




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑劳务分包施工管理协议本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息第二条合同标的及范围2.1工程名称及地点2.2工程规模及内容2.3工程质量要求第三条施工工期及进度安排3.1施工工期3.2进度安排3.3工期延误及处理第四条施工图纸及技术资料4.1图纸及技术资料提供4.2图纸及技术资料审核4.3图纸及技术资料修改第五条施工材料及设备5.1材料及设备采购5.2材料及设备质量要求5.3材料及设备验收第六条施工组织及人员配置6.1施工组织机构6.2人员配置及职责6.3人员培训及考核第七条施工安全及环境保护7.1施工安全责任7.2安全生产措施7.3环境保护措施第八条施工进度款支付8.1支付方式及比例8.2支付时间及条件8.3逾期支付及违约责任第九条施工验收及质量保证9.1验收标准及程序9.2质量保证期9.3质量问题处理第十条违约责任及争议解决10.1违约责任10.2争议解决方式10.3争议解决期限第十一条合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止后的处理第十二条合同生效及变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同变更内容第十三条合同解除及终止后的处理13.1工程交付13.2工程验收13.3质量保证期13.4质量问题处理第十四条合同附件14.1附件一:施工图纸及技术资料14.2附件二:施工组织设计14.3附件三:施工进度计划14.4附件四:人员配置表14.5附件五:合同签订及履行过程中的其他文件第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:_________________1.1.2分包方法定代表人:_________________1.1.3分包方地址:_________________1.1.4分包方联系方式:电话:_________________,传真:_________________,邮箱:_________________1.2总包方信息1.2.1总包方名称:_________________1.2.2总包方法定代表人:_________________1.2.3总包方地址:_________________1.2.4总包方联系方式:电话:_________________,传真:_________________,邮箱:_________________第二条合同标的及范围2.1工程名称及地点:_________________2.2工程规模及内容:_________________2.3工程质量要求:按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013执行,确保工程质量达到合格标准。第三条施工工期及进度安排3.1施工工期:自合同签订之日起至_________________日止,共计_________________天。3.2进度安排:按照施工组织设计及进度计划执行,具体进度安排详见附件三。3.3工期延误及处理:因分包方原因造成工期延误,每延误一日,分包方应向总包方支付_________________元的违约金;因总包方原因造成工期延误,总包方应相应顺延工期。第四条施工图纸及技术资料4.1图纸及技术资料提供:总包方应在合同签订后_________________日内向分包方提供完整的施工图纸及技术资料。4.2图纸及技术资料审核:分包方应在收到图纸及技术资料后_________________日内完成审核,并向总包方提出修改意见。4.3图纸及技术资料修改:经审核确认需修改的图纸及技术资料,由总包方负责修改并提供修改后的版本。第五条施工材料及设备5.1材料及设备采购:分包方按照施工图纸及技术资料要求进行材料及设备采购。5.2材料及设备质量要求:材料及设备质量应符合国家相关标准,并经总包方验收合格。5.3材料及设备验收:分包方在材料及设备进场后_________________日内完成验收,并向总包方提交验收报告。第六条施工组织及人员配置6.1施工组织机构:分包方应成立施工组织机构,明确各部门职责和人员配备。6.2人员配置及职责:具体人员配置及职责详见附件四。6.3人员培训及考核:分包方应对施工人员进行必要的培训,确保其具备相应的施工技能。