2025钢结构工程施工合同

2025精选钢结构工程施工合同合同编号：__________一、工程概况1.1本项目位于____________________，工程内容包括但不限于：钢结构厂房、办公楼、宿舍等建筑物。1.2工程规模：____________________。1.3工程质量标准：符合国家及行业相关规范、标准。1.4工程合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。二、合同工期2.1工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止，共计__________个月。2.2乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。三、施工范围及要求3.1乙方负责本项目的设计、采购、施工、验收等全过程工作。3.2乙方应按照业主提供的施工图纸、技术规范和标准进行施工，确保工程质量。3.3乙方应按照约定的时间节点完成工程进度，并向业主提交相应的工程进度报告。3.4乙方应承担工程期间的安全防护、环境保护等责任，确保工程安全、环保。四、合同价款及支付4.1双方同意按照本合同约定的合同总价进行支付。4.2支付方式：（1）本项目合同签订后，业主向乙方支付合同总价__________%的预付款；（2）工程进度达到约定的节点后，乙方向业主提交工程进度报告，业主按照实际完成工程量支付相应合同价款；（3）工程验收合格后，业主向乙方支付剩余合同价款。4.3乙方应按照约定的时间和方式向业主提供合法、有效的发票。五、违约责任5.1乙方未按照约定时间完成工程，应向业主支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×日违约金比率×违约天数。5.2乙方未按照约定质量标准完成工程，应承担相应的修复费用，并支付业主违约金。5.3业主未按照约定时间支付合同价款，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应支付合同价款×日违约金比率×违约天数。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方完成合同约定的所有工作后失效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：

1.施工图纸和技术规范

2.工程量清单

3.施工方案和施工组织设计

4.安全生产管理制度

5.环保措施及应急预案

6.乙方资质证明文件

7.工程进度报告

8.验收报告

9.支付凭证

10.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定时间完成工程，视为违约。

2.乙方未按照约定质量标准完成工程，视为违约。

3.业主未按照约定时间支付合同价款，视为违约。

4.双方未按照约定履行合同义务，导致工程进度受到影响，视为违约。

5.乙方未按照法律法规和合同约定进行安全生产、环保措施，视为违约。三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同约定的钢结构工程施工的业主方。

2.乙方：指合同约定的钢结构工程施工的施工方。

3.合同总价：指双方约定的完成本项目所需支付的总金额。

4.工期：指双方约定的完成本项目所需的时间。

5.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。

6.验收合格：指工程项目经过验收，符合国家及行业相关规范、标准，具备使用条件。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：乙方应采取措施加快工程进度，向业主报告工程进度情况，协商解决。

2.工程质量问题：乙方应及时修复，并承担修复费用，向业主支付违约金。

3.支付问题：双方应按照约定时间支付合同价款，如有延迟，违约方应支付违约金。

4.安全事故：乙方应立即报告业主，并采取措施防止事故扩大，依法承担相应责任。

5.环保问题：乙方应严格按照环保法规和合同约定进行施工，确保工程环保。五、所有应用场景：

1.