2024版电力工程监理单位委托合同3篇_第1页
2024版电力工程监理单位委托合同3篇_第2页
2024版电力工程监理单位委托合同3篇_第3页
2024版电力工程监理单位委托合同3篇_第4页
2024版电力工程监理单位委托合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩46页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版电力工程监理单位委托合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方地址2.合同标的2.1电力工程项目名称2.2电力工程项目地点2.3电力工程项目规模2.4电力工程项目投资额3.监理范围及内容3.1工程监理范围3.2工程监理内容3.3工程监理标准3.4工程监理期限4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.2费用支付方式4.3费用支付时间4.4费用调整5.监理单位的权利和义务5.1监理单位的权利5.2监理单位的义务6.委托单位的权利和义务6.1委托单位的权利6.2委托单位的义务7.工程进度及质量要求7.1工程进度要求7.2工程质量要求7.3工程验收标准8.工程变更及索赔8.1工程变更8.2索赔处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.违约责任11.1违约责任承担11.2违约责任赔偿12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.其他约定事项13.1合同附件13.2合同解释13.3合同变更14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期14.2合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称委托方:电力有限公司监理方:工程监理有限公司1.2合同双方法定代表人委托方法定代表人:监理方法定代表人:1.3合同双方联系方式1.4合同双方地址委托方地址:省市区路号监理方地址:省市区路号2.合同标的2.1电力工程项目名称电力有限公司新建500千伏变电站工程2.2电力工程项目地点省市区2.3电力工程项目规模变电站占地面积:20,000平方米,建筑面积:10,000平方米2.4电力工程项目投资额项目总投资:人民币50,000万元3.监理范围及内容3.1工程监理范围包括但不限于施工图设计、设备采购、施工安装、调试运行等全过程3.2工程监理内容包括工程质量、进度、安全、投资控制、合同管理、信息管理等方面的监理工作3.3工程监理标准执行国家及行业相关标准、规范、规程和设计文件3.4工程监理期限自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额人民币1,000万元4.2费用支付方式分阶段支付,具体支付节点及比例如下:首付款:合同签订后10个工作日内支付监理费用的20%进度款:每月支付监理费用的10%验收款:工程竣工验收合格后支付监理费用的20%结算款:工程保修期满后支付监理费用的40%4.3费用支付时间每月一个工作日支付当月进度款4.4费用调整如因国家政策调整或不可抗力因素导致监理费用发生变动,双方应协商一致后调整费用5.监理单位的权利和义务5.1监理单位的权利要求委托方提供必要的技术资料和施工图纸对施工过程进行监督检查,发现问题时有权要求整改对工程质量、进度、安全等方面提出意见和建议对违约行为提出警告或解除合同5.2监理单位的义务按照合同约定履行监理职责保证监理工作的独立性和公正性及时向委托方报告工程进展情况配合委托方进行工程验收6.委托单位的权利和义务6.1委托单位的权利要求监理单位按照合同约定履行监理职责对监理单位的工作进行监督和评价要求监理单位提供监理报告和验收报告对监理单位的违约行为提出异议6.2委托单位的义务按时支付监理费用提供必要的施工图纸和技术资料配合监理单位进行工程验收对监理单位的工作提出合理意见和建议8.工程变更及索赔8.1工程变更任何工程变更均需由委托方提出书面申请,经监理方确认后,双方协商确定变更内容、变更范围和变更费用。变更内容一经确认,应纳入合同执行。8.2索赔处理如因委托方原因导致工程延误或费用增加,委托方应承担相应的责任,并按照合同约定进行赔偿。如因不可抗力因素导致工程延误或费用增加,双方应协商解决,合理分担损失。9.争议解决9.1争议解决方式本合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构如双方同意仲裁,仲裁机构应为中国国际经济贸易仲裁委员会。9.3争议解决程序仲裁程序应按照仲裁机构的规则进行,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。10.合同解除及终止10.1合同解除条件合同一方严重违约,经另一方书面通知后,违约方在合理期限内仍未纠正;因不可抗力导致合同无法履行;双方协商一致解除合同。