第七条施工安全及环境保护7.1施工安全责任:分包方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全。7.2.1施工现场安全防护措施;7.2.2施工机械及设备的安全操作;7.2.3施工人员的安全教育培训;7.2.4施工现场应急预案;7.3环境保护措施:分包方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准,采取措施减少施工过程中的环境污染。第八条施工进度款支付8.1支付方式及比例:8.1.1进度款支付方式:按月进度支付。8.1.2支付比例:根据工程进度和合同约定,每月支付进度款的_________________%,剩余部分在工程竣工验收合格后支付。8.2支付时间及条件:8.2.1每月进度款支付时间为次月______日前。8.2.2支付条件:分包方须提交上月工程进度报告、工程量清单、材料设备采购清单、发票等相关凭证,经总包方审核无误后支付。8.3逾期支付及违约责任:8.3.1总包方逾期支付进度款,每逾期一日,应向分包方支付______%的违约金。8.3.2分包方未按时提交相关凭证,导致总包方无法按时支付进度款,分包方承担相应责任。第九条施工验收及质量保证9.1验收标准及程序:9.1.1验收标准:按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013执行。9.1.2验收程序:分包方自行组织验收,总包方参与验收,验收不合格部分由分包方负责整改。9.2质量保证期:9.2.1质量保证期为自竣工验收合格之日起______个月。9.2.2在质量保证期内,如出现质量问题,由分包方负责修复,直至满足质量要求。第十条违约责任及争议解决10.1违约责任:10.1.1分包方未按合同约定完成工程,每延误一日,支付______%的违约金。10.1.2总包方未按合同约定支付进度款,每逾期一日,支付______%的违约金。10.2争议解决方式:10.2.1双方应友好协商解决合同争议。10.2.2协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同解除及终止11.1合同解除条件:11.1.1分包方严重违约,经总包方书面通知后______日内仍未纠正的;11.1.2总包方严重违约,分包方无法继续履约的;11.2合同终止条件:11.2.1工程竣工且验收合格;11.2.2双方协商一致解除合同;11.3合同解除及终止后的处理:11.3.1合同解除或终止后,双方应立即清理现场,完成剩余工程;11.3.2分包方应按照合同约定退还预付款;11.3.3双方应妥善处理合同终止后的债权债务关系。第十二条合同生效及变更12.1合同生效条件:12.1.1双方签署合同;12.1.2合同经双方盖章或签字后生效。12.2合同变更程序:12.2.1双方协商一致;12.2.2以书面形式进行变更;12.3合同变更内容:12.3.1变更合同条款;12.3.2变更合同附件。第十三条合同解除及终止后的处理13.1工程交付:13.1.1合同解除或终止后,分包方应将已完成工程交付总包方。13.1.2总包方应按照合同约定进行验收。13.2工程验收:13.2.1工程验收标准同第九条。13.2.2验收合格后,双方签署工程验收报告。13.3质量保证期:13.3.1质量保证期同第九条。13.3.2质量保证期内出现的问题,由分包方负责修复。第十四条合同附件14.1附件一:施工图纸及技术资料14.2附件二:施工组织设计14.3附件三:施工进度计划14.4附件四:人员配置表14.5附件五:合同签订及履行过程中的其他文件第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义及类型1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方邀请或委托,提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等服务的独立第三方机构或个人。1.2第三方类型包括但不限于:1.2.1工程监理公司1.2.2设计单位1.2.3材料设备供应商1.2.4质量检测机构1.2.5造价咨询公司1.2.6法律顾问第二条第三方介入条件2.1.1甲乙双方书面同意;2.1.2第三方具备相应的资质和能力;2.1.3第三方服务内容与合同履行相关。第三条第三方责任限额3.1.1第三方对工程质量和安全承担的责任;3.1.2第三方对工程进度承担的责任;3.1.3第三方对合同履行过程中的其他责任。