版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年屋面盖瓦翻新工程劳务分包服务合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程承包范围3.1翻新工程内容3.2材料供应3.3施工设备4.工程工期4.1工程开始时间4.2工程结束时间4.3工期延误责任5.工程进度款支付5.1进度款支付比例5.2支付时间5.3支付方式6.材料供应及管理6.1材料供应责任6.2材料验收标准6.3材料保管责任7.施工质量标准7.1质量要求7.2质量验收标准7.3质量保证期8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3事故处理9.环境保护9.1环境保护责任9.2环境保护措施9.3环境污染处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决费用11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担13.3违约赔偿标准14.其他约定事项14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同解释权第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:___________1.1.2分包方法定代表人:___________1.1.3分包方地址:___________1.1.4分包方联系电话:___________1.1.5分包方开户银行及账号:___________1.2总包方信息1.2.1总包方名称:___________1.2.2总包方法定代表人:___________1.2.3总包方地址:___________1.2.4总包方联系电话:___________1.2.5总包方开户银行及账号:___________2.工程概况2.1工程名称:2024年屋面盖瓦翻新工程2.2工程地点:___________2.3工程规模:___________2.4工程内容:屋面盖瓦翻新,包括但不限于瓦片更换、防水层修复、保温层铺设等。3.工程承包范围3.1翻新工程内容3.1.1瓦片更换:按照设计要求更换屋面瓦片,确保瓦片质量符合国家标准。3.1.2防水层修复:对损坏的防水层进行修复,确保防水效果。3.1.3保温层铺设:按照设计要求铺设保温层,提高屋面保温性能。3.2材料供应:分包方负责提供工程所需的全部材料,包括但不限于瓦片、防水材料、保温材料等。3.3施工设备:分包方负责提供施工所需的全部设备,确保设备性能良好。4.工程工期4.1工程开始时间:___________4.2工程结束时间:___________4.3工期延误责任:如因分包方原因导致工期延误,分包方应承担相应的责任,并赔偿总包方因此造成的损失。5.工程进度款支付5.1进度款支付比例:按照工程进度分期支付,具体支付比例及时间节点由双方协商确定。5.2支付时间:每个支付周期结束后,总包方应在___________日内支付相应比例的进度款。5.3支付方式:采用银行转账方式支付,具体账户信息见附件。6.材料供应及管理6.1材料供应责任:分包方负责提供工程所需的全部材料,确保材料质量符合国家标准。6.2材料验收标准:材料进场后,由双方共同验收,验收合格后方可使用。6.3材料保管责任:分包方负责材料的保管,确保材料在施工过程中不受损坏。7.施工质量标准7.1质量要求:工程质量应符合国家标准及设计要求,确保工程安全、可靠、美观。7.2质量验收标准:按照国家标准及设计要求进行质量验收,验收合格后方可进入下一道工序。7.3质量保证期:工程竣工后,质量保证期为___________个月,在此期间,如因施工质量问题导致损坏,由分包方负责修复。8.安全生产8.1安全生产责任8.1.1分包方负责施工现场的安全生产,确保施工人员的人身安全。8.1.2分包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。8.2安全生产措施8.2.1分包方应制定安全生产规章制度,并定期组织安全培训。8.2.2施工现场应设置必要的安全防护设施和警示标志。8.3事故处理8.3.1发生安全事故时,分包方应立即采取紧急措施,并立即报告总包方。8.3.2事故发生后,双方应共同调查原因,分析责任,并采取相应措施防止类似事故再次发生。9.环境保护9.1环境保护责任9.1.1分包方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准。9.1.2施工过程中产生的废弃物应按照规定进行处理。9.2环境保护措施9.2.1施工现场应采取有效措施减少对周围环境的影响。9.2.2施工过程中应合理使用水资源,防止水污染。