2024版建筑工程施工合同索赔赔偿金额确定与支付3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑工程施工合同索赔赔偿金额确定与支付本合同目录一览1.索赔申请程序1.1索赔申请提交1.2索赔申请受理1.3索赔申请审核2.索赔原因认定2.1设计变更2.2不可抗力因素2.3甲方原因2.4施工条件变化3.索赔赔偿金额计算方法3.1直接费用索赔3.2间接费用索赔3.3不可抗力索赔3.4其他索赔4.索赔赔偿金额确定4.1赔偿金额初步评估4.2双方协商确定4.3索赔金额最终确定5.索赔赔偿金额支付5.1支付条件5.2支付方式5.3支付时间6.索赔争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构6.3争议解决程序7.合同解除与终止7.1合同解除条件7.2合同终止条件8.违约责任8.1违约行为认定8.2违约责任承担8.3违约赔偿金额计算9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.通知与送达10.1通知方式10.2送达地址10.3送达确认11.合同附件11.1附件清单11.2附件内容12.合同生效与变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同解除与终止13.法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决方式13.3争议解决机构14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.索赔申请程序1.1索赔申请提交1.1.1索赔方应在事件发生后7日内向承包方提交书面索赔申请，并附上相关证据材料。1.1.2索赔申请应详细说明索赔事件、索赔原因、索赔金额及计算依据。1.2索赔申请受理1.2.1承包方应在收到索赔申请后3日内予以受理，并向索赔方发出书面受理通知。1.2.2如承包方认为索赔申请不符合要求，应在受理通知中说明理由，并要求索赔方在规定时间内补充材料。1.3索赔申请审核1.3.1承包方应在收到索赔申请后10日内完成审核，并向索赔方提交书面审核意见。1.3.2审核意见应包括对索赔事件、索赔原因、索赔金额的认定及是否同意索赔的结论。2.索赔原因认定2.1设计变更2.1.1因设计变更导致的索赔，索赔方应提供设计变更通知、变更后的设计图纸及相关费用计算依据。2.1.2承包方应在收到设计变更通知后5日内提出索赔申请。2.2不可抗力因素2.2.1因不可抗力因素导致的索赔，索赔方应提供相关证明材料，如自然灾害、政府行为等。2.2.2承包方应在不可抗力事件发生后7日内提出索赔申请。2.3甲方原因2.3.1因甲方原因导致的索赔，索赔方应提供相关证据，如甲方违约行为等。2.3.2承包方应在甲方违约行为发生后7日内提出索赔申请。2.4施工条件变化2.4.1因施工条件变化导致的索赔，索赔方应提供相关证明材料，如地质条件变化、施工环境变化等。2.4.2承包方应在施工条件变化发生后7日内提出索赔申请。3.索赔赔偿金额计算方法3.1直接费用索赔3.1.1直接费用索赔包括实际发生的材料费、人工费、机械费等。3.1.2索赔金额按实际发生费用计算，并扣除甲方已支付的费用。3.2间接费用索赔3.2.1间接费用索赔包括因索赔事件导致的停工损失、管理费等。3.2.2索赔金额按实际损失计算，并扣除甲方已支付的费用。3.3不可抗力索赔3.3.1不可抗力索赔按实际损失计算，并扣除甲方已支付的费用。3.3.2不可抗力索赔不包括因不可抗力事件导致的直接费用索赔。3.4其他索赔3.4.1其他索赔按实际损失计算，并扣除甲方已支付的费用。4.索赔赔偿金额确定4.1赔偿金额初步评估4.1.1承包方在收到索赔申请后，应进行初步评估，并提出赔偿金额建议。4.1.2初步评估应在收到索赔申请后5日内完成。4.2双方协商确定4.2.1索赔方和承包方应就赔偿金额进行协商，并在协商一致后确定最终赔偿金额。4.2.2协商期限为收到索赔申请后15日内。4.3索赔金额最终确定4.3.1若双方未能协商一致，则由合同约定的争议解决机构进行最终裁决。4.3.2最终裁决应在收到索赔申请后30日内完成。5.索赔赔偿金额支付5.1支付条件5.1.1索赔方应在赔偿金额最终确定后7日内向承包方提交支付申请。5.1.2承包方应在收到支付申请后5日内完成支付。5.2支付方式5.2.1索赔赔偿金额应以人民币支付。5.2.2支付方式为银行转账，具体账户信息由承包方提供。5.3支付时间5.3.1承包方应在收到支付申请后5个工作日内完成支付。6.索赔争议解决6.1争议解决方式6.1.1本合同争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。6.1.2双方应尝试协商解决争议。6.2争议解决机构6.2.1若协商不成，双方可选择调解或仲裁。