版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版垃圾处理厂建筑工程施工合同标准本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同签订1.2合同生效条件1.3合同变更与解除2.当事人信息2.1发包人信息2.2承包人信息2.3监理单位信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.工程设计4.1设计依据4.2设计要求4.3设计变更5.工程施工5.1施工准备5.2施工组织5.3施工进度5.4施工质量6.材料设备6.1材料供应6.2设备采购6.3材料设备验收7.工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收报告8.工程结算8.1结算依据8.2结算程序8.3结算报告9.付款方式9.1付款比例9.2付款时间9.3付款条件10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后的处理13.合同终止13.1终止条件13.2终止程序13.3终止后的处理14.其他约定14.1保密条款14.2不可抗力条款14.3合同附件第一部分:合同如下:1.合同订立与生效1.1合同签订1.1.1发包人与承包人应按照本合同标准签订本合同。1.1.2合同签订前,双方应就合同内容进行充分协商,达成一致意见。1.1.3合同签订后,双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。1.2合同生效条件1.2.1合同经双方签字盖章后生效。1.2.2合同签订后,双方应向监理单位备案。1.2.3合同生效前,双方应向相关主管部门进行合同备案。1.3合同变更与解除1.3.1合同变更需经双方协商一致,并签订书面变更协议。1.3.2合同解除需符合法定或约定的解除条件,并签订书面解除协议。2.当事人信息2.1发包人信息2.1.1发包人名称:____________________2.1.2发包人法定代表人:____________________2.1.3发包人地址:____________________2.1.4发包人联系电话:____________________2.2承包人信息2.2.1承包人名称:____________________2.2.2承包人法定代表人:____________________2.2.3承包人地址:____________________2.2.4承包人联系电话:____________________2.3监理单位信息2.3.1监理单位名称:____________________2.3.2监理单位法定代表人:____________________2.3.3监理单位地址:____________________2.3.4监理单位联系电话:____________________3.工程概况3.1工程名称:____________________3.2工程地点:____________________3.3工程规模:____________________3.4工程内容:____________________4.工程设计4.1设计依据4.1.1国家相关设计规范4.1.2当地政府相关规定4.1.3发包人提供的设计资料4.2设计要求4.2.1工程设计应满足国家及地方相关标准4.2.2设计应充分考虑环保要求4.2.3设计应满足施工及使用要求4.3设计变更4.3.1设计变更需经发包人、承包人及监理单位协商一致。4.3.2设计变更应签订书面变更协议。4.3.3设计变更应按变更后的设计重新进行施工及验收。5.工程施工5.1施工准备5.1.1承包人应按照设计图纸及施工规范进行施工准备。5.1.2施工准备应包括人员、设备、材料等。5.1.3施工准备应报监理单位审批。5.2施工组织5.2.1承包人应制定施工组织设计,明确施工顺序、施工方法等。5.2.2施工组织设计应报监理单位审批。5.2.3承包人应按照施工组织设计进行施工。5.3施工进度5.3.1施工进度应按照合同约定进行。5.3.2施工进度计划应报监理单位审批。5.3.3施工进度应定期进行跟踪、调整。6.材料设备6.1材料供应6.1.1承包人应按照设计要求及合同约定采购材料。6.1.2材料采购应满足质量、规格、数量等要求。6.1.3材料采购应报监理单位审批。6.2设备采购6.2.1承包人应按照设计要求及合同约定采购设备。6.2.2设备采购应满足质量、规格、数量等要求。6.2.3设备采购应报监理单位审批。6.3材料设备验收6.3.1材料设备验收应按照合同约定进行。