9.3环境污染处理9.3.1如因施工造成环境污染,分包方应立即采取措施进行治理。9.3.2治理费用由责任方承担。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。10.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序10.2.1争议发生后,双方应在___________日内提出书面解决要求。10.2.2争议解决过程中,双方应保持沟通,争取尽快达成一致。10.3争议解决费用10.3.1争议解决过程中产生的费用由责任方承担。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1如一方严重违约,另一方有权解除合同。11.1.2如因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商解除合同。11.2合同解除程序11.2.1解除合同前,双方应书面通知对方。11.2.2解除合同后,双方应按照合同约定处理后续事宜。11.3合同解除后果11.3.1合同解除后,双方应承担相应的违约责任。11.3.2合同解除后,未履行的部分不再履行。12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后,合同自即日起生效。12.2合同终止条件12.2.1工程竣工验收合格,且合同约定的义务履行完毕。12.3合同终止程序12.3.1合同终止前,双方应书面通知对方。12.3.2合同终止后,双方应按照合同约定处理后续事宜。13.违约责任13.1违约情形13.1.1分包方未按合同约定完成工程或提供材料。13.1.2分包方未按合同约定支付进度款。13.2违约责任承担13.2.1违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此造成的损失。13.3违约赔偿标准13.3.1违约赔偿金额根据损失情况由双方协商确定。14.其他约定事项14.1不可抗力14.1.1不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等无法预见、无法避免且无法克服的事件。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于工程图纸、材料清单、进度款支付计划等。14.3合同解释权14.3.1本合同解释权归总包方所有。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同所指的第三方,包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方、保险方等。15.1.2第三方应具备相应的资质和条件,能够独立承担法律责任。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入的目的是为了保证合同履行的公平、公正,提高工程质量,保障各方权益。15.3第三方介入方式15.3.1第三方介入可以通过合同约定或双方协商的方式确定。16.第三方责权利16.1第三方责任16.1.1第三方应按照合同约定或委托内容,履行相应的职责。16.1.2第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成损失,应承担相应的责任。16.2第三方权利16.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。16.2.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和检查。16.3第三方义务16.3.1第三方应遵守国家法律法规和合同约定。16.3.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分17.1.1第三方与甲方的关系为委托代理或服务合同关系。17.1.2第三方对甲方承担的责任限于其委托范围内。17.2第三方与乙方的划分17.2.1第三方与乙方的关系为承包合同关系。17.2.2第三方对乙方的责任限于其承包范围内。17.3第三方与甲乙双方的关系17.3.1第三方对甲乙双方均承担独立的法律责任。17.3.2第三方在履行职责过程中,如涉及甲乙双方的权益,应公平处理。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额18.1.1第三方在履行职责过程中,对甲乙双方造成的损失,其责任限额由合同约定。18.1.2第三方责任限额应合理确定,以保证其能够承担相应的责任。18.2责任限额的确定18.2.1责任限额应根据第三方的资质、业务范围、市场行情等因素综合考虑。18.2.2责任限额应不低于国家相关法律法规规定的最低标准。19.第三方介入的合同条款19.1.1第三方的名称、地址、联系方式等基本信息。