2024版建筑工程施工合同工程变更与索赔处理流程3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑工程施工合同工程变更与索赔处理流程本合同目录一览1.定义与解释1.1工程变更1.2索赔1.3相关术语2.工程变更的提出与审批2.1提出变更的条件2.2变更申请的提交2.3变更申请的审批流程3.变更的评估与确认3.1变更的评估标准3.2变更的确认程序3.3变更的确认期限4.变更的执行与实施4.1变更的执行要求4.2变更的实施程序4.3变更实施中的协调与沟通5.变更费用的计算与调整5.1变更费用的计算方法5.2变更费用的调整程序5.3变更费用的支付方式6.索赔的提出与审批6.1索赔的提出条件6.2索赔申请的提交6.3索赔申请的审批流程7.索赔的评估与确认7.1索赔的评估标准7.2索赔的确认程序7.3索赔的确认期限8.索赔的处理与解决8.1索赔的处理原则8.2索赔的处理程序8.3索赔解决中的争议解决机制9.工程变更与索赔的记录与归档9.1变更与索赔的记录要求9.2记录的归档程序9.3归档资料的保管期限10.合同违约与责任10.1合同违约的定义10.2违约责任的承担10.3违约责任的追究11.合同争议的解决11.1争议解决的方式11.2争议解决的程序11.3争议解决的期限12.合同解除与终止12.1合同解除的条件12.2合同解除的程序12.3合同终止的处理13.合同的修改与补充13.1合同修改的条件13.2合同修改的程序13.3合同补充的内容14.合同的生效、变更与终止14.1合同生效的条件14.2合同变更的程序14.3合同终止的处理第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1工程变更指在施工过程中，由于设计变更、现场条件变化、工程量增减等原因，对原工程设计文件、施工图纸或施工方案进行修改的行为。1.2索赔指因不可抗力、工程变更、合同违约等原因，导致合同一方遭受损失，向合同另一方提出赔偿要求的行为。1.3相关术语不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。合同违约：指合同一方未履行合同约定的义务，或者履行不符合合同约定的要求。2.工程变更的提出与审批2.1提出变更的条件设计变更：设计单位提出的设计修改意见。现场条件变化：施工现场条件与原设计不符。工程量增减：实际工程量与原合同约定工程量不一致。2.2变更申请的提交变更申请应以书面形式提交，包括变更原因、变更内容、变更对工期和费用的影响等。2.3变更申请的审批流程施工单位提交变更申请。设计单位或监理单位进行评估。项目经理或业主审批。3.变更的评估与确认3.1变更的评估标准变更对工程质量和安全的影响。变更对工期的影响。变更对工程费用的影响。3.2变更的确认程序评估通过后，由项目经理或业主进行确认。确认后，形成书面变更通知。3.3变更的确认期限变更确认应在收到变更申请后7个工作日内完成。4.变更的执行与实施4.1变更的执行要求施工单位应按照变更通知的要求进行施工。严格执行变更后的设计文件和施工方案。4.2变更的实施程序施工单位接到变更通知后，应立即组织施工。实施过程中，应确保工程质量和安全。4.3变更实施中的协调与沟通施工单位与设计单位、监理单位保持沟通。及时解决变更实施过程中出现的问题。5.变更费用的计算与调整5.1变更费用的计算方法根据变更内容，按照合同约定的计价方式和标准计算。包括人工、材料、机械、管理费等。5.2变更费用的调整程序施工单位提出变更费用调整申请。设计单位或监理单位进行审核。项目经理或业主审批。5.3变更费用的支付方式按照合同约定的支付进度和方式支付。变更费用应纳入工程结算。6.索赔的提出与审批6.1索赔的提出条件发生不可抗力事件。合同一方因不可抗力遭受损失。工程变更导致合同一方遭受损失。6.2索赔申请的提交索赔申请应以书面形式提交，包括索赔原因、损失情况、索赔金额等。6.3索赔申请的审批流程施工单位提交索赔申请。设计单位或监理单位进行评估。项目经理或业主审批。8.索赔的处理与解决8.1索赔的处理原则公平合理：索赔处理应基于事实，公平合理。及时高效：索赔处理应迅速高效，减少对工程进度的影响。责任明确：索赔处理应明确责任，确保损失得到合理补偿。8.2索赔的处理程序施工单位提交索赔申请。设计单位或监理单位进行初步审查。项目经理或业主组织评估小组进行详细评估。评估完成后，提出处理意见。8.3索赔解决中的争议解决机制双方协商解决。仲裁或诉讼。9.