2025年度围挡施工夏季施工保障合同2篇_第1页
2025年度围挡施工夏季施工保障合同2篇_第2页
2025年度围挡施工夏季施工保障合同2篇_第3页
2025年度围挡施工夏季施工保障合同2篇_第4页
2025年度围挡施工夏季施工保障合同2篇_第5页
已阅读5页,还剩28页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度围挡施工夏季施工保障合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及联系方式1.3合同双方开户行及账号2.工程概况2.1工程名称及地点2.2工程规模及施工范围2.3工程建设标准及要求3.施工内容3.1围挡施工方案3.2施工进度安排3.3施工质量要求4.施工保障措施4.1施工现场安全管理4.2施工环境保护4.3施工人员培训及管理5.施工进度管理5.1施工进度计划5.2施工进度监控5.3施工进度调整6.施工质量保证6.1施工质量标准6.2施工质量控制6.3施工质量验收7.施工安全保证7.1施工安全管理制度7.2施工安全措施7.3施工安全事故处理8.造价管理8.1工程造价确定8.2工程造价调整8.3工程造价支付9.合同履行9.1合同生效时间9.2合同履行期限9.3合同变更及解除10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约纠纷解决11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后的处理14.其他约定14.1合同附件14.2合同未尽事宜的补充14.3合同生效及其他第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方:X建设有限公司地址:省市区路号乙方:X施工有限公司地址:省市区路号1.2合同双方法定代表人及联系方式甲方法定代表人:联系方式:139乙方法定代表人:联系方式:13856781.3合同双方开户行及账号甲方开户行:银行分行账号:056乙方开户行:银行分行账号:0562.工程概况2.1工程名称及地点工程名称:项目围挡施工地点:省市区路2.2工程规模及施工范围工程规模:占地面积平方米,围挡长度米施工范围:包括围挡的搭建、拆除及维护2.3工程建设标准及要求建设标准:按照国家相关规范和标准执行要求:确保施工质量、安全、环保,满足甲方使用需求3.施工内容3.1围挡施工方案施工方案:采用钢制围挡,立柱间距2米,横杆间距1.5米,高度2.5米施工材料:选用优质钢材,确保围挡结构稳定3.2施工进度安排施工进度安排:自合同签订之日起,60天内完成围挡施工3.3施工质量要求施工质量要求:严格按照国家相关规范和标准执行,确保围挡施工质量合格4.施工保障措施4.1施工现场安全管理施工现场安全管理:制定施工现场安全管理制度,确保施工人员安全4.2施工环境保护施工环境保护:采取有效措施,减少施工过程中对环境的影响4.3施工人员培训及管理施工人员培训及管理:对施工人员进行安全、环保、质量等方面的培训,确保施工人员具备相应技能5.施工进度管理5.1施工进度计划施工进度计划:按照合同约定的时间节点,制定详细的施工进度计划5.2施工进度监控施工进度监控:定期对施工进度进行跟踪、检查,确保施工进度按计划进行5.3施工进度调整施工进度调整:如遇不可抗力或特殊情况,经双方协商一致,可对施工进度计划进行调整6.施工质量保证6.1施工质量标准施工质量标准:按照国家相关规范和标准执行,确保施工质量合格6.2施工质量控制施工质量控制:设立质量监督小组,对施工过程进行全程监控,确保施工质量6.3施工质量验收施工质量验收:施工完成后,由甲方组织验收,乙方配合,确保围挡施工质量符合要求8.造价管理8.1工程造价确定工程造价依据国家现行工程造价定额和费用标准,结合工程实际情况,经双方协商一致,确定本合同工程造价为人民币万元整。8.2工程造价调整在施工过程中,如遇政策调整、材料价格波动、设计变更等非乙方原因导致工程造价发生变化,双方应按国家有关规定和合同约定进行协商调整。8.3工程造价支付工程造价支付分阶段进行,具体支付节点为:1.预付款:合同签订后5个工作日内,乙方提交相关资料,甲方支付合同总价的20%作为预付款。2.进度款:每完成合同约定工程量的30%,乙方提交相关资料,甲方支付该部分工程款的60%。3.中期款:每完成合同约定工程量的60%,乙方提交相关资料,甲方支付该部分工程款的20%。4.结算款:工程竣工并通过验收后,乙方提交结算资料,甲方支付剩余工程款的60%。5.保修金:保修期满后,乙方提交保修金退还申请,甲方在收到申请后15个工作日内退还保修金。9.合同履行9.1合同生效时间本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同履行期限本合同履行期限为自合同生效之日起至围挡施工完成并通过验收之日止。9.3合同变更及解除任何一方要求变更或解除合同,应提前30日书面通知对方,经双方协商一致后,方可变更或解除合同。10.违约责任10.1违约情形1.乙方未按合同约定时间完成施工;2.乙方施工质量不符合合同约定;3.甲方未按合同约定支付款项;4.其他违反合同约定的行为。10.2违约责任承担1.