2024年度建筑工程施工合同履约保函条款修订版6篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程施工合同履约保函条款修订版本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语1.2定义1.3解释2.合同双方2.1甲方信息2.2乙方信息2.3双方代表3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型4.合同履行期限4.1合同开始日期4.2合同结束日期4.3工期延长5.工程施工要求5.1施工质量标准5.2施工进度要求5.3施工安全要求6.履约保函6.1保函类型6.2保函金额6.3保函有效期6.4保函支付条件7.付款条款7.1付款方式7.2付款进度7.3付款条件7.4逾期付款8.合同变更8.1变更程序8.2变更内容8.3变更对合同的影响9.合同解除9.1解除条件9.2解除程序9.3解除后果10.违约责任10.1违约定义10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同终止12.1终止条件12.2终止程序12.3终止后果13.合同附件13.1附件一：工程图纸13.2附件二：技术规范13.3附件三：其他相关文件14.其他条款14.1合同生效14.2合同语言14.3合同修改14.4合同适用法律第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同术语（1）“甲方”指委托方，即业主或开发商；（2）“乙方”指承包方，即承担建筑工程施工任务的施工单位；（3）“合同”指本建筑工程施工合同；（4）“工程”指本合同约定的建筑工程项目；（5）“施工图纸”指经甲方批准的建筑工程施工图纸；（6）“合同价款”指本合同约定的工程总价款；（7）“工期”指本合同约定的施工期限。1.2定义（1）“履行保函”指乙方为保证合同履行而向甲方提交的履约保证金或银行保函；（2）“变更”指在合同履行过程中，对合同内容、范围、期限、付款方式等的调整；（3）“违约”指合同一方未按照合同约定履行其义务的行为。1.3解释本合同中如对本合同内容有争议，应通过友好协商解决；协商不成的，应提交合同约定的争议解决机构进行解决。第二条合同双方2.1甲方信息（1）名称：[甲方全称]（2）地址：[甲方地址]（3）联系人：[甲方联系人]（4）联系电话：[甲方联系电话]2.2乙方信息（1）名称：[乙方全称]（2）地址：[乙方地址]（3）联系人：[乙方联系人]（4）联系电话：[乙方联系电话]2.3双方代表（1）甲方代表：[甲方代表姓名]（2）乙方代表：[乙方代表姓名]第三条工程概况3.1工程名称：[具体工程名称]3.2工程地点：[具体工程地址]3.3工程规模：[工程总造价、建筑面积等]3.4工程类型：[建筑工程类型，如住宅、商业、工业等]第四条合同履行期限4.1合同开始日期：[合同签订之日起计算的具体日期]4.2合同结束日期：[合同约定的工程竣工日期]4.3工期延长（1）如因甲方原因导致工期延误，工期将相应顺延；（2）工期顺延的具体计算方式及延长天数由双方另行协商确定。第五条工程施工要求5.1施工质量标准（1）乙方应按照国家现行建筑标准和规范进行施工；（2）施工质量应符合甲方要求，并达到国家规定的合格标准。5.2施工进度要求（1）乙方应按照施工图纸和工程进度计划进行施工；（2）施工进度计划由甲方批准，乙方应确保按计划完成施工任务。5.3施工安全要求（1）乙方应严格执行国家有关施工安全的法律法规和标准；（2）乙方应采取有效措施，确保施工现场安全，防止事故发生。第六条履约保函6.1保函类型（1）乙方应向甲方提交履约保证金或银行保函；（2）保函金额为合同价款的[百分比]%。6.2保函金额（1）保函金额为合同价款的[百分比]%；（2）保函金额可根据合同履行情况进行调整。6.3保函有效期（1）保函有效期为合同约定的工期结束之日起[天数]天；（2）如合同工期延长，保函有效期相应延长。6.4保函支付条件（1）在合同履行过程中，如乙方发生违约行为，甲方有权按照保函规定扣除相应金额；（2）保函支付条件及扣除金额由双方另行协商确定。第八条付款条款8.1付款方式（1）合同价款按工程进度分阶段支付；（2）付款方式包括但不限于银行转账、现金支付等。8.2付款进度（1）工程开工前，乙方提交开工报告，甲方支付合同价款的[百分比]%作为预付款；（2）工程进度达到设计总进度的[百分比]%时，甲方支付合同价款的[百分比]%；（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付合同价款的[百分比]%；（4）保修期满后，甲方支付合同价款的[百分比]%。8.3付款条件（1）乙方提交的付款申请应包括工程进度报告、发票、付款申请单等；（2）甲方在收到乙方提交的完整付款申请后[天数]个工作日内支付相应款项。8.4逾期付款（1）如甲方逾期付款，应向乙方支付逾期付款金额的[百分比]%作为违约金；（2）违约金自逾期付款之日起计算，直至实际付款之日止。第九条合同变更9.1变更程序（1）任何一方要求变更合同内容，应书面通知对方；（2）双方应在收到变更通知后[天数]个工作日内协商确定变更内容。9.2变更内容（1）变更内容应包括但不限于工程范围、工期、付款方式等；（2）变更内容经双方确认后，作为合同附件。9.3变更对合同的影响（1）变更对合同价款、工期、付款方式等的影响，由双方另行协商确定；（2）变更后的合同条款对双方具有同等约束力。第十条合同解除10.1解除条件（1）一方违约，另一方有权解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。10.2解除程序（1）一方要求解除合同，应书面通知对方；（2）对方收到解除通知后[天数]个工作日内未提出异议，视为同意解除。10.3解除后果（1）合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余工程；（2）解除合同后，双方应按照合同约定结算款项。第十一条违约责任11.1违约定义（1）乙方未按合同约定完成工程或提供不合格的施工质量；（2）甲方未按合同约定支付款项。11.2违约责任（1）乙方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等；（2）甲方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿（1）违约赔偿金额由双方协商确定；（2）如协商不成，可提交合同约定的争议解决机构解决。第十二条争议解决12.1争议解决方式（1）双方应通过友好协商解决争议；（2）协商不成的，可提交合同约定的争议解决机构解决。12.2争议解决机构（1）争议解决机构为[具体机构名称]；（2）争议解决机构应按照其规定程序和规则进行。12.3争议解决程序（1）争议双方应向争议解决机构提交争议材料；（2）争议解决机构应在收到材料后[天数]个工作日内组织调解；（3）调解不成的，争议解决机构应组织仲裁或诉讼。第十三条合同终止13.1终止条件（1）合同履行完毕；（2）合同解除；（3）其他法律规定的合同终止条件。13.2终止程序（1）合同终止前，双方应按照合同约定处理剩余工程；（2）合同终止后，双方应按照合同约定结算款项。13.3终止后果（1）合同终止后，双方的权利义务终止；（2）如合同终止前存在未了事项，双方应另行协商解决。第十四条其他条款14.1合同生效（1）本合同自双方签字盖章之日起生效；（2）合同生效前，双方应按照合同约定履行相关义务。14.2合同语言（1）本合同以中文书写；（2）如合同存在英文或其他语言版本，以中文版本为准。14.3合同修改（1）合同修改需经双方书面同意；（2）修改后的合同条款对双方具有同等约束力。14.4合同适用法律（1）本合同适用中华人民共和国法律；（2）合同履行过程中发生的争议，适用中华人民共和国法律。