工程变更与索赔的记录与归档9.1变更与索赔的记录要求记录应真实、完整、准确。包括变更申请、评估报告、处理决定等。9.2记录的归档程序施工单位将记录整理成册。提交项目经理或业主审核。审核通过后，归档保存。9.3归档资料的保管期限不少于工程竣工后5年。10.合同违约与责任10.1合同违约的定义未履行合同约定的义务或履行不符合合同约定的要求。10.2违约责任的承担违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约责任的追究项目经理或业主有权追究违约责任。追究责任的方式包括但不限于协商、仲裁、诉讼。11.合同争议的解决11.1争议解决的方式和解：双方协商达成一致。仲裁：提交仲裁机构裁决。诉讼：依法向人民法院提起诉讼。11.2争议解决的程序双方协商：争议发生后，双方应积极协商，寻求解决方案。仲裁或诉讼：协商不成时，可选择仲裁或诉讼方式解决。11.3争议解决的期限争议解决应在收到争议通知后30日内完成。12.合同解除与终止12.1合同解除的条件合同一方严重违约。发生不可抗力事件，导致合同无法履行。12.2合同解除的程序提出解除合同的一方应书面通知对方。双方协商解除合同。12.3合同终止的处理合同解除后，双方应妥善处理剩余工作。清算工程款和违约责任。13.合同的修改与补充13.1合同修改的条件双方协商一致。需要修改的内容符合法律法规和合同约定。13.2合同修改的程序双方协商修改内容。形成书面修改协议。签字盖章后生效。13.3合同补充的内容有关工程变更、索赔、违约责任等方面的具体条款。14.合同的生效、变更与终止14.1合同生效的条件双方签字盖章。合同内容符合法律法规。14.2合同变更的程序双方协商变更内容。形成书面变更协议。签字盖章后生效。14.3合同终止的处理合同终止后，双方应履行合同约定的义务。清算工程款和违约责任。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义指在合同执行过程中，由甲乙双方共同认可的，为特定目的提供专业服务的独立第三方机构或个人，包括但不限于监理单位、咨询公司、评估机构、仲裁机构等。15.2第三方介入范围监督与检查：确保工程变更和索赔处理的合规性。评估与鉴定：对工程变更和索赔进行专业评估和鉴定。仲裁与调解：在争议解决过程中提供仲裁或调解服务。16.第三方介入的程序16.1第三方介入的申请甲乙双方协商一致，决定引入第三方介入。以书面形式向第三方发出介入请求。16.2第三方介入的接受第三方在收到请求后，应在3个工作日内给予书面回复。16.3第三方介入的启动第三方接受介入请求后，应立即开始履行其职责。17.甲乙双方的责任与义务17.1甲方的责任与义务提供必要的资料和条件，确保第三方顺利开展工作。支付第三方提供的服务的费用。对第三方的评估结果和决定予以认可。17.2乙方的责任与义务同甲方一致，提供必要的资料和条件。接受第三方的评估结果和决定。按时支付第三方提供的服务的费用。18.第三方的责任限额18.1责任限额的定义指第三方在履行职责过程中，因自身过错导致甲乙双方损失的最高赔偿金额。18.2责任限额的确定由甲乙双方在合同中约定，或根据第三方提供的保险单据确定。18.3责任限额的执行第三方在责任限额内承担责任。超出责任限额的部分，由甲乙双方自行协商解决。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系第三方作为甲方聘请的独立第三方，其职责是向甲方提供专业服务。甲方对第三方的服务质量负有监督和评价的权利。19.2第三方与乙方的关系第三方作为乙方服务的提供者，其职责是协助乙方完成工程变更和索赔的处理。乙方应配合第三方的各项工作，并承担相应的责任。19.3第三方与监理单位的关系如果第三方为监理单位，则其职责与监理单位职责相同，但需在合同中明确第三方在工程变更和索赔处理中的特殊职责。20.第三方介入的终止20.1第三方介入的终止条件合同约定的服务期限届满。甲乙双方协商一致同意终止第三方介入。第三方履行完毕其职责。20.2第三方介入的终止程序甲乙双方以书面形式通知第三方终止介入。第三方在收到通知后，应在3个工作日内完成现有工作的交接，并退出介入。21.第三方介入的费用21.1费用构成第三方提供服务的费用。第三方为履行职责而产生的其他费用。21.2费用支付由甲乙双方按照合同约定支付。支付方式可在合同中明确，如分期支付、按项目支付等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.