19.1.2第三方的资质、业务范围、服务内容等。19.1.3第三方的责任限额。19.1.4第三方的权利和义务。19.1.5第三方介入的具体方式和时间安排。20.第三方介入的变更与解除20.1第三方介入的变更20.1.1如需变更第三方,双方应协商一致,并签订补充协议。20.1.2变更后的第三方应具备相应的资质和条件。20.2第三方介入的解除20.2.1如第三方无法履行合同约定的职责,双方可协商解除第三方介入。20.2.2解除第三方介入后,双方应按照合同约定处理后续事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸1.1详细要求:提供符合国家标准的工程图纸,包括平面图、立面图、剖面图、节点图等。1.2说明:图纸应清晰、准确,便于施工和验收。2.材料清单2.1详细要求:列出工程所需的全部材料,包括材料名称、规格、型号、数量、产地等。2.2说明:材料清单应与工程图纸相符,确保材料采购和施工的准确性。3.进度款支付计划3.1详细要求:明确每个支付周期的进度节点、支付比例和支付时间。3.2说明:支付计划应合理,确保工程顺利进行。4.安全生产规章制度4.1详细要求:制定安全生产规章制度,包括安全生产目标、责任分工、安全措施等。4.2说明:规章制度应具体、可操作,确保施工安全。5.环境保护措施5.1详细要求:制定环境保护措施,包括噪声控制、废水处理、废弃物处理等。5.2说明:措施应有效,减少对周围环境的影响。6.质量验收标准6.1详细要求:制定质量验收标准,包括材料质量、施工质量、验收程序等。6.2说明:验收标准应严格,确保工程质量。7.争议解决程序7.1详细要求:明确争议解决的方式、程序和期限。7.2说明:程序应合理,确保争议得到及时解决。8.第三方介入协议8.1详细要求:明确第三方的资质、责任、权利和义务。8.2说明:协议应详细,确保第三方介入的合法性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1分包方未按合同约定完成工程或提供材料。1.2分包方未按合同约定支付进度款。1.3总包方未按合同约定支付工程款。1.4第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准:2.1分包方违约:2.1.1违约责任:分包方应承担违约责任,赔偿守约方因此造成的损失。2.1.2赔偿标准:根据实际损失情况,由双方协商确定。2.2总包方违约:2.2.1违约责任:总包方应承担违约责任,赔偿分包方因此造成的损失。2.2.2赔偿标准:根据实际损失情况,由双方协商确定。2.3第三方违约:2.3.1违约责任:第三方应承担违约责任,赔偿甲乙双方因此造成的损失。2.3.2赔偿标准:根据实际损失情况,由甲乙双方与第三方协商确定。3.示例说明:3.1分包方未按期完成工程,导致工期延误,造成总包方损失。3.1.1违约责任:分包方应承担违约责任,赔偿总包方因此造成的损失。3.1.2赔偿标准:根据工期延误造成的直接经济损失,由双方协商确定。3.2第三方未按合同约定履行监理职责,导致工程质量不合格。3.2.1违约责任:第三方应承担违约责任,赔偿甲乙双方因此造成的损失。3.2.2赔偿标准:根据工程质量不合格造成的直接经济损失,由甲乙双方与第三方协商确定。全文完。2024年屋面盖瓦翻新工程劳务分包服务合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.劳务分包内容3.1工程范围3.2劳务内容3.3工程质量要求4.劳务分包价格及支付方式4.1分包价格4.2价格组成4.3支付方式4.4付款时间节点5.工程进度及验收5.1工程进度安排5.2验收标准5.3验收程序6.工程变更及索赔6.1工程变更程序6.2索赔条件及程序7.工程安全及环保7.1安全责任7.2环保要求8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.违约责任及争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.合同生效及期限11.1合同生效条件11.2合同期限12.其他约定事项12.1其他条款12.2其他约定13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:施工图纸及技术要求13.3附件三:相关资质证书复印件14.合同签署及生效日期14.1签署日期14.2生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:劳务分包有限公司1.1.2分包方法定代表人:1.1.3分包方地址:省市区路号1.1.4分包方联系电话:138xxxx56781.2总包方信息1.2.1总包方名称:建筑工程有限公司1.2.2总包方法定代表人:1.2.3总包方地址:省市区路号1.2.4总包方联系电话:139xxxx56782.