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义（1）“第三方”指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同履行、提供专业服务或协助解决争议的独立实体或个人。（2）第三方包括但不限于监理单位、咨询机构、评估机构、调解机构、仲裁机构等。15.2第三方介入范围（1）第三方介入的范围包括但不限于工程监理、技术咨询、质量评估、争议调解、仲裁等。（2）第三方介入的具体事项和内容，由甲乙双方在合同中明确约定。16.第三方责任限额16.1第三方责任（1）第三方在履行其职责过程中，因自身原因导致的损失或损害，由第三方承担全部责任；（2）第三方在履行其职责过程中，因不可抗力或非自身原因导致的损失或损害，第三方不承担责任。16.2第三方责任限额（1）第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体数额根据第三方提供的专业服务内容、风险程度等因素确定；（2）第三方责任限额不得低于合同价款的[百分比]%。17.第三方责权利17.1第三方权利（1）第三方有权根据合同约定，独立行使职责，包括但不限于监督、检查、评估等；（2）第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息；（3）第三方有权对甲乙双方的行为进行监督，并提出建议。17.2第三方义务（1）第三方应按照合同约定，履行其职责，确保服务质量；（2）第三方应保守甲乙双方的商业秘密和合同内容；（3）第三方应遵守国家法律法规和行业标准。17.3第三方与其他各方的关系（1）第三方与甲乙双方是独立的合同关系，第三方对甲乙双方的行为不承担责任；（2）第三方在履行职责过程中，如需与甲乙双方以外的其他第三方进行沟通或合作，应征得甲乙双方同意；（3）第三方与其他第三方之间的合作，不影响甲乙双方与第三方之间的合同关系。18.第三方介入程序18.1第三方介入的提出（1）甲乙双方在合同履行过程中，如需第三方介入，应书面提出；（2）第三方介入的提出应包括介入原因、介入范围、预期效果等。18.2第三方介入的确认（1）甲乙双方应在收到第三方介入的提出后[天数]个工作日内，确认是否同意第三方介入；（2）双方确认同意第三方介入后，应与第三方签订书面协议，明确双方的权利义务。19.第三方介入的费用19.1第三方费用的承担（1）第三方介入的费用由甲乙双方在合同中约定，可由甲方、乙方或双方共同承担；（2）第三方费用的支付方式、支付时间等，由甲乙双方与第三方在协议中约定。19.2第三方费用的结算（1）第三方介入结束后，第三方应向甲乙双方提交费用结算报告；（2）甲乙双方应在收到费用结算报告后[天数]个工作日内，对费用进行审核和支付。20.第三方介入的终止20.1第三方介入的终止条件（1）合同履行完毕；（2）争议解决完毕；（3）双方同意终止第三方介入。20.2第三方介入的终止程序（1）甲乙双方应在合同履行完毕或争议解决完毕后，书面通知第三方终止介入；第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程图纸详细要求：包含所有施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图、节点详图等，必须清晰、完整，并经甲方签字确认。附件说明：工程图纸是施工的重要依据，必须准确无误。2.附件二：技术规范详细要求：包括国家及行业标准、甲方特殊要求等，必须详细列出各项技术规范和标准。附件说明：技术规范是保证施工质量的重要文件。3.附件三：施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全措施等，必须具体、可行。附件说明：施工组织设计是指导施工的重要文件。4.附件四：合同履行保函详细要求：保函应由银行出具，金额为合同价款的[百分比]%，有效期至合同约定的工期结束之日起[天数]天。附件说明：履约保函是乙方履行合同的重要保证。5.附件五：付款申请单详细要求：包括工程进度、付款金额、付款理由等，必须真实、准确。附件说明：付款申请单是乙方申请付款的重要文件。6.附件六：工程进度报告详细要求：包括工程进度、质量情况、存在问题等，必须定期提交。附件说明：工程进度报告是监督施工进度的重要文件。7.附件七：工程验收报告详细要求：包括工程验收结果、存在问题、整改措施等，必须真实、完整。附件说明：工程验收报告是确认工程完工的重要文件。8.附件八：工程变更单详细要求：包括变更原因、变更内容、变更金额等，必须经甲乙双方签字确认。附件说明：工程变更单是处理工程变更的重要文件。9.附件九：争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等，必须明确、具体。附件说明：争议解决协议是解决合同争议的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成工程或提供不合格的施工质量；甲方未按合同约定支付款项；双方未按合同约定履行其他义务。2.责任认定标准：违约行为发生时，由违约方承担相应的违约责任；违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等；违约赔偿金额由双方协商确定，协商不成的，可提交合同约定的争议解决机构解决。3.违约责任示例：乙方未按合同约定完成工程，导致工程延误，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为延误工期天数乘以每日违约金金额；甲方未按合同约定支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金为逾期付款金额的[百分比]%；双方未按合同约定履行其他义务，应根据具体情况，由违约方承担相应的违约责任。全文完。2024年度建筑工程施工合同履约保函条款修订版1本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2通用条款1.3特定条款2.合同当事人2.1合同双方基本信息2.2合同当事人代表3.合同标的3.1工程项目概述3.2工程地点与范围3.3工程质量要求4.合同工期4.1工程开工时间4.2工程竣工时间4.3工期延误及处理5.工程进度款支付5.1付款方式5.2付款条件5.3付款时间安排5.4逾期付款责任6.材料供应6.1材料采购与供应责任6.2材料质量要求6.3材料价格与支付7.工程施工管理7.1施工组织与管理7.2施工安全与环境保护7.3施工图纸与技术规范8.工程变更与索赔8.1工程变更程序8.2工程索赔处理9.工程验收与移交9.1验收标准与程序9.2验收合格与不合格处理9.3工程移交手续10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止程序10.3合同解除后的责任11.违约责任11.1违约行为定义11.2违约责任承担11.3违约金与赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除后的效力14.其他14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同签署与生效日期第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1术语定义1.1.1“合同”指本建筑工程施工合同。1.1.2“甲方”指委托施工的业主或其授权代表。1.1.3“乙方”指承担施工任务的承包商。1.1.4“工程”指甲方委托乙方施工的建筑工程项目。1.1.5“施工图纸”指甲方提供的或乙方编制的工程图纸及相关技术文件。1.1.6“工期”指合同约定的施工完成时间。1.1.7“进度款”指根据合同约定，乙方完成一定工程量后应得的款项。1.2通用条款1.2.1合同双方应遵守国家有关法律法规、政策及行业标准。