10.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,合同终止。11.违约责任11.1违约责任承担任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2违约责任赔偿违约金和赔偿损失的数额应根据违约行为的具体情况,参照合同约定和相关法律法规确定。12.合同生效及终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件同10.2合同终止条件。13.其他约定事项13.1合同附件本合同附件包括但不限于:工程监理大纲、监理计划、监理日志、监理报告、验收报告等。13.2合同解释本合同的解释权归委托方所有。13.3合同变更任何合同变更均应以书面形式进行,并经双方签字盖章后生效。14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期本合同自双方签字盖章之日起签署。14.2合同生效日期同12.1合同生效条件。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除委托方和监理方之外的,为合同履行提供专业服务、技术支持或中介服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入方式技术咨询服务:提供工程技术咨询、设计审查、设备选型等服务。中介服务:协助委托方与监理方进行沟通协调,促进合同顺利履行。监理辅助服务:协助监理方进行现场巡查、资料收集、报告编制等工作。15.3第三方介入程序双方协商确定第三方介入的必要性及具体内容。第三方与委托方、监理方签订单独的服务协议。第三方服务协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。16.甲乙方额外条款16.1委托方责任委托方应确保第三方具备相应的资质和条件,并在第三方服务协议中明确其责任和义务。委托方应承担第三方因提供专业服务而产生的合理费用。16.2监理方责任监理方应监督第三方按照服务协议履行职责,确保其工作质量符合合同要求。监理方有权对第三方的工作提出意见和建议,第三方应予以配合。17.第三方责任限额17.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方因提供专业服务或中介服务而产生的违约责任,委托方和监理方应承担的责任限制。17.2责任限额确定第三方服务协议中约定的责任限额。合同约定的一般责任限额。相关法律法规规定的责任限额。17.3责任限额执行如第三方违约,委托方和监理方应根据第三方责任限额承担相应的责任。若第三方责任限额不足以覆盖损失,委托方和监理方应根据合同约定承担超出部分的责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分第三方应根据服务协议,明确其与委托方、监理方及其他相关方的职责边界。委托方、监理方及其他相关方应尊重第三方的独立性和专业性,不得干涉其正常工作。18.2责任划分第三方责任限于其服务范围,委托方、监理方及其他相关方应承担各自范围内的责任。如第三方在其服务范围内造成委托方、监理方或其他相关方的损失,应按照合同约定承担相应责任。18.3争议解决第三方与其他相关方之间发生的争议,应通过协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.第三方服务协议详细要求:协议应包含第三方服务内容、服务期限、服务费用、双方权利义务、违约责任等内容。附件说明:本协议作为合同附件,与合同具有同等法律效力。2.工程监理大纲详细要求:大纲应明确监理范围、监理内容、监理标准、监理方法等。附件说明:大纲为监理工作的指导性文件,用于指导监理工作的开展。3.监理计划详细要求:计划应包括监理工作进度安排、人员安排、资源配置等。附件说明:计划为监理工作的实施计划,用于确保监理工作按计划进行。4.监理日志详细要求:日志应记录监理工作过程、发现的问题、整改措施等。附件说明:日志为监理工作的记录文件,用于追溯和评估监理工作。5.监理报告6.验收报告详细要求:报告应包括工程验收结果、验收结论、验收存在问题及整改措施等。7.工程变更通知单详细要求:通知单应包括变更原因、变更内容、变更费用等。附件说明:通知单为工程变更的正式文件,用于记录和确认工程变更。8.索赔申请报告详细要求:报告应包括索赔原因、索赔金额、索赔依据等。附件说明:报告为索赔申请的正式文件,用于向委托方提出索赔。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为委托方违约:未按时支付监理费用、未提供必要的技术资料、未配合监理工作等。监理方违约:未按照合同约定履行监理职责、未按时提交监理报告、泄露商业秘密等。第三方违约:未按照服务协议履行职责、工作质量不符合要求、泄露商业秘密等。2.责任认定标准违约行为一经确认,违约方应承担相应的违约责任。责任认定标准参照合同约定和相关法律法规。