2025版绿色建筑评价标识房地产开发合同样本3篇_第1页
2025版绿色建筑评价标识房地产开发合同样本3篇_第2页
2025版绿色建筑评价标识房地产开发合同样本3篇_第3页
2025版绿色建筑评价标识房地产开发合同样本3篇_第4页
2025版绿色建筑评价标识房地产开发合同样本3篇_第5页
已阅读5页,还剩51页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版绿色建筑评价标识房地产开发合同样本本合同目录一览1.定义和解释1.1合同定义1.2术语解释2.合同双方2.1开发商信息2.2业主信息3.项目信息3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目类型4.绿色建筑评价标识4.1评价标识要求4.2评价标识标准4.3评价标识程序5.项目设计5.1设计要求5.2设计变更5.3设计费用6.项目施工6.1施工要求6.2施工进度6.3施工费用6.4施工变更7.绿色建筑材料和设备7.1材料和设备要求7.2材料和设备采购7.3材料和设备验收8.项目验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收费用9.运营和维护9.1运营要求9.2维护要求9.3运营和维护费用10.质量保证10.1质量标准10.2质量保证期限10.3质量保证费用11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决费用12.合同期限12.1合同起始日期12.2合同终止日期13.合同变更和终止13.1合同变更程序13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他14.1法律适用14.2通知和送达14.3不可抗力14.4合同附件第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1合同定义1.1.1本合同指《2024版绿色建筑评价标识房地产开发合同样本》。1.1.2本合同所指绿色建筑评价标识,是指根据《绿色建筑评价标识管理办法》及《绿色建筑评价标准》对建筑项目进行的评价。1.2术语解释1.2.1绿色建筑:指在建筑的全寿命周期内,节约资源、保护环境、减少污染,为人们提供健康、适用、高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑。1.2.2评价标识:指对绿色建筑项目进行评价后,根据评价结果所授予的标识。2.合同双方2.1开发商信息2.1.1名称:__________2.1.2注册地址:__________2.1.3法定代表人:__________2.1.4联系人:__________2.1.5联系电话:__________2.2业主信息2.2.1名称:__________2.2.2注册地址:__________2.2.3法定代表人:__________2.2.4联系人:__________2.2.5联系电话:__________3.项目信息3.1项目名称:__________3.2项目地点:__________3.3项目规模:__________3.4项目类型:__________4.绿色建筑评价标识4.1评价标识要求4.1.1项目需符合《绿色建筑评价标准》的相关要求。4.1.2开发商需在项目设计、施工、验收等环节,按照绿色建筑评价标识的要求进行。4.2评价标识标准4.2.1项目需达到《绿色建筑评价标准》中的相应等级。4.2.2评价标识等级分为一星级、二星级、三星级,具体标准以国家标准为准。4.3评价标识程序4.3.1开发商需向评价机构提交评价申请。4.3.2评价机构对项目进行评价,并出具评价报告。4.3.3评价机构根据评价结果,向项目授予相应等级的绿色建筑评价标识。5.项目设计5.1设计要求5.1.1设计应满足绿色建筑评价标识的要求。5.1.2设计应充分考虑节能减排、资源循环利用等因素。5.2设计变更5.2.1设计变更需经双方协商一致,并签订书面变更协议。5.2.2设计变更后的方案应满足绿色建筑评价标识的要求。5.3设计费用5.3.1设计费用按合同约定支付。5.3.2设计费用包括但不限于方案设计、施工图设计、设计咨询等费用。6.项目施工6.1施工要求6.1.1施工应符合设计要求及绿色建筑评价标识的要求。6.1.2施工过程中应采取节能减排、环保措施。6.2施工进度6.2.1施工进度按合同约定执行。6.2.2施工进度应满足绿色建筑评价标识的要求。6.3施工费用6.3.1施工费用按合同约定支付。6.3.2施工费用包括但不限于材料费、人工费、机械费等。6.4施工变更6.4.1施工变更需经双方协商一致,并签订书面变更协议。