6.2.2若调解或仲裁仍无法解决争议，则可向有管辖权的人民法院提起诉讼。6.3争议解决程序6.3.1争议解决程序按相关法律法规及合同约定执行。7.合同解除与终止7.1合同解除条件7.1.1合同双方协商一致，达成解除合同协议。7.1.2因不可抗力导致合同无法继续履行。7.1.3一方严重违约，经另一方书面通知后，违约方在合理期限内仍未纠正。7.2合同终止条件7.2.1工程竣工并经验收合格。7.2.2合同约定的其他终止条件达成。7.3解除与终止的程序7.3.1双方应书面通知对方合同解除或终止的事由。7.3.2合同解除或终止后，双方应尽快完成工程结算和支付未结算款项。8.违约责任8.1违约行为认定8.1.1甲方未按时支付工程款或材料款。8.1.2承包方未按时完成工程或未达到质量标准。8.1.3双方违反合同约定的其他义务。8.2违约责任承担8.2.1甲方未按时支付款项，应向承包方支付违约金，违约金比例为延迟付款金额的千分之五/日。8.2.2承包方未按时完成工程或未达到质量标准，应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3违约赔偿金额计算8.3.1违约赔偿金额按实际损失计算，包括直接损失和间接损失。8.3.2双方应提供相关证据以证明其损失。9.保密条款9.1保密内容9.1.1本合同涉及的商业秘密、技术秘密、财务信息等。9.1.2双方在合同履行过程中获取的对方信息。9.2保密期限9.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年。9.2.2在保密期限届满后，双方仍应遵守保密义务。9.3违约责任9.3.1违反保密义务的，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失。10.通知与送达10.1通知方式10.1.1通知应以书面形式发送，可以通过信函、传真、电子邮件等方式。10.2送达地址10.2.1通知应送达至合同双方指定的地址。10.3送达确认10.3.1发送通知的一方应在发送后2个工作日内收到对方的送达确认。11.合同附件11.1附件清单11.1.1本合同附件包括但不限于：工程量清单、施工图纸、技术规范、合同签订文件等。11.2附件内容11.2.1附件内容与本合同具有同等法律效力。12.合同生效与变更12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后生效。12.2合同变更程序12.2.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签署变更协议。12.3合同解除与终止12.3.1合同变更不影响合同解除与终止的条款。13.法律适用与争议解决13.1法律适用13.1.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决方式13.2.1双方应友好协商解决争议。13.3争议解决机构13.3.1若协商不成，争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，按国家有关法律法规及行业惯例执行。14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方是指本合同双方之外的独立法人、自然人或其他组织，包括但不限于监理方、审计方、评估方、调解方、仲裁机构等。1.2第三方介入的范围包括但不限于索赔申请的审核、赔偿金额的确定、争议解决等环节。2.第三方介入的条件与程序2.1第三方介入的条件2.1.1双方协商一致，同意引入第三方介入。2.1.2第三方具备相应的专业资质和能力。2.2第三方介入的程序2.2.1双方共同选定第三方，并签订委托协议。2.2.2第三方在委托协议中明确其职责、权利和义务。2.2.3第三方介入后，双方应积极配合，提供必要的信息和资料。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额的确定3.1.1第三方责任限额应根据第三方介入的具体环节、职责范围和专业能力等因素综合确定。3.1.2责任限额应在委托协议中明确约定。3.2第三方责任限额的执行3.2.1第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致错误或遗漏，应承担相应的责任，但不超过约定的责任限额。3.2.2第三方责任限额的赔偿范围仅限于因其专业失误或故意行为导致的直接经济损失。4.第三方与其他各方的责权利划分4.1第三方与甲方的责权利划分4.1.1第三方应向甲方提供独立、客观、公正的意见和建议。4.1.2甲方应支付第三方相应的服务费用。4.1.3第三方对甲方提供的信息负有保密义务。4.2第三方与乙方的责权利划分4.2.1第三方应向乙方提供独立、客观、公正的意见和建议。4.2.2乙方应支付第三方相应的服务费用。