工程概况2.1工程名称:屋面盖瓦翻新工程2.2工程地点:省市区小区2.3工程规模:总面积为10000平方米2.4工程工期:自合同签订之日起60日内完成3.劳务分包内容3.1工程范围:屋面盖瓦拆除、清理、翻新及铺设新瓦3.2劳务内容:包括但不限于瓦工、电工、木工等劳务人员及材料供应3.3工程质量要求:符合国家相关工程质量标准,达到甲方验收合格4.劳务分包价格及支付方式4.1分包价格:人民币壹拾万元整(¥100,000.00)4.2价格组成:包括人工费、材料费、机械费、管理费等4.3支付方式:分阶段支付,具体如下:4.3.1首付款:合同签订后5个工作日内支付总额的30%4.3.2进度款:工程进度达到60%时支付总额的40%4.3.3验收款:工程验收合格后支付总额的20%4.3.4结算款:合同履行完毕后支付剩余款项5.工程进度及验收5.1工程进度安排:根据工程实际情况,制定详细的进度计划,并报甲方备案5.2验收标准:按照国家相关工程质量标准及甲方要求进行验收5.3验收程序:验收前,乙方应提前通知甲方,双方共同进行验收6.工程变更及索赔6.1工程变更程序:如遇工程变更,乙方应提前通知甲方,经双方协商一致后,签订变更协议6.2索赔条件及程序:如因不可抗力等因素导致工程延误或增加费用,乙方有权向甲方提出索赔,索赔程序如下:6.2.1乙方应在事件发生后7个工作日内向甲方提出索赔申请6.2.2甲方应在收到索赔申请后15个工作日内给予答复6.2.3如双方对索赔金额有争议,可协商解决,协商不成,可提交仲裁或诉讼解决8.保密条款8.1保密内容8.1.1本合同内容及其相关资料8.1.2甲方提供的工程图纸、技术资料、商业秘密等8.1.3双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密8.2保密期限8.2.1保密期限自本合同签订之日起至合同终止后3年8.2.2在保密期限届满后,双方仍应遵守本条款的保密义务8.3违约责任8.3.1如因违反保密义务导致信息泄露,泄露方应承担全部责任,包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失8.3.2如泄露方是故意泄露,则还应承担相应的法律责任9.违约责任及争议解决9.1违约责任9.1.1如一方违反本合同约定,应承担违约责任,向守约方支付违约金9.1.2违约金数额为本合同总价款的10%,但最高不超过人民币拾万元9.2争议解决方式9.2.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议9.2.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致,可以解除本合同10.1.2一方违约,导致合同无法履行,另一方有权解除合同10.2合同终止条件10.2.1合同约定的工程全部完成10.2.2双方约定的其他终止条件成就11.合同生效及期限11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章11.1.2甲方支付首付款11.2合同期限11.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程验收合格之日止12.其他约定事项12.1其他条款12.1.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充12.1.2本合同附件与本合同具有同等法律效力12.2其他约定12.2.1双方应严格按照合同约定履行各自义务12.2.2如因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:施工图纸及技术要求13.3附件三:相关资质证书复印件14.合同签署及生效日期14.1签署日期14.1.1本合同一式四份,双方各执两份,自双方签字盖章之日起生效14.2生效日期14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1本合同所指的第三方包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、中介方等。15.1.2第三方应具备相应的资质和业务能力,能够独立承担其职责。15.2第三方的职责15.2.1监理单位:负责对工程进度、质量、安全等方面进行监督,确保工程按照合同约定进行。15.2.2检测机构:负责对工程材料、设备、工艺等进行检测,确保其符合国家标准和合同要求。15.2.3咨询顾问:提供专业咨询意见,协助甲乙双方解决合同履行中的问题。15.2.4中介方:协助甲乙双方进行合同签订、履行过程中的沟通协调。15.3第三方的权利15.3.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以完成其职责。