6.3.2验收应包括质量、规格、数量等。6.3.3验收不合格的材料设备应予以退换。8.工程验收8.1验收标准8.1.1工程验收应按照国家及地方相关标准进行。8.1.2验收标准应包括工程质量、安全、环保等方面。8.1.3验收标准应与设计图纸及施工规范相符。8.2验收程序8.2.1验收前,承包人应向监理单位提交验收申请。8.2.2监理单位应组织验收,并形成验收报告。8.2.3验收报告应包括验收结论、存在问题及整改要求。8.3验收报告8.3.1验收报告应详细记录验收过程及结果。8.3.2验收报告应由监理单位、承包人及发包人签字确认。8.3.3验收报告应作为工程结算的依据之一。9.工程结算9.1结算依据9.1.1结算依据包括合同、设计图纸、施工记录、材料设备清单等。9.1.2结算依据应真实、准确、完整。9.1.3结算依据应经双方确认。9.2结算程序9.2.1承包人应在工程验收合格后,向发包人提交结算报告。9.2.2发包人应在收到结算报告后,组织进行审核。9.2.3审核合格后,双方应签订结算协议。9.3结算报告9.3.1结算报告应详细列出工程量、单价、总价等。9.3.2结算报告应由双方签字确认。9.3.3结算报告作为工程款支付及竣工结算的依据。10.付款方式10.1付款比例10.1.1付款比例应按照合同约定及工程进度进行。10.1.2付款比例应包括预付款、进度款、竣工结算款等。10.1.3付款比例应确保承包人正常施工。10.2付款时间10.2.1付款时间应按照合同约定及工程进度进行。10.2.2付款时间应与工程进度相匹配。10.2.3付款时间应提前通知承包人。10.3付款条件10.3.1付款条件应包括工程进度、质量、安全等。10.3.2付款条件应经双方协商一致。10.3.3付款条件应确保工程顺利进行。11.违约责任11.1违约情形11.1.1承包人未按合同约定完成工程或质量不合格。11.1.2发包人未按合同约定支付工程款。11.1.3双方未按合同约定履行其他义务。11.2违约责任11.2.1违约方应承担违约责任,包括赔偿损失、支付违约金等。11.2.2违约责任应按照合同约定及法律规定执行。11.2.3违约责任应经双方协商一致。11.3违约赔偿11.3.1违约赔偿金额应按照实际损失计算。11.3.2违约赔偿金额应经双方确认。11.3.3违约赔偿应按合同约定方式支付。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1争议解决方式包括协商、调解、仲裁、诉讼等。12.1.2争议解决方式应经双方协商一致。12.1.3争议解决方式应优先选择非诉讼方式。12.2争议解决程序12.2.1争议解决程序应按照合同约定及法律规定执行。12.2.2争议解决程序应公正、公平、公开。12.2.3争议解决程序应尽快进行。12.3争议解决机构12.3.1争议解决机构应具备专业性和权威性。12.3.2争议解决机构应经双方协商一致。12.3.3争议解决机构应独立、公正地处理争议。13.合同解除13.1解除条件13.1.1合同解除条件应包括法定解除条件及约定解除条件。13.1.2法定解除条件包括不可抗力、合同无效等。13.1.3约定解除条件包括一方违约、双方协商一致等。13.2解除程序13.2.1合同解除应经双方协商一致,并签订书面解除协议。13.2.2解除协议应明确解除原因、解除时间及后续处理等。13.2.3解除协议应经双方签字确认。13.3解除后的处理13.3.2解除后,双方应按照法律规定及合同约定进行清算。13.3.3解除后,双方应相互配合,确保合同解除后的权益得到保障。14.其他约定14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容及相关信息负有保密义务。14.1.2保密期限自合同签订之日起至合同解除或终止之日起。14.1.3违反保密义务的,应承担相应的法律责任。14.2不可抗力条款14.2.1不可抗力包括自然灾害、政府行为等。14.2.2发生不可抗力事件,应按照法律规定及合同约定处理。14.2.3不可抗力事件发生后,双方应相互理解,共同应对。14.3合同附件14.3.1合同附件包括工程图纸、施工方案、材料设备清单等。14.3.2合同附件是合同不可分割的组成部分。14.3.3合同附件的修改、补充应经双方协商一致。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同关系,提供专业服务或参与合同执行的个人或机构。15.1.2第三方不包括合同双方当事人及其法定代表人、雇员或代理人。15.2第三方介入的情形15.2.1第三方介入的情形包括但不限于设计、监理、审计、咨询、检测、评估等。15.2.2第三方介入的具体情形应在合同中明确约定。