4.2.3第三方对乙方提供的信息负有保密义务。4.3第三方与合同双方的划分说明4.3.1第三方不参与合同双方的日常沟通和决策过程。4.3.2第三方的介入仅限于合同约定的特定环节。5.第三方介入的具体条款5.1索赔申请审核5.1.1第三方应独立审核索赔申请，并提出审核意见。5.1.2第三方的审核意见对双方具有约束力。5.2赔偿金额确定5.2.1第三方应根据合同约定和审核意见，独立确定赔偿金额。5.2.2第三方的赔偿金额确定意见对双方具有约束力。5.3争议解决5.3.1第三方应独立进行争议调解或仲裁。5.3.2第三方的争议解决决定对双方具有约束力。6.第三方介入的终止6.1第三方介入的终止条件6.1.1合同履行完毕。6.1.2双方协商一致，同意终止第三方介入。6.2第三方介入的终止程序6.2.1双方应书面通知第三方终止介入。6.2.2第三方应在收到终止通知后5个工作日内完成相关工作的移交。7.第三方介入的费用承担7.1第三方介入的费用7.1.1第三方介入的费用包括但不限于服务费用、差旅费、资料费等。7.1.2第三方介入的费用应在委托协议中明确约定。7.2费用承担7.2.1第三方介入的费用由甲方和乙方按照约定比例承担。7.2.2若因第三方原因导致费用增加，增加部分由第三方承担。8.第三方介入的保密义务8.1第三方在介入过程中，对合同双方提供的信息负有保密义务。8.2保密期限8.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年。8.2.2在保密期限届满后，第三方仍应遵守保密义务。9.第三方介入的违约责任9.1第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失。9.2第三方因自身原因导致工作失误或遗漏，应承担相应的责任，但不超过约定的责任限额。10.第三方介入的其他条款10.1本合同第三方介入的条款未尽事宜，按国家有关法律法规及行业惯例执行。10.2本合同第三方介入的条款与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细要求：列明工程项目的名称、数量、单位、单价、总价等。说明：工程量清单是确定工程款支付和结算的重要依据。2.施工图纸详细要求：包含施工图、设计说明、材料清单等。说明：施工图纸是施工过程中必须遵循的技术文件。3.技术规范详细要求：包括施工工艺、质量标准、验收规范等。说明：技术规范是保证工程质量的重要依据。4.合同签订文件详细要求：包括合同文本、附件、签字盖章等。说明：合同签订文件是合同生效的法律凭证。5.索赔申请详细要求：包含索赔事件、原因、金额、计算依据等。说明：索赔申请是索赔方提出索赔要求的重要文件。6.审核意见详细要求：包含对索赔事件、原因、金额的认定及是否同意索赔的结论。说明：审核意见是承包方对索赔申请的初步判断。7.赔偿金额确定意见详细要求：包含对赔偿金额的计算方法和最终确定的金额。说明：赔偿金额确定意见是确定赔偿金额的重要依据。8.争议解决文件详细要求：包含争议解决的方式、机构、程序等。说明：争议解决文件是解决合同争议的法律文件。9.通知与送达文件详细要求：包含通知内容、发送方式、送达地址、送达确认等。说明：通知与送达文件是合同履行过程中信息传递的重要手段。10.第三方介入协议详细要求：包含第三方介入的条件、职责、权利、义务、费用等。说明：第三方介入协议是第三方介入合同履行的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定1.1违约行为：未按时支付工程款。1.2责任认定：向承包方支付违约金，违约金比例为延迟付款金额的千分之五/日。1.3示例：若甲方应于2024年1月1日支付100万元工程款，但至2024年2月1日仍未支付，则甲方应向承包方支付5万元违约金。2.承包方违约行为及责任认定2.1违约行为：未按时完成工程或未达到质量标准。2.2责任认定：承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。2.3示例：若承包方未在合同约定的时间内完成工程，导致甲方遭受10万元损失，则承包方应赔偿甲方10万元。3.双方其他违约行为及责任认定3.1违约行为：违反合同约定的其他义务。3.2责任认定：根据实际损失，双方协商确定赔偿金额。3.3示例：若甲方未提供必要的施工条件，导致承包方工程延误，双方协商确定赔偿金额为5万元。全文完。