乙方未按合同约定时间完成施工,每延迟一日,应向甲方支付合同总价的1%作为违约金;2.乙方施工质量不符合合同约定,应承担修复费用,如修复后仍不合格,乙方应赔偿甲方因此遭受的损失;3.甲方未按合同约定支付款项,应向乙方支付逾期付款的利息;4.其他违约行为,按双方协商一致的原则处理。10.3违约纠纷解决违约纠纷应通过友好协商解决,协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.争议解决11.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。11.2争议解决机构协商、调解:由双方协商解决;仲裁:向仲裁委员会申请仲裁;诉讼:向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3争议解决程序协商、调解:自争议发生后30日内提出;仲裁:自争议发生后60日内提交仲裁申请;诉讼:自争议发生后3个月内提起诉讼。12.合同解除12.1合同解除条件1.因不可抗力导致合同无法履行;2.一方严重违约,另一方有权解除合同;3.合同约定的其他解除条件。12.2合同解除程序1.提出解除合同的一方应书面通知对方;2.双方应就解除合同的事宜进行协商;3.协商一致后,签订合同解除协议。12.3合同解除后的处理1.乙方应立即停止施工,并采取必要措施保护施工现场;2.双方应就剩余工程款的支付、保修金的处理等事宜进行协商;3.合同解除后,双方应按照国家有关规定和合同约定处理相关事宜。13.合同终止13.1合同终止条件1.合同履行完毕;2.合同解除;3.合同约定的其他终止条件。13.2合同终止程序1.双方应就合同终止事宜进行协商;2.协商一致后,签订合同终止协议。13.3合同终止后的处理1.双方应就剩余工程款的支付、保修金的处理等事宜进行协商;2.合同终止后,双方应按照国家有关规定和合同约定处理相关事宜。14.其他约定14.1合同附件本合同附件包括但不限于施工图纸、技术规范、施工组织设计等。14.2合同未尽事宜的补充本合同未尽事宜,按国家有关法律法规和双方协商一致的原则处理。14.3合同生效及其他本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念及范围1.1本合同所指第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、仲裁机构、诉讼机构等。1.2第三方介入的范围包括但不限于工程监督、质量检测、风险评估、争议解决等。2.第三方介入的流程及条件2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订相应的合作协议。2.2第三方介入的条件:1.双方同意第三方介入;2.第三方具备相应的资质和能力;3.第三方介入的内容和方式符合国家相关法律法规和合同约定。3.第三方的责任及权利3.1第三方的责任:1.第三方应按照合作协议和合同约定,履行其职责,确保工程质量和安全;2.第三方应对其提供的评估、检测、监督等服务负责,如因第三方原因导致服务质量问题,第三方应承担相应的责任;3.第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规,不得泄露甲乙双方的商业秘密。3.2第三方的权利:1.第三方有权根据合作协议和合同约定,对工程进行监督、检测、评估;2.第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料;3.第三方有权根据评估结果,提出整改意见或建议。4.第三方的责任限额1.第三方因自身原因导致服务质量问题,应承担的责任;2.第三方因违反国家法律法规,导致甲乙双方遭受的损失;3.第三方因泄露甲乙双方商业秘密,导致甲乙双方遭受的损失。4.2第三方的责任限额应合理确定,以保障甲乙双方的合法权益。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系:1.第三方应与甲方签订合作协议,明确双方的权利和义务;2.第三方在履行职责过程中,应积极配合甲方的工作。5.2第三方与乙方的关系:1.第三方应与乙方签订合作协议,明确双方的权利和义务;2.第三方在履行职责过程中,应积极配合乙方的工作。5.3第三方与合同其他相关方的关系:1.第三方在履行职责过程中,应与合同其他相关方(如设计单位、施工单位等)保持沟通和协调;2.第三方应遵守国家相关法律法规和合同约定,确保工程质量和安全。6.第三方介入后的合同变更6.1第三方介入后,如需对合同进行变更,甲乙双方应协商一致,并签订相应的变更协议。1.变更的原因;2.变更的内容;3.变更后的合同条款。6.3变更协议经甲乙双方签字盖章后生效。7.第三方介入后的争议解决7.1第三方介入后,如发生争议,甲乙双方应通过协商解决。7.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.第三方介入后的合同解除1.第三方无法履行合作协议;2.第三方违反国家法律法规;3.合同约定的其他解除条件。