15.3第三方介入的程序15.3.1甲乙双方应协商一致,确定第三方介入的事项和方式。15.3.2甲乙双方应与第三方签订相应的服务协议或合同。15.3.3第三方介入的事项和方式应在合同中明确约定。15.4第三方的责权利15.4.1第三方应按照合同约定或服务协议履行其职责。15.4.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助。15.4.3第三方有权获得合同约定的报酬或服务费用。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方在合同关系中的地位独立,不依附于任何一方。15.5.2第三方的工作成果或服务不构成甲乙双方的权利义务,除非合同另有约定。15.5.3第三方与甲乙双方的关系由其与甲乙双方签订的协议或合同约定。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成的损失,应承担相应的责任。16.1.2第三方责任包括但不限于违约责任、侵权责任等。16.2责任限额16.2.1第三方的责任限额应在服务协议或合同中明确约定。16.2.2责任限额应包括直接损失和间接损失。16.2.3责任限额应合理确定,以保护甲乙双方和第三方的合法权益。16.3责任认定16.3.1责任认定应依据法律规定、合同约定及事实情况。16.3.2责任认定应由甲乙双方或第三方共同协商确定。16.3.3责任认定应在第三方介入事项完成后的一定期限内完成。17.第三方介入的变更与解除17.1变更17.1.1第三方介入的变更需经甲乙双方协商一致。17.1.2变更内容应包括但不限于第三方的工作范围、服务内容、报酬等。17.1.3变更应签订书面协议,并作为合同附件。17.2解除17.2.1第三方介入的解除需符合合同约定或法律规定。17.2.2解除原因包括但不限于第三方违约、合同终止等。17.2.3解除应签订书面协议,并明确解除后的责任承担。18.第三方介入的争议解决18.1争议解决方式18.1.1第三方介入的争议解决方式包括协商、调解、仲裁、诉讼等。18.1.2争议解决方式应在服务协议或合同中明确约定。18.2争议解决程序18.2.1争议解决程序应按照合同约定或法律规定执行。18.2.2争议解决程序应公正、公平、公开。18.3争议解决机构18.3.1争议解决机构应具备专业性和权威性。18.3.2争议解决机构应经甲乙双方和第三方协商一致。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件详细要求:包括设计图纸、设计说明书、设计计算书等。说明:设计文件应满足国家及地方相关标准,并经甲乙双方及监理单位确认。2.施工组织设计详细要求:包括施工方案、施工进度计划、施工资源配置等。说明:施工组织设计应经监理单位审批,并确保施工安全和质量。3.材料设备清单详细要求:包括材料设备名称、规格、型号、数量、单价等。说明:材料设备清单应与实际采购和使用相符。4.施工记录详细要求:包括施工日志、施工照片、施工验收记录等。说明:施工记录应真实、完整地反映施工过程。5.验收报告详细要求:包括验收结论、存在问题及整改要求。说明:验收报告应由监理单位、承包人及发包人签字确认。6.结算报告详细要求:包括工程量、单价、总价等。说明:结算报告应由双方签字确认,作为工程款支付及竣工结算的依据。7.付款凭证详细要求:包括银行汇款单、现金支付凭证等。说明:付款凭证应与合同约定及实际付款相符。8.违约通知书详细要求:包括违约事实、违约责任、整改要求等。说明:违约通知书应由违约方签收,并采取相应整改措施。9.争议解决文件详细要求:包括争议解决协议、仲裁裁决书、法院判决书等。说明:争议解决文件应作为解决争议的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为承包人未按合同约定完成工程或质量不合格。发包人未按合同约定支付工程款。第三方未按服务协议或合同履行职责。双方未按合同约定履行其他义务。2.责任认定标准违约行为的认定应依据法律规定、合同约定及事实情况。责任认定应由甲乙双方或第三方共同协商确定。3.违约责任认定示例承包人未按合同约定完成工程,造成工期延误,应承担工期延误的违约责任,包括支付违约金和赔偿发包人损失。发包人未按合同约定支付工程款,应承担支付违约金的责任,并赔偿承包人因此造成的损失。第三方未按服务协议或合同履行职责,应承担违约责任,并赔偿因此给甲乙双方造成的损失。全文完。2024版垃圾处理厂建筑工程施工合同标准1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同有效期5.