15.3.2第三方有权根据合同约定,对甲乙双方的行为进行监督和评价。15.4第三方的义务15.4.1第三方应严格按照合同约定和行业标准履行其职责。15.4.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。16.第三方介入的程序16.1第三方的选定16.1.1第三方的选定应经甲乙双方协商一致。16.1.2第三方的选定应在合同签订前完成。16.2第三方的参与16.2.1第三方应在合同签订后正式参与工程。16.2.2第三方应向甲乙双方提交其工作计划和时间表。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任17.1.1第三方因自身原因导致的工作失误,应承担相应的责任。17.1.2第三方在履行职责过程中,应避免对甲乙双方造成损失。17.2第三方的责任限额17.2.1第三方的责任限额为本合同总价款的5%。17.2.2第三方的责任限额是指第三方因自身原因导致甲乙双方遭受的直接经济损失。17.2.3第三方的责任限额不适用于第三方在履行职责过程中因不可抗力导致的损失。18.第三方与其他各方的划分说明18.1责任划分18.1.1甲乙双方对第三方的选择、监督和评价负有共同责任。18.1.2第三方在履行职责过程中,对甲乙双方的行为负有监督责任。18.2费用承担18.2.1第三方的费用由甲乙双方按合同约定分摊。18.2.2第三方的费用包括但不限于咨询费、检测费、监理费等。18.3争议解决18.3.1如第三方与甲乙双方发生争议,应通过协商解决。18.3.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求和说明:列明所有工程项目的具体名称、规格、数量、单价和总价。包含工程变更记录和相应的价格调整。确保工程量清单的准确性,以便于合同的履行和结算。2.附件二:施工图纸及技术要求详细要求和说明:提供详细的施工图纸,包括平面图、立面图、剖面图等。明确施工技术要求,包括材料规格、施工工艺、质量标准等。确保图纸及技术要求的完整性和准确性。3.附件三:相关资质证书复印件详细要求和说明:提供分包方和总包方的营业执照、资质证书、安全生产许可证等复印件。确保资质证书的有效性和合法性。4.附件四:合同履行过程中的沟通记录详细要求和说明:记录甲乙双方在合同履行过程中的沟通内容,包括会议纪要、函件、电话录音等。确保沟通记录的完整性和真实性。5.附件五:工程进度报告详细要求和说明:定期提交工程进度报告,包括工程进度、质量情况、安全状况等。确保进度报告的及时性和准确性。6.附件六:工程验收报告详细要求和说明:提供工程验收报告,包括验收日期、验收人员、验收结果等。确保验收报告的完整性和真实性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按合同约定的时间完成工程。工程质量不符合合同约定或国家标准。未按合同约定支付工程款。未按合同约定履行保密义务。故意泄露对方商业秘密。2.责任认定标准:违约行为一经确认,违约方应承担违约责任。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担法律责任。3.示例说明:违约行为:乙方未按合同约定的时间完成工程,导致工期延误。责任认定:乙方应支付违约金,违约金数额为本合同总价款的1%。违约行为:甲方未按合同约定支付工程款。责任认定:甲方应支付逾期付款利息,并承担相应的违约责任。全文完。2024年屋面盖瓦翻新工程劳务分包服务合同2本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方名称1.2合同签订日期1.3合同签订地点1.4合同编号2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.合同双方权利与义务3.1分包方权利3.2分包方义务3.3总包方权利3.4总包方义务4.工程进度与工期4.1工程进度安排4.2工期要求4.3工期延误责任5.工程质量要求5.1工程质量标准5.2质量检验与验收5.3质量保证期6.工程款项6.1款项支付方式6.2款项支付时间6.3款项支付比例6.4款项支付条件7.风险责任7.1风险种类7.2风险责任划分7.3风险应对措施8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后的处理10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止后的处理11.其他约定事项11.1法律适用11.2合同变更11.3合同附件12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:工程图纸12.3附件三:其他相关文件13.