2025版高速铁路站房施工劳务分包合同范本2篇_第1页
2025版高速铁路站房施工劳务分包合同范本2篇_第2页
2025版高速铁路站房施工劳务分包合同范本2篇_第3页
2025版高速铁路站房施工劳务分包合同范本2篇_第4页
2025版高速铁路站房施工劳务分包合同范本2篇_第5页
已阅读5页,还剩30页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版高速铁路站房施工劳务分包合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.分包工程范围3.1工程内容3.2工程量3.3工程质量要求4.工程进度及节点4.1工程进度计划4.2工程节点时间安排5.工程结算及支付5.1结算方式5.2结算依据5.3支付方式5.4付款进度6.工程验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收时间7.保修责任7.1保修范围7.2保修期限7.3保修责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除后的处理11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:工程进度计划12.3附件三:工程质量要求12.4附件四:其他相关文件13.合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:____________________1.1.2分包方法定代表人:____________________1.1.3分包方住所:____________________1.1.4分包方联系电话:____________________1.1.5分包方开户银行:____________________1.1.6分包方银行账号:____________________1.2总包方信息1.2.1总包方名称:____________________1.2.2总包方法定代表人:____________________1.2.3总包方住所:____________________1.2.4总包方联系电话:____________________1.2.5总包方开户银行:____________________1.2.6总包方银行账号:____________________2.项目概况2.1项目名称:____________________2.2项目地点:____________________2.3项目规模:____________________2.4项目工期:自合同签订之日起____个月3.分包工程范围3.1.1土建施工3.1.2装饰装修3.1.3设备安装3.1.4线路敷设3.1.5防水、保温、隔热3.2工程量:详见附件一:工程量清单3.3工程质量要求:符合国家及行业相关质量标准,具体要求详见附件三:工程质量要求4.工程进度及节点4.1工程进度计划:详见附件二:工程进度计划4.2工程节点时间安排:4.2.1钢筋绑扎:____月____日4.2.2混凝土浇筑:____月____日4.2.3装饰装修:____月____日4.2.4设备安装:____月____日4.2.5线路敷设:____月____日4.2.6防水、保温、隔热:____月____日4.2.7验收合格:____月____日5.工程结算及支付5.1结算方式:按工程进度及节点进行结算5.2结算依据:国家及行业相关收费标准,工程量清单,实际完成工程量5.3支付方式:银行转账5.4付款进度:5.4.1首付款:合同签订后____个工作日内支付5.4.2进度款:每月进度款支付,具体支付比例及时间详见合同附件5.4.3结算款:工程验收合格后____个工作日内支付6.工程验收6.1验收标准:符合国家及行业相关质量标准,具体要求详见附件三:工程质量要求6.2验收程序:6.2.1验收申请:分包方在工程完成前____个工作日向总包方提出验收申请6.2.2验收组织:由总包方组织相关人员进行验收6.2.3验收记录:验收完成后,双方签署验收记录6.2.4验收不合格:如验收不合格,分包方需在接到通知后____个工作日内进行整改,直至合格7.保修责任7.1保修范围:本合同约定的分包工程范围内7.2保修期限:自工程验收合格之日起____年7.3保修责任:7.3.1分包方负责保修期内出现的质量问题,及时进行维修7.3.2保修期内,因分包方原因造成的质量问题,由分包方承担全部责任7.3.3保修期内,因不可抗力造成的质量问题,双方协商解决8.违约责任8.1违约情形:8.1.1分包方未按合同约定的时间节点完成工程8.1.2分包方未按合同约定的质量标准完成工程8.1.3分包方未按合同约定的安全规定进行施工8.1.4分包方未按合同约定支付工程款8.1.5总包方未按合同约定支付工程款8.2违约责任:8.2.1分包方违约的,应向总包方支付违约金,违约金按合同约定比例计算8.2.2总包方违约的,应向分包方支付违约金,违约金按合同约定比例计算8.2.3双方违约的,应根据违约程度各自承担相应的违约责任8.2.4违约金不足以弥补损失的,还应赔偿对方因此遭受的损失9.争议解决9.1争议解决方式:9.1.1双方应友好协商解决合同争议9.1.