6.4.2施工变更后的方案应满足绿色建筑评价标识的要求。7.绿色建筑材料和设备7.1材料和设备要求7.1.1材料和设备应符合绿色建筑评价标识的要求。7.2材料和设备采购7.2.1材料和设备采购应遵循公开、公平、公正的原则。7.2.2材料和设备采购应选择具有相应资质的供应商。7.3材料和设备验收7.3.1材料和设备验收应严格按照合同约定进行。7.3.2验收不合格的材料和设备,应由供应商负责更换或退货。8.项目验收8.1验收标准8.1.1项目验收应按照《绿色建筑评价标准》及合同约定的相关标准进行。8.1.2验收内容包括但不限于工程质量、环保指标、节能指标等。8.2验收程序8.2.1开发商应在项目完工后,向业主提交验收申请。8.2.2业主应在收到验收申请后,组织相关人员对项目进行验收。8.2.3验收过程中,双方应共同确认项目是否符合验收标准。8.3验收费用8.3.1验收费用由业主承担。8.3.2验收费用包括但不限于验收人员费用、验收测试费用等。9.运营和维护9.1运营要求9.1.1项目交付使用后,开发商应负责项目的日常运营。9.1.2开发商应确保项目设施设备的正常运行和维护。9.2维护要求9.2.1维护应遵循绿色建筑运营和维护的相关规定。9.2.2维护应注重节能减排,提高能源利用效率。9.3运营和维护费用9.3.1运营和维护费用由业主承担。9.3.2运营和维护费用包括但不限于设备维护费、能源费、物业管理费等。10.质量保证10.1质量标准10.1.1项目质量应符合国家标准、行业标准和合同约定的质量要求。10.1.2项目质量应满足绿色建筑评价标识的要求。10.2质量保证期限10.2.1质量保证期限自项目交付使用之日起计算,一般为一年。10.2.2质量保证期限届满后,如出现质量问题,开发商应承担相应的维修责任。10.3质量保证费用10.3.1质量保证费用由开发商承担。10.3.2质量保证费用包括但不限于维修材料费、人工费等。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。11.1.2如协商不成,任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。11.2争议解决程序11.2.1双方应在争议发生后三十日内提出书面争议解决申请。11.2.2争议解决过程中,双方应继续履行合同义务,但争议涉及的义务除外。11.3争议解决费用11.3.1争议解决费用由败诉方承担。11.3.2如双方均无过错,争议解决费用由双方共同承担。12.合同期限12.1合同起始日期:__________12.2合同终止日期:__________13.合同变更和终止13.1合同变更程序13.1.1合同变更需经双方协商一致,并签订书面变更协议。13.1.2合同变更后的内容应与本合同具有同等法律效力。13.2合同终止条件13.2.1合同约定的终止条件成就。13.2.2双方协商一致解除合同。13.3合同终止程序13.3.1合同终止后,双方应进行项目移交。13.3.2合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余事项。14.其他14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律。14.1.2本合同如与法律、法规相冲突,以法律、法规为准。14.2通知和送达14.2.1通知应以书面形式发送至对方指定的地址。14.2.2送达视为通知发出之日生效。14.3不可抗力14.3.1不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。14.3.2发生不可抗力事件时,双方应相互协商解决合同履行问题。14.4合同附件14.4.1本合同附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所指第三方,是指除合同双方以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检测、认证等服务的机构或个人。15.2第三方介入的情形15.2.1在合同履行过程中,如需第三方介入,双方应协商一致,并签订书面协议。1.项目设计、施工、验收等环节需要第三方提供专业意见或服务。2.项目需要第三方进行监理、检测、认证等。3.双方认为有必要引入第三方介入的其他情形。15.3第三方责任15.3.1第三方应按照合同约定和其专业职责,提供专业、及时、高效的服务。15.3.2第三方在提供服务过程中,因自身原因导致服务质量不符合约定的,应承担相应的责任。16.甲乙方的额外条款及说明16.1甲方的额外条款16.1.1甲方向第三方提供相关资料和信息时,应确保其真实、完整、准确。