合同签署13.1签署主体13.2签署日期13.3签署地点14.合同份数与保管14.1合同份数14.2合同保管责任第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同双方名称(1)分包方名称:劳务分包有限公司(2)总包方名称:建筑有限公司1.2合同签订日期:2024年3月15日1.3合同签订地点:市区街道1.4合同编号:2024WJGWFX012.工程概况2.1工程名称:大厦屋面盖瓦翻新工程2.2工程地点:市区大厦2.3工程规模:总面积约为5000平方米2.4工程内容:包括屋面盖瓦拆除、清理、铺设新瓦、防水处理等3.合同双方权利与义务3.1分包方权利(1)按照合同约定,享有工程款项的支付权利;(2)对工程进度、质量有监督权;(3)对工程变更有提出建议权。3.2分包方义务(1)按照合同约定,按时、按质完成工程;(2)负责工程现场的安全生产和文明施工;(3)保证工程质量符合国家相关标准。3.3总包方权利(1)对分包方的工作进行监督和检查;(2)对工程进度、质量有控制权;(3)对工程变更有决定权。3.4总包方义务(1)按照合同约定,按时支付工程款项;(2)提供必要的施工条件;(3)负责工程的整体协调和管理。4.工程进度与工期4.1工程进度安排(1)工程开工日期:2024年3月20日(2)工程竣工日期:2024年6月20日4.2工期要求(1)总工期:60天(2)分阶段工期:根据工程进度安排4.3工期延误责任(1)因分包方原因导致工期延误,分包方应承担相应的责任;(2)因总包方原因导致工期延误,总包方应承担相应的责任。5.工程质量要求5.1工程质量标准(1)屋面盖瓦铺设平整,无空鼓、开裂等现象;(2)防水处理符合国家相关标准;(3)工程验收合格。5.2质量检验与验收(1)分包方应按照合同约定,对工程进行自检;(2)总包方应按照合同约定,对工程进行验收;(3)验收不合格的工程,分包方应进行整改。5.3质量保证期(1)屋面盖瓦翻新工程的质量保证期为1年;(2)在保证期内,如因分包方原因出现质量问题,分包方应负责修复。6.工程款项6.1款项支付方式(1)按工程进度分阶段支付;(2)验收合格后支付。6.2款项支付时间(1)工程开工后10个工作日内支付首付款;(2)每完成一个分阶段工程,支付相应款项;(3)工程竣工验收合格后支付尾款。6.3款项支付比例(1)首付款:合同总价的30%;(2)分阶段款项:每个分阶段工程完成后,支付相应工程款的50%;(3)尾款:合同总价的20%。6.4款项支付条件(1)工程进度符合合同约定;(2)工程质量符合国家相关标准;(3)验收合格。8.争议解决8.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议;(2)协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构(1)合同争议解决机构为市仲裁委员会;(2)仲裁地为市。8.3争议解决程序(1)仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及《市仲裁委员会仲裁规则》执行;(2)仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。9.合同解除9.1合同解除条件(1)因不可抗力导致合同无法继续履行;(2)一方违约,经另一方书面通知后30日内未采取补救措施;(3)一方严重违反合同约定,导致合同无法履行。9.2合同解除程序(1)一方提出解除合同,应书面通知另一方;(2)合同解除后,双方应按照约定进行工程结算;(3)合同解除后,剩余工程由总包方另行安排。9.3合同解除后的处理(1)双方应妥善处理已完成的工程;(2)合同解除后,未支付的款项应按照合同约定支付;(3)双方应按照法律规定处理合同解除后的其他事宜。10.合同生效与终止10.1合同生效条件(1)双方签字盖章后,合同生效;(2)合同经公证或登记后生效。10.2合同终止条件(1)工程竣工验收合格;(2)合同约定的工程款项全部支付;(3)双方约定的其他终止条件。10.3合同终止后的处理(1)双方应妥善处理合同终止后的工程;(2)合同终止后,未支付的款项应按照合同约定支付;(3)双方应按照法律规定处理合同终止后的其他事宜。11.其他约定事项11.1法律适用(1)本合同适用中华人民共和国法律;(2)合同解释以中文为准。11.2合同变更(1)合同变更需经双方书面同意;(2)变更后的合同条款具有同等法律效力。11.3合同附件(1)合同附件包括但不限于工程量清单、工程图纸、其他相关文件;(2)合同附件与合同具有同等法律效力。12.合同附件12.1附件一:工程量清单(1)详细列明工程名称、数量、单位、单价、总价;(2)工程量清单作为合同附件,与合同具有同等法律效力。12.2附件二:工程图纸(1)包括工程平面图、立面图、剖面图等;(2)工程图纸作为合同附件,与合同具有同等法律效力。