第四条第三方权利4.1.1根据合同约定,独立开展服务活动;4.1.2要求甲乙双方提供必要的资料和条件;4.1.3对甲乙双方违反合同约定的行为提出书面建议。第五条第三方义务5.1.1按照合同约定提供专业、高效的服务;5.1.2保守甲乙双方的商业秘密;5.1.3遵守国家法律法规和行业标准。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲乙双方的关系为委托服务关系,第三方不得干预甲乙双方的合同履行。6.2第三方与分包方的关系为技术服务关系,第三方对分包方的施工质量、进度、安全等提出建议和监督。6.3第三方与总包方的关系为委托服务关系,第三方对总包方的项目管理、质量控制、进度控制等提出建议和监督。第七条第三方介入后的合同条款变更7.1第三方介入后,如需变更合同条款,应经甲乙双方书面同意,并由第三方签署确认。7.2第三方介入后,合同附件应包含第三方服务内容、权利义务、责任限额等相关信息。第八条第三方介入后的争议解决8.1第三方介入后,如出现争议,应由甲乙双方协商解决。8.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条第三方介入后的合同解除9.1.1第三方严重违约;9.1.2第三方无法继续履行合同;9.1.3双方协商一致解除合同。第十条第三方介入后的合同终止10.1第三方介入后,如合同约定的服务期限届满,合同自动终止。10.2第三方介入后,如出现本合同第十一条规定的合同终止条件,合同终止。第十一条第三方介入后的费用承担11.1第三方介入产生的费用,由甲乙双方按照合同约定分担。11.2第三方介入后,如甲乙双方对费用分担有争议,可协商解决,协商不成的,可依法提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸及技术资料详细要求:包含工程项目的所有施工图纸、设计变更、技术规范、施工组织设计等。说明:附件一为施工过程中的重要技术文件,是施工人员施工的依据。2.附件二:施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全生产措施等。说明:附件二为施工过程中的组织管理文件,是确保工程顺利进行的重要依据。3.附件三:施工进度计划详细要求:详细列出每个分部分项工程的施工时间节点和工期要求。说明:附件三为施工过程中的进度控制文件,是确保工程按期完成的关键。4.附件四:人员配置表详细要求:列出施工人员的姓名、职务、工种、技能等级等信息。说明:附件四为施工过程中的人员管理文件,是确保施工人员能力与岗位匹配的依据。5.附件五:合同签订及履行过程中的其他文件详细要求:包括但不限于进度款支付凭证、验收报告、工程量清单、材料设备采购清单、发票等。说明:附件五为施工过程中的各类证明文件,是合同履行的重要凭证。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定完成工程,每延误一日,支付______%的违约金。责任认定标准:以合同约定的工期为基准,实际工期与约定工期之差即为违约天数。示例:合同约定工期为120天,实际工期为150天,则违约天数为30天,分包方应支付违约金。2.违约行为:总包方未按合同约定支付进度款,每逾期一日,支付______%的违约金。责任认定标准:以合同约定的支付时间为基准,实际支付时间与约定支付时间之差即为逾期天数。示例:合同约定每月5日支付进度款,实际支付时间为每月10日,则逾期5天,总包方应支付违约金。3.违约行为:分包方提供的材料及设备质量不合格,导致工程返工或损失。责任认定标准:以国家标准和合同约定为准,对不合格材料及设备进行鉴定。示例:分包方提供的钢筋质量不合格,经检测机构鉴定,导致工程返工,分包方应承担返工费用。4.违约行为:总包方未按合同约定提供施工图纸及技术资料。责任认定标准:以合同约定的提供时间为基准,实际提供时间与约定提供时间之差即为逾期天数。示例:合同约定签订合同后30日内提供图纸,实际提供时间为40日,则逾期10天,总包方应支付违约金。5.违约行为:第三方未按合同约定提供专业、高效的服务。责任认定标准:以合同约定服务内容和服务标准为准,对第三方服务进行评估。示例:第三方提供的监理服务不符合合同约定,导致工程进度延误,第三方应承担相应责任。全文完。