1.2.2合同双方应本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则履行合同。1.3特定条款1.3.1本合同特定条款以附件形式附后，与本合同具有同等法律效力。第二条合同当事人2.1合同双方基本信息2.1.1甲方名称、地址、法定代表人等基本信息。2.1.2乙方名称、地址、法定代表人等基本信息。2.2合同当事人代表2.2.1甲方授权代表姓名、职务、联系方式。2.2.2乙方授权代表姓名、职务、联系方式。第三条合同标的3.1工程项目概述3.1.1工程名称、地点、规模、结构类型等。3.1.2工程建设规模、主要技术指标、设计标准等。3.2工程地点与范围3.2.1工程具体地点。3.2.2工程施工范围及界限。3.3工程质量要求3.3.1工程质量标准应符合国家现行相关标准。3.3.2工程质量验收应严格按照国家及行业规定进行。第四条合同工期4.1工程开工时间4.1.1乙方应在合同约定的时间内完成开工准备工作。4.1.2甲方应在乙方完成开工准备工作后及时提供施工图纸。4.2工程竣工时间4.2.1工程竣工时间应按照合同约定的工期计算。4.2.2乙方应确保在合同约定的时间内完成工程。4.3工期延误及处理4.3.1因甲方原因导致的工期延误，甲方应承担相应责任。4.3.2因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担相应责任。第五条工程进度款支付5.1付款方式5.1.1乙方按工程进度分期提交进度款申请。5.1.2甲方在收到乙方进度款申请后，应在约定的付款时间内支付进度款。5.2付款条件5.2.1乙方提交的进度款申请应真实、完整、准确。5.2.2甲方在支付进度款前，应审核乙方提交的进度款申请。5.3付款时间安排5.3.1甲方应在每月的约定时间内支付进度款。5.3.2甲方在支付进度款时，应扣除合同约定的质保金。5.4逾期付款责任5.4.1甲方逾期付款，应向乙方支付逾期付款违约金。第六条材料供应6.1材料采购与供应责任6.1.1甲方负责工程所需主要材料的采购。6.1.2乙方负责工程所需辅料的采购。6.2材料质量要求6.2.1甲方采购的主要材料应符合国家及行业相关标准。6.2.2乙方采购的辅料应符合设计要求及行业标准。6.3材料价格与支付6.3.1材料价格应根据市场行情及合同约定进行调整。6.3.2材料支付方式与进度款支付方式相同。第七条工程施工管理7.1施工组织与管理7.1.1乙方应建立健全施工组织与管理机构。7.1.2乙方应按照施工图纸及技术规范进行施工。7.2施工安全与环境保护7.2.1乙方应严格执行国家及地方有关施工安全与环境保护的规定。7.2.2乙方应确保施工现场安全、文明施工。7.3施工图纸与技术规范7.3.1乙方应严格按照施工图纸及技术规范进行施工。7.3.2乙方在施工过程中发现施工图纸及技术规范存在错误，应及时向甲方报告。第一部分：合同如下：第八条工程变更与索赔8.1工程变更程序8.1.1任何一方提出工程变更，应向对方提交书面变更申请。8.1.2变更申请应包括变更的原因、范围、内容、预计影响工期及费用等。8.1.3双方应在收到变更申请之日起十个工作日内，就变更事宜达成一致意见。8.2工程索赔处理8.2.1任何一方认为对方违约或未按合同约定履行义务，应向对方提出索赔。8.2.2索赔方应在发现索赔事由之日起十个工作日内提交索赔报告。8.2.3受损方应在收到索赔报告之日起十五个工作日内，对索赔事项进行核实并答复。第九条工程验收与移交9.1验收标准与程序9.1.1工程验收应按照国家及行业相关标准进行。9.1.2工程验收分为初验和最终验收。9.2验收合格与不合格处理9.2.1初验合格后，乙方应进行整改，直至达到最终验收标准。9.2.2最终验收不合格，乙方应承担返工、修复等责任。9.3工程移交手续9.3.1工程验收合格后，乙方应在五个工作日内向甲方提交工程移交申请。9.3.2甲方应在收到移交申请后五个工作日内，组织进行工程移交。第十条合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1合同双方协商一致，可以解除合同。10.1.2发生不可抗力，致使合同无法履行。10.2合同终止程序10.2.1合同解除或终止前，双方应就相关事宜进行协商。10.2.2合同解除或终止后，双方应按照约定处理剩余工程及款项。10.3合同解除后的责任10.3.1合同解除后，双方应根据各自违约情况承担相应责任。第十一条违约责任11.1违约行为定义11.1.1乙方未按合同约定完成工程。11.1.2甲方未按合同约定支付款项。11.2违约责任承担11.2.1乙方违约，应向甲方支付违约金。11.2.2甲方违约，应向乙方支付违约金。11.3违约金与赔偿11.3.1违约金金额根据违约情况及合同约定确定。11.3.2违约金不足以弥补损失的，乙方或甲方应赔偿对方实际损失。第十二条争议解决12.1争议解决方式12.1.1合同双方应友好协商解决争议。12.1.2协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。12.2争议解决机构12.2.1仲裁机构由合同双方共同选定。12.2.2诉讼机构为合同签订地的人民法院。12.3争议解决程序12.3.1争议解决程序按照所选仲裁机构或法院的规定执行。第十三条合同生效与终止13.1合同生效条件13.1.1合同双方签字盖章后生效。13.1.2合同签订后，双方应按照约定履行合同。13.2合同终止条件13.2.1合同约定的工期完成。13.2.2合同解除或终止。13.3合同解除后的效力13.3.1合同解除后，双方应按照约定处理剩余工程及款项。第十四条其他14.1不可抗力14.1.1不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等。14.1.2发生不可抗力，合同双方应协商解决。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于施工图纸、技术规范、工程量清单等。14.2.2合同附件与本合同具有同等法律效力。14.3合同签署与生效日期14.3.1合同双方签字盖章后生效。14.3.2合同签署日期为本合同生效日期。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1“第三方”指在本合同履行过程中，因特定目的被甲方或乙方邀请或选定的，不直接参与合同主体关系的独立实体，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险公司等。第二条第三方介入的目的与范围2.1第三方介入的目的是为了确保合同履行的公正、透明和高效，提高工程质量，保障各方权益。2.2第三方介入的范围包括但不限于工程质量监督、进度控制、合同管理、争议解决等。第三条第三方选任与授权3.2第三方在介入本合同后，应获得甲方或乙方的书面授权，明确其权利和义务。第四条第三方的责任与义务4.1第三方应按照授权范围，独立、客观、公正地履行职责。4.2第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规、行业标准及合同约定。4.3第三方因自身原因导致合同履行出现问题的，应承担相应的法律责任。第五条第三方的责任限额5.1第三方在本合同中的责任限额，应根据其服务合同约定及实际情况确定。5.2第三方的责任限额不得超过其服务合同约定的赔偿限额。5.3如第三方责任限额不足以弥补损失，甲方或乙方有权要求其承担超出部分的责任。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方、乙方之间的关系是服务与被服务的关系，不构成合同主体关系。6.2第三方在履行职责过程中，应保持独立，不得偏袒任何一方。第七条第三方介入的程序7.2第三方在签订服务合同后，应及时向甲方、乙方提交授权书。