16.1.2甲方向第三方支付服务费用时,应按照合同约定和第三方提供的服务内容进行。16.2乙方的额外条款16.2.1乙方应配合第三方的工作,提供必要的协助和支持。16.2.2乙方应监督第三方的工作,确保其符合合同约定和行业标准。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方因自身原因导致合同履行出现违约,其责任限额应按照合同约定或行业标准确定。1.直接经济损失。2.造成的工期延误损失。3.造成的其他经济损失。17.2责任限额的确定17.2.1责任限额的确定,应以第三方提供服务时的市场收费标准为依据。17.2.2双方可在合同中约定第三方责任限额的具体数额。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方与甲方的关系为委托与被委托关系,甲方为委托方,第三方为被委托方。18.1.2第三方应按照甲方的委托事项,独立、客观、公正地履行职责。18.2第三方与乙方的关系18.2.1第三方与乙方的关系为服务与接受服务关系,乙方为接受服务方,第三方为服务方。18.2.2第三方应按照乙方的需求,提供符合约定的服务。19.第三方介入的协议19.1第三方介入协议19.1.1第三方介入协议应由甲方与第三方签订,乙方作为合同当事人,有权对第三方介入协议进行监督。19.1.2第三方介入协议应明确双方的权利、义务、责任及违约责任等内容。20.第三方介入的变更20.1第三方介入的变更20.1.1如需变更第三方介入的事项,双方应协商一致,并签订书面变更协议。20.1.2第三方介入的变更应遵循合同约定和法律法规的规定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目设计文件详细要求:包含项目的设计方案、施工图、效果图等,符合绿色建筑评价标识的要求。说明:设计文件应详细说明绿色建筑的设计理念、技术措施和预期效果。2.绿色建筑材料和设备清单详细要求:列出项目所使用的绿色建筑材料和设备的名称、规格、型号、数量等。说明:清单应确保材料和设备符合绿色建筑评价标识的要求,并附有供应商资质证明。3.施工组织设计详细要求:包括施工方案、施工进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。说明:施工组织设计应充分考虑绿色建筑的特点,确保施工过程环保、高效。4.项目验收报告详细要求:包括验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明:验收报告应详细记录项目验收情况,确保项目符合绿色建筑评价标识的要求。5.项目运营和维护手册详细要求:包括项目运营和维护的流程、标准、费用预算等。说明:手册应指导业主或开发商进行项目的日常运营和维护,确保项目长期运行。6.第三方介入协议详细要求:包括第三方介入的事项、服务内容、费用、期限等。说明:协议应明确第三方的责任和义务,确保第三方介入的合法性和有效性。7.质量保证书详细要求:包括质量保证期限、维修服务内容、联系方式等。说明:保证书应明确开发商在质量保证期间的责任,保障业主的权益。8.争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、程序、费用等。说明:协议应明确争议解决的具体流程,避免争议长期存在。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为设计变更未按约定程序进行施工进度滞后材料和设备不符合约定要求项目验收不合格运营和维护不到位质量保证期内出现质量问题争议解决过程中不配合2.责任认定标准设计变更未按约定程序进行:开发商应承担违约责任,赔偿甲方损失。施工进度滞后:开发商应承担违约责任,赔偿甲方因工期延误造成的损失。材料和设备不符合约定要求:供应商应承担违约责任,赔偿甲方损失。项目验收不合格:开发商应承担违约责任,重新进行验收或整改。运营和维护不到位:开发商应承担违约责任,赔偿甲方损失。质量保证期内出现质量问题:开发商应承担违约责任,进行维修或更换。争议解决过程中不配合:违约方应承担违约责任,赔偿对方损失。3.示例说明设计变更未按约定程序进行:开发商在未通知甲方的情况下,擅自修改设计方案,导致项目延期交付。开发商应承担违约责任,赔偿甲方因工期延误造成的损失。全文完。2024版绿色建筑评价标识房地产开发合同样本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.项目基本信息2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目性质3.