变更申请表详细要求和说明：包括变更原因、变更内容、变更对工期和费用的影响等，需加盖申请单位公章。2.变更评估报告详细要求和说明：由设计单位或监理单位出具，对变更的合理性和可行性进行评估。3.变更确认通知详细要求和说明：由项目经理或业主签发，确认变更内容、费用和工期调整。4.索赔申请表详细要求和说明：包括索赔原因、损失情况、索赔金额等，需加盖申请单位公章。5.索赔评估报告详细要求和说明：由设计单位或监理单位出具，对索赔的合理性和可行性进行评估。6.索赔处理决定详细要求和说明：由项目经理或业主签发，对索赔进行处理的决定。7.工程变更记录详细要求和说明：记录工程变更的过程，包括变更内容、实施情况、费用调整等。8.索赔记录详细要求和说明：记录索赔的提出、处理、解决等过程。9.合同变更协议详细要求和说明：甲乙双方就合同变更内容达成一致后，签订的书面协议。10.合同解除协议详细要求和说明：甲乙双方就合同解除达成一致后，签订的书面协议。11.第三方介入协议详细要求和说明：甲乙双方与第三方就介入事宜达成一致后，签订的书面协议。12.第三方评估报告详细要求和说明：第三方对工程变更或索赔进行评估后，出具的报告。13.争议解决协议详细要求和说明：甲乙双方就争议解决方式达成一致后，签订的书面协议。14.工程结算报告详细要求和说明：工程完工后，对工程款进行结算的报告。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为未按合同约定的时间和质量完成工程。工程变更未经审批擅自实施。索赔申请不符合合同要求。未按时支付工程款或服务费用。违反合同约定的保密义务。未按合同约定进行工程验收。2.责任认定标准违约行为发生后，由项目经理或业主进行调查核实。根据合同约定和实际情况，认定违约方。违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。3.违约责任示例施工单位未按合同约定的时间完成工程，造成工期延误，应承担相应的违约责任，包括支付违约金和赔偿因此造成的损失。乙方未按合同约定支付工程款，甲方有权暂停工程或解除合同，并要求乙方支付逾期付款的利息。第三方在评估过程中出现重大失误，导致甲乙双方遭受损失，第三方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024版建筑工程施工合同工程变更与索赔处理流程1合同目录一、合同概述1.合同背景2.合同目的3.合同双方基本信息4.合同签订时间及地点二、工程变更管理1.变更申请流程2.变更申请内容要求3.变更申请审批流程4.变更申请审批权限5.变更实施及费用调整6.变更通知及记录7.变更合同修订三、索赔管理1.索赔申请流程2.索赔申请内容要求3.索赔申请审批流程4.索赔申请审批权限5.索赔处理及费用调整6.索赔通知及记录7.索赔合同修订四、变更与索赔处理原则1.变更与索赔处理原则2.合同条款解释3.法律法规适用4.风险分担原则5.争议解决方式五、变更与索赔的时效性1.变更申请时效2.索赔申请时效3.时效计算方式4.超过时效的处理六、变更与索赔的费用计算1.变更费用计算方法2.索赔费用计算方法3.费用调整依据4.费用支付方式七、变更与索赔的记录与归档1.变更与索赔记录内容2.归档要求3.档案保管期限4.档案查阅权限八、变更与索赔的争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决地点4.争议解决费用九、合同履行监督1.工程进度监督2.质量监督3.安全监督4.合同履行情况检查十、违约责任1.变更与索赔违约责任2.合同履行违约责任3.违约责任承担方式4.违约责任赔偿标准十一、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除与终止的程序4.合同解除与终止后的处理十二、合同生效及修改1.合同生效条件2.合同修改程序3.合同修改内容4.合同修改的生效时间十三、合同附件1.附件一：工程变更申请表2.附件二：索赔申请表3.附件三：变更与索赔处理流程图4.附件四：合同履行监督记录表十四、其他约定事项1.通知方式2.保密条款3.合同解除与终止后的争议处理4.合同争议解决的其他约定事项合同编号_________一、合同概述1.合同背景1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模2.合同目的2.1明确工程变更和索赔的处理流程2.2保障合同双方的合法权益3.