7.3第三方在介入本合同后，应按照授权范围，独立、客观、公正地履行职责。第八条第三方介入的费用8.1第三方介入的费用，应根据其服务合同约定及实际情况确定。8.2第三方介入的费用由甲方或乙方承担，具体承担方式由合同双方协商确定。第九条第三方介入的终止9.1第三方介入的终止，应按照服务合同约定及实际情况确定。9.2第三方介入终止后，应向甲方、乙方提交终止报告，并办理相关手续。第十条第三方介入的争议解决10.1第三方介入过程中出现的争议，应通过协商解决。10.2协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。第十一条本合同其他条款的适用11.1第三方介入后，本合同其他条款仍适用于合同各方。11.2第三方介入不影响本合同的整体效力。第十二条本条款的生效与解释12.1本条款自合同双方签字盖章之日起生效。12.2本条款的解释权归甲方和乙方共同所有。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术规范详细要求：包含工程项目的所有图纸、设计说明、技术规范等，必须符合国家及行业标准。说明：施工图纸及技术规范是施工过程中的重要依据，应清晰、完整。2.工程量清单详细要求：详细列出工程项目的各项工程量，包括分部分项工程量、材料消耗量等。说明：工程量清单是工程结算的重要依据，应准确无误。3.合同附件详细要求：包括合同双方签订的补充协议、变更协议、会议纪要等。说明：合同附件是合同内容的补充，具有同等法律效力。4.施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。说明：施工组织设计是施工过程中的重要指导文件，应科学合理。5.验收报告详细要求：包括工程验收的结论、质量等级、存在问题及整改措施等。说明：验收报告是工程验收的重要依据，应真实反映工程实际情况。6.质量检测报告详细要求：包括材料、构件、设备等质量检测的结果，必须符合国家及行业标准。说明：质量检测报告是工程质量保证的重要证据，应客观公正。7.付款凭证详细要求：包括进度款支付凭证、材料款支付凭证等，必须真实有效。说明：付款凭证是工程款项支付的重要依据，应规范保存。8.争议解决文件详细要求：包括争议解决过程中的书面文件、仲裁裁决书、法院判决书等。说明：争议解决文件是解决争议的重要依据，应妥善保管。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按合同约定完成工程责任认定标准：乙方未按合同约定的时间、质量、标准完成工程，应承担违约责任。示例：乙方未在合同约定的工期内完成工程，应向甲方支付违约金。2.甲方未按合同约定支付款项责任认定标准：甲方未按合同约定的时间、金额支付款项，应承担违约责任。示例：甲方逾期支付进度款，应向乙方支付逾期付款违约金。3.第三方未能履行职责责任认定标准：第三方未能按照授权范围、标准履行职责，应承担违约责任。示例：监理单位未及时发现工程质量问题，应承担相应责任。4.工程质量不合格责任认定标准：工程验收不合格，乙方应承担返工、修复等责任。示例：工程验收不合格，乙方应承担返工费用。5.不可抗力导致合同无法履行责任认定标准：因不可抗力导致合同无法履行，合同双方可根据实际情况协商解决。示例：发生地震导致工程无法继续施工，合同双方可协商延期或解除合同。全文完。2024年度建筑工程施工合同履约保函条款修订版2本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.合同当事人2.1发包人2.2承包人2.3监理单位3.合同标的和范围3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.工程进度和工期4.1工程进度安排4.2工期要求4.3工期延误责任5.合同价款5.1合同价款总额5.2付款方式5.3付款时间6.材料和设备6.1材料采购6.2设备租赁6.3材料和设备的质量要求7.施工组织和管理7.1施工组织设计7.2施工现场管理7.3施工人员管理8.施工安全和环境保护8.1施工安全8.2环境保护8.3应急预案9.工程验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收报告10.保修责任10.1保修范围10.2保修期限10.3保修责任11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任11.3违约赔偿12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后果13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决费用14.合同生效和终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同终止程序第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1定义1.1.1“本合同”指《2024年度建筑工程施工合同履约保函条款修订版》。1.1.2“发包人”指委托施工项目的单位或个人。1.1.3“承包人”指承担施工任务的单位。1.1.4“监理单位”指对施工过程进行监督和管理的单位。1.2解释1.2.1本合同中的术语和定义，如无特殊说明，均按照国家标准和行业惯例解释。2.合同当事人2.1发包人2.1.1发包人名称：____________________2.1.2发包人地址：____________________2.1.3发包人法定代表人：____________________2.2承包人2.2.1承包人名称：____________________2.2.2承包人地址：____________________2.2.3承包人法定代表人：____________________2.3监理单位2.3.1监理单位名称：____________________2.3.2监理单位地址：____________________2.3.3监理单位法定代表人：____________________3.合同标的和范围3.1工程名称：____________________3.2工程地点：____________________3.3工程规模：____________________3.4工程内容：____________________4.工程进度和工期4.1工程进度安排：____________________4.2工期要求：____________________4.3工期延误责任：____________________5.合同价款5.1合同价款总额：____________________5.2付款方式：____________________5.3付款时间：____________________6.材料和设备6.1材料采购：____________________6.2设备租赁：____________________6.3材料和设备的质量要求：____________________7.施工组织和管理7.1施工组织设计：____________________7.2施工现场管理：____________________7.3施工人员管理：____________________8.施工安全和环境保护8.1施工安全8.1.1承包人应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。8.1.2承包人应制定施工安全管理制度，明确各级人员的安全责任。8.1.3施工现场应设置必要的安全防护设施，并定期进行检查和维护。8.2环境保护8.2.1承包人应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准。8.2.2施工现场应采取有效措施，防止废水、废气、固体废物等对环境造成污染。