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼9.2争议解决机构:9.2.1争议解决机构为合同签订地人民法院9.3争议解决程序:9.3.1争议发生后,双方应在____个工作日内协商解决9.3.2协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼10.合同解除10.1解除条件:10.1.1合同一方严重违约10.1.2发生不可抗力事件,致使合同无法履行10.2解除程序:10.2.1一方提出解除合同,应提前____个工作日书面通知对方10.2.2对方收到通知后,应在____个工作日内确认或提出异议10.3解除后的处理:10.3.1解除合同后,双方应按照合同约定处理剩余工程10.3.2双方应结算已完成的工程款项10.3.3双方应处理合同解除后的善后事宜11.合同生效及终止11.1合同生效条件:11.1.1双方签字盖章11.1.2合同符合法律法规要求11.2合同终止条件:11.2.1工程完工并验收合格11.2.2双方协商一致解除合同11.3合同终止程序:11.3.1合同终止后,双方应签署合同终止协议11.3.2双方应按照合同约定处理剩余工程12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:工程进度计划12.3附件三:工程质量要求12.4附件四:其他相关文件13.合同签署13.1签署时间:____年____月____日13.2签署地点:____________________13.3签署人:13.3.1分包方代表签字:____________________13.3.2总包方代表签字:____________________14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充14.2本合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方,是指为履行本合同提供专业服务或协助的独立第三方机构或个人,包括但不限于监理方、检测机构、咨询顾问、保险机构等。15.2第三方介入情形15.2.1在合同履行过程中,如需第三方介入,双方应协商确定介入的具体情形和介入方。15.3第三方责任限额15.3.1第三方责任限额由双方在合同中约定,具体金额应考虑第三方服务的性质、风险程度及合同总价等因素。15.3.2第三方责任限额应在合同附件中明确列出,并作为合同的一部分。15.4第三方责权利15.4.1第三方权利:15.4.1.1第三方有权根据合同约定,独立行使职责,提供专业服务。15.4.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助,以确保其职责的履行。15.4.1.3第三方有权根据合同约定,收取服务费用。15.4.2第三方义务:15.4.2.1第三方应按照合同约定,提供专业、客观、公正的服务。15.4.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和工程信息。15.4.2.3第三方应按时提交服务报告和结论。15.5第三方与其他各方的关系15.5.1第三方与甲乙双方的关系为独立第三方服务关系,第三方不对甲乙双方的直接责任负责。15.5.2第三方在提供服务过程中,如需与甲乙双方之外的第三方进行沟通或协调,应取得甲乙双方的同意。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时的额外条款16.1甲乙方有义务为第三方提供必要的资料和协助,确保第三方能够正常履行职责。16.2甲乙方应确保第三方在介入过程中遵守国家法律法规和行业标准。16.3甲乙方应与第三方协商确定服务费用和支付方式。17.第三方责任划分17.1第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致服务不合格或造成损失,应承担相应的责任。17.2第三方在履行职责过程中,如因不可抗力或甲乙双方原因导致服务不合格或造成损失,双方应根据实际情况分担责任。17.3第三方责任划分应遵循公平、合理原则,具体责任划分由双方在合同中约定。18.第三方介入的合同变更18.1如因第三方介入导致合同内容变更,甲乙双方应协商一致,签署补充协议,作为合同的一部分。18.2补充协议的签署不应影响本合同的效力。19.第三方介入的争议解决19.1第三方介入过程中产生的争议,应由甲乙双方与第三方协商解决。19.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。20.第三方介入的合同终止20.1如第三方介入导致合同无法继续履行,甲乙双方应协商一致,签署合同终止协议。20.2合同终止协议应明确各方责任和后续处理事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求和说明:列明所有分包工程的分项工程内容、工程量、计量单位和计价依据。工程量清单应与施工图纸、设计文件及合同约定相符。工程量清单应包含工程变更、索赔等可能影响工程量的内容。2.附件二:工程进度计划详细要求和说明:列明各分项工程的开始时间、结束时间及关键节点时间。工程进度计划应与合同工期相符,并考虑合理的工作衔接时间。工程进度计划应包括节假日、不可抗力等因素的影响。3.附件三:工程质量要求详细要求和说明:列明各分项工程的质量标准,包括材料、工艺、验收标准等。质量要求应符合国家及行业相关质量标准。质量要求应明确各分项工程的验收方法和验收标准。4.附件四:合同补充协议详细要求和说明:列明合同双方协商一致变更的合同条款。