项目设计要求3.1绿色建筑设计标准3.2绿色建筑评价标识等级3.3绿色建筑设计内容4.项目施工要求4.1绿色建筑施工标准4.2绿色建筑施工流程4.3绿色建筑材料使用5.项目验收标准5.1绿色建筑评价标识验收流程5.2验收标准和要求5.3验收时间和地点6.项目运营维护6.1绿色建筑运营维护要求6.2运营维护责任主体6.3运营维护费用7.评价标识费用7.1评价标识费用总额7.2费用支付方式7.3费用支付时间8.合同期限8.1合同生效时间8.2合同终止条件8.3合同续签9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效时间12.3合同生效地点13.合同附件13.1设计文件13.2施工图纸13.3其他相关文件14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称1.1.1开发商名称:________1.1.2评价机构名称:________1.2双方地址1.2.1开发商地址:________1.2.2评价机构地址:________1.3双方联系方式1.3.1开发商联系人:________1.3.2评价机构联系人:________1.3.3联系电话:________1.3.4电子邮箱:________2.项目基本信息2.1项目名称:________2.2项目地点:________2.3项目规模:________2.4项目性质:________3.项目设计要求3.1绿色建筑设计标准3.1.1符合《绿色建筑评价标准》(GB/T50378)的要求3.2绿色建筑评价标识等级3.2.1绿色建筑评价标识等级:________3.3绿色建筑设计内容3.3.1节能环保设计3.3.2资源利用设计3.3.3人居环境设计4.项目施工要求4.1绿色建筑施工标准4.1.1符合《绿色建筑施工规范》(GB/T50378)的要求4.1.2采用绿色施工技术4.2绿色建筑施工流程4.2.1施工前的绿色施工方案编制4.2.2施工过程中的绿色施工管理4.2.3施工后的绿色施工验收4.3绿色建筑材料使用4.3.1使用绿色建筑材料比例4.3.2绿色建筑材料认证5.项目验收标准5.1绿色建筑评价标识验收流程5.1.1验收申请5.1.2验收组织5.1.3验收实施5.1.4验收报告5.2验收标准和要求5.2.1符合绿色建筑评价标识等级要求5.2.2达到绿色建筑设计标准5.2.3符合绿色建筑施工要求5.3验收时间和地点5.3.1验收时间:________5.3.2验收地点:________6.项目运营维护6.1绿色建筑运营维护要求6.1.1建立绿色建筑运营维护制度6.1.2定期进行绿色建筑运营维护6.2运营维护责任主体6.2.1运营维护责任主体:________6.3运营维护费用6.3.1运营维护费用总额:________6.3.2费用支付方式:________6.3.3费用支付时间:________8.合同期限8.1合同生效时间8.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2合同终止条件8.2.1项目竣工验收合格并取得绿色建筑评价标识。8.2.2双方协商一致解除合同。8.2.3因不可抗力导致合同无法履行。8.3合同续签8.3.1如需续签,双方应在本合同到期前三个月内达成书面协议。9.违约责任9.1违约情形9.1.1开发商未按约定完成绿色建筑设计。9.1.2评价机构未按约定完成绿色建筑评价标识工作。9.1.3双方未按约定支付费用。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金。9.3违约赔偿9.3.1违约赔偿金额由双方协商确定,如协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议。10.1.2如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构:合同签订地人民法院。10.3争议解决程序10.3.1争议解决程序按照相关法律法规执行。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致解除合同。11.1.2因不可抗力导致合同无法履行。11.2合同解除程序11.2.1双方应书面通知对方解除合同。11.3合同解除后果11.3.1合同解除后,双方应按照约定处理已发生的事项。12.合同生效12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章。12.1.2合同内容符合法律法规要求。12.2合同生效时间12.