2024版建筑劳务分包施工管理协议1合同目录一、协议概述1.1协议名称1.2协议目的1.3协议依据1.4协议双方1.5协议期限1.6协议签署地点及日期二、双方基本信息2.1分包单位基本信息2.2总包单位基本信息2.3相关方基本信息三、施工内容3.1施工范围3.2施工地点3.3施工时间3.4施工质量要求3.5施工安全要求四、工程量及报价4.1工程量清单4.2报价方式4.3价格组成4.4付款方式4.5价格调整五、施工进度及工期5.1施工进度计划5.2工期安排5.3施工节点5.4延期处理六、施工图纸及资料6.1施工图纸提供6.2技术资料提供6.3施工图纸变更6.4施工资料管理七、施工人员及设备7.1施工人员安排7.2施工人员资质要求7.3施工设备提供7.4施工设备维护八、施工安全及环保8.1施工安全责任8.2安全防护措施8.3环保要求8.4环保措施九、工程质量保证9.1质量保证体系9.2质量检验标准9.3质量验收9.4质量问题处理十、工程验收10.1验收标准10.2验收程序10.3验收组织10.4验收资料十一、违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约处理十二、争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构十三、协议变更及终止13.1协议变更13.2协议终止13.3终止后的处理十四、其他14.1法律适用14.2通知方式14.3协议附件14.4协议解释权合同编号_________一、协议概述1.1协议名称本协议名称为“2024版建筑劳务分包施工管理协议”。1.2协议目的本协议旨在明确双方在建筑劳务分包施工过程中的权利、义务和责任,确保施工顺利进行。1.3协议依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规制定。1.4协议双方1.4.1分包单位:[分包单位名称]1.4.2总包单位:[总包单位名称]1.5协议期限本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为[协议期限]年。1.6协议签署地点及日期本协议于[签署地点],于[签署日期]签署。二、双方基本信息2.1分包单位基本信息[分包单位名称]、[分包单位地址]、[分包单位法定代表人姓名]、[分包单位联系电话]。2.2总包单位基本信息[总包单位名称]、[总包单位地址]、[总包单位法定代表人姓名]、[总包单位联系电话]。2.3相关方基本信息[相关方名称]、[相关方地址]、[相关方法定代表人姓名]、[相关方联系电话]。三、施工内容3.1施工范围[详细列出施工范围,如:土建工程、安装工程等]3.2施工地点[具体施工地点]3.3施工时间[具体施工开始和结束时间]3.4施工质量要求[详细列出施工质量要求,如:符合国家及行业标准等]3.5施工安全要求[详细列出施工安全要求,如:遵守安全生产法律法规等]四、工程量及报价4.1工程量清单[详细列出工程量清单,包括项目、数量、单位、单价等]4.2报价方式[明确报价方式,如:固定总价、单价合同等]4.3价格组成[详细列出价格组成,包括直接费、间接费、利润等]4.4付款方式[明确付款方式,如:分阶段付款、按月付款等]4.5价格调整[明确价格调整因素和调整方法]五、施工进度及工期5.1施工进度计划[详细列出施工进度计划,包括各个阶段的开始和结束时间]5.2工期安排[详细列出工期安排,包括各个阶段的施工内容]5.3施工节点[明确施工节点,包括验收时间、付款时间等]5.4延期处理[明确因不可抗力或其他原因导致的工期延误的处理办法]六、施工图纸及资料6.1施工图纸提供[明确施工图纸的提供方、提供时间及要求]6.2技术资料提供[明确技术资料的提供方、提供时间及要求]6.3施工图纸变更[明确施工图纸变更的程序和责任]6.4施工资料管理[明确施工资料的管理责任和归档要求]七、施工人员及设备7.1施工人员安排[明确施工人员的配备、资质要求及培训]7.2施工人员资质要求[详细列出施工人员资质要求,如:电工证、焊工证等]7.3施工设备提供[明确施工设备的提供方、提供时间及要求]7.4施工设备维护[明确施工设备的维护责任和保养要求]八、施工安全及环保8.1施工安全责任8.1.1分包单位应负责施工过程中的安全生产,确保施工人员的人身安全。8.1.2总包单位应监督分包单位的安全生产,对施工安全负连带责任。8.2安全防护措施8.2.1分包单位应制定并实施安全防护措施,确保施工现场安全。8.2.2总包单位应审查分包单位的安全防护措施,并要求其完善。8.3环保要求8.3.1施工过程中应遵守国家环保法律法规,减少对环境的影响。8.3.2分包单位应采取有效措施,防止施工过程中产生的污染。8.4环保措施8.4.1分包单位应制定环保措施,包括废水、废气、固体废弃物的处理。