12.3附件三:其他相关文件(1)包括合同签订双方的资质证明、工程验收报告等;(2)其他相关文件作为合同附件,与合同具有同等法律效力。13.合同签署13.1签署主体(1)分包方授权代表:,职务:项目经理;(2)总包方授权代表:,职务:项目总监。13.2签署日期:2024年3月15日13.3签署地点:市区街道14.合同份数与保管14.1合同份数(1)一式四份,双方各执两份;(2)一份交市仲裁委员会。14.2合同保管责任(1)双方应妥善保管合同及附件;(2)如一方遗失合同或附件,应及时通知另一方,并采取补救措施。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念(1)第三方是指在合同履行过程中,为提供专业服务、技术支持或监督管理等目的而介入合同关系的独立第三方机构或个人。(2)第三方包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、保险公司等。15.2第三方责任限额(1)第三方在履行职责过程中,因自身原因导致的损失,其责任限额由双方在合同中约定。(2)第三方责任限额应明确具体,包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、法律责任等。15.3第三方介入程序(1)双方同意,在合同履行过程中,如需第三方介入,应书面通知对方,并取得对方同意。(2)第三方介入前,双方应与第三方签订相应的合作协议或委托书,明确第三方在合同中的角色、职责和权利。15.4第三方责权利划分(1)第三方在合同中的权利:a.根据合同约定,对工程进度、质量、安全等进行监督管理;b.对分包方和总包方的履约情况进行评估;c.享有合同约定的其他权利。(2)第三方在合同中的义务:a.按照合同约定,履行监督管理职责;b.保证提供的服务符合国家相关标准和要求;c.保守合同双方的商业秘密;d.对因自身原因导致的损失承担相应责任。15.5第三方与其他各方的关系(1)第三方与分包方的关系:a.第三方对分包方的履约情况进行监督管理,并有权提出整改意见;b.分包方应积极配合第三方的工作,及时提供相关信息。(2)第三方与总包方的关系:a.第三方对总包方的履约情况进行监督管理
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 辽宁现代服务职业技术学院《生物学教学艺术与教学设计》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 兰州工商学院《半导体器件制造及测试技术》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 吉林艺术学院《结构稳定》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 湖南税务高等专科学校《风景区规划与设计》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 湖南电子科技职业学院《城市修建性详细规划》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 黑龙江生态工程职业学院《园林植物生物技术》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 重庆艺术工程职业学院《影视动画制作》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 重庆机电职业技术大学《机器学习与模式识别II(双语)》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 中央司法警官学院《建筑空间生活》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 浙江农林大学《社区管理与服务》2023-2024学年第一学期期末试卷
- Unit 3 We should obey the rules. Lesson15(说课稿)-2023-2024学年人教精通版英语五年级下册
- 绵阳市高中2022级(2025届)高三第二次诊断性考试(二诊)语文试卷(含答案)
- 2024年聊城市东昌府区中医院招聘备案制工作人员考试真题
- 2025年极兔速递有限公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 一般固废处理流程
- 《健康体检知识》课件
- 《AIGC应用实战(慕课版)》-课程标准
- 政府机关办公用品配送方案
- 永威置业项目交付前风险排查表
- 人力资源许可证制度(服务流程、服务协议、收费标准、信息发布审查和投诉处理)
- 建设工程监理费计算器(免费)
评论
0/150
提交评论