责任认定包括但不限于支付违约金、赔偿损失、解除合同等。3.违约责任示例说明委托方未按时支付监理费用:违约方应支付逾期付款利息,并承担相应的违约责任。监理方未按时提交监理报告:违约方应向委托方支付违约金,并承担因未提交报告导致的工作延误责任。第三方泄露商业秘密:违约方应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失、停止侵权行为等。全文完。2024版电力工程监理单位委托合同1合同目录一、合同双方基本信息1.1监理单位基本信息1.2委托单位基本信息二、合同标的及范围2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期三、监理单位职责3.1质量控制3.2进度控制3.3安全管理3.4合同管理四、委托单位职责4.1工程准备4.2资金保障4.3信息提供4.4工程验收五、监理费用及支付方式5.1监理费用总额5.2费用构成5.3支付方式5.4付款期限六、合同期限及终止条件6.1合同期限6.2终止条件6.3终止程序七、保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任八、争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决费用九、不可抗力条款9.1不可抗力定义9.2不可抗力事件9.3不可抗力处理十、合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后果十一、违约责任11.1违约行为11.2违约责任11.3违约赔偿十二、合同生效及附件12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同附件十三、其他约定13.1法律适用13.2语言文字13.3合同份数十四、合同签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人签字合同编号_________一、合同双方基本信息1.1监理单位基本信息监理单位名称监理单位地址监理单位法定代表人监理单位联系方式1.2委托单位基本信息委托单位名称委托单位地址委托单位法定代表人委托单位联系方式二、合同标的及范围2.1项目名称:电力工程项目2.2项目地点:省市县2.3项目规模:万千瓦2.4项目工期:自合同生效之日起个月三、监理单位职责3.1质量控制制定并执行工程质量控制计划对施工质量进行监督检查发现质量问题及时通知施工单位整改3.2进度控制制定并执行工程进度计划对施工进度进行监督检查及时调整进度计划以确保工程按期完成3.3安全管理制定并执行工程安全管理制度对施工现场安全进行监督检查及时消除安全隐患3.4合同管理对合同执行情况进行监督检查协助委托单位处理合同纠纷四、委托单位职责4.1工程准备提供工程相关资料配合监理单位进行工程现场勘查4.2资金保障按合同约定及时支付监理费用确保工程资金充足4.3信息提供及时向监理单位提供工程相关信息4.4工程验收组织工程验收对验收结果负责五、监理费用及支付方式5.1监理费用总额:万元5.2费用构成:人员费用设备费用通信费用其他费用5.3支付方式:预付款:合同生效后天内支付进度款:按工程进度支付结算款:工程验收合格后支付5.4付款期限:预付款:天内进度款:每月日前结算款:工程验收合格后天内六、合同期限及终止条件6.1合同期限:自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止6.2终止条件:双方协商一致因不可抗力导致合同无法履行一方严重违约6.3终止程序:双方书面通知对方保留相关证据七、保密条款7.1保密内容:双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密合同条款及履行情况7.2保密期限:自合同生效之日起至合同终止后年7.3违约责任:违约方应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失八、争议解决8.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议协商不成的,提交仲裁委员会仲裁8.2争议解决机构仲裁委员会8.3争议解决费用仲裁费用由败诉方承担,双方另有约定的除外九、不可抗力条款9.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等9.2不可抗力事件地震、洪水、台风等自然灾害战争、罢工、政府禁令等社会异常事件其他双方认可的不可抗力事件9.3不可抗力处理发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方采取措施减轻损失根据不可抗力的影响程度,部分或全部免除责任十、合同解除10.1合同解除条件双方协商一致因不可抗力导致合同无法履行一方严重违约10.2合同解除程序双方书面通知对方保留相关证据10.3合同解除后果解除合同后,双方应按照约定处理合同未履行部分十一、违约责任11.1违约行为未按约定支付监理费用未按约定履行监理职责其