8.2合同解除后,甲乙双方应按照国家有关规定和合同约定处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸及技术规范详细要求:包含工程平面图、立面图、剖面图、结构图、设备图等,以及相关技术规范和标准。说明:施工图纸是施工的重要依据,技术规范是保证施工质量的基础。2.施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全防护措施、环境保护措施等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,确保施工有序进行。3.工程量清单详细要求:详细列出工程项目的名称、规格、数量、单位、单价、总价等。说明:工程量清单是计算工程造价的依据,也是支付工程款的依据。4.预付款申请及支付凭证详细要求:包括预付款申请表、合同签订通知书、银行转账凭证等。说明:预付款申请及支付凭证是证明预付款已支付的凭证。5.进度款申请及支付凭证详细要求:包括进度款申请表、进度款支付申请表、银行转账凭证等。说明:进度款申请及支付凭证是证明进度款已支付的凭证。6.结算款申请及支付凭证详细要求:包括结算款申请表、结算款支付申请表、银行转账凭证等。说明:结算款申请及支付凭证是证明结算款已支付的凭证。7.保修金退还申请及支付凭证详细要求:包括保修金退还申请表、银行转账凭证等。说明:保修金退还申请及支付凭证是证明保修金已退还的凭证。8.施工日志及照片详细要求:记录施工过程中的重要事件、质量问题、进度情况等,并附照片作为证明。说明:施工日志及照片是施工过程的重要记录,用于追溯和解决施工过程中出现的问题。9.工程验收报告详细要求:包括工程验收记录、验收意见、验收日期等。说明:工程验收报告是证明工程已通过验收的文件。10.争议解决文件详细要求:包括争议解决协议、仲裁裁决书、法院判决书等。说明:争议解决文件是解决合同争议的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定时间完成施工责任认定标准:每延迟一日,乙方应向甲方支付合同总价的1%作为违约金示例说明:若合同约定施工期为60天,乙方实际完成时间为65天,则乙方应支付甲方违约金5000元。2.违约行为:乙方施工质量不符合合同约定责任认定标准:乙方应承担修复费用,如修复后仍不合格,乙方应赔偿甲方因此遭受的损失示例说明:若甲方发现乙方施工的围挡存在质量问题,乙方进行修复后仍不合格,则乙方应赔偿甲方因质量问题造成的损失。3.违约行为:甲方未按合同约定支付款项责任认定标准:甲方应向乙方支付逾期付款的利息示例说明:若甲方逾期支付进度款,则甲方应支付乙方相应期限内的利息。4.违约行为:第三方因自身原因导致服务质量问题责任认定标准:第三方应承担相应的责任,包括修复费用和赔偿甲方损失示例说明:若监理单位因自身原因导致工程质量评估失误,导致甲方遭受损失,则监理单位应承担相应责任。5.违约行为:第三方泄露甲乙双方的商业秘密责任认定标准:第三方应赔偿甲乙双方因此遭受的损失示例说明:若检测机构泄露甲方商业秘密,导致甲方遭受损失,则检测机构应赔偿甲方损失。全文完。2024年度围挡施工夏季施工保障合同2本合同目录一览1.合同订立依据2.双方基本信息3.工程概况4.施工时间及要求5.施工内容与范围6.施工质量标准7.施工安全及环境保护8.施工进度及节点9.工程变更及洽商10.合同价款及支付方式11.材料供应及费用12.施工验收与保修13.违约责任及争议解决14.合同解除与终止第一部分:合同如下:1.合同订立依据1.1依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就2024年度围挡施工夏季施工保障事宜达成如下协议。1.2本合同依据甲方提供的施工图纸、工程量清单、施工组织设计等相关资料,以及乙方具备的施工资质和经验,共同签订本合同。2.双方基本信息2.1甲方(建设单位):[甲方全称]2.2乙方(施工单位):[乙方全称]2.3甲方联系人:[甲方联系人姓名]2.4乙方联系人:[乙方联系人姓名]2.5联系电话:[甲方联系电话]、[乙方联系电话]3.工程概况3.1工程名称:[工程名称]3.2工程地点:[工程地点]3.3工程规模:[工程规模]3.4工程类型:[工程类型]3.5工程预算:[工程预算]4.施工时间及要求4.1施工期限:自合同签订之日起至[具体日期]止。4.2施工期间,乙方应严格按照甲方要求,确保施工质量和进度,不得擅自改变施工方案。4.3施工期间,如遇不可抗力因素导致工期延误,双方应协商解决,并相应调整施工期限。5.施工内容与范围5.1乙方负责本工程的围挡施工,包括但不限于围挡的搭建、拆除、修复等。5.2施工范围:[具体施工范围]5.3施工内容:[具体施工内容]6.施工质量标准6.1乙方应严格按照国家有关施工质量标准进行施工,确保工程质量达到设计要求。6.2乙方应建立完善的质量保证体系,对施工过程中的质量问题进行及时整改。6.3甲方有权对施工质量进行监督检查,乙方应予以配合。7.施工安全及环境保护7.1乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规,确保施工安全。7.2乙方应采取有效措施,防止施工过程中对环境造成污染。7.3乙方应建立健全安全生产责任制,确保施工人员的人身安全。