；（2）挡土墙基础处理完成后，业主支付合同总价款的30%；（3）挡土墙本体施工完成后，业主支付合同总价款的30%；（4）挡土墙验收合格后，业主支付合同总价款的10%。2.3承包商应按照本合同约定的支付方式及时接收合同价款。第三条施工期限与进度3.1本合同的施工期限为____个月，自合同签订之日起计算。3.2承包商应按照业主提供的施工计划和进度要求，合理安排施工人员、材料和设备，确保工程按期完成。3.3如有特殊情况导致施工进度延误，承包商应及时通知业主，并采取措施加快施工进度。第四条工程质量与验收4.1承包商应严格按照国家相关法律法规、行业标准和业主提供的施工图纸、技术要求进行施工，确保工程质量。4.2挡土墙施工过程中，业主有权对施工质量进行监督检查，并提出整改意见。承包商应认真整改，确保工程质量符合要求。4.3挡土墙施工完成后，承包商应组织业主、设计单位、监理单位等进行验收。验收合格的，双方签署验收报告。4.4验收不合格的，承包商应按照业主的要求进行整改，并重新组织验收。直至验收合格为止。第五条保修与售后服务5.1承包商应按照国家相关法律法规和行业标准对挡土墙工程进行保修，保修期限自验收合格之日起计算。5.2保修期内，如挡土墙出现质量问题，承包商应负责及时修复，并承担相应费用。5.3承包商应提供完善的售后服务，确保业主在施工过程中和施工后的合理关切得到及时解决。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2承包商如未按照约定工期完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%×逾期天数。6.3业主如未按照约定时间支付合同价款，应按照逾期天数向承包商支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%×逾期天数。第七条争议解决7.1本合同的解释和履行均适用中华人民共和国法律。7.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格且保修期满之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.挡土墙施工设计图纸2.施工方案与施工技术要求3.工程质量标准与验收规范4.保修条款与售后服务政策5.施工进度计划与工期安排6.合同价款支付凭证7.违约金计算公式与支付凭证8.争议解决方式与法律适用文件9.合同履行过程中所需的其他相关文件二、违约行为及认定：1.承包商未按照约定工期完成工程2.业主未按照约定时间支付合同价款3.承包商施工质量不符合约定标准4.承包商未提供约定的售后服务5.业主未履行合同约定的监督检查义务6.双方其他违反合同约定的行为三、法律名词及解释：1.甲方：指体育场馆挡土墙施工承包合同的业主方。2.乙方：指体育场馆挡土墙施工承包合同的承包商方。3.合同价款：指双方约定的完成体育场馆挡土墙施工所需支付的金额。4.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。5.保修期：指承包商对挡土墙工程提供的保修期限。6.验收合格：指挡土墙工程经过验收，符合国家相关法律法规、行业标准和业主要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：提前制定详细的施工计划，确保各项工序按时完成。及时沟通，协调解决人力、材料及设备配置问题。2.施工质量问题：严格按照施工技术要求和质量标准进行施工。加强质量监督检查，发现问题及时整改。3.合同价款支付纠纷：明确支付方式和时间，确保双方履行合同约定。定期对账，确保合同价款的正确支付。4.售后服务不到位：明确售后服务内容和响应时间，确保业主合理关切得到及时解决。建立完善的售后服务系统，提高服务质量。五、所有应用场景：1.适用于体育场馆建设项目的挡土