他违约行为11.2违约责任支付违约金恢复、更换、重作或采取其他补救措施赔偿损失11.3违约赔偿违约赔偿金额根据违约行为和损失情况确定十二、合同生效及附件12.1合同生效条件双方签字盖章支付预付款12.2合同生效日期合同签订之日12.3合同附件附件一:监理单位资质证明附件二:委托单位资质证明附件三:工程相关资料十三、其他约定13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律13.2语言文字本合同采用中文书写13.3合同份数本合同一式叁份,双方各执壹份,具有同等法律效力十四、合同签署14.1签署日期__年__月__日14.2签署地点__市__区__街道14.3签署人签字委托单位(盖章):法定代表人(签字):监理单位(盖章):法定代表人(签字):附件:附件一:监理单位资质证明附件二:委托单位资质证明附件三:工程相关资料多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1甲方决策权甲方对工程的设计方案、施工方案、材料设备选型等具有最终决策权。甲方应确保其决策符合国家相关法律法规及行业标准。1.2甲方责任甲方负责提供完整的工程图纸、技术文件和施工方案。甲方负责组织工程招标,确定施工单位。甲方负责协调工程进度,确保工程按期完成。1.3甲方费用甲方承担监理单位在履行监理职责过程中产生的合理费用。甲方负责支付监理单位因甲方原因造成的额外费用。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明2.1乙方决策权乙方对工程的施工过程、质量控制、进度安排等具有主导权。乙方应确保其决策符合国家相关法律法规及行业标准。2.2乙方责任乙方负责编制详细的施工组织设计和施工方案。乙方负责组织施工队伍,确保施工质量。乙方负责协调工程进度,确保工程按期完成。2.3乙方费用乙方承担监理单位在履行监理职责过程中产生的合理费用。乙方负责支付监理单位因乙方原因造成的额外费用。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明3.1第三方中介责任第三方中介负责协调甲方、乙方及监理单位之间的沟通与协调。第三方中介应确保其协调工作符合国家相关法律法规及行业标准。3.2第三方中介费用第三方中介费用由甲方、乙方及监理单位协商确定,并在合同中明确。第三方中介费用应在合同签订后支付。3.3第三方中介权限第三方中介有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查。第三方中介有权对甲方、乙方及监理单位的违约行为提出整改意见。3.4第三方中介保密第三方中介应对在履行职责过程中知悉的甲方、乙方及监理单位的商业秘密予以保密。第三方中介保密期限自合同生效之日起至合同终止后年。3.5第三方中介争议解决第三方中介在履行职责过程中产生的争议,应通过协商解决。协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。3.6第三方中介解除合同第三方中介在履行职责过程中,如发现严重违约行为,有权解除合同。第三方中介解除合同应提前天书面通知甲方、乙方及监理单位。3.7第三方中介责任限制第三方中介对因自身原因造成的损失,应承担相应的赔偿责任。第三方中介对因甲方、乙方或监理单位原因造成的损失,不承担赔偿责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:监理单位资质证明2.附件二:委托单位资质证明3.附件三:工程相关资料4.附件四:第三方中介资质证明(如有)5.附件五:工程图纸及技术文件6.附件六:施工组织设计及施工方案7.附件七:监理费用明细表8.附件八:工程进度计划表9.附件九:工程质量控制计划表10.附件十:工程安全管理制度11.附件十一:合同履行过程中的往来函件及会议纪要12.附件十二:争议解决相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:未按约定支付监理费用未按约定履行监理职责提供虚假或不符合要求的工程图纸、技术文件未按合同约定进行工程验收因甲方或乙方原因导致工程进度延误因甲方或乙方原因导致工程质量不合格2.违约行为认定:违约行为的认定依据合同条款及相关法律法规双方应提供相关证据以证明违约行为的存在第三方中介或仲裁机构根据证据进行判定三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。2.仲裁:指争议双方自愿选择将争议提交给第三方进行裁决的争议解决方式。3.违约金:指合同当事人因违约行为应向对方支付的一定金额的金钱。4.恢复:指合同当事人因违约行为而遭受的损失,应采取措施恢复原状。5.补救措施:指合同当事人因违约行为而采取的弥补损失的措施。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:监理单位未能按期完成监理任务。解决办法:协商调整监理时间,必要时增加监理人员或设备。2.问题:工程进度延误。