水务项目工程建设施工合同

水务项目工程建设施工合同合同编号：__________甲方（以下简称“发包方”）：单位名称：____________________地址：_________________________联系方式：____________________地址：____________________乙方（以下简称“承包方”）：单位名称：____________________地址：_________________________联系方式：____________________地址：____________________第一章总则1.1合同名称水务项目工程建设施工合同1.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，以及双方的真实意愿，经充分协商达成。1.3合同宗旨本合同旨在明确双方在水务项目工程建设施工过程中的权利、义务和责任，保证工程质量和进度，维护双方合法权益。第二章工程概况2.1工程名称__________________________水务项目工程2.2工程地点__________________________2.3工程内容包括但不限于：水源工程、输水管道工程、净水厂工程、排水工程等。2.4工程规模__________________________2.5工程投资__________________________第三章工程施工3.1工程施工期限本工程自合同生效之日起，施工期限为____个月。3.2工程施工要求3.2.1乙方应按照甲方提供的工程设计文件和施工图纸进行施工，保证工程质量符合国家相关标准和规定。3.2.2乙方应遵守施工安全规定，保证施工过程中的人员安全和财产安全。3.2.3乙方应按照合同约定的施工进度计划进行施工，如需调整，应提前向甲方报告并经甲方同意。第四章工程验收4.1验收标准本工程验收标准为国家相关法律法规及行业标准。4.2验收程序4.2.1乙方在工程完成后，应向甲方提交工程验收报告。4.2.2甲方在收到验收报告后，应在____个工作日内组织验收。4.2.3验收合格后，甲方应向乙方支付合同约定的工程款。第五章工程结算与支付5.1工程结算5.1.1本工程结算按照合同约定的工程量清单和价格进行。5.1.2乙方在工程完成后，应向甲方提交完整的结算资料，包括工程量清单、工程结算书等。5.1.3甲方在收到结算资料后，应在____个工作日内进行审核，并支付工程款。5.2工程支付5.2.1甲方支付工程款的方式为______（现金、转账、支票等）。5.2.2甲方支付工程款时，应扣除乙方已预收的工程进度款和质保金。5.2.3乙方在收到工程款后，应向甲方开具正规发票。第六章工程变更与索赔6.1工程变更6.1.1工程变更应遵循以下程序：（1）变更提议：乙方认为有必要进行工程变更时，应向甲方提交变更提议，说明变更原因、方案及对合同价格和工期的影响。（2）变更审批：甲方应在收到变更提议后____个工作日内进行审批，并书面通知乙方。（3）变更实施：经甲方批准的工程变更，乙方应按照变更方案进行施工。6.1.2工程变更对合同价格和工期的影响，双方应协商确定。协商不一致时，可提请专业机构进行鉴定。6.2索赔6.2.1乙方因以下原因导致工程损失，有权向甲方提出索赔：（1）甲方提供的工程设计文件和施工图纸存在错误，导致乙方施工困难和损失。（2）甲方未按合同约定支付工程款。（3）甲方原因导致的工程停工、窝工、返工等。6.2.2乙方提出索赔时，应提供以下材料：（1）索赔报告：说明索赔原因、金额、计算依据等。（2）相关证据：包括合同、图纸、施工记录等。6.2.3甲方应在收到索赔报告后____个工作日内进行审核，并书面答复乙方。双方协商一致的，应签订索赔协议。第七章工程保修7.1保修期限本工程保修期限为工程竣工验收合格后____年。7.2保修范围乙方应对以下内容进行保修：（1）工程质量不符合国家相关标准和规定。（2）施工过程中造成的建筑结构安全隐患。（3）乙方提供的设备、材料存在质量问题。7.3保修程序7.3.1甲方在保修期内发觉质量问题，应书面通知乙方。7.3.2乙方在收到通知后____个工作日内，应派员进行维修。7.3.3保修费用由乙方承担，但甲方有权在保修费用范围内扣除乙方应支付的质保金。第八章违约责任8.1甲方违约责任8.1.1甲方未按合同约定支付工程款的，应支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×____%。8.1.2甲方原因导致工程停工、窝工、返工的，应承担乙方相应的经济损失。8.2乙方违约责任8.2.1乙方未按合同约定完成工程的，应支付逾期完工违约金，违约金计算方式为：合同总价×____%。8.2.2乙方原因导致工程质量不符合国家相关标准和规定的，应承担修复费用及甲方因此产生的损失。第九章争议解决9.1争议解决方式双方因合同履行发生的争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2争议期间争议期间，除争议事项外，双方应继续履行合同约定的义务。第十章其他约定10.1合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同修改本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。10.3合同备案本合同签订后，双方应按照相关规定向有关部门备案。10.4合同副本本合同一式两份，甲乙双方各执一份。两份合同具有同等法律效力。第十一章工程保险11.1保险范围乙方应按照国家相关法律法规和合同约定，为本工程投保建筑安装工程一切险和第三者责任险。11.2保险期限保险期限自本工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。11.3保险费用保险费用由乙方承担，并计入合同总价。11.4保险赔偿如发生保险，乙方应及时向保险公司报案并办理赔偿事宜。保险赔偿不足以弥补损失的部分，由乙方自行承担。第十二章工程资料12.1资料交付乙方应在工程完工后，向甲方交付完整的施工资料，包括但不限于施工图纸、施工记录、验收报告等。12.2资料保管双方应妥善保管各自收到的工程资料，并保证资料的完整性和真实性。12.3资料使用双方在未经对方同意的情况下，不得将工程资料用于本合同以外的其他用途。第十三章知识产权13.1知识产权归属本工程涉及的知识产权归甲方所有，乙方不得侵犯。13.2技术保密乙方应对在合同履行过程中获取的甲方技术秘密和商业秘密予以保密，未经甲方同意不得向第三方披露。13.3侵权责任如乙方侵犯甲方知识产权，应承担相应的法律责任。第十四章违法行为处理14.1违法行为任何一方在合同履行过程中，如发生违法行为，应承担相应的法律责任。14.2处理措施对于违法行为，双方应积极配合有关部门进行调查和处理。14.3损害赔偿因一方违法行为导致对方损失的，违法行为方应承担相应的损害赔偿责任。第十五章合同终止与解除15.1合同终止本合同在以下情况下终止：（1）合同约定的工程内容全部完成，甲方支付完毕合同约定的工程款。（2）双方协商一致终止合同。（3）法律法规规定的其他终止情形。15.2合同解除本合同在以下情况下解除：（1）一方违反合同规定，导致合同无法继续履行。（2）一方发生重大违约行为，另一方无法继续履行合同。（3）法律法规规定的其他解除情形。15.3解除后果合同解除后，双方应按照合同约定和实际情况进行清算，并承担相应的法律责任。签字部分：甲方（发包方）：单位名称：____________________授权代表：_________________