2024版建筑工程施工合同索赔赔偿金额确定与支付1合同目录第一章合同概述1.1合同定义1.2合同签订背景1.3合同签订目的1.4合同生效日期1.5合同期限1.6合同双方基本信息1.7合同履行地点1.8合同双方权利与义务第二章索赔赔偿范围2.1索赔赔偿的定义2.2索赔赔偿的分类2.3索赔赔偿的具体项目2.4索赔赔偿的条件2.5索赔赔偿的期限第三章索赔赔偿程序3.1索赔赔偿的提出3.2索赔赔偿的审查3.3索赔赔偿的认定3.4索赔赔偿的协商3.5索赔赔偿的调解3.6索赔赔偿的仲裁3.7索赔赔偿的诉讼第四章索赔赔偿金额确定方法4.1索赔赔偿金额的计算公式4.2索赔赔偿金额的依据4.3索赔赔偿金额的调整4.4索赔赔偿金额的复核4.5索赔赔偿金额的确认第五章索赔赔偿金额支付方式5.1索赔赔偿金额的支付方式5.2索赔赔偿金额的支付时间5.3索赔赔偿金额的支付比例5.4索赔赔偿金额的支付凭证5.5索赔赔偿金额的支付争议解决第六章索赔赔偿金额支付保障6.1索赔赔偿金额支付保障措施6.2索赔赔偿金额支付保障责任6.3索赔赔偿金额支付保障期限6.4索赔赔偿金额支付保障的解除第七章违约责任与赔偿7.1违约责任的定义7.2违约责任的种类7.3违约责任的具体承担7.4违约责任的赔偿方式7.5违约责任的赔偿金额确定第八章合同解除与终止8.1合同解除的条件8.2合同解除的程序8.3合同解除的后果8.4合同终止的条件8.5合同终止的程序8.6合同终止的后果第九章争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序9.4争议解决期限9.5争议解决费用的承担第十章合同附件10.1附件一：工程量清单10.2附件二：工程进度计划10.3附件三：工程质量标准10.4附件四：索赔赔偿清单10.5附件五：其他相关文件第十一章合同签署11.1合同签署人11.2合同签署日期11.3合同签署地点11.4合同签署见证人第十二章合同生效与备案12.1合同生效条件12.2合同备案要求12.3合同备案机构12.4合同备案期限第十三章合同解除与终止备案13.1合同解除与终止备案要求13.2合同解除与终止备案机构13.3合同解除与终止备案期限第十四章合同争议解决与诉讼14.1合同争议解决方式14.2合同争议解决机构14.3合同争议解决程序14.4合同争议解决期限14.5合同争议诉讼程序合同编号_________第一章合同概述1.1合同定义本合同系指在中华人民共和国境内，甲方（施工方）与乙方（业主方）就甲方承建乙方建筑工程项目，就施工过程中可能发生的索赔赔偿金额确定与支付事宜所签订的合同。1.2合同签订背景甲方与乙方就（项目名称）建筑工程项目达成一致，鉴于施工过程中可能因不可抗力、设计变更、材料价格波动等原因导致成本增加或工期延误，双方经协商一致，签订本合同。1.3合同签订目的明确双方在施工过程中可能发生的索赔赔偿范围、金额确定与支付方式，确保工程顺利进行，保障双方合法权益。1.4合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。1.5合同期限本合同期限自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。1.6合同双方基本信息甲方（施工方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方（业主方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.7合同履行地点（项目名称）建筑工程项目现场。1.8合同双方权利与义务1.8.1甲方权利与义务（1）按合同约定完成施工任务；（2）负责工程质量，确保工程符合设计及规范要求；（3）在施工过程中发生索赔，甲方有权提出索赔申请；（4）按照合同约定支付索赔赔偿金额。1.8.2乙方权利与义务（1）按合同约定支付工程款；（2）负责协调各方关系，确保施工顺利进行；（3）在施工过程中发生索赔，乙方有权审核索赔申请；（4）按照合同约定支付索赔赔偿金额。第二章索赔赔偿范围2.1索赔赔偿的定义索赔赔偿是指在施工过程中，因不可抗力、设计变更、材料价格波动等原因导致成本增加或工期延误，经双方协商一致，由乙方支付给甲方的赔偿金额。2.2索赔赔偿的分类2.2.1因不可抗力导致的索赔赔偿2.2.2因设计变更导致的索赔赔偿2.2.3因材料价格波动导致的索赔赔偿2.2.4因工期延误导致的索赔赔偿2.3索赔赔偿的具体项目2.3.1直接费用索赔2.3.2间接费用索赔2.3.3误期损失赔偿2.4索赔赔偿的条件2.4.1索赔事件必须发生在合同有效期内；2.4.2索赔事件必须属于合同约定的索赔范围；2.4.3索赔事件必须符合合同约定的索赔条件。2.5索赔赔偿的期限索赔事件发生后，甲方应在事件发生之日起30日内向乙方提出索赔申请。第三章索赔赔偿程序3.1索赔赔偿的提出甲方应在索赔事件发生后，向乙方提出索赔申请，并提供相关证据。3.2索赔赔偿的审查乙方应在收到索赔申请后，对索赔申请进行审查，并在收到索赔申请之日起15日内给予答复。3.3索赔赔偿的认定双方应根据合同约定和相关法律法规，对索赔申请进行认定。3.4索赔赔偿的协商双方应在认定索赔的基础上，就索赔赔偿金额进行协商。3.5索赔赔偿的调解如双方协商不成，可申请第三方进行调解。3.6索赔赔偿的仲裁如调解不成，双方可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。