合同签订地点二、合同标的1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程内容5.工程质量要求三、合同价款1.工程总价2.付款方式3.付款节点4.付款条件5.逾期付款责任四、施工进度1.施工工期2.施工阶段划分3.各阶段工期要求4.施工进度计划5.施工进度调整五、施工组织与管理1.施工组织机构2.施工管理人员3.施工人员配备4.施工现场管理5.施工安全与环保六、施工材料与设备1.材料供应方式2.材料质量要求3.设备供应与使用4.材料与设备验收5.材料与设备保管七、施工质量与验收1.施工质量控制2.施工质量验收标准3.施工质量验收程序4.施工质量保证措施5.施工质量问题处理八、施工安全与环保1.施工安全责任2.施工安全措施3.施工环保要求4.施工环保措施5.环保事故处理九、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同变更程序3.合同解除条件4.合同解除程序5.合同变更与解除的法律后果十、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约赔偿方式4.违约赔偿计算5.违约责任免除十一、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决机构4.争议解决费用5.争议解决的法律适用十二、合同生效与终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同终止程序4.合同终止后的善后处理5.合同终止的法律后果十三、其他约定1.保密条款2.不可抗力条款3.通知与送达条款4.合同附件5.合同附件效力十四、合同签署1.合同签署人2.合同签署日期3.合同签署地点4.合同签署印章5.合同签署法律效力合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2024版垃圾处理厂建筑工程施工合同2.合同双方:甲方(发包方):[甲方名称]乙方(承包方):[乙方名称]3.合同签订日期:[签订日期]4.合同有效期:自[开始日期]至[结束日期]5.合同签订地点:[签订地点]二、合同标的1.工程名称:[工程名称]2.工程地点:[工程地点]3.工程规模:[工程规模描述]4.工程内容:建筑主体结构工程建筑装饰装修工程安装工程其他附属工程5.工程质量要求:符合国家相关质量标准达到设计要求三、合同价款1.工程总价:[工程总价]2.付款方式:预付款进度款结算款验收款3.付款节点:预付款:合同签订后[天数]内支付进度款:按工程进度分阶段支付结算款:工程竣工后[天数]内支付验收款:工程验收合格后[天数]内支付4.付款条件:乙方提交相关付款申请甲方审核无误后支付5.逾期付款责任:逾期付款需支付利息逾期付款超过[天数]视为违约四、施工进度1.施工工期:[工期天数]2.施工阶段划分:准备阶段施工阶段竣工验收阶段3.各阶段工期要求:准备阶段:[天数]施工阶段:[天数]竣工验收阶段:[天数]4.施工进度计划:每月进度计划每周进度计划5.施工进度调整:因不可抗力等因素导致工期延误经双方协商一致调整五、施工组织与管理1.施工组织机构:乙方施工组织机构设置甲方项目管理人员配备2.施工管理人员:乙方项目经理及主要管理人员名单甲方项目管理人员的职责3.施工人员配备:乙方施工人员资质要求甲方对施工人员的管理要求4.施工现场管理:施工现场布置要求施工现场安全、环保、文明施工要求5.施工安全与环保:安全生产责任制环境保护措施六、施工材料与设备1.材料供应方式:甲方提供乙方采购2.材料质量要求:符合国家标准合同约定的质量标准3.设备供应与使用:甲方提供设备乙方负责设备维护4.材料与设备验收:验收标准验收程序5.材料与设备保管:保管责任保管措施七、施工质量与验收1.施工质量控制:质量检查制度质量保证措施2.施工质量验收标准:国家相关质量标准设计文件要求3.施工质量验收程序:隐蔽工程验收分部分项工程验收竣工验收4.施工质量保证措施:施工过程质量控制质量事故处理5.施工质量问题处理:问题报告问题解决措施责任追究八、施工安全与环保1.施工安全责任:乙方承担施工安全责任甲方提供必要的安全保障措施2.施工安全措施:定期安全检查安全教育培训安全防护设施3.施工环保要求:遵守国家环保法规减少施工对环境的影响4.施工环保措施:废水、废气、噪声处理固废处理土地复垦5.环保事故处理:及时报告采取补救措施责任追究九、合同变更与解除1.合同变更条件:不可抗力合同双方协商一致2.合同变更程序:提出变更申请双方协商确定变更内容签订变更协议3.合同解除条件:一方违约合同目的无法实现4.合同解除程序:提出解除通知双方协商签订解除协议5.