合同双方基本信息3.1甲方（建设单位）3.1.1名称3.1.2地址3.1.3联系人3.1.4联系电话3.2乙方（施工单位）3.2.1名称3.2.2地址3.2.3联系人3.2.4联系电话4.合同签订时间及地点4.1签订时间4.2签订地点二、工程变更管理1.变更申请流程1.1变更申请提出1.2变更申请审核1.3变更申请批准2.变更申请内容要求2.1变更原因2.2变更内容2.3变更影响3.变更申请审批流程3.1乙方提出变更申请3.2甲方审核变更申请3.3甲方批准或拒绝变更申请4.变更申请审批权限4.1甲方项目经理或授权代表4.2乙方项目经理或授权代表5.变更实施及费用调整5.1变更实施5.2费用调整6.变更通知及记录6.1变更通知6.2变更记录7.变更合同修订7.1变更合同内容7.2变更合同签订三、索赔管理1.索赔申请流程1.1索赔原因1.2索赔内容1.3索赔金额2.索赔申请内容要求2.1索赔事实2.2索赔依据2.3索赔计算3.索赔申请审批流程3.1乙方提出索赔申请3.2甲方审核索赔申请3.3甲方批准或拒绝索赔申请4.索赔申请审批权限4.1甲方项目经理或授权代表4.2乙方项目经理或授权代表5.索赔处理及费用调整5.1索赔处理5.2费用调整6.索赔通知及记录6.1索赔通知6.2索赔记录7.索赔合同修订7.1索赔合同内容7.2索赔合同签订四、变更与索赔处理原则1.变更与索赔处理原则1.1公平、公正、合理1.2依法依规1.3及时、高效2.合同条款解释2.1合同条款的正式解释权归甲方所有3.法律法规适用3.1适用相关法律法规4.风险分担原则4.1根据合同约定分担风险5.争议解决方式5.1协商解决5.2仲裁或诉讼五、变更与索赔的时效性1.变更申请时效1.1变更申请应在工程变更发生之日起30日内提出2.索赔申请时效2.1索赔申请应在索赔事件发生之日起30日内提出3.时效计算方式3.1以实际发生日期为准4.超过时效的处理4.1甲方有权拒绝处理超过时效的变更和索赔申请六、变更与索赔的费用计算1.变更费用计算方法1.1按实际发本计算2.索赔费用计算方法2.1按实际损失计算3.费用调整依据3.1合同约定及法律法规4.费用支付方式4.1按合同约定分期支付七、变更与索赔的记录与归档1.变更与索赔记录内容1.1变更申请表1.2索赔申请表1.3变更与索赔审批记录1.4变更与索赔处理记录2.归档要求2.1按合同要求归档3.档案保管期限3.1合同有效期内及合同终止后3年4.档案查阅权限4.1合同双方均有权查阅八、变更与索赔的争议解决1.争议解决方式1.1双方协商1.2仲裁1.3诉讼2.争议解决程序2.1协商解决2.2仲裁程序2.3诉讼程序3.争议解决地点3.1争议发生的地点4.争议解决费用4.1双方各自承担九、合同履行监督1.工程进度监督1.1进度计划的制定与执行1.2进度偏差的调整2.质量监督2.1质量标准的执行2.2质量问题的处理3.安全监督3.1安全生产责任的落实3.2安全事故的处理4.合同履行情况检查4.1定期检查4.2不定期抽查十、违约责任1.变更与索赔违约责任1.1乙方未按时提出变更或索赔申请1.2甲方未按时处理变更或索赔申请2.合同履行违约责任2.1乙方未按合同约定完成工程2.2甲方未按合同约定支付工程款3.违约责任承担方式3.1支付违约金3.2恢复原状3.3采取补救措施4.违约责任赔偿标准4.1根据合同约定及实际损失确定十一、合同解除与终止1.合同解除条件1.1双方协商一致1.2一方违约1.3不可抗力2.合同终止条件2.1工程完成2.2合同期限届满3.合同解除与终止的程序3.1提出解除或终止合同3.2双方确认3.3办理合同解除或终止手续4.合同解除与终止后的处理4.1工程验收4.2费用结算4.3索赔处理十二、合同生效及修改1.合同生效条件1.1双方签字盖章1.2合同符合法律法规2.合同修改程序2.1提出修改申请2.2双方协商一致2.3签字盖章3.合同修改内容3.1修改条款3.2修改生效日期4.合同修改的生效时间4.1双方签字盖章之日起十三、合同附件1.附件一：工程变更申请表2.附件二：索赔申请表3.附件三：变更与索赔处理流程图4.附件四：合同履行监督记录表十四、其他约定事项1.通知方式1.1书面通知1.2电子邮件2.保密条款2.1保密内容2.2保密期限3.合同解除与终止后的争议处理3.1争议解决方式3.2争议解决地点4.合同争议解决的其他约定事项4.1争议解决费用甲方（建设单位）签字：日期：乙方（施工单位）签字：日期：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导变更与索赔决策1.1在变更与索赔处理过程中，甲方有权根据工程实际情况和合同约定，做出变更与索赔的决策。