3.7索赔赔偿的诉讼如仲裁不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第四章索赔赔偿金额确定方法4.1索赔赔偿金额的计算公式索赔赔偿金额=（实际发生费用原合同约定费用）×（合同约定比例）4.2索赔赔偿金额的依据索赔赔偿金额的依据包括但不限于：（1）工程量清单；（2）设计变更通知；（3）材料价格变动证明；（4）工期延误证明。4.3索赔赔偿金额的调整如因市场波动或其他原因导致索赔赔偿金额发生变动，双方应协商调整。4.4索赔赔偿金额的复核双方应在索赔赔偿金额确定后，对索赔赔偿金额进行复核。4.5索赔赔偿金额的确认双方应在复核无误后，确认索赔赔偿金额。第五章索赔赔偿金额支付方式5.1索赔赔偿金额的支付方式索赔赔偿金额的支付方式为现金支付。5.2索赔赔偿金额的支付时间索赔赔偿金额的支付时间为双方确认索赔赔偿金额之日起15日内。5.3索赔赔偿金额的支付比例索赔赔偿金额的支付比例为100%。5.4索赔赔偿金额的支付凭证甲方应在收到索赔赔偿金额后，向乙方提供支付凭证。5.5索赔赔偿金额的支付争议解决如因支付索赔赔偿金额发生争议，双方应协商解决；协商不成，可申请仲裁或诉讼。第六章索赔赔偿金额支付保障6.1索赔赔偿金额支付保障措施乙方应设立专项基金，用于支付索赔赔偿金额。6.2索赔赔偿金额支付保障责任乙方对专项基金的使用负全部责任。6.3索赔赔偿金额支付保障期限专项基金的使用期限为合同有效期内。6.4索赔赔偿金额支付保障的解除如合同解除，专项基金应按合同约定进行清算。第七章违约责任与赔偿7.1违约责任的定义违约责任是指在合同履行过程中，一方违反合同约定，给另一方造成损失，应承担的赔偿责任。7.2违约责任的种类7.2.1轻微违约责任7.2.2一般违约责任7.2.3严重违约责任7.3违约责任的具体承担7.3.1轻微违约责任的具体承担7.3.2一般违约责任的具体承担7.3.3严重违约责任的具体承担7.4违约责任的赔偿方式违约责任的赔偿方式包括但不限于：（1）支付违约金；（2）赔偿实际损失；（3）承担其他违约责任。7.5违约责任的赔偿金额确定违约责任的赔偿金额根据违约行为的具体情况、损失程度和合同约定确定。第八章合同解除与终止8.1合同解除的条件8.1.1甲方单方面解除合同的条件8.1.2乙方单方面解除合同的条件8.1.3双方协商一致解除合同的条件8.2合同解除的程序8.2.1提出解除合同的通知8.2.2确认解除合同的协议8.2.3解除合同的法律效力8.3合同终止的条件8.3.1工程竣工验收合格8.3.2双方协商一致终止合同8.3.3因不可抗力导致合同无法履行8.4合同终止的程序8.4.1提出终止合同的通知8.4.2确认终止合同的协议8.4.3终止合同的法律效力8.5合同终止的后果8.5.1工程交付及验收8.5.3违约责任的承担第九章争议解决9.1争议解决方式9.1.1协商9.1.2调解9.1.3仲裁9.1.4诉讼9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构的选定9.2.2争议解决机构的规定9.3争议解决程序9.3.1提起争议解决申请9.3.2争议解决机构的审查9.3.3争议解决的决定9.4争议解决期限9.4.1争议解决期限的规定9.4.2争议解决期限的延长9.5争议解决费用的承担9.5.1争议解决费用的计算9.5.2争议解决费用的承担第十章合同附件10.1附件一：工程量清单10.1.1工程量清单的编制10.1.2工程量清单的审核10.2附件二：工程进度计划10.2.1工程进度计划的编制10.2.2工程进度计划的调整10.3附件三：工程质量标准10.3.1工程质量标准的制定10.3.2工程质量标准的执行10.4附件四：索赔赔偿清单10.4.1索赔赔偿清单的编制10.4.2索赔赔偿清单的审核10.5附件五：其他相关文件第十一章合同签署11.1合同签署人11.1.1甲方签署人11.1.2乙方签署人11.2合同签署日期11.2.1甲方签署日期11.2.2乙方签署日期11.3合同签署地点11.3.1甲方签署地点11.3.2乙方签署地点11.4合同签署见证人11.4.1甲方见证人11.4.2乙方见证人第十二章合同生效与备案12.1合同生效条件12.1.1合同签署12.1.2合同备案12.2合同备案要求12.2.1备案机关12.2.2备案材料12.3合同备案机构12.3.1备案机构的选定12.3.2备案机构的规定12.4合同备案期限12.4.1备案期限的规定12.4.2备案期限的延长第十三章合同解除与终止备案13.1合同解除与终止备案要求13.1.1解除与终止备案的申请13.1.2解除与终止备案的材料13.2合同解除与终止备案机构13.2.1解除与终止备案机构的选定13.2.2解除与终止备案机构的规定13.3合同解除与终止备案期限13.3.1解除与终止备案期限的规定13.3.2解除与终止备案期限的