合同变更与解除的法律后果:变更后的合同效力解除后的合同终止十、违约责任1.违约情形:未按时付款工程质量不合格工期延误2.违约责任承担:支付违约金赔偿损失3.违约赔偿方式:现金赔偿其他方式赔偿4.违约赔偿计算:按照合同约定计算法院判决5.违约责任免除:不可抗力依法免责十一、争议解决1.争议解决方式:协商仲裁诉讼2.争议解决程序:协商不成,提交仲裁或诉讼3.争议解决机构:仲裁机构人民法院4.争议解决费用:由败诉方承担双方协商5.争议解决的法律适用:适用中华人民共和国法律十二、合同生效与终止1.合同生效条件:双方签字盖章合同内容完整2.合同终止条件:工程竣工合同解除3.合同终止程序:提出终止通知双方确认4.合同终止后的善后处理:财务结算竣工资料移交5.合同终止的法律后果:合同权利义务终止十三、其他约定1.保密条款:保密内容保密期限2.不可抗力条款:不可抗力定义应对措施3.通知与送达条款:通知方式送达地址4.合同附件:设计文件施工图纸其他相关文件5.合同附件效力:合同附件与合同具有同等法律效力十四、合同签署1.合同签署人:甲方代表:[姓名](签字)乙方代表:[姓名](签字)2.合同签署日期:[日期]3.合同签署地点:[地点]4.合同签署印章:甲方印章乙方印章5.合同签署法律效力:本合同自双方签字盖章之日起生效具有法律约束力甲方(盖章):________________________乙方(盖章):________________________甲方代表(签字):____________________乙方代表(签字):____________________日期:_______________________________日期:_______________________________多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方主导的工程进度管理甲方负责制定详细的工程进度计划,并监督乙方执行。乙方应按照甲方制定的进度计划进行施工,如因乙方原因导致进度延误,乙方应承担相应的责任。2.甲方提供的技术支持甲方应提供必要的施工技术支持和咨询服务。乙方应积极配合甲方进行技术交流,确保施工质量符合设计要求。3.甲方负责的审批手续甲方负责办理施工许可证、安全许可证等相关审批手续。乙方应协助甲方提供必要的资料,确保审批手续的顺利进行。4.甲方提供的施工场地甲方应确保施工场地满足施工要求,包括场地平整、排水设施等。乙方应遵守甲方提供的场地使用规定,避免对场地造成损害。5.甲方负责的工程款支付甲方应按照合同约定的付款节点和比例支付工程款。乙方应提供相应的工程进度报告和验收报告,作为甲方支付工程款的依据。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方主导的施工方案制定乙方负责制定详细的施工方案,包括施工工艺、施工方法等。甲方应审查乙方制定的施工方案,并给予必要的指导。2.乙方负责的施工质量控制乙方应严格按照设计要求和施工规范进行施工,确保工程质量。甲方有权对施工过程进行监督检查,并提出整改要求。3.乙方负责的材料采购乙方负责采购施工所需的材料,并确保材料质量符合合同约定。甲方有权对材料进行抽样检查,确保材料质量。4.乙方负责的施工人员管理乙方应确保施工人员具备相应的资质和技能,并对其进行安全教育。甲方有权对施工人员的工作进行监督,并提出整改建议。5.乙方负责的施工安全与环保乙方应采取有效措施,确保施工现场的安全和环保。甲方有权对施工现场进行监督检查,并提出整改要求。三、第三方中介时的附加条款及说明1.中介机构的职责中介机构负责监督合同的履行,包括施工进度、质量、安全等方面。中介机构应公正、公平地处理合同双方的争议。2.中介机构的费用中介机构的费用由合同双方共同承担,具体费用由双方协商确定。中介机构的费用支付方式按合同约定执行。3.中介机构的报告中介机构应定期向合同双方提交工作报告,报告内容包括施工进度、质量、安全等方面的情况。中介机构的工作报告作为合同履行的依据。4.中介机构的更换如合同双方对中介机构的工作不满意,可协商更换中介机构。更换中介机构的程序和费用由双方协商确定。5.中介机构的法律地位中介机构在合同履行过程中,享有法律赋予的监督权和裁决权。中介机构的行为对合同双方具有法律约束力。附件及其他补充说明一、附件列表:1.设计文件2.施工图纸3.合同双方的身份证明文件4.预付款支付凭证5.进度款支付凭证6.结算款支付凭证7.验收款支付凭证8.施工进度报告9.工程验收报告10.材料检验报告11.施工现场照片及视频资料12.安全生产记录13.环保监测报告14.争议解决文件15.中介机构工作报告16.合同变更协议17.