1.2甲方应在收到乙方变更与索赔申请后的15个工作日内做出决策。2.甲方提供变更与索赔所需资料2.1甲方应向乙方提供与变更与索赔相关的工程图纸、技术规范、设计变更通知等相关资料。2.2甲方提供的资料应真实、完整、准确。3.甲方负责变更与索赔的协调工作3.1甲方应负责协调乙方与设计、监理、供应商等相关方的变更与索赔事宜。3.2甲方应在变更与索赔处理过程中，确保各相关方意见的统一。4.甲方承担变更与索赔决策风险4.1甲方对变更与索赔决策承担最终责任，包括但不限于决策失误导致的损失。4.2乙方对甲方决策无异议，应按照甲方决策执行。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导变更与索赔申请1.1乙方在变更与索赔发生时，应立即向甲方提出申请，并详细说明变更与索赔的原因、内容、影响及所需费用。1.2乙方应在变更与索赔发生后的10个工作日内提交完整申请。2.乙方提供变更与索赔所需资料2.1乙方应向甲方提供与变更与索赔相关的现场记录、照片、工程量清单、合同文件等相关资料。2.2乙方提供的资料应真实、完整、准确。3.乙方负责变更与索赔的实施3.1乙方应按照甲方批准的变更与索赔方案进行实施。3.2乙方在实施过程中应确保工程质量和安全。4.乙方承担变更与索赔实施风险4.1乙方对变更与索赔实施过程中出现的任何问题承担责任。4.2甲方对乙方实施过程无异议，应按照乙方实施结果进行费用结算。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的选定1.1第三方中介由双方共同选定，并签订中介服务合同。1.2第三方中介应具备相关资质和经验。2.第三方中介的职责2.1第三方中介负责对变更与索赔申请进行审核，并提出审核意见。2.2第三方中介负责协调双方就变更与索赔事宜达成一致。3.第三方中介的费用3.1第三方中介的费用由双方按照中介服务合同约定承担。3.2第三方中介的费用应在合同履行过程中支付。4.第三方中介的独立性4.1第三方中介在履行职责过程中，应保持独立性，不受任何一方的影响。4.2第三方中介的审核意见应客观、公正、合理。5.第三方中介的更换5.1如第三方中介无法履行职责或出现重大失误，双方可协商更换第三方中介。5.2更换第三方中介的程序应按照中介服务合同约定执行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程变更申请表2.索赔申请表3.变更与索赔处理流程图4.合同履行监督记录表5.第三方中介服务合同6.工程图纸、技术规范、设计变更通知等相关资料7.现场记录、照片、工程量清单、合同文件等相关资料二、违约行为及认定：1.违约行为：1.1乙方未按时提出变更或索赔申请。1.2甲方未按时处理变更或索赔申请。1.3乙方未按合同约定完成工程。1.4甲方未按合同约定支付工程款。1.5第三方中介在履行职责过程中出现重大失误。2.违约行为认定：2.1违约行为的认定依据合同约定、相关法律法规及第三方中介的审核意见。2.2双方应积极配合，共同认定违约行为。三、法律名词及解释：1.争议解决（DisputeResolution）：指双方在合同履行过程中出现的分歧或纠纷，通过协商、仲裁或诉讼等方式解决。2.不可抗力（ForceMajeure）：指合同履行过程中发生的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。3.违约责任（BreachofContract）：指合同一方违反合同约定，导致合同目的不能实现，应承担的法律责任。4.仲裁（Arbitration）：指双方在合同中约定，在发生争议时提交仲裁机构进行裁决。5.诉讼（Litigation）：指双方在合同中约定，在发生争议时提交法院进行审理。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：变更与索赔申请时效性问题。解决办法：明确变更与索赔申请的时效性，并要求双方在规定时间内提出申请。2.问题：第三方中介的独立性。解决办法：在中介服务合同中明确第三方中介的独立性，确保其公正、客观地履行职责。3.问题：合同条款理解不一致。解决办法：双方应仔细阅读合同条款，如有疑问应及时沟通，必要时可寻求法律意见。五、所有应用场景：1.建筑工程施工合同中涉及工程变更与索赔处理。2.工程项目管理中，对变更与索赔的规范化管理。3.