8.4.2总包单位应监督分包单位的环保措施执行情况。九、工程质量保证9.1质量保证体系9.1.1分包单位应建立完善的质量保证体系,确保工程质量。9.1.2总包单位应监督分包单位的质量保证体系运行。9.2质量检验标准9.2.1施工过程应符合国家及行业标准的质量检验标准。9.2.2分包单位应定期进行质量检验,确保工程质量。9.3质量验收9.3.1工程完工后,应进行质量验收。9.3.2验收不合格的部分,分包单位应返工直至合格。9.4质量问题处理9.4.1发现质量问题,应及时上报并采取相应措施。9.4.2质量问题处理结果应记录在案。十、工程验收10.1验收标准10.1.1工程验收应按照国家及行业标准进行。10.1.2验收标准应包括工程质量、安全、环保等方面。10.2验收程序10.2.1验收程序应包括自检、互检、专检等环节。10.2.2验收过程中,应邀请相关方参与。10.3验收组织10.3.1验收组织应由总包单位和分包单位共同组成。10.3.2验收组织应负责验收工作的组织和协调。10.4验收资料10.4.1验收资料应包括工程质量检验报告、验收记录等。10.4.2验收资料应完整、真实、准确。十一、违约责任11.1违约情形11.1.1分包单位未按合同约定完成施工任务的。11.1.2总包单位未按时支付工程款的。11.1.3双方未按合同约定履行其他义务的。11.2违约责任11.2.1违约方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。11.3违约处理11.3.1违约发生后,双方应协商解决。11.3.2协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。十二、争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应通过友好协商解决争议。12.1.2协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。12.2争议解决程序12.2.1争议发生后,双方应在[争议解决期限]内协商解决。12.2.2协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。12.3争议解决机构12.3.1争议解决机构为[仲裁机构名称]。十三、协议变更及终止13.1协议变更13.1.1协议任何一方提出变更协议内容的,应书面通知对方。13.1.2协议变更需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。13.2协议终止13.2.1出现合同约定终止情形的,协议终止。13.2.2协议终止后,双方应办理相关手续。13.3终止后的处理13.3.1协议终止后,双方应妥善处理剩余工程。13.3.2双方应结清所有款项。十四、其他14.1法律适用本协议适用中华人民共和国法律。14.2通知方式14.2.1任何一方发出的通知,应以书面形式进行。14.2.2通知送达地址为双方在协议中约定的地址。14.3协议附件[列出协议附件清单]14.4协议解释权本协议的解释权归[解释权归属方]所有。_________(签名)[分包单位法定代表人或授权代表]_________(签名)[总包单位法定代表人或授权代表]日期:____年____月____日多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方决策权1.1.1在施工过程中,甲方对施工方案、进度安排、质量标准等具有最终决策权。1.1.2甲方应确保其决策符合国家相关法律法规和行业标准。1.2甲方监督权1.2.1甲方有权对分包单位的施工过程进行监督,包括但不限于现场巡查、资料审查等。1.2.2分包单位应配合甲方的监督工作,不得拒绝或阻挠。1.3甲方协调权1.3.1甲方应协调解决施工过程中出现的各种问题,包括但不限于设计变更、资源调配等。1.3.2分包单位应积极协助甲方进行协调工作。1.4甲方支付责任1.4.1甲方应按照合同约定及时支付工程款,包括进度款、竣工结算款等。1.4.2甲方未按时支付工程款,应向分包单位支付违约金。二、乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方施工自主权2.1.1乙方在确保工程质量、安全、环保的前提下,有权自主安排施工进度和施工方法。2.1.2乙方的施工方案应报甲方审批,未经批准不得擅自变更。2.2乙方材料采购权2.2.1乙方有权根据施工需要自行采购材料,但应保证材料质量符合合同要求。