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.3合同生效地点12.3.1合同生效地点:合同签订地。13.合同附件13.1设计文件13.1.1绿色建筑设计方案。13.1.2绿色建筑设计图纸。13.2施工图纸13.2.1绿色建筑施工图纸。13.3其他相关文件13.3.1绿色建筑评价标识申请表。13.3.2绿色建筑材料清单。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可的,提供专业服务、技术支持、资金支持或其他辅助服务的独立第三方机构或个人。1.2第三方不包括合同双方及其关联公司、子公司、分支机构。2.第三方介入的同意2.1甲乙双方在合同履行过程中,如需引入第三方,应提前协商一致,并以书面形式明确第三方的介入。2.2第三方介入后,应与甲乙双方签订相应的合作协议,明确各自的权利、义务和责任。3.第三方责权利3.1第三方责任3.1.1第三方应按照合作协议和合同要求,履行其专业服务、技术支持、资金支持或其他辅助服务的义务。3.1.2第三方在履行职责过程中,因自身原因造成的损失,由第三方自行承担。3.2第三方权利3.2.1第三方有权按照合作协议和合同要求,获取相应的服务费用。3.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以确保其职责的履行。3.3第三方义务3.3.1第三方应遵守国家法律法规,不得从事违法活动。3.3.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和项目信息。4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,并在合同中予以明确。4.2第三方的责任限额包括但不限于:4.2.1第三方因自身原因造成的直接经济损失。4.2.2第三方因自身原因导致合同无法履行而产生的经济损失。4.3如第三方责任超过约定的责任限额,超出部分由甲乙双方共同承担。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙双方之间的关系仅限于合作协议和合同约定的范围内,第三方不对合同以外的其他各方承担责任。5.2第三方与甲乙双方之间的争议,应按照合作协议和合同约定的争议解决方式处理。5.3第三方与其他各方的争议,由第三方自行解决,甲乙双方不承担责任。6.第三方介入的程序6.1甲乙双方协商一致后,以书面形式通知第三方介入。6.2第三方收到通知后,应在规定时间内回复是否接受介入。6.3第三方接受介入后,与甲乙双方签订合作协议,明确各自的权利、义务和责任。7.第三方介入的终止7.1第三方介入的终止,需甲乙双方协商一致,并以书面形式通知第三方。7.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照合作协议和合同要求,继续履行各自的权利、义务和责任。8.第三方介入的变更8.1如第三方介入的内容或方式需要变更,甲乙双方应协商一致,并以书面形式通知第三方。8.2第三方收到变更通知后,应在规定时间内回复是否同意变更。8.3第三方同意变更后,甲乙双方应重新签订合作协议,明确变更后的权利、义务和责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件附件名称:绿色建筑设计方案详细要求:包含绿色建筑设计原则、节能环保措施、资源利用方案、人居环境设计等内容。说明:该方案应作为项目设计的基础,指导后续施工和评价标识工作。2.施工图纸附件名称:绿色建筑施工图纸详细要求:包含施工图纸、施工说明、材料清单、施工工艺等内容。说明:该图纸应详细说明绿色建筑技术的应用,确保施工过程中的绿色施工要求。3.绿色建筑评价标识申请表附件名称:绿色建筑评价标识申请表详细要求:包含项目基本信息、绿色建筑设计内容、绿色建筑施工内容、评价标识等级等内容。说明:该表格是申请绿色建筑评价标识的必要文件,需真实、完整地填写。4.绿色建筑材料清单附件名称:绿色建筑材料清单详细要求:包含绿色建筑材料名称、规格、数量、认证等信息。说明:该清单是评估项目绿色建筑材料使用情况的依据。5.运营维护制度附件名称:绿色建筑运营维护制度详细要求:包含运营维护原则、维护流程、维护责任、维护费用等内容。说明:该制度是确保绿色建筑长期运行效率的重要保障。6.第三方合作协议附件名称:第三方合作协议详细要求:包含第三方服务内容、服务费用、责任划分、争议解决等内容。说明:该协议是明确第三方与甲乙双方之间权利、义务的依据。7.合同变更协议附件名称:合同变更协议详细要求:包含变更内容、变更原因、变更日期、变更后合同条款等内容。