解决办法:分析延误原因,制定补救措施,确保工程按期完成。3.问题:工程质量不合格。解决办法:立即停工整改,直至质量合格,并追究相关责任。4.问题:合同争议。解决办法:友好协商,协商不成时提交仲裁或诉讼。五、所有应用场景:1.适用于电力工程项目的监理单位委托。2.适用于甲方或乙方为主导的电力工程项目。3.适用于有第三方中介参与的电力工程项目。4.适用于涉及工程质量、进度、安全等方面的电力工程项目。全文完。2024版电力工程监理单位委托合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方(委托方):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________2.乙方(受托方):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________二、合同前言2.1背景:本合同双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就电力工程监理单位委托事宜达成一致,为明确双方的权利义务,特订立本合同。2.2目的:甲方委托乙方担任电力工程监理单位,对电力工程的建设过程进行监督管理,确保工程质量、安全、进度、投资等符合国家相关法律法规及合同约定。三、定义与解释3.1专业术语:(1)电力工程:指新建、改建、扩建的发电厂、变电站、输电线路、配电线路等电力设施工程。(2)监理单位:指在电力工程项目建设过程中,为甲方提供监理服务的乙方单位。(3)监理服务:指乙方根据合同约定,对电力工程项目的建设过程进行监督管理,确保工程质量、安全、进度、投资等符合国家相关法律法规及合同约定。3.2关键词解释:(1)工程质量:指电力工程项目的质量符合国家相关标准、规范和设计要求。(2)安全:指电力工程项目的建设过程中,确保人员、设备、设施等安全无事故。(3)进度:指电力工程项目的建设进度符合合同约定的时间要求。(4)投资:指电力工程项目的建设投资符合合同约定的预算要求。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定提供监理服务。(2)甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用。(3)甲方应提供必要的资料和条件,协助乙方完成监理工作。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方应按照合同约定提供监理服务,确保工程质量、安全、进度、投资等符合国家相关法律法规及合同约定。(2)乙方应按照甲方要求,及时完成监理工作,并提交监理报告。(3)乙方应遵守国家相关法律法规,保证监理工作的合法性。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,合同期限为____年,自合同生效之日起计算。5.2合同履行地点:电力工程项目所在地。5.3合同履行方式:乙方按照合同约定,对电力工程项目的建设过程进行现场监理,并提交监理报告。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件:(1)合同期限届满;(2)双方协商一致解除合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序:(1)一方提出终止合同,应提前____个工作日书面通知对方;(2)双方就终止合同达成一致后,签订终止合同协议。6.4终止后果:(1)合同终止后,双方应按照约定支付已发生的监理费用;(2)合同终止后,乙方应将监理资料、报告等移交甲方;(3)合同终止后,双方应妥善处理合同履行过程中的遗留问题。七、费用与支付7.1费用构成:(1)监理服务费:根据电力工程规模、复杂程度和工作量,按照国家规定的收费标准计算;(2)差旅费:乙方在履行监理职责过程中产生的合理差旅费用;(3)其他费用:包括但不限于通讯费、资料费、会议费等。7.2支付方式:(1)监理服务费:按月支付,甲方应在每月的一个工作日前将上一个月的监理服务费支付至乙方指定账户;(2)差旅费:乙方在完成差旅任务后,甲方应在五个工作日内支付差旅费;(3)其他费用:根据实际情况,在费用发生后的五个工作日内支付。7.3支付时间:(1)监理服务费:每月支付;(2)差旅费:完成差旅任务后支付;(3)其他费用:费用发生后的五个工作日内支付。7.4支付条款:(1)甲方应在收到乙方开具的正规发票后进行支付;(2)支付时,甲方应将款项汇入乙方指定的账户,并注明款项用途;(3)甲方支付款项后,乙方应在三个工作日内出具收款证明。八、违约责任8.1甲方违约:(1)甲方未按约定支付监理费用的,应向乙方支付滞纳金,滞纳金按每日万分之五计算;(2)甲方违反保密条款,泄露乙方商业秘密的,应承担相应的法律责任。8.2乙方违约:(1)乙方未按约定履行监理职责,导致工程质量、安全、进度、投资等不符合要求的,应承担相应的违约责任;(2)乙方违反保密条款,泄露甲方商业秘密的,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式:违约方应按照实际损失或约定赔偿金额,以货币形式支付给守约方。