2.2.2乙方应将材料采购情况及时通知甲方,并接受甲方监督。2.3乙方人员管理权2.3.1乙方对施工人员进行管理,包括人员调配、培训、考核等。2.3.2乙方应确保施工人员具备相应的资质和技能。三、有第三方中介时的附加条款及说明3.1中介机构职责3.1.1中介机构应协助双方签订协议,并对协议内容进行审核。3.1.2中介机构应监督协议的履行,确保双方权益得到保障。3.2中介机构费用3.2.1中介机构的服务费用由双方协商确定,并在协议中明确。3.2.2中介机构的服务费用应在协议签订后支付。3.3中介机构保密义务3.3.1中介机构应对双方提供的信息保密,不得泄露给任何第三方。3.3.2中介机构在协议履行过程中,不得利用双方信息谋取私利。3.4中介机构争议解决权3.4.1双方在协议履行过程中发生争议,可向中介机构申请调解。3.4.2中介机构应公平、公正地处理争议,并作出书面调解意见。3.5中介机构终止协议权3.5.1如中介机构在协议履行过程中发现一方违反协议,有权终止协议。3.5.2中介机构终止协议后,应将情况通知双方,并协助处理后续事宜。附件及其他补充说明一、附件列表:1.施工图纸及技术资料2.工程量清单3.报价单及价格组成明细4.施工进度计划5.施工安全及环保措施6.质量保证体系文件7.验收标准及程序8.争议解决相关文件9.协议补充协议及附件10.中介机构服务协议二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款。乙方未按合同约定完成施工任务。任何一方未按合同约定履行质量保证义务。任何一方未按合同约定履行安全环保责任。任何一方未按合同约定履行争议解决义务。2.违约行为的认定:违约行为的认定应以合同约定为准,并结合实际情况进行判断。双方应提供相关证据证明违约行为的存在。三、法律名词及解释:1.合同法:调整平等主体之间合同关系的法律规范。2.建筑法:调整建筑活动中的法律规范。3.不可抗力:因自然原因或社会原因导致合同无法履行的客观情况。4.仲裁:由仲裁机构对争议进行裁决的争议解决方式。5.保密:对涉及商业秘密、技术秘密等信息的保护。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工进度延误。解决办法:分析延误原因,制定整改措施,协调资源,确保按期完成施工。2.问题:工程质量不合格。解决办法:立即停止施工,查明原因,采取补救措施,确保工程质量符合标准。3.问题:安全事故发生。解决办法:立即启动应急预案,调查事故原因,采取整改措施,加强安全培训。4.问题:合同纠纷。解决办法:通过友好协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷。五、所有应用场景:1.建筑工程施工过程中,总包单位与分包单位之间的劳务分包关系。2.建筑工程招标投标过程中,中标单位与施工单位之间的劳务分包关系。3.建筑工程合同履行过程中,因合同争议导致的纠纷解决。全文完。2024版建筑劳务分包施工管理协议2合同编号_________一、合同主体1.1甲方名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________1.2乙方名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________1.3其他相关方:(如有其他相关方,请在此处填写相关方名称、地址、联系人、联系电话等信息)二、合同前言2.1背景:随着我国经济的快速发展,建筑行业日益繁荣。为加强建筑劳务分包施工管理,规范施工行为,提高施工质量,甲方与乙方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,经友好协商,达成如下协议。2.2目的:本协议旨在明确甲乙双方在建筑劳务分包施工过程中的权利、义务,确保施工顺利进行,实现项目目标。三、定义与解释3.1专业属于:本协议中“建筑劳务分包”是指甲方将其建设项目中的部分或全部劳务工程,按照国家相关法律法规和行业规范,分包给具有相应资质的乙方施工。3.2关键词解释:(1)施工图纸:指甲方提供的、用于指导乙方进行施工的图纸及相关技术资料。(2)施工方案:指乙方根据施工图纸及现场实际情况,编制的施工组织设计和施工技术措施。(3)工程量清单:指甲方根据施工图纸及工程实际情况,编制的工程量清单。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定进行施工,确保施工质量、进度和安全。