补充协议应与原合同具有同等法律效力。5.附件五:第三方介入协议详细要求和说明:列明第三方介入的具体情形、介入方及服务内容。协议应明确第三方责任限额及违约责任。6.附件六:工程验收报告详细要求和说明:列明工程验收的时间、地点、参与人员及验收结论。验收报告应包括工程量、质量、进度等方面的评价。7.附件七:工程变更单详细要求和说明:列明工程变更的原因、内容、影响及处理意见。工程变更单应经甲乙双方签字确认。8.附件八:工程索赔报告详细要求和说明:列明索赔的原因、依据、损失及处理意见。工程索赔报告应经甲乙双方签字确认。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1分包方未按合同约定的时间节点完成工程。1.2分包方未按合同约定的质量标准完成工程。1.3分包方未按合同约定的安全规定进行施工。1.4分包方未按合同约定支付工程款。1.5总包方未按合同约定支付工程款。1.6第三方未按合同约定履行职责。1.7甲乙双方未按合同约定履行义务。2.违约责任认定标准:2.1违约行为一经确认,违约方应承担违约责任。2.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复工程等。2.3违约金的计算标准参照合同约定比例。3.违约行为示例说明:3.1分包方未按合同约定的时间节点完成工程:违约方:分包方责任认定:分包方应支付违约金,违约金计算公式为:合同总价×延误天数×违约金比例。3.2总包方未按合同约定支付工程款:违约方:总包方责任认定:总包方应支付违约金,违约金计算公式为:逾期支付金额×逾期天数×违约金比例。全文完。2024版高速铁路站房施工劳务分包合同范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________2.乙方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________3.其他相关方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________二、合同前言2.1背景本合同双方,鉴于甲方负责的高速铁路站房建设项目,为保障工程顺利进行,确保工程质量,降低施工成本,经双方友好协商,达成如下劳务分包协议。2.2目的本合同旨在明确双方在高速铁路站房施工劳务分包过程中的权利义务,确保工程质量和进度,实现合作共赢。三、定义与解释3.1专业术语1.高速铁路站房:指为高速铁路旅客提供集散、换乘、候车等服务的建筑设施。2.施工劳务分包:指甲方将部分施工任务委托乙方完成,乙方按照约定完成施工任务,甲方支付相应报酬的行为。3.2关键词解释1.合同履行:指乙方按照合同约定,完成高速铁路站房施工任务的过程。2.合同终止:指因法定或约定的事由,导致合同失效或解除的行为。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成施工任务。2.甲方有权对乙方施工过程中出现的问题进行监督和指导。3.甲方有权根据工程进度,支付乙方相应报酬。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定,按时、按质、按量提供施工所需材料和设备。2.乙方有权要求甲方对施工过程中出现的问题给予支持和协助。3.乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成施工任务。五、履行条款5.1合同履行时间1.本合同自双方签字盖章之日起生效,工期为_________天。2.乙方应在合同约定的工期范围内,完成施工任务。5.2合同履行地点1.本合同约定的施工地点为:_________。5.3合同履行方式1.乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工组织设计,进行施工。2.乙方应确保施工过程中,遵守国家有关安全生产、环境保护和文明施工的规定。六、合同的生效和终止6.1生效条件1.本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.因不可抗力导致合同无法履行。2.双方协商一致解除合同。3.乙方违反合同约定,甲方有权解除合同。6.3终止程序1.双方协商一致解除合同,应书面通知对方。2.因不可抗力导致合同无法履行,应按照国家有关法律法规进行处理。6.4终止后果1.合同终止后,乙方应按照约定,完成剩余施工任务。2.双方应按照约定,结算合同款项。七、费用与支付7.1费用构成1.工程量清单费用:根据双方确认的工程量清单,按照约定的单价计算工程量,得出工程量清单费用。2.材料费:包括主材、辅材及周转材料等费用,按照实际使用量计算。3.人工费:包括直接从事施工的工人工资、社会保险、福利等费用。4.施工机械使用费:包括施工机械的折旧费、燃料费、维修保养费等。5.其他费用:包括施工过程中产生的各项税费、保险费、检验费等。7.2支付方式1.预付款:合同签订后,乙方提交相关手续,甲方支付合同总额的20%作为预付款。2.进度款:根据工程进度,乙方提交相关手续,甲方按照实际完成的工程量支付相应款项。3.结算款:工程完工并验收合格后,乙方提交结算报告,甲方支付合同总额的70%作为结算款。7.3支付时间1.预付款:合同签订后7个工作日内支付。2.进度款:每月25日前支付上月完成的工程量清单费用。3.结算款:工程完工并验收合格后30个工作日内支付。4.