主题公园金箔施工合同

主题公园金箔施工合同合同编号：__________一、工程概况1.1本项目位于____________________，占地面积约为_________________平方米。1.2本项目的施工内容主要包括：____________________。1.3本项目的施工工期为：自合同签订之日起至____________________。二、甲方的权利和义务2.1甲方应按照本合同的约定，向乙方支付施工费用。2.2甲方应保证乙方的施工场地，提供施工所需的水电等基础设施。2.3甲方应协助乙方办理本项目所需的相关审批手续。2.4甲方应按照约定日期接收已完成的施工工程，并支付相应的工程款。三、乙方的权利和义务3.1乙方应按照本合同的约定，完成本项目的施工。3.2乙方应保证施工质量，确保施工工程符合相关法律法规及行业标准。3.3乙方应按照约定日期交付已完成的施工工程。3.4乙方应对施工过程中获悉的甲方商业秘密予以保密。四、施工费用及支付方式4.1本项目的施工费用为人民币____________________元（大写：____________________元整）。4.2甲方应在本合同签订之日起____个工作日内，向乙方支付施工费用的50%。4.3甲方应在本项目施工完成后，向乙方支付剩余的施工费用。五、工期延误5.1由于甲方原因导致工期延误的，乙方有权要求甲方支付相应的误工费用。5.2由于乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。六、违约责任6.1甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。6.2甲乙双方应按照法律规定和本合同约定，保护对方的合法权益，不得侵害对方的名誉、知识产权等权益。七、争议解决7.1甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.主题公园金箔施工合同2.施工图纸及相关技术资料3.施工方案及相关技术文件4.施工合同履行证明文件5.付款凭证及收款凭证6.工期延误证明文件7.违约行为认定证明文件8.争议解决相关法律文件9.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定：1.甲方未按照合同约定支付施工费用2.甲方未按照合同约定提供施工场地及基础设施3.甲方未按照约定日期接收已完成的施工工程4.乙方未按照合同约定完成施工5.乙方未按照合同约定保证施工质量6.乙方未按照约定日期交付已完成的施工工程7.乙方未按照约定保密甲方商业秘密8.甲方未按照约定日期支付工程款9.甲方未按照约定日期履行其他合同义务三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》及相关法律法规2.主题公园：指专为游客提供娱乐、休闲、购物等综合性服务的公园3.金箔施工：指使用金箔材料进行装饰施工的行为4.施工费用：指完成施工工程所需的全部费用5.工期延误：指因一方原因导致施工工程未能按照合同约定的日期完成6.违约责任：指一方未履行合同义务应当承担的法律责任7.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：提前制定详细的施工计划，并严格按照计划执行。如遇特殊情况导致进度延误，及时与甲方沟通，协商调整施工计划。2.施工质量问题：乙方应加强对施工质量的把控，严格按照施工规范和标准进行施工。如出现质量问题，及时整改，并承担相应的责任。3.支付费用问题：甲方应按照合同约定及时支付施工费用。如甲方逾期支付，乙方有权催告甲方支付，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金。4.保密事项泄露：乙方应严格保密甲方商业秘密，签订保密协议，并采取相应的保密措施。如发生泄露，乙方应承担相应的违约责任。5.合同履行过程中产生的其他问题：如合同履行过程中产生纠纷，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.甲方为themepark（主题公园）的所有者