(2)甲方有权对乙方进行监督检查,对施工过程中出现的问题提出整改要求。(3)甲方有义务向乙方提供施工图纸、施工方案、工程量清单等相关资料。(4)甲方有义务支付乙方按照合同约定的工程款。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工图纸、施工方案、工程量清单等相关资料。(2)乙方有权按照合同约定的施工质量、进度和安全要求进行施工。(3)乙方有义务按照甲方要求,对施工过程中出现的问题进行整改。(4)乙方有义务接受甲方监督检查,确保施工质量、进度和安全。五、履行条件5.1合同履行时间:本协议自双方签字盖章之日起生效,至施工项目竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点:本协议约定的施工地点。5.3合同履行方式:乙方按照施工图纸、施工方案及工程量清单的要求,进行施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本协议经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件:(1)施工项目竣工验收合格,甲方支付乙方工程款后,本协议自行终止。(2)因不可抗力导致施工项目无法继续进行,经双方协商一致,本协议终止。(3)一方违约,另一方有权解除本协议。6.3终止程序:(1)本协议终止前,双方应妥善处理已发生的债权债务。(2)本协议终止后,双方应按照国家相关法律法规和行业规范,办理相关手续。6.4终止后果:(1)本协议终止后,甲方应按照合同约定支付乙方工程款。(2)本协议终止后,双方应相互配合,确保施工项目顺利进行。七、费用与支付7.1费用构成(1)工程款:根据工程量清单,按照实际完成工程量计算。(2)材料费:包括乙方采购和使用的所有材料费用。(3)人工费:包括乙方派遣的施工人员工资、福利及社会保险等费用。(4)机械使用费:包括乙方租赁或购买的施工机械使用费用。(5)其他费用:包括临时设施费、安全文明施工费、临时水电费等。7.2支付方式(1)甲方应在合同签订后,支付乙方工程款的10%作为预付款。(2)在工程进度达到合同约定节点时,甲方应支付乙方已完成工程量的60%作为进度款。(3)在工程竣工验收合格后,甲方应支付乙方已完成工程量的30%作为结算款。(4)尾款在保修期满后支付。7.3支付时间(1)预付款支付时间:合同签订后的5个工作日内。(2)进度款支付时间:工程进度达到约定节点后的15个工作日内。(3)结算款支付时间:工程竣工验收合格后的30个工作日内。(4)尾款支付时间:保修期满后的30个工作日内。7.4支付条件(1)乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成施工任务。(2)乙方应提供真实、有效的发票和结算资料。(3)甲方应在收到乙方提交的发票和结算资料后的15个工作日内完成支付。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按合同约定支付工程款的,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的1%。(2)甲方未按时提供施工图纸、施工方案等资料的,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的0.5%。8.2乙方违约(2)乙方施工过程中发生安全事故的,应承担相应的法律责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式(1)违约金应一次性支付。(2)赔偿金额应按实际损失计算,包括直接经济损失和间接经济损失。九、保密条款9.1保密内容(1)本协议涉及的商业秘密。(2)甲方提供的项目资料。(3)乙方在施工过程中获得的甲方技术信息。9.2保密期限(1)本协议约定的保密期限为自本协议签订之日起5年。(2)在保密期限届满后,乙方仍需对保密内容予以保密。9.3保密履行方式(1)乙方应采取一切合理措施,确保保密内容的保密性。(2)乙方不得将保密内容泄露给任何第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义(1)自然灾害,如地震、洪水、台风等。(2)政府行为,如政策调整、法律变更等。(3)社会异常事件,如罢工、骚乱等。10.2不可抗力事件(1)施工过程中发生的自然灾害。(2)施工过程中受到政府行为的影响。