8.2.3施工结束后，承包人应负责恢复施工现场原状，并清理废弃材料。8.3应急预案8.3.1承包人应制定突发事件应急预案，包括自然灾害、安全事故等。8.3.2应急预案应包括应急响应程序、应急物资储备、应急人员组织等内容。8.3.3应急预案应定期进行演练，确保其有效性和可操作性。9.工程验收9.1验收标准9.1.1工程验收应按照国家有关工程质量验收标准进行。9.1.2发包人有权对工程进行验收，验收不合格的工程不得交付使用。9.2验收程序9.2.1验收前，承包人应提交工程验收报告。9.2.2发包人应在收到验收报告后，组织相关人员对工程进行验收。9.3验收报告9.3.1验收报告应详细记录验收过程和结果。9.3.2验收报告应由验收人员签字确认。10.保修责任10.1保修范围10.1.1保修范围包括工程质量问题、工程使用过程中出现的问题等。10.1.2保修期限为工程交付使用之日起，根据工程性质确定。10.2保修期限10.2.1土建工程保修期限为5年。10.2.2安装工程保修期限为2年。10.3保修责任10.3.1承包人在保修期内，应负责修复工程出现的问题。10.3.2保修费用由责任方承担。11.违约责任11.1违约行为11.1.1承包人未按时完成工程进度。11.1.2承包人未按照合同约定进行施工。11.1.3发包人未按时支付工程款。11.2违约责任11.2.1承包人未按时完成工程进度，应向发包人支付违约金。11.2.2承包人未按照合同约定进行施工，应承担修复费用。11.3违约赔偿11.3.1发包人未按时支付工程款，应向承包人支付违约金。12.合同解除12.1解除条件12.1.1双方协商一致。12.1.2因不可抗力导致合同无法履行。12.2解除程序12.2.1双方应书面通知对方解除合同。12.2.2解除合同后，双方应按照合同约定处理剩余事宜。12.3解除后果12.3.1合同解除后，双方应停止履行合同约定的义务。12.3.2合同解除不影响双方已履行部分的效力。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1争议应通过友好协商解决。13.1.2协商不成的，争议应提交仲裁委员会仲裁。13.2争议解决机构13.2.1争议解决机构为中国国际经济贸易仲裁委员会。13.3争议解决费用13.3.1争议解决费用由败诉方承担。14.合同生效和终止14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章。14.1.2合同经发包人审查批准。14.2合同终止条件14.2.1合同约定的工期届满。14.2.2合同解除。14.3合同终止程序14.3.1双方应书面通知对方合同终止。14.3.2合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余事宜。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1“第三方”是指在合同履行过程中，根据合同约定或甲乙双方协商一致，介入合同关系中的独立法人或其他组织。1.2第三方可以是但不限于监理单位、检测机构、造价咨询机构、金融机构、法律服务机构等。2.第三方介入的条件2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并明确第三方的介入范围、职责和权利。2.2第三方介入应符合国家法律法规和行业规范的要求。3.第三方介入的程序3.1甲乙双方应就第三方介入事宜进行协商，达成一致意见后，由甲方或乙方发出邀请函。3.2第三方收到邀请函后，应在规定时间内回复是否接受介入邀请。3.3第三方接受介入邀请后，甲乙双方应与第三方签订补充协议，明确第三方的职责和权利。4.第三方的职责4.1第三方应根据合同约定和补充协议，对工程进行监理、检测、造价咨询等。4.2第三方应独立、客观、公正地履行职责，不得偏袒任何一方。4.3第三方在履行职责过程中，如发现合同履行过程中存在违法违规行为，应及时向甲乙双方报告。5.第三方的权利5.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。5.2第三方有权根据合同约定和补充协议，对工程进行必要的检查、检验和评估。5.3第三方有权要求甲乙双方按照约定支付服务费用。6.第三方的责任限额6.1第三方的责任限额应根据第三方介入的性质、范围和风险等因素确定。6.2第三方的责任限额应不低于合同总价的1%。6.3第三方的责任限额在补充协议中明确约定。7.第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与甲乙双方在合同关系中的地位是独立的，不构成甲乙双方的代理人或代表。7.2第三方与甲乙双方的权利义务关系，仅限于补充协议约定的范围内。7.3第三方对甲乙双方不承担连带责任，除非法律另有规定。8.第三方介入的变更和终止8.1第三方介入的变更和终止，需经甲乙双方书面同意。8.2第三方介入的变更和终止，不影响原合同和补充协议的效力。8.3第三方介入的变更和终止，甲乙双方应按照原合同和补充协议约定处理相关事宜。9.第三方介入的费用9.1第三方介入的费用，包括但不限于服务费用、差旅费用等。9.2第三方介入的费用，由甲乙双方按照补充协议约定承担。9.3第三方介入的费用，应纳入合同总价的范围内。10.第三方介入的争议解决10.1第三方介入产生的争议，应通过协商解决。10.2协商不成的，争议应提交争议解决机构解决。10.3争议解决机构应遵循公平、公正、公开的原则。11.第三方介入的保密义务11.1第三方在介入过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密。11.2第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。12.第三方介入的其他事项12.1第三方介入的具体事宜，由甲乙双方在补充协议中约定。12.2补充协议作为本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程施工合同要求：合同文本应完整，包括合同条款、双方签字盖章等。说明：作为合同主体，详细规定了甲乙双方的权利和义务。2.第三方介入协议要求：协议内容应明确第三方的职责、权利、责任限额等。说明：明确了第三方介入的具体事宜，包括介入范围、工作内容等。3.工程进度计划要求：计划应详细列出工程各阶段的开始和结束时间。说明：作为工程进度控制的依据，确保工程按计划推进。4.工程质量标准要求：标准应详细列出工程质量的要求，包括材料、工艺等。说明：确保工程质量达到国家规定的标准。5.工程款支付计划要求：计划应详细列出工程款支付的时间、金额等。说明：明确工程款的支付方式和时间，确保工程顺利进行。6.工程验收报告要求：报告应详细记录验收过程和结果。说明：作为工程验收的依据，确保工程质量达到要求。7.工程保修单要求：保修单应详细列出保修范围、期限、责任等。说明：明确保修事项，保障工程交付后的使用质量。8.施工现场管理记录要求：记录应详细记录施工现场的管理情况。说明：确保施工现场的安全、文明施工。9.安全生产记录要求：记录应详细记录施工现场的安全生产情况。说明：确保施工现场的安全生产，防止事故发生。10.环境保护记录要求：记录应详细记录施工现场的环境保护情况。说明：确保施工现场的环境保护，防止污染。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为2.违约责任认定标准要求：根据违约行为，明确责任认定标准。说明：根据违约行为，责任认定标准如下。示例说明：1.违约行为：承包人未按时完成工程进度。责任认定标准：根据合同约定的工期要求，承包人未按时完成工程进度，应向发包人支付违约金。2.违约行为：承包人未按照合同约定进行施工。责任认定标准：承包人未按照合同约定的施工规范、工艺和质量要求进行施工，应承担修复费用，并赔偿由此造成的损失。3.违约行为：发包人未按时支付工程款。