墙板施工合同餐厅翻新项目

墙板施工合同餐厅翻新项目合同编号：__________墙板施工合同餐厅翻新项目甲方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：______________乙方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：______________鉴于甲方拥有位于上述地址的餐厅，需要进行墙板施工以翻新餐厅，乙方具有墙板施工的资质和经验，甲方愿意委托乙方进行餐厅墙板施工，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：餐厅墙板施工项目1.2工程地点：甲方餐厅现场1.3工程内容：根据甲方要求，乙方负责拆除原有墙板，重新安装新墙板，并按照设计图纸和施工规范进行施工。1.4工程工期：本工程计划自______年____月____日起至______年____月____日竣工，共计____天。第二条施工质量标准2.1乙方应按照甲方提供的设计图纸、施工规范和标准进行施工，确保施工质量符合相关法律法规和行业标准。2.2乙方应选用符合国家质量标准的材料和设备，并保证材料和设备的质量和安全。2.3乙方应按照约定的工期完成施工，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，并经甲方同意后方可延长。第三条合同价格3.1本工程合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.2乙方应在合同签订后____天内向甲方提交详细的施工预算，经甲方确认后按照预算进行施工。3.3乙方应在合同约定的付款节点前向甲方提交正式的发票，以便甲方进行支付。第四条付款方式及时间4.1本工程付款分为三次，具体付款比例和时间如下：（1）合同签订后____天内，支付合同总价的____%；（2）工程进度达到____%时，支付合同总价的____%；（3）工程竣工并验收合格后，支付合同总价的____%。4.2乙方应保证施工质量和服务，如因乙方原因导致工程质量不符合约定，甲方有权拒绝支付相应的款项。第五条施工安全5.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和规定，进行安全文明施工。5.2乙方应承担施工过程中的安全事故责任，并承担由此产生的一切费用。5.3乙方应在施工现场设置必要的安全警示标志，确保施工现场的安全。第六条违约责任6.1乙方未按照约定工期完成施工的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×逾期天数×____%。6.2乙方未按照约定质量标准完成施工的，甲方有权要求乙方返工、修复或赔偿因此造成的损失。6.3若乙方在施工过程中存在违法行为，导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的法律责任。第七条争议解决7.1本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。7.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工并验收合格后失效。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________签订日期：______年____月____日一、附件列表：1.设计图纸2.施工规范和标准3.施工预算4.发票5.安全事故责任认定书6.返工修复证明7.法院判决书或调解书二、违约行为及认定：1.未按照约定工期完成施工：逾期天数超过合同约定的期限。2.未按照约定质量标准完成施工：工程质量不符合设计图纸、施工规范和标准。3.存在违法行为导致损失：违反法律法规，导致甲方遭受损失。三、法律名词及解释：1.合同总价：双方约定的工程完成所需支付的总金额。2.逾期天数：超过合同约定的工期完成日期后的天数。3.违约金：因违约行为而需要支付的赔偿金额。4.安全事故责任：因施工过程中的安全事故导致的责任。5.返工修复：对不符合质量标准的工程进行重新施工或修复。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：提前与甲方沟通，申请延长工期，并协商解决办法。2.质量问题：按照约定进行返工修复，并承担相应责任。3.安全事故：立即报告甲方，配合调查，承担相应责任。4.支付问题：按照约定时间提交正式发票，