7.4乙方应定期对施工人员进行安全教育培训,提高安全意识。8.施工进度及节点8.1乙方应按照施工组织设计的要求,制定详细的施工进度计划,并报送甲方备案。8.2施工进度计划应包括各分部分项工程的施工时间、质量要求、安全措施等内容。8.3甲方有权对施工进度进行监督,乙方应确保按期完成各施工节点。8.4如因乙方原因导致施工进度延误,乙方应承担相应的违约责任。9.工程变更及洽商9.1在施工过程中,如遇设计变更、现场条件变化等情况,需经双方协商一致后方可进行变更。9.2变更内容应形成书面文件,并由双方签字确认。9.3变更后的工程量、工期、费用等应重新计算,并作为合同附件。10.合同价款及支付方式10.1合同价款:[合同总价]10.2付款方式:分阶段支付,具体支付节点及比例如下:10.2.1预付款:合同签订后5个工作日内,支付合同总额的[预付款比例]%。10.2.2进度款:按实际完成工程量及合同约定的支付比例支付。10.2.3结算款:工程验收合格后5个工作日内支付合同总额的[结算款比例]%。10.2.4保修金:合同总额的[保修金比例]%,在保修期满后无质量问题退还。11.材料供应及费用11.1甲方负责提供施工所需的材料、设备等,乙方负责材料、设备的验收及保管。11.2甲方提供的材料、设备应满足施工质量要求,如不符合要求,乙方有权拒绝使用。11.3材料、设备的费用按实际发生计算,并在进度款中支付。12.施工验收与保修12.1工程完工后,乙方应组织自检,合格后通知甲方进行验收。12.2甲方应在收到验收通知后[验收期限]内进行验收。12.3验收合格后,乙方应提供完整的工程资料,并进入保修期。12.4保修期内,乙方应负责维修、更换因施工质量问题造成的损坏部分。13.违约责任及争议解决13.1如一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.2双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.合同解除与终止14.1.1另一方严重违约;14.1.2不可抗力导致合同无法履行;14.1.3经双方协商一致。14.2合同解除后,双方应按照合同约定处理已发生的工程款项、材料设备等事宜。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,参与本合同实施过程中的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、材料供应商、分包商等。15.2第三方介入的范围包括但不限于:监理、检测、咨询、材料供应、分包等。16.第三方介入的引入方式16.1第三方介入应经甲乙双方协商一致,并签订相应的合作协议。17.第三方介入的责权利17.1第三方应按照合作协议的约定,履行相应的职责,享有相应的权利。17.2第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规和本合同的约定。17.3第三方应保证其提供的服务质量,对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方、乙方之间的关系,由合作协议约定。18.2第三方与甲方、乙方之间的权利义务划分如下:18.2.1第三方与甲方之间的权利义务,由合作协议约定;18.2.2第三方与乙方之间的权利义务,由合作协议约定;18.2.3第三方与甲方、乙方之间的争议,应通过协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。19.第三方的责任限额19.1第三方在履行合作协议过程中,因自身原因造成甲方或乙方的损失,其责任限额由合作协议约定。19.2如合作协议未约定责任限额,第三方应承担无限责任。19.3第三方的责任限额包括但不限于:19.3.1直接经济损失;19.3.2间接经济损失;19.3.3甲方或乙方的信誉损失;19.3.4甲方或乙方的其他损失。20.第三方介入的监督与管理20.1甲乙双方应共同监督第三方履行合作协议的情况。20.2甲方或乙方有权要求第三方提供相关证明材料,以证明其履行职责的情况。20.3第三方应接受甲乙双方的监督与管理,确保其履行职责的合法性和有效性。21.第三方介入的变更与解除21.1如第三方在履行合作协议过程中出现严重违约行为,甲乙双方有权解除合作协议。21.2第三方介入的变更或解除,应按照合作协议的约定执行。22.第三方介入的争议解决22.1第三方与甲方、乙方之间的争议,应通过协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。22.2第三方介入的争议解决,不影响本合同的履行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸与技术规范详细要求:提供完整的施工图纸,包括平面图、立面图、剖面图等,以及相关的技术规范。说明:图纸应清晰、完整,技术规范应符合国家及行业相关标准。2.工程量清单详细要求:列出工程项目的具体内容、数量、单价及总价。说明:清单应详细,单价应明确,总价应与合同金额一致。3.施工组织设

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论