责任认定标准：发包人未按时支付工程款，应向承包人支付违约金，并赔偿由此造成的损失。4.违约行为：第三方在介入过程中泄露商业秘密。责任认定标准：第三方在介入过程中泄露商业秘密，应承担相应的法律责任，并赔偿由此造成的损失。全文完。2024年度建筑工程施工合同履约保函条款修订版3本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同主体2.1承包人2.2业主2.3监理单位3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.工程进度4.1进度计划4.2进度调整4.3进度延误责任5.工程质量5.1质量标准5.2质量检验5.3质量责任6.工程变更6.1变更程序6.2变更费用6.3变更工期7.工程款支付7.1支付方式7.2支付时间7.3支付条件8.风险管理8.1风险识别8.2风险评估8.3风险控制9.保险9.1保险种类9.2保险责任9.3保险金额10.工程验收10.1验收标准10.2验收程序10.3验收责任11.工程保修11.1保修范围11.2保修期限11.3保修责任12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除后果14.争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决机构14.3争议解决程序第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“本合同”指2024年度建筑工程施工合同。1.1.2“承包人”指在本合同中承担施工任务的单位。1.1.3“业主”指本合同工程的业主方。1.1.4“监理单位”指对本合同工程进行监理的单位。1.2解释1.2.1本合同中使用的术语和定义，除非另有约定，均应按照国家标准、行业规范和合同中的约定解释。1.2.2如果合同中的术语和定义与国家标准、行业规范不一致，以合同中的约定为准。2.合同主体2.1承包人2.1.1承包人名称、地址、法定代表人及联系方式。2.1.2承包人资质证书、安全生产许可证等相关证明文件。2.2业主2.2.1业主名称、地址、法定代表人及联系方式。2.2.2业主委托的代理人名称、地址、联系方式。2.3监理单位2.3.1监理单位名称、地址、法定代表人及联系方式。2.3.2监理单位资质证书、监理工程师资格证书等相关证明文件。3.工程概况3.1工程名称3.1.1工程名称：建筑工程。3.2工程地点3.2.1工程地点：省市区路号。3.3工程规模3.3.1工程建筑面积：平方米。3.3.2工程总投资：万元。3.4工程内容3.4.1工程内容包括但不限于：土建、安装、装饰装修等。4.工程进度4.1进度计划4.1.1工程总工期：个月。4.1.2各分部分项工程工期安排。4.2进度调整4.2.1因不可抗力、设计变更等原因导致工期延误，承包人应提前天向业主和监理单位提出书面报告，经批准后方可调整工期。4.3进度延误责任4.3.1因承包人原因导致工期延误，承包人应承担相应的违约责任。5.工程质量5.1质量标准5.1.1工程质量应符合国家标准、行业规范和设计要求。5.2质量检验5.2.1工程施工过程中，承包人应按照规定进行自检、互检和专检。5.3质量责任5.3.1承包人对工程质量承担全部责任。6.工程变更6.1变更程序6.1.1业主或监理单位提出变更要求，承包人应在小时内予以答复。6.2变更费用6.2.1变更费用按照合同约定执行。6.3变更工期6.3.1变更工期按照合同约定执行。7.工程款支付7.1支付方式7.1.1工程款支付采用分期支付方式。7.2支付时间7.2.1各期工程款支付时间按照合同约定执行。7.3支付条件7.3.1承包人提交合格的工程量清单和结算资料，经业主和监理单位审核确认后，业主应在日内支付相应款项。8.风险管理8.1风险识别8.1.1承包人应进行全面的风险识别，包括但不限于设计变更、材料价格波动、施工难度等。8.1.2业主和监理单位应参与风险识别过程，共同评估风险发生的可能性和影响程度。8.2风险评估8.2.1对识别出的风险进行评估，确定风险等级和应对措施。8.2.2风险评估结果应记录在案，并定期更新。8.3风险控制8.3.1承包人应制定风险控制计划，包括风险预防和风险缓解措施。8.3.2业主和监理单位应监督承包人执行风险控制计划。9.保险9.1保险种类9.1.1承包人应购买建筑工程一切险、意外伤害险等险种。9.2保险责任9.2.1保险责任范围应包括但不限于工程本身、施工设备、材料等。9.3保险金额9.3.1保险金额应与工程投资额相匹配，并确保充分覆盖风险。10.工程验收10.1验收标准10.1.1工程验收应按照国家标准、行业规范和设计要求进行。10.1.2业主和监理单位应共同制定详细的验收标准。10.2验收程序10.2.1验收前，承包人应提交完整的验收资料。10.2.2验收时，业主、监理单位和承包人应共同参与。10.3验收责任10.3.1承包人对验收不合格的部分负责修复或更换。11.工程保修11.1保修范围11.1.1保修范围包括但不限于地基基础工程、主体结构工程等。11.2保修期限11.2.1保修期限按照国家规定执行，一般为工程竣工后一年。11.3保修责任11.3.1承包人对保修期内出现的质量问题负责修复。12.违约责任12.1违约情形12.1.1违约情形包括但不限于工期延误、工程质量不合格、未按合同约定支付工程款等。12.2违约责任12.2.1违约方应根据违约程度承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。12.3违约赔偿12.3.1违约赔偿金额应根据实际情况和合同约定确定。13.合同解除13.1解除条件13.1.1合同解除条件包括但不限于一方严重违约、不可抗力事件等。13.2解除程序13.2.1解除合同应提前天通知对方，并书面确认。13.3解除后果13.3.1合同解除后，双方应按照约定处理剩余工程和未付款项。14.争议解决14.1争议解决方式14.1.1争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。14.2争议解决机构14.2.1争议解决机构应为本合同签订地的人民法院或双方认可的仲裁机构。14.3争议解决程序14.3.1争议解决程序应遵循相关法律法规和合同约定。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义15.1.1“第三方”是指在本合同中，除业主、承包人和监理单位以外的其他参与方，包括但不限于设计单位、咨询机构、检测机构、监理单位推荐的分包商等。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入范围包括但不限于工程设计、工程监理、材料供应、设备租赁、检测评估等。16.第三方介入的程序16.1介入申请16.2介入审批16.2.1第三方介入申请经业主、承包人和监理单位共同审议批准后，方可进行。16.3介入协议16.3.1第三方介入后，应与业主、承包人或监理单位签订相应的合作协议，明确各方的权利和义务。17.第三方责任限额17.1责任限额定义17.1.1责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身责任造成损失时，应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定17.2.1责任限额应根据第三方的资质、经验、合同约定等因素确定。17.3责任限额条款17.3.1合同中应明确第三方的责任限额，并在合作协议中予以确认。18.第三方责权利界定18.1第三方权利18.1.1第三方享有合同约定的权利，包括但不限于合同履行、合同终止、合同变更等。18.2第三方义务18.2.1第三方应履行合同约定的义务，包括但不限于按时提供服务、确保服务质量、承担相应的责任等。