合同解除协议二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成工程。乙方施工质量不符合合同约定或国家标准。甲方未按合同约定的时间或比例支付工程款。任何一方未履行合同约定的保密义务。任何一方未履行合同约定的环保责任。2.违约行为的认定:根据合同约定及实际情况,由双方协商或中介机构认定。如协商不成,可提交仲裁或诉讼解决。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指合同签订后发生的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.违约金:指因一方违约而向另一方支付的一定金额的赔偿。3.质量保证期:指施工完成的工程在规定的时间内,对工程质量承担责任的期限。4.仲裁:指双方在争议发生后,将争议提交给仲裁机构进行裁决。5.诉讼:指双方在争议发生后,将争议提交给人民法院进行审理。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工进度延误解决办法:重新制定进度计划,明确责任,加强监督。2.问题:施工质量问题解决办法:立即停工整改,查明原因,追究责任。3.问题:工程款支付纠纷解决办法:按照合同约定,及时沟通,协商解决。4.问题:环保问题解决办法:严格执行环保法规,采取措施,确保环保达标。五、所有应用场景:1.垃圾处理厂建筑工程施工2.其他建筑工程施工3.工程承包合同4.建设工程项目管理5.建筑工程监理全文完。2024版垃圾处理厂建筑工程施工合同标准2合同编号_________一、合同主体1.1甲方(垃圾处理厂投资方):1.2乙方(施工单位):1.3其他相关方:二、合同前言2.1背景:随着我国城市化进程的加快,垃圾处理问题日益突出。为解决这一问题,甲方决定投资建设一座垃圾处理厂,以实现垃圾的无害化、减量化、资源化处理。为确保工程顺利进行,甲乙双方经友好协商,达成如下协议。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在垃圾处理厂建筑工程施工过程中的权利、义务及责任,确保工程按期、按质、按量完成,实现甲乙双方的共赢。三、定义与解释3.1专业术语:3.2关键词解释:四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:4.2乙方的权利和义务:五、履行条款5.1合同履行时间:5.2合同履行地点:5.3合同履行方式:六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件:6.3终止程序:6.4终止后果:5.1合同履行时间:5.2合同履行地点:5.3合同履行方式:6.2终止条件:6.3终止程序:6.4终止后果:5.1合同履行时间:5.2合同履行地点:5.3合同履行方式:6.2终止条件:6.3终止程序:6.4终止后果:5.1合同履行时间:5.2合同履行地点:5.3合同履行方式:6.2终止条件:6.3终止程序:6.4终止后果:5.1合同履行时间:5.2合同履行地点:5.3合同履行方式:6.2终止条件:6.3终止程序:6.4终止后果:5.1合同履行时间:5.2合同履行地点:5.3合同履行方式:6.2终止条件:6.3终止程序:6.4终止后果:5.1合同履行时间:5.2合同履行地点:5.3合同履行方式:6.2终止条件:6.3终止程序:6.4终止后果:5.1合同履行时间:5.2合同履行地点:5.3合同履行方式:6.2终止条件:6.3终止程序:6.4终止后果:5.1合同履行时间:5.2合同履行地点:5.3合同履行方式:6.2终止条件:6.3终止程序:6.4终止后果:5.1合同履行时间:5.2合同履行地点:5.3合同履行方式:6.2终止条件:6.3终止程序:6.4终止后果:5.1合同履行时间:5.2合同履行地点:5.3合同履行方式:6.2终止条件:6.3终止程序:6.4终止后果:5.1合同履行时间:5.2合同履行地点:5.3合同履行方式:6.2终止条件:6.3终止程序:6.4终止后果:5.1合同履行时间:5.2合同履行地点:5.3合同履行方式:6.2终止条件:6.3终止程序:6.4终止后果:5.1合同履行时间:5.2合同履行地点:5.3合同履行方式:6.2终止条件:6.3终止程序:6.4终止后果:5.1合同履行时间:5.2合同履行地点:5.3合同履行方式:6.2终止条件:6.3终止程序:6.4终止后果:5.1合同履行时间:5.2合同履行地点:5.3合同履行方式:6.2终止条件:6.3终止程序:6.4终止后果:5.1合同履行时间:5.2合同履行地点:5.3合同履行方式:6.2终止条件:6.3