延长第十四章合同争议解决与诉讼14.1合同争议解决方式14.1.1争议解决方式的选定14.1.2争议解决方式的规定14.2合同争议解决机构14.2.1争议解决机构的选定14.2.2争议解决机构的规定14.3合同争议解决程序14.3.1提起争议解决申请14.3.2争议解决机构的审查14.3.3争议解决的决定14.4合同争议诉讼程序14.4.1诉讼程序的启动14.4.2诉讼程序的进行14.4.3诉讼程序的终结甲方（施工方）：（签字/盖章）日期：乙方（业主方）：（签字/盖章）日期：多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导权条款条款内容：在合同履行过程中，甲方拥有对施工方案的最终决定权，包括但不限于工程进度、施工方法、材料选择等。说明：此条款确保甲方在施工过程中的主导地位，有利于甲方根据项目需求调整施工计划，提高工程效率。1.2甲方监督权条款条款内容：甲方有权对施工过程进行监督，包括但不限于现场巡查、质量检查、进度跟踪等。说明：此条款保障甲方对施工过程的掌控，确保工程质量符合合同要求，避免因施工质量问题导致的索赔。1.3甲方变更权条款条款内容：在施工过程中，如遇设计变更、材料价格波动等情况，甲方有权对合同进行变更，并通知乙方。说明：此条款赋予甲方在施工过程中对合同变更的主动权，有利于甲方及时应对市场变化，确保工程顺利进行。1.4甲方索赔权条款条款内容：如因乙方原因导致工程延误或成本增加，甲方有权向乙方提出索赔，并要求乙方支付相应的赔偿金额。说明：此条款保障甲方在合同履行过程中，因乙方责任导致的损失能够得到合理赔偿。1.5甲方验收权条款条款内容：工程完工后，甲方有权对工程进行验收，验收合格后方可进行交付。说明：此条款确保甲方对工程质量的最终控制权，避免因工程未经验收导致的后续问题。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方主导权条款条款内容：在合同履行过程中，乙方拥有对施工方案的最终决定权，包括但不限于工程进度、施工方法、材料选择等。说明：此条款确保乙方在施工过程中的主导地位，有利于乙方根据项目需求调整施工计划，提高工程效率。2.2乙方监督权条款条款内容：乙方有权对施工过程进行监督，包括但不限于现场巡查、质量检查、进度跟踪等。说明：此条款保障乙方对施工过程的掌控，确保工程质量符合合同要求，避免因施工质量问题导致的索赔。2.3乙方变更权条款条款内容：在施工过程中，如遇设计变更、材料价格波动等情况，乙方有权对合同进行变更，并通知甲方。说明：此条款赋予乙方在施工过程中对合同变更的主动权，有利于乙方及时应对市场变化，确保工程顺利进行。2.4乙方索赔权条款条款内容：如因甲方原因导致工程延误或成本增加，乙方有权向甲方提出索赔，并要求甲方支付相应的赔偿金额。说明：此条款保障乙方在合同履行过程中，因甲方责任导致的损失能够得到合理赔偿。2.5乙方验收权条款条款内容：工程完工后，乙方有权对工程进行验收，验收合格后方可进行交付。说明：此条款确保乙方对工程质量的最终控制权，避免因工程未经验收导致的后续问题。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介条款条款内容：在合同履行过程中，双方同意聘请第三方中介机构进行施工监督、质量检验、进度跟踪等工作。说明：此条款确保在合同履行过程中，有第三方机构对施工过程进行监督，提高工程质量和进度。3.2第三方中介费用条款条款内容：第三方中介机构的费用由双方按照合同约定比例承担。说明：此条款明确第三方中介机构费用的承担方式，避免后续费用纠纷。3.3第三方中介责任条款条款内容：第三方中介机构在履行职责过程中，因自身原因导致的损失，由其自行承担。说明：此条款明确第三方中介机构的责任范围，保障双方的合法权益。3.4第三方中介变更条款条款内容：如需更换第三方中介机构，双方应协商一致，并签订补充协议。说明：此条款允许双方在必要时更换第三方中介机构，确保工程顺利进行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程量清单2.附件二：工程进度计划3.附件三：工程质量标准4.附件四：索赔赔偿清单5.附件五：其他相关文件6.附件六：第三方中介机构资质证明7.附件七：第三方中介机构服务协议8.附件八：合同变更协议二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按合同约定完成施工任务。认定：根据工程量清单和工程进度计划，甲方未按期完成工程量或未达到质量标准。2.违约行为：乙方未按合同约定支付工程款。认定：根据合同约定，乙方未在约定的时间内支付工程款。3.违约行为：甲方未按合同约定提出索赔申请。认定：在索赔事件发生后，甲方未在规定的时间内向乙方提出索赔申请。4.违约行为：乙方未按合同约定审核索赔申请。认定：在收到索赔申请后，乙方未在规定的时间内给予答复。