说明:该协议是合同履行过程中发生变更时的必要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1开发商未按约定完成绿色建筑设计。1.2评价机构未按约定完成绿色建筑评价标识工作。1.3双方未按约定支付费用。1.4第三方未按合作协议履行义务。1.5项目未达到绿色建筑评价标识等级要求。2.责任认定标准2.1开发商违约:承担违约金,并赔偿由此造成的损失。2.2评价机构违约:承担违约金,并赔偿由此造成的损失。2.3双方违约:各自承担相应的违约责任,共同赔偿由此造成的损失。2.4第三方违约:按照合作协议承担相应责任,并赔偿由此造成的损失。2.5项目未达到绿色建筑评价标识等级要求:承担违约金,并重新进行评价标识。3.违约示例说明3.1开发商未按约定时间提交绿色建筑设计方案,造成项目延期。责任认定:开发商承担违约金,并赔偿由此造成的损失。3.2评价机构未按约定时间完成绿色建筑评价标识工作,导致项目无法按时交付。责任认定:评价机构承担违约金,并赔偿由此造成的损失。3.3双方未按约定支付费用,导致项目资金链断裂。责任认定:双方各自承担相应的违约责任,共同赔偿由此造成的损失。3.4第三方未按合作协议履行义务,影响项目进度。责任认定:第三方按照合作协议承担相应责任,并赔偿由此造成的损失。3.5项目未达到绿色建筑评价标识二级标准。责任认定:承担违约金,并重新进行评价标识。全文完。2024版绿色建筑评价标识房地产开发合同样本2本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同订立1.2合同生效条件1.3合同生效日期2.定义与解释2.1术语定义2.2合同解释原则3.双方基本信息3.1开发商信息3.2买受人信息4.项目概述4.1项目名称4.2项目地点4.3项目规模4.4项目用途5.绿色建筑评价标识要求5.1评价标准5.2评价机构5.3评价流程6.开发商义务6.1绿色建筑设计6.2绿色建筑材料6.3绿色施工管理6.4绿色运营管理7.买受人权利7.1质量监督权7.2信息公开权7.3绿色建筑标识使用权8.合同价款与支付8.1合同价款8.2支付方式8.3付款时间9.交付与验收9.1交付条件9.2验收标准9.3验收程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后果13.合同终止13.1终止条件13.2终止程序13.3终止后果14.其他约定14.1合同附件14.2合同附件效力14.3合同变更与补充14.4合同解除与终止的效力14.5合同的履行与解释14.6合同争议的管辖法院第一部分:合同如下:1.合同订立与生效1.1合同订立1.2合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效,经双方协商一致,可由甲方在本合同生效前向乙方提供项目相关资料,乙方在审查并确认无误后,视为对本合同的认可。1.3合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效,合同期限自合同生效之日起至本项目竣工验收合格之日止。2.定义与解释2.1术语定义在本合同中,“绿色建筑”是指符合国家绿色建筑评价标准的建筑项目;“绿色建筑评价标识”是指由具备相应资质的评价机构对本项目进行评价后,授予的标识。2.2合同解释原则本合同内容如有歧义,应按照有利于维护合同订立时双方真实意愿的原则进行解释。3.双方基本信息3.1开发商信息甲方名称:________________法定代表人:________________住所地:________________3.2买受人信息乙方名称:________________法定代表人:________________住所地:________________4.项目概述4.1项目名称本项目名称:________________4.2项目地点项目地点:________________4.3项目规模项目规模:________________4.4项目用途项目用途:________________5.绿色建筑评价标识要求5.1评价标准本项目应按照《绿色建筑评价标准》GB/T503782014进行评价。5.2评价机构本项目评价机构为具有相应资质的评价机构。5.3评价流程本项目评价流程如下:(1)甲方提交项目资料;(2)评价机构进行现场勘察;(3)评价机构对项目进行评价;(4)评价机构出具评价报告;(5)甲方根据评价报告进行整改;(6)评价机构对整改后的项目进行复评;(7)评价机构授予绿色建筑评价标识。6.开发商义务6.1绿色建筑设计甲方应确保本项目在设计阶段符合绿色建筑评价标准。