办公楼配电改造施工合同

办公楼配电改造施工合同合同编号：__________鉴于业主拟对办公楼进行配电改造施工，为了明确双方的权利义务，保证工程质量和安全，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、工程概况1.1工程名称：办公楼配电改造施工1.2工程地点：____________________1.3工程内容：根据设计图纸和施工方案，对办公楼的配电系统进行改造，包括拆除旧有设备，安装新设备，布设电缆，调试系统等。1.4工程预算：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。二、合同工期2.1工期自双方签订合同之日起至工程竣工交付之日止，共计__________日。2.2施工方应按照双方约定的工期完成工程。如因施工方原因导致工程延期，应按逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额的千分之一。三、合同价格及支付方式3.1双方确认，本工程合同价格为：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。3.2业主分期向施工方支付合同价款。具体支付方式如下：（1）合同签订后__________日内，业主向施工方支付合同价的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，业主向施工方支付合同价的__________%作为进度款；（3）工程竣工并经验收合格后，业主向施工方支付合同价的__________%作为尾款。3.3施工方开具符合国家规定的发票，业主按约定时间支付相应款项。四、施工方的义务4.1施工方应按照设计图纸和施工方案进行施工，保证工程质量符合国家及相关行业标准。4.2施工方应严格按照安全生产法律法规和施工现场管理制度，确保施工安全，防止事故发生。4.3施工方应保证工程进度，按照约定的工期完成工程。4.4施工方应做好施工现场的清洁卫生工作，保护环境，防止污染。4.5施工方应妥善保管业主提供的设备和材料，如有损坏或丢失，应承担相应责任。五、业主的义务5.1业主应按照约定时间支付合同价款。5.2业主应提供施工所需的现场条件，包括场地、水电、交通等。5.3业主应协助施工方办理相关施工手续，包括但不限于施工许可、安全检查等。5.4业主应按照约定时间接收工程，并按照验收标准进行验收。六、违约责任6.1施工方未按照约定工期完成工程的，应承担违约责任，向业主支付违约金。6.2业主未按照约定时间支付合同价款的，应承担违约责任，向施工方支付违约金。6.3因施工方原因导致工程质量不符合约定的，施工方应承担修复费用，并支付违约金。6.4因业主原因导致工程延期、停工或其他影响施工的因素，施工方有权要求业主支付延期费用。七、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工交付之日止。8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________代表（签名）：_______________代表（签名）：_______________签订日期：________________一、附件列表：1.设计图纸2.施工方案3.安全生产管理制度4.施工现场管理制度5.工程进度计划6.施工许可证明7.安全检查报告8.工程验收标准9.相关法律法规证明文件二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定工期完成工程的，属于违约行为。2.业主未按照约定时间支付合同价款的，属于违约行为。3.施工方未按照设计图纸和施工方案施工，导致工程质量不符合约定的，属于违约行为。4.施工方未按照安全生产法律法规和施工现场管理制度，导致事故发生的，属于违约行为。5.业主未提供施工所需的现场条件，导致工程延期、停工或其他影响施工的因素的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.合同价款：双方约定的工程总造价。2.工期：双方约定的完成工程的时间。3.违约金：违约方应支付给对方的一种经济赔偿。4.设计图纸：工程设计的图形表示。5.施工方案：工程施工的具体操作步骤和方法。6.安全生产法律法规：国家关于安全生产的法律、法规和规章。7.施工现场管理制度：施工现场管理的相关规定和要求。8.工程验收标准：评价工程质量是否符合要求的标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度不符合约定。解决办法：双方协商调整工程进度计划，并签订补充协议。2.问题：工程质量不符合约定。解决办法：施工方负责整改，直至符合验收标准。3.问题：业主未能按时支付合同价款。解决办法：催告业主支付，必要时可依法采取措施。4.问题