5.违约行为：双方未按合同约定解决争议。认定：在争议发生后，双方未按合同约定的争议解决方式解决争议。三、法律名词及解释：1.索赔：指在合同履行过程中，因不可抗力、设计变更、材料价格波动等原因导致成本增加或工期延误，经双方协商一致，由一方支付给另一方的赔偿金额。2.违约：指合同一方未履行合同义务，造成对方损失的行为。3.争议：指合同双方在合同履行过程中对合同条款或履行行为产生的分歧。4.仲裁：指合同双方将争议提交给仲裁机构，由仲裁机构做出裁决的争议解决方式。5.诉讼：指合同双方将争议提交给人民法院，由人民法院做出判决的争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按期完成工程。解决办法：根据合同约定，甲方应承担违约责任，支付违约金；乙方有权要求甲方加快工程进度。2.问题：乙方未按期支付工程款。解决办法：根据合同约定，乙方应承担违约责任，支付违约金；甲方有权要求乙方支付工程款。3.问题：双方对索赔金额有争议。解决办法：双方应协商解决，协商不成可申请仲裁或诉讼。五、所有应用场景：1.建筑工程施工合同中涉及索赔赔偿金额确定与支付。2.工程进度延误或成本增加时的索赔处理。3.工程质量争议时的索赔处理。4.不可抗力事件导致的索赔处理。5.施工过程中因设计变更或材料价格波动导致的索赔处理。全文完。2024版建筑工程施工合同索赔赔偿金额确定与支付2合同编号_________一、合同主体甲方（施工方）：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________乙方（业主方）：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________其他相关方：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方拟在_________地区进行建筑工程施工，为明确双方在施工过程中的权利义务，保障工程顺利进行，经双方友好协商，特订立本合同。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，以及《建筑工程施工合同纠纷处理办法》等规范性文件制定。三、定义与解释3.1专业术语（1）建筑工程：指按照国家有关规定，经有关部门批准，以建筑安装工程为主要内容，包括土建、安装、装饰、装修等工程。（2）施工图纸：指施工过程中所需的建筑图纸、设计图纸等相关技术文件。（3）工程量清单：指在施工过程中，根据施工图纸和工程量计算规则，对工程量进行统计的清单。（4）索赔：指在施工过程中，因不可抗力、甲方原因或其他因素导致工程成本增加或工期延误，乙方依法向甲方提出赔偿要求的权利。3.2关键词解释（1）索赔赔偿金额：指乙方在施工过程中因不可抗力、甲方原因或其他因素导致工程成本增加或工期延误，依法向甲方提出的赔偿金额。（2）支付：指甲方按照本合同约定，将索赔赔偿金额支付给乙方。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照施工图纸和合同约定，按时、按质、按量完成工程。（2）甲方有权对乙方在施工过程中的违法行为进行制止和纠正。（3）甲方应在合同约定的期限内，向乙方支付工程款和索赔赔偿金额。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方按照合同约定，按时支付工程款和索赔赔偿金额。（2）乙方应按照施工图纸和合同约定，按时、按质、按量完成工程。（3）乙方应在施工过程中，严格按照国家有关法律法规和行业标准进行施工。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，工期为_________个月。5.2合同履行地点本合同约定的施工地点为：_________。5.3合同履行方式乙方应按照施工图纸和合同约定，采用_________方式进行施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）本合同约定的工期届满，工程竣工并验收合格。（2）因不可抗力导致本合同无法继续履行。（3）双方协商一致解除本合同。6.3终止程序（1）本合同终止前，双方应就终止事宜进行协商。（2）经协商一致后，双方应签署终止协议。（3）终止协议签订后，双方应按照协议约定办理相关事宜。6.4终止后果（1）本合同终止后，乙方应按照合同约定，将工程交付甲方。（2）双方应按照合同约定，结算工程款和索赔赔偿金额。（3）本合同终止后，双方应相互承担相应的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成（1）施工费用：包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、施工管理费等。