18.3第三方责任18.3.1第三方在履行合同过程中，因自身原因造成损失的，应承担相应的责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1业主与第三方19.1.1业主与第三方之间的合同关系独立于本合同，但应与本合同的目标和利益相一致。19.2承包人与第三方19.2.1承包人与第三方之间的合同关系应服从于本合同的整体安排，并确保本合同的履行。19.3监理单位与第三方19.3.1监理单位与第三方之间的合同关系应遵循监理单位的职责和权限，并确保监理工作的有效性。20.第三方介入后的合同变更20.1变更程序20.1.1第三方介入后，如需对本合同进行变更，应按照本合同的变更程序执行。20.2变更内容20.2.1变更内容应包括但不限于第三方介入的范围、责任、权利和义务等。20.3变更通知20.3.1变更内容经各方同意后，应书面通知相关方，并作为本合同的附件。21.第三方介入的终止21.1终止条件21.1.1第三方介入终止的条件包括但不限于合同履行完毕、合同解除、合同终止等。21.2终止程序21.2.1第三方介入终止应按照合同约定或相关法律法规执行。21.3终止后果21.3.1第三方介入终止后，各方应按照合同约定处理剩余事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同附件一：工程概况说明书详细说明工程名称、地点、规模、内容等信息。2.合同附件二：工程进度计划包括各分部分项工程的工期安排和时间节点。3.合同附件三：工程质量标准列出工程应达到的国家标准、行业规范和设计要求。4.合同附件四：工程变更记录记录所有工程变更的内容、原因、费用和工期调整。5.合同附件五：工程款支付计划列出各期工程款的支付时间、金额和支付条件。6.合同附件六：风险管理计划包括风险识别、评估和控制措施。7.合同附件七：保险单提供承包人、业主和监理单位的保险单副本。8.合同附件八：工程验收报告包括验收标准、程序和验收结果。9.合同附件九：工程保修承诺书承包人对工程保修的承诺和保修期限。10.合同附件十：第三方介入协议详细说明第三方介入的范围、责任、权利和义务。11.合同附件十一：合同变更协议记录合同变更的内容、原因和各方同意的条款。12.合同附件十二：违约责任认定书列出违约行为的认定标准和相应的责任。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：工期延误示例说明：若实际工期超过合同约定工期30天，承包人应支付元/天的违约金。2.违约行为：工程质量不合格责任认定标准：经检验，工程质量不符合国家标准、行业规范或设计要求。示例说明：若工程主体结构不合格，承包人应无条件修复，并承担修复费用。3.违约行为：未按合同约定支付工程款责任认定标准：承包人未在约定时间内支付工程款。示例说明：若承包人未在规定时间内支付万元工程款，应支付%的滞纳金。4.违约行为：第三方违约责任认定标准：第三方在履行合同过程中违反协议或造成损失。示例说明：若第三方提供的材料不合格，第三方应承担相应的赔偿责任。5.违约行为：合同解除责任认定标准：任何一方违反合同约定，导致合同解除。示例说明：若业主因承包人严重违约而解除合同，承包人应退还已收工程款，并承担违约责任。全文完。2024年度建筑工程施工合同履约保函条款修订版4本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同标的2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容3.工程范围3.1主要工程内容3.2辅助工程内容4.工程工期4.1计划工期4.2实际工期4.3工期延误及处理5.工程质量5.1质量标准5.2质量检测5.3质量保证6.工程款支付6.1工程款支付方式6.2工程款支付时间6.3工程款支付条件7.材料设备供应7.1材料设备供应方式7.2材料设备质量7.3材料设备验收8.施工安全8.1安全责任8.2安全管理8.3安全事故处理9.环境保护9.1环境保护责任9.2环境保护措施9.3环境污染处理10.合同变更10.1变更原因10.2变更程序10.3变更内容11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后的处理14.其他14.1合同附件14.2合同附件内容14.3合同附件效力第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“本合同”指本建筑工程施工合同。1.1.2“甲方”指委托施工的业主方。1.1.3“乙方”指承担施工任务的施工单位。1.1.4“工程”指甲方委托乙方施工的建筑物、构筑物及其附属设施。1.1.5“合同价款”指乙方完成工程所应得的全部费用。1.1.6“工期”指合同约定的完成工程的时间。1.1.7“施工图纸”指甲方提供的工程图纸及相关技术文件。1.2解释1.2.1本合同中未定义的术语，应按照国家有关法律法规及行业惯例进行解释。1.2.2本合同如有歧义，应以合同双方协商一致的解释为准。2.合同标的2.1工程名称：住宅小区2.2工程地点：市区路号2.3工程内容：包括住宅楼、地下车库、景观绿化等。3.工程范围3.1主要工程内容：土建工程、安装工程、装饰装修工程等。3.2辅助工程内容：临时设施、围挡、施工用水用电等。4.工程工期4.1计划工期：自合同签订之日起12个月。4.2实际工期：根据工程进度及甲方要求进行调整。4.3工期延误及处理：因乙方原因导致工期延误，每延误一天，应向甲方支付合同价款的0.1%作为违约金。5.工程质量5.1质量标准：符合国家及行业相关质量标准。5.2质量检测：乙方应按照施工图纸及国家相关标准进行质量检测。5.3质量保证：乙方应保证工程质量，在工程验收合格后，对工程质量承担保修责任。6.工程款支付6.1工程款支付方式：分阶段支付，具体支付比例及时间由双方协商确定。6.2工程款支付时间：每个阶段工程完成后，经甲方验收合格后5个工作日内支付。6.3工程款支付条件：乙方提交工程进度报告、工程量清单、质量检测报告等文件，并经甲方审核无误后支付。7.材料设备供应7.1材料设备供应方式：甲方提供主要材料设备，乙方负责采购辅助材料设备。7.2材料设备质量：材料设备应符合国家及行业相关质量标准。7.3材料设备验收：乙方应在材料设备进场后进行验收，并做好验收记录。8.施工安全8.1安全责任8.1.1乙方负责施工现场的安全管理，确保施工安全。8.1.2甲方应提供必要的施工安全防护设施和设备。8.1.3乙方应定期对施工人员进行安全教育和培训。8.2安全管理8.2.1乙方应制定安全管理制度，包括安全操作规程、应急预案等。8.2.2乙方应设立安全监督机构，负责日常安全监督工作。8.2.3乙方应定期进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。8.3安全事故处理8.3.1发生安全事故时，乙方应立即采取措施，防止事故扩大。8.3.2乙方应在24小时内向甲方报告安全事故情况。8.3.3乙方应配合甲方进行调查，并按照规定进行事故处理。9.环境保护9.1环境保护责任9.1.1乙方应遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施保护环境。9.1.2乙方应减少施工过程中的噪音、粉尘、废水等污染物的排放。9.2环境保护措施9.2.1乙方应采用环保型施工技术和材料。9.2.2乙方应设立环境保护设施，如沉淀池、除尘器等。9.2.3乙方应定期对环境保护设施进行检查和维护。9.3环境污染处理9.3.1发生环境污染事件时，乙方应立即采取措施进行处理。9.3.2乙方应承担因施工造成的环境污染修复责任。10.合同变更10.1变更原因10.1.1因设计变更、工程量增减、不可抗力等原因需变更合同。10.2变更程序10.2.1双方应协商一致，签订书面变更协议。10.2.2变更协议作为合同附件，具有同等法律效力。