终止程序:6.4终止后果:5.1合同履行时间:5.2合同履行地点:5.3合同履行方式:6.2终止条件:6.3终止程序:6.4终止后果:5.1合同履行时间:5.2合同履行地点:5.3合同履行方式:6.2终止条件:6.3终止程序:6.4终止后果:5.1合同履行时间:5.2合同履行地点:5.3合同履行方式:6.2终止条件:6.3终止程序:6.4终止后果:5.1合同履行时间:5.2合同履行地点:5.3合同履行方式:6.2终止条件:6.3终止程序:6.4终止后果:5.1合同履行时间:5.2合同履行地点:5.3合同履行方式:6.2终止条件:6.3终止程序:6.4终止后果:5.1合同履行时间:5.2合同履行地点:5.3合同履行方式:6.2终止条件:6.3终止程序:6.4终止后果:5.1合同履行时间:5.2合同履行地点:5.3合同履行方式:6.2终止条件:6.3终止程序:6.4终止后果:5.1合同履行时间:5.2合同履行地点:5.3合同履行方式:6.2终止条件:6.3终止程序:6.4终止后果:5.1合同履行时间:5.2合同履行地点:5.3合同履行方式:6.2终止条件:6.3终止程序:6.4终止后果:5.1合同履行时间:5.2合同履行地点:5.3合同履行方式:6.2终止条件:6.3终止程序:6.4终止后果:5.1合同履行时间:5.2合同履行地点:5.3合同履行方式:6.2终止条件:6.3终止程序:6.4终止后果:5.1合同履行时间:5.2合同履行地点:5.3合同履行方式:6.2终止条件:6.3终止程序:6.4终止后果:5.1合同履行时间:5.2合同履行地点:5.3合同履行方式:6.2终止条件:6.3终止程序:6.4终止后果:5.1合同履行时间:5.2合同履行地点:5.3合同履行方式:6.2终止条件:6.3终止程序:6.4终止后果:5.1合同履行时间:5.2合同履行地点:5.3合同履行方式:6.2终止条件:6.3终止程序:6.4终止后果:5.1合同履行时间:5.2合同履行地点:5.3合同履行方式:6.2终止条件:6.3终止程序:6.4终止后果:5.1合同履行时间:5.2合同履行地点:5.3合同履行方式:6.2终止条件:6.3终止程序:6.4终止后果:5.1合同履行时间:5.2合同履行地点:5.3合同履行方式:6.2终止条件:6.3终止程序:6.4终止后果:5.1合同履行时间:5.2合同履行地点:5.3合同履行方式:6.2终止条件:6.3终止程序:6.4终止后果:5.1合同履行时间:5.2合同履行地点:5.3合同履行方式:6.2终止条件:6.3终止程序:6.4终止后果:5.1合同履行时间:5.2合同履行地点:5.3合同履行方式:6.2终止条件:6.3终止程序:6.4终止后果:5.1合同履行时间:七、费用与支付7.1费用构成(1)施工图纸设计费;(2)材料设备采购费;(3)施工人工费;(4)施工机械使用费;(5)临时设施费;(6)施工管理费;(7)质保金;(8)其他相关费用。7.2支付方式(1)预付款:合同签订后,甲方应向乙方支付合同总金额的20%作为预付款;(2)进度款:在工程按进度完成并经甲方验收合格后,甲方应按照实际完成工程量的百分比支付进度款;(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后,甲方应在30日内支付剩余款项;(4)质保金:在工程竣工验收合格后,甲方应在30日内退还乙方已缴纳的质保金。7.3支付时间(1)预付款:合同签订后5个工作日内;(2)进度款:每月末前5个工作日内;(3)竣工结算款:竣工验收合格后30日内;(4)质保金:竣工验收合格后30日内。7.4支付条款(1)甲方应在约定的支付时间内将款项支付至乙方指定的账户;(2)乙方应在收到款项后出具相应的收据;(3)如甲方逾期支付,应按逾期付款金额的每日万分之五支付违约金;(4)如乙方逾期收款,应按逾期收款金额的每日万分之五支付违约金。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按约定支付款项的,应承担相应的违约责任;(2)甲方未按约定时间提供施工图纸的,应承担相应的违约责任;(3)甲方未按约定提供施工场地或相关设施的,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约(1)乙方未按约定时间完成工程的,应承担相应的违约责任;(2)乙方未按约定质量标准完成工程的,应承担相应的违约责任;(3)乙方未按约定进行工程维护的,应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式(1)违约方应按照合同约定向守约方支付违约金;(2)违约方造成守约方损失的,应承担相应的赔偿责任;(3)违约金的支付方式为现金支付。