保修金:保修期满后30个工作日内支付。7.4支付章件1.乙方提交付款申请,包括工程进度报告、工程量清单、发票等。2.甲方审核无误后,按照约定支付相应款项。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按约定支付款项,应向乙方支付违约金,违约金按未付款项的万分之五计算。2.甲方未按约定提供施工所需材料、设备,导致工程延误,应承担相应责任。8.2乙方违约1.乙方未按约定完成施工任务,导致工程延误,应向甲方支付违约金,违约金按延误工程量的万分之五计算。2.乙方违反合同约定,造成工程质量问题,应承担相应责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金和赔偿金额按照实际损失计算。2.双方协商一致,可采取货币赔偿或实物赔偿方式。九、保密条款9.1保密内容1.甲方提供的施工图纸、技术规范、设计文件等。2.双方在合同履行过程中知悉的商业秘密。3.其他双方约定需要保密的内容。9.2保密期限1.本合同签订之日起至合同终止后5年内。9.3保密履行方式1.双方应严格保守秘密,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。2.双方应采取必要措施,防止保密内容泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.社会事件:战争、政府行为、政策调整等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.不可抗力事件发生时,双方应立即通知对方。2.双方应协商解决不可抗力事件对合同履行的影响。10.4不可抗力实例1.因地震导致施工中断。2.因政府政策调整导致工程停工。十一、争议解决11.1协商解决1.双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商不成,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.双方也可协商选择仲裁机构进行仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形1.合同约定不得转让的情形。2.乙方具有独立法人资格,不得转让。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对施工过程中发现的质量问题进行整改的权利。2.甲方保留对施工过程中违反国家法律法规的行为进行制止的权利。13.2特殊权力保留1.甲方保留对施工过程中出现的安全事故进行调查和处理的权利。2.甲方保留对施工过程中出现的环境污染问题进行整治的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.双方协商一致,对合同内容进行修改或补充,应以书面形式进行。2.修改或补充内容经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力1.修改或补充内容与本合同具有同等法律效力。2.修改或补充内容与本合同不一致的,以修改或补充内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合,共同推进工程进度。2.双方应按照约定,及时解决施工过程中出现的问题。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开协调会议,沟通施工情况。2.双方应通过电话、邮件等方式保持沟通。十六、其他条款16.1法律适用1.本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性1.本合同构成双方之间的完整协议,任何一方不得以口头或书面形式对本合同进行修改或补充。16.3增减条款1.本合同增减条款,应以书面形式进行,并经双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.工程量清单2.施工图纸及技术规范3.设计文件4.材料设备清单5.人员配备清单6.施工组织设计7.付款申请及支付凭证8.质量验收报告9.安全生产记录10.不可抗力事件证明材料11.争议解决相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按约定支付款项。甲方未按约定提供施工所需材料、设备。乙方未按约定完成施工任务。乙方违反合同约定,造成工程质量问题。乙方泄露保密内容。2.违约行为认定:甲方未在约定时间内支付款项,视为违约。甲方未提供或提供不合格的材料、设备,视为违约。乙方未在约定时间内完成施工任务,视为违约。乙方造成工程质量问题,经甲方确认,视为违约。乙方泄露保密内容,经对方确认,视为违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。2.违约金:指因一方违约,导致对方遭受损失时,违约方应向对方支付的一定金额的补偿。3.保密条款:指双方约定对某些信息进行保密的条款。4.仲裁:指双方在争议发生后,将争议提交给仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。5.诉讼:指双方在争议发生后,将争议提交给人民法院进行审理的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论