（2）设计费用：包括但不限于设计费、图纸费、咨询费等。（3）检验检测费用：包括但不限于质量检验费、安全检测费等。（4）索赔费用：因不可抗力、甲方原因或其他因素导致工程成本增加或工期延误，乙方依法向甲方提出的赔偿金额。（5）其他费用：根据施工过程中实际情况发生的其他费用。7.2支付方式（1）乙方应在工程进度达到合同约定的节点时，向甲方提交工程进度报告和相应的费用结算申请。（2）甲方应在收到乙方提交的工程进度报告和费用结算申请后，按照合同约定的支付比例和支付方式，向乙方支付相应款项。（3）支付方式可以采用银行转账、现金支付或其他双方约定的支付方式。7.3支付时间（1）工程款支付时间：甲方应在每个工程进度节点完成后，收到乙方提交的工程进度报告和费用结算申请后的_________个工作日内支付。（2）索赔费用支付时间：甲方应在收到乙方提交的索赔申请后，经审核确认索赔成立，按照合同约定的支付比例和支付方式，在_________个工作日内支付。7.4支付条款（1）甲方支付给乙方的款项，应按照国家有关税收政策的规定，依法纳税。（2）双方应按照合同约定的支付方式和支付时间，及时完成款项的支付。（3）如因甲方原因导致支付延迟，甲方应按照中国人民银行同期贷款利率支付违约金。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付工程款或索赔费用的，应向乙方支付违约金，违约金按逾期支付金额的_________%计算。（2）甲方未按合同约定提供施工图纸或设计文件的，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定完成工程的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。（2）乙方在施工过程中出现质量问题的，应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定或法律法规的规定，赔偿守约方因此遭受的损失。赔偿金额和方式应根据实际情况协商确定。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、设计图纸、工程量清单等信息均属于保密内容。9.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同终止后_________年。9.3保密履行方式（1）双方应采取合理的保密措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害。（2）战争、罢工、政府禁令等社会异常事件。（3）政府行为导致的政策调整。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并采取措施减轻损失。（2）因不可抗力导致合同无法履行的，双方可协商解除合同，并免除相应的违约责任。10.4不可抗力实例（1）地震导致施工现场设施损坏，影响工程进度。（2）政府发布禁令，禁止施工。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）合同主体资格的转让。（2）合同权利义务的转让。（3）合同目的的转让。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本合同中甲方的权利，未经甲方书面同意，不得转让或以其他形式放弃。（2）本合同中乙方的权利，未经乙方书面同意，不得转让或以其他形式放弃。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对施工质量、进度、安全等方面的监督权。（2）乙方保留对工程款的支付权，未经甲方书面同意，不得提前或超额支付。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序本合同的修改和补充，应经双方协商一致，并以书面形式作出。14.2修改和补充效力本合同的修改和补充，自双方签字盖章之日起生效，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应相互配合，共同确保工程顺利进行。具体事项包括但不限于：（1）甲方应及时提供施工图纸、设计文件等相关资料。（2）乙方应按照甲方要求，按时完成工程。15.2协作与配合方式（1）定期召开工程协调会，讨论解决施工过程中出现的问题。（2）及时沟通，共同处理突发事件。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于工程建设的全部协议，具有完整性和独立性。16.3增减条款本合同如有增减条款，应以书面形式作出，并经双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方（施工方）：法定代表人（或授权代表）签字：________________日期：___________