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等均属保密内容。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。9.3保密履行方式(1)双方应采取合理措施,确保保密内容的保密性;(2)未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露保密内容;(3)保密义务不因合同终止而解除。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害;(2)战争、罢工、骚乱等社会异常事件;(3)政府行为导致工程无法继续进行。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,双方应立即通知对方;(2)双方应采取措施减轻不可抗力事件的影响;(3)因不可抗力事件导致合同无法履行的,双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例(1)地震导致施工中断;(2)政府政策调整导致工程无法继续进行;(3)罢工导致施工人员无法到位。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解协商不成的,双方可向相关调解机构申请调解。11.3仲裁或诉讼调解不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得擅自转让本合同。12.2不得转让的情形(1)合同主体资格的转让;(2)合同权利义务的转让;(3)合同内容的转让。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对垃圾处理厂建筑工程施工过程中所涉及的技术秘密、商业秘密的知识产权;(2)乙方在合同履行期间及合同终止后,未经甲方书面同意,不得擅自披露、使用或转让甲方提供的任何技术秘密、商业秘密。13.2特殊权力保留(1)甲方保留对垃圾处理厂建筑工程施工过程中发现的质量问题的最终决定权;(2)乙方在施工过程中,如发现可能影响工程质量和安全的问题,应立即通知甲方,并采取相应措施。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同的修改和补充必须经甲乙双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。14.2修改和补充效力经甲乙双方签字盖章的补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应相互协助,确保合同顺利履行。具体协作事项包括但不限于:(1)甲方提供必要的施工图纸、技术资料等;(2)乙方按时提供施工人员、材料、设备等;(3)双方共同解决施工过程中出现的问题。15.2协作与配合方式(1)定期召开协调会议,沟通工程进展情况;(2)及时解决施工过程中出现的问题;(3)互相提供必要的支持与帮助。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间完整的协议,任何一方不得以任何理由对本合同内容进行修改。16.3增减条款本合同如有增减条款,必须经甲乙双方协商一致,并以书面形式签订。十七、签字、日期、盖章甲方(垃圾处理厂投资方):乙方(
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年工业萘项目立项申请报告模板
- 2025年智能化配电与电控装置项目规划申请报告模板
- 函授毕业生登记表自我鉴定范文15篇
- 2025年汽车安全气囊及装置项目提案报告
- 2025年宠物水族项目立项申请报告
- 2025年无菌包装用包装材料项目立项申请报告
- 2025年汽车覆盖件模具项目提案报告模式
- 2024年度水利工程行政合同行政优益权实施要点分析3篇
- 资料员个人工作总结范文五篇
- 房屋租赁协议书六篇
- 无菌注射剂生产线清洁验证方案
- 民航服务礼仪(民航服务类专业)全套教学课件
- 2024年健康照护师理论试题
- 《可燃气体检测仪》课件
- 《黄土高填方地基技术规程》
- 部编版九年级中考复习戏剧阅读 (教师版)
- 裸光纤施工方案
- 2023年意识形态工作责任清单及风险点台账
- 《经典动画赏析》课件
- 小学英语-Unit2 Ways to go to school Part B Read and write教学设计学情分析教材分析课后反思
- 外研社新标准商务英语综合教程1
评论
0/150
提交评论