赔偿方式包括但不限于直接赔偿、赔偿损失、支付违约金等。九、保密条款9.1保密内容:(1)甲方、乙方的商业秘密;(2)电力工程项目的相关技术资料;(3)合同履行过程中的其他保密信息。9.2保密期限:本合同的保密期限自合同生效之日起至合同终止后____年。9.3保密履行方式:(1)双方应采取合理措施,防止保密信息的泄露;(2)未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露保密信息;(3)保密信息的处理和存储,应采取必要的安全措施。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件:(1)自然灾害:如地震、洪水、台风等;(2)战争:包括战争状态、军事冲突等;(3)政府行为:如政策调整、法律法规变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:(1)发生不可抗力事件后,双方应及时通知对方,并提供相关证明;(2)因不可抗力事件导致合同无法履行的,双方互不承担违约责任;(3)不可抗力事件持续期间,双方应尽力采取措施减轻损失。10.4不可抗力实例:地震、洪水、台风、战争、政府政策调整等。十一、争议解决11.1协商解决:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼:(1)协商不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼;(2)或任何一方均可向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定:未经对方同意,任何一方不得转让或以其他方式处分其在本合同中的权利和义务。12.2不得转让的情形:(1)涉及国家安全、公共利益的;(2)法律法规禁止转让的;(3)合同约定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留:(1)本合同中,除非另有约定,甲方保留对电力工程项目的所有权;(2)乙方在履行监理职责过程中,不得自行决定变更设计、施工方案等,需经甲方同意。13.2特殊权力保留:(1)乙方在发现工程质量、安全等方面存在问题,有权要求施工方进行整改;(2)乙方在必要时,有权要求甲方提供相关技术资料和协助。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:(1)任何一方认为需要修改或补充本合同时,应书面通知对方;(2)双方就修改或补充事项达成一致后,签订补充协议,作为本合同的组成部分。14.2修改和补充效力:修改或补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项:(1)甲方应积极配合乙方完成监理工作,为乙方提供必要的资料和条件;(2)乙方应按照甲方要求,及时完成监理工作,并提交监理报告。15.2协作与配合方式:(1)双方应定期召开协调会议,沟通项目进展情况;(2)双方应保持密切联系,及时解决项目实施过程中的问题。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成双方之间就电力工程监理事宜的完整协议,并具有独立性。16.3增减条款:本合同中未列明的其他事项,双方可另行协商解决。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表人(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):代表人(签字):日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.电力工程监理合同2.电力工程监理大纲3.电力工程监理细则4.电力工程监理人员名单5.电力工程相关法律法规及标准6.电力工程项目设计文件7.电力工程项目施工合同8.电力工程项目进度计划9.电力工程项目投资预算10.电力工程项目变更记录11.电力工程项目验收报告12.电力工程项目结算报告13.保密协议14.不可抗力事件证明材料15.争议解决相关文件二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按约定支付监理费用。违反保密条款,泄露乙方商业秘密。未按约定提供必要的技术资料和条件。2.乙方违约:未按约定履行监理职责,导致工程质量、安全、进度、投资等不符合要求。违反保密条款,泄露甲方商业秘密。未按约定提交监理报告。违约行为的认定依据合同条款及实际情况。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。2.保密条款:指双方就保密信息达成的协议,约定保密内容、

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论