(3)施工过程中受到社会异常事件的影响。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)不可抗力发生时,双方应立即通知对方。(2)不可抗力发生期间,双方应暂停施工。(3)不可抗力持续期间,双方应协商确定后续施工安排。10.4不可抗力实例(1)地震导致施工中断。(2)政策调整导致施工方案变更。(3)罢工导致施工进度延误。十一、争议解决11.1协商解决(1)双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。(2)协商不成时,可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2调解、仲裁或诉讼(1)双方可自愿选择调解、仲裁或诉讼方式解决争议。(2)调解、仲裁或诉讼的地点为合同签订地。十二、合同的转让12.1转让规定(1)未经对方同意,任何一方不得转让合同。(2)如需转让,需书面通知对方,并取得对方书面同意。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、公共利益的工程。(2)合同约定不得转让的工程。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对施工过程中的设计方案、施工技术、施工组织等方面的最终决定权。(2)乙方在施工过程中获得的甲方技术信息,未经甲方同意,不得用于其他项目。13.2特殊权力保留(1)在合同履行期间,甲方保留对乙方施工质量的监督检查权。(2)在合同履行期间,乙方不得将合同约定的施工任务分包给第三方。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)任何一方提议修改或补充合同内容,应书面通知对方。(2)双方协商一致后,以书面形式对合同进行修改或补充。14.2修改和补充效力(1)经双方签字或盖章确认的修改或补充,与本合同具有同等法律效力。(2)修改或补充的内容应作为本合同不可分割的一部分。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的技术问题。(2)乙方应按照甲方的要求,配合完成工程验收。15.2协作与配合方式(1)双方应定期召开会议,沟通施工进度和存在的问题。(2)双方应通过书面形式或其他通讯方式保持沟通。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间的完整协议,任何一方不得以任何形式对合同内容进行修改或补充。16.3增减条款本合同如需增减条款,应经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.施工图纸及技术资料2.工程量清单3.施工方案4.甲方提供的项目资料5.乙方提交的发票和结算资料6.争议解决过程中的相关文件7.不可抗力事件证明文件8.合同修改和补充协议9.任何其他与合同履行相关的文件和资料二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按时支付工程款,认定违约。未按合同约定提供施工图纸、施工方案等资料,认定违约。未按时完成工程验收,认定违约。2.乙方违约:未按合同约定完成施工任务,认定违约。施工过程
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 药师在线面试题及答案
- LNG接收站工程设计基础
- 职业病经典试题及答案
- 自我潜意识测试题及答案
- 2025年窑炉、熔炉及电炉合作协议书
- 师德师风知识竞赛试题及答案
- 2025年药用粉碎机械合作协议书
- 专题07 燃烧条件的探究-中考化学实验精讲精练(解析版)
- 银行七夕活动创意方案
- 2004劳务合同范例
- 外篷房安装施工及售后服务方案
- GB/T 6556-2024机械密封的型式、主要尺寸、材料和识别标志
- 成人肥胖食养指南(2024年版)
- 物流服务师(高级工)职业技能鉴定考试及答案
- 新人教版英语五年级下册教材解读
- 【课件】跨学科实践:探索厨房中的物态变化问题+课件人教版(2024)物理八年级上册
- 环磷酰胺的护理
- 江西省第一届职业技能大赛分赛场项目技术文件(世赛选拔)轨道车辆技术
- HGT 6342-2024《工业用甲基四氢苯酐》
- 排水管网维护、维修施工方案
- DB32-T 2882-2016城市轨道交通桥隧结构养护技术规程
评论
0/150
提交评论