10.3变更内容10.3.1变更工程范围、工期、质量标准、合同价款等。11.违约责任11.1违约行为11.1.1乙方未按合同约定完成工程或提供不合格工程。11.1.2乙方未按合同约定支付工程款。11.1.3乙方未按合同约定履行施工安全、环境保护责任。11.2违约责任承担11.2.1乙方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。11.2.2甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。11.3违约赔偿11.3.1违约金按合同价款的百分比计算。11.3.2赔偿损失按实际损失计算。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议。12.1.2协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决程序12.2.1双方应在争议发生后30日内提交仲裁申请。12.2.2仲裁委员会应自收到仲裁申请之日起60日内作出裁决。12.3争议解决地点12.3.1争议解决地点为合同签订地。13.合同终止13.1合同终止条件13.1.1合同约定的工期届满，工程验收合格。13.1.2因不可抗力等原因导致合同无法履行。13.2合同终止程序13.2.1双方应签订书面合同终止协议。13.2.2合同终止后，双方应按协议处理剩余工程及款项。13.3合同终止后的处理13.3.1乙方应完成剩余工程，并确保工程质量。13.3.2双方应结算剩余款项，并解除合同关系。14.其他14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于施工图纸、技术规范、工程量清单等。14.2合同附件内容14.2.1合同附件是合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。14.3合同附件效力14.3.1合同附件的变更或补充，应以书面形式进行，并经双方签字确认。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定义与范围1.1第三方是指在本合同履行过程中，由甲方或乙方邀请或委托介入合同履行的独立第三方机构或个人。1.2第三方的范围包括但不限于监理单位、审计单位、检测机构、评估机构、法律顾问等。2.第三方的责任与权利2.1第三方应按照合同约定和法律法规的要求，独立、客观、公正地履行其职责。2.2第三方的权利包括：2.1.1获得合同履行的相关信息和资料；2.1.2对合同履行情况进行监督、检查和评估；2.1.3对合同履行中的问题提出建议和解决方案；2.1.4依法向甲方或乙方提出索赔。3.第三方的责任限额3.1第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质和风险程度确定。3.2第三方的责任限额应在合同中明确约定，包括但不限于：3.1.1因第三方过失导致的合同履行延误；3.1.2因第三方提供的错误信息或建议导致的损失；3.1.3因第三方未能履行监督、检查和评估职责导致的损失。4.第三方介入的程序4.1甲方或乙方需在合同履行前，征得对方同意后，邀请或委托第三方介入。4.2第三方介入前，应与甲方或乙方签订书面协议，明确双方的权利、义务和责任。4.3第三方介入后，应定期向甲方或乙方报告工作进展和发现的问题。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系：5.1.1第三方应向甲方提供独立、客观的评估和报告；5.1.2第三方不得泄露甲方提供的商业秘密；5.1.3第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。5.2第三方与乙方的关系：5.2.1第三方应监督乙方按照合同约定履行义务；5.2.2第三方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题；5.2.3第三方不得干预乙方的正常施工活动。6.第三方介入的额外条款6.1第三方介入的费用：6.1.1第三方介入的费用应由甲方或乙方承担，具体费用由双方在合同中约定；6.1.2第三方介入的费用应在合同中明确支付方式和时间。6.2第三方介入的期限：6.2.1第三方介入的期限应在合同中约定，一般不应超过合同约定的工期；6.2.2第三方介入的期限可根据实际情况进行调整，但需征得甲方和乙方的同意。7.第三方介入的终止7.1第三方介入的终止条件：7.1.1合同约定的工期届满，工程验收合格；7.1.2双方同意终止第三方介入；7.1.3第三方介入的期限届满。7.2第三方介入的终止程序：7.2.1双方应签订书面终止协议；7.2.2第三方应向甲方或乙方提交最终报告。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中出现的争议，应由第三方与甲方或乙方协商解决；8.2协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁；8.3仲裁委员会应自收到仲裁申请之日起60日内作出裁决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术规范详细要求和说明：包含建筑设计、结构设计、电气设计、给排水设计等图纸，以及相关的技术规范和标准。2.工程量清单详细要求和说明：列明工程项目的具体名称、数量、单位、单价和总价，以及工程量计算的依据和方法。3.合同附件协议详细要求和说明：包括合同变更协议、补充协议、保密协议等，用于明确合同条款的补充和修改。4.材料设备清单及合格证明详细要求和说明：列明施工所需材料设备的名称、规格、型号、数量和供应商信息，以及相应的合格证明文件。5.施工进度计划详细要求和说明：详细列出工程项目的施工阶段、起止时间、关键节点和里程碑。6.施工安全管理方案详细要求和说明：包括施工现场的安全管理制度、安全防护措施、应急预案等。7.环境保护措施方案详细要求和说明：包括施工现场的环境保护措施、污染控制措施、废弃物处理方案等。8.质量检测报告详细要求和说明：包括工程质量的检测项目、检测方法、检测结果和评价。9.工程款支付凭证详细要求和说明：包括工程款支付申请、支付凭证、收款人信息等。10.争议解决文件详细要求和说明：包括争议解决申请、仲裁裁决书、法院判决书等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1乙方未能按合同约定完成工程；1.2乙方提供的工程质量不符合约定；1.3乙方未能按合同约定支付工程款；1.4甲方未能按合同约定提供施工图纸及材料设备；1.5双方未能按合同约定解决争议。2.责任认定标准责任认定标准根据违约行为的严重程度和影响范围来确定，具体如下：2.1轻微违约：由违约方承担违约责任，如支付违约金或赔偿损失。2.2一般违约：由违约方承担违约责任，并可能解除合同，由违约方承担全部或部分损失。2.3严重违约：由违约方承担违约责任，并可能解除合同，由违约方承担全部损失。3.违约示例说明示例一：乙方未按合同约定的时间完成工程，导致工期延误。乙方应承担工期延误的违约责任，如支付违约金或赔偿甲方因此造成的损失。示例二：乙方提供的工程质量不符合约定，导致工程返工。乙方应承担返工费用，并赔偿甲方因此造成的损失。示例三：甲方未能按合同约定提供施工图纸及材料设备，导致工程进度延误。甲方应承担工期延误的违约责任，如支付违约金或赔偿乙方因此造成的损失。全文完。2024年度建筑工程施工合同履约保函条款修订版5本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2合同解释2.合同主体2.1发包方2.2承包方2.3保证人3.合同签订与生效3.1签订程序3.2生效条件4.合同期限4.1合同起止时间4.2合同延期5.工程范围与内容5.1工程概况