6.2绿色建筑材料甲方应选用符合绿色建筑评价标准的建筑材料。6.3绿色施工管理甲方应加强施工现场管理,确保施工过程符合绿色建筑评价标准。6.4绿色运营管理甲方应制定绿色运营管理制度,确保项目运营期间符合绿色建筑评价标准。8.合同价款与支付8.1合同价款本合同总价款为人民币________________元,包括但不限于土地费用、建设费用、配套设施费用等。8.2支付方式(1)首付:乙方应在本合同签订之日起__日内支付合同总价款的__%作为首付;(2)进度款:甲方在项目施工过程中,根据实际进度,每完成一定比例的工程量后,乙方应按照实际完成工程量及合同约定支付相应的进度款;(3)尾款:项目竣工验收合格后,乙方应支付合同总价款的__%作为尾款。8.3付款时间(1)首付支付时间:本合同签订之日起__日内;(2)进度款支付时间:根据工程进度,甲方应在每个付款节点前__日内通知乙方,乙方应在收到通知后__日内支付相应款项;(3)尾款支付时间:项目竣工验收合格后__日内。9.交付与验收9.1交付条件(1)项目主体结构工程完工;(2)项目配套设施完善;(3)项目满足绿色建筑评价标准。9.2验收标准(1)甲方应按照合同约定的时间向乙方交付项目;(2)乙方应在收到项目后__日内进行验收;(3)验收合格后,乙方应在验收合格证明书上签字确认。9.3验收程序(1)乙方应在收到项目后__日内通知甲方进行验收;(2)甲方应在收到验收通知后__日内组织验收;(3)验收不合格的,甲方应在__日内进行整改,直至乙方验收合格。10.违约责任10.1违约情形(1)甲方未按合同约定的时间交付项目;(2)甲方未按合同约定提供绿色建筑评价标识;(3)乙方未按合同约定支付款项;(4)任何一方违反合同约定的其他义务。10.2违约责任承担(1)甲方违约的,应向乙方支付违约金,违约金为合同总价款的__%;(2)乙方违约的,应向甲方支付违约金,违约金为未支付款项的__%;(3)任何一方违约,均应承担对方因此遭受的直接损失。10.3违约赔偿(1)违约方应赔偿因违约给对方造成的直接经济损失;(2)违约方应承担因违约给对方造成的合理费用。11.争议解决11.1争议解决方式双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2争议解决机构协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3争议解决程序双方应按照《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律法规的规定,依法进行诉讼。12.合同解除12.1解除条件(1)任何一方违反合同约定,致使合同无法履行;(2)不可抗力导致合同无法履行。12.2解除程序(1)一方提出解除合同,应书面通知对方;(2)对方应在收到通知后__日内答复;(3)双方就解除合同达成一致意见后,签订解除合同协议。12.3解除后果(1)解除合同后,双方应按照合同约定进行结算;(2)解除合同不影响双方因违约行为产生的索赔权利。13.合同终止13.1终止条件(1)合同约定的期限届满;(2)合同解除;(3)合同因其他原因终止。13.2终止程序合同终止时,双方应按照合同约定进行结算。13.3终止后果14.其他约定14.1合同附件本合同附件包括但不限于项目相关资料、付款计划表等。14.2合同附件效力合同附件与本合同具有同等法律效力。14.3合同变更与补充本合同经双方协商一致,可进行变更或补充。14.4合同解除与终止的效力合同解除或终止后,不影响双方因违约行为产生的索赔权利。14.5合同的履行与解释本合同自双方签字盖章之日起生效,对本合同的理解、解释和履行均以本合同及附件为准。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,“第三方”是指除甲方、乙方以外的任何个人或法人,包括但不限于中介方、咨询机构、监理单位、评估机构等。15.2第三方介入范围(1)协助甲方进行项目规划、设计、施工等工作;(2)协助乙方进行项目购买、验收、运营等工作;(3)提供专业咨询、评估、监理等服务;(4)协助解决合同履行过程中出现的争议。15.3第三方介入程序(1)甲方或乙方如需第三方介入,应提前__日书面通知对方,并说明第三方介入的具体事项和理由;(2)对方应在收到通知后__日内予以答复,同意第三方介入的,双方应共同与第三方签订相关协议;(3)第三方介入协议应明确各方的权利、义务和责任。16.甲乙方额外条款及说明16.1甲方额外条款(1)甲方应确保第三方具备相应的资质和能力,并对其工作进行监督;(2)甲方应

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论