施工单位与建设单位之间关于工程变更与索赔的争议解决。4.第三方中介在工程变更与索赔处理中的角色与作用。全文完。2024版建筑工程施工合同工程变更与索赔处理流程2合同编号_________一、合同主体1.甲方名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2.乙方名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________3.其他相关方（如有）：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、合同前言2.1背景本合同背景为甲方拟建设的建筑工程项目，乙方为承担施工任务的施工单位。为确保工程顺利进行，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就工程变更与索赔处理流程达成如下协议。2.2目的本合同旨在明确工程变更与索赔的处理流程，确保双方在工程实施过程中能够及时、公正地处理相关问题，保障工程质量和进度。三、定义与解释3.1专业术语（1）工程变更：指在工程实施过程中，因设计、施工、自然条件等因素导致原设计文件或施工图纸需要进行调整或修改的行为。（2）索赔：指因不可抗力、设计变更、工程量增加等原因，导致施工单位遭受损失，向甲方提出赔偿要求的行为。3.2关键词解释（1）工程变更通知：甲方在发现工程变更需求时，向乙方发出的书面通知。（2）索赔申请：乙方在遭受损失后，向甲方提交的书面索赔申请。（3）工程变更费用：因工程变更产生的额外费用。（4）索赔金额：乙方提出的索赔金额。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，在规定的时间内完成工程变更与索赔处理。（2）甲方有权对乙方提交的工程变更通知和索赔申请进行审核，并提出异议。（3）甲方有义务在收到乙方提交的工程变更通知和索赔申请后，及时给予答复。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方在规定的时间内完成工程变更与索赔处理。（2）乙方有权对甲方提出的工程变更通知和索赔申请进行审核，并提出异议。（3）乙方有义务在收到甲方提出的工程变更通知和索赔申请后，及时给予答复。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字之日起生效，合同履行期限为工程施工期间及工程验收合格后的保修期内。5.2合同履行地点本合同履行地点为甲方建设的建筑工程项目现场。5.3合同履行方式双方应按照合同约定，通过书面形式进行工程变更与索赔处理。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）合同约定的工程完成并验收合格；（2）合同约定的保修期满；（3）双方协商一致解除合同；（4）因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序（1）一方提出终止合同，应书面通知另一方；（2）双方应在收到终止合同通知之日起15日内，就终止合同事宜达成书面协议。6.4终止后果（1）合同终止后，双方应按照合同约定，办理工程结算、验收和移交手续；（2）合同终止后，双方应依法承担相应的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成（1）工程变更费用：因工程变更而产生的额外费用，包括但不限于材料费、人工费、机械费等。（2）索赔费用：因不可抗力、设计变更、工程量增加等原因导致的索赔金额。（3）其他费用：根据合同约定，由甲方或乙方承担的其他费用。7.2支付方式（1）甲方应按照合同约定，通过银行转账或现金支付方式向乙方支付工程变更费用和索赔费用。（2）甲方应按照合同约定的时间节点，向乙方支付进度款。7.3支付时间（1）工程变更费用和索赔费用的支付时间应按照合同约定，在乙方提交相关申请后的一定时间内完成。（2）进度款的支付时间应按照工程进度，在合同约定的每个支付节点前完成。7.4支付条款（1）甲方应在支付前，对乙方提交的工程变更通知和索赔申请进行审核，确认无误后支付相应费用。（2）甲方在支付时，应将支付凭证送达乙方，并保留相关凭证以备查验。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付工程变更费用和索赔费用的，应向乙方支付违约金，违约金比例为未支付金额的千分之五。（2）甲方未按合同约定支付进度款的，应向乙方支付违约金，违约金比例为未支付金额的千分之五。8.2乙方违约（2）乙方未按合同约定提供工程变更通知和索赔申请的，应向甲方支付违约金，违约金比例为应提交部分金额的千分之五。8.3赔偿金额和方式（1）违约方应按照合同约定，向守约方支付违约金。（2）违约方未支付违约金的，守约方有权要求违约方支付违约金及相应的滞纳金。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、管理秘密等信息均属于保密内容。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止后三年。9.3保密履行方式（1）双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性。（2）双方不得泄露、复制、传播保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的、不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：地震、洪水、台风、海啸等。（2）战争：战争、军事冲突、武装冲突等。（3）政府行为：政府颁布的法律法规、政策变动等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方。（2）双方应采取一切措施，尽量减少不可抗力事件带来的损失。（3）因不可抗力事件导致的工程延误，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例（1）地震导致工程暂停施工。（2）战争导致原材料供应中断。（3）政府政策变动导致工程延期。十一、争议解决11.1协商解决双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解协商不成时，双方可向合同所在地的人民调解委员会申请调解。11.3仲裁或诉讼调解不成时，双方可向合同所在地的人民法院提起诉讼或向合同约定的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让合同。12.2不得转让的情形（1）合同中明确约定不得转让的情形。（2）法律、行政法规规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对工程变更和索赔处理流程的最终决定权。（2）乙方保留对工程变更和索赔处理流程的执行权。13.2特殊权力保留（1）在工程变更和索赔处理过程中，双方均保留对合同条款的最终解释权。（2）在不可抗力事件发生时，双方保留根据实际情况调整合同条款的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）任何对合同的修改和补充，均需以书面形式提出，并由双方签字确认。（2）修改和补充的内容应与本合同的主题和目的相一致。14.2修改和补充效力（1）经双方签字确认的修改和补充内容，自签字之日起生效。（2）修改和补充内容为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应相互配合，共同完成工程变更和索赔处理工作。（2）双方应提供必要的信息和资料，以便对方顺利完成相关工作。15.2协作与配合方式（1）双方应通过书面或口头方式保持沟通，及时解决工程变更和索赔处理过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件，任何与本合同相抵触的文件均视为无效。16.3增减条款本合同中未规定的其他事项，双方可根据实际情况另行协商解决。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：____________________乙方代表（签字）：____________________签订日期：____________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.工程变更通知单2.索赔申请单3.工程变更费用明细表4.索赔费用明细表5.不可抗力事件证明文件6.双方协商记录7.调解协议书8.仲裁裁决书或法院判决书9.合同修改和补充协议10.其他与合同执行相关的文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按合同约定支付工程变更费用和索赔费用。未按合同约定支付进度款。