2024版建筑劳务分包合同（含绿色建筑技术指导）3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑劳务分包合同（含绿色建筑技术指导）本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1分包方2.2总包方3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.工程进度4.1工程进度计划4.2进度调整5.工程质量5.1质量标准5.2质量检查5.3质量纠纷6.工程安全6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3安全事故处理7.材料与设备7.1材料供应7.2设备租赁7.3材料与设备验收8.工程款支付8.1工程款支付方式8.2工程款支付时间8.3工程款支付条件9.绿色建筑技术指导9.1绿色建筑技术要求9.2绿色建筑技术措施9.3绿色建筑技术评估10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后果14.其他14.1合同生效14.2合同附件14.3合同变更与补充14.4合同终止第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“建筑劳务分包”是指总包方将其部分建筑劳务工作分包给具有相应资质的分包方完成的行为。1.1.2“绿色建筑技术”是指在建筑设计和施工过程中，采用节能、环保、低碳、健康的技术和材料，以实现资源节约和环境保护。1.1.3“合同”是指本2024版建筑劳务分包合同。1.2解释1.2.1本合同中的术语和定义如有歧义，应以合同文本中的解释为准。1.2.2本合同中未定义的术语和定义，应按照国家相关法律法规和行业惯例进行解释。2.合同双方2.1分包方2.1.1分包方全称：____________________2.1.2分包方住所：____________________2.1.3分包方法定代表人：____________________2.2总包方2.2.1总包方全称：____________________2.2.2总包方住所：____________________2.2.3总包方法定代表人：____________________3.工程概况3.1工程名称：____________________3.2工程地点：____________________3.3工程规模：____________________3.4工程内容：3.4.1土建工程3.4.2装饰装修工程3.4.3安装工程3.4.4绿色建筑技术应用4.工程进度4.1工程进度计划：____________________4.2进度调整：如因不可抗力或其他原因导致工程进度延误，双方应协商一致，调整工程进度计划。5.工程质量5.1质量标准：____________________5.2质量检查：分包方应按照国家相关标准和规定进行施工，并接受总包方或其委托的第三方质量检查机构的检查。5.3质量纠纷：如发生质量纠纷，双方应协商解决；协商不成的，可向相关行政机关申请仲裁或提起诉讼。6.工程安全6.1安全生产责任：分包方应负责施工过程中的安全生产，确保施工人员的人身安全和工程安全。6.2安全生产措施：____________________6.3安全事故处理：如发生安全事故，分包方应立即采取措施，防止事故扩大，并及时报告总包方和相关政府部门。7.材料与设备7.1材料供应：____________________7.2设备租赁：____________________7.3材料与设备验收：分包方应按照合同约定对材料与设备进行验收，并确保其符合质量标准。8.工程款支付8.1工程款支付方式8.1.1总包方应按合同约定分期支付工程款。8.1.2工程款支付比例：按照工程进度和质量验收结果，分阶段支付工程款。8.2工程款支付时间8.2.1首付款：合同签订后，分包方提交相关资料，总包方在5个工作日内支付首付款，金额为合同总额的10%。8.2.2进度款：每完成合同约定工程量的20%，分包方提交进度款申请及相应资料，总包方在收到申请后10个工作日内支付进度款。8.2.3结算款：工程完工并经总包方验收合格后，分包方提交结算款申请及相应资料，总包方在收到申请后30个工作日内支付结算款。8.2.4保修金：工程验收合格后，总包方保留合同总额的5%作为保修金，保修期满无质量问题后无息退还。8.3工程款支付条件8.3.1分包方必须按照合同约定的时间节点完成工程量。8.3.2分包方必须提交完整的工程款支付申请及相应资料。8.3.3总包方有权对分包方的工程量及质量进行审核。9.绿色建筑技术指导9.1绿色建筑技术要求9.1.1分包方应按照绿色建筑技术指导文件的要求，采用节能、环保、低碳、健康的材料和施工工艺。9.1.2分包方应确保绿色建筑技术措施的实施效果，达到合同约定的绿色建筑标准。9.2绿色建筑技术措施9.2.1采用节能门窗、保温材料等节能措施。9.2.2采用节水器具、雨水收集系统等节水措施。9.2.3采用环保型建筑材料和施工工艺。9.3绿色建筑技术评估9.3.1分包方应定期对绿色建筑技术措施的实施情况进行评估。9.3.2总包方有权对分包方的绿色建筑技术措施进行评估。10.保密条款10.1保密内容10.1.1本合同涉及的技术、商业秘密及任何未公开的信息。10.2保密期限10.2.1本合同签订之日起至合同终止后5年内。10.3违约责任10.3.1如一方违反保密义务，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。11.违约责任11.1违约情形11.1.1分包方未按合同约定完成工程量或工程质量不合格。11.1.2总包方未按合同约定支付工程款。11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿11.3.1违约金为合同总额的2%，最高不超过100万元。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议。12.2争议解决机构12.2.1如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.3争议解决程序12.3.1争议发生后，双方应在30日内提交争议解决申请。13.合同解除13.1合同解除条件13.1.1一方严重违约，另一方有权解除合同。13.2合同解除程序13.2.1解除合同前，一方应书面通知另一方。13.3合同解除后果13.3.1合同解除后，双方应按照合同约定结算剩余款项。14.其他14.1合同生效14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于工程量清单、材料清单、绿色建筑技术指导文件等。14.3合同变更与补充14.3.1本合同的变更与补充，应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。14.4合同终止14.4.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，合同终止。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所指的第三方，是指除合同双方外的任何个人、企业或其他组织，包括但不限于监理方、检测机构、评估机构、咨询机构、融资机构、仲裁机构等。15.2第三方介入原因15.2.1.1合同履行过程中需要第三方提供专业服务；15.2.1.2合同双方协商一致，引入第三方以协助解决争议；15.2.1.3法律法规或合同约定需要第三方介入。15.3第三方责权利15.3.1第三方责任15.3.1.1第三方应按照合同约定或法律法规的规定，履行其职责。15.3.1.2第三方对因其工作造成的损失，应承担相应的法律责任。15.3.2第三方权利15.3.2.1第三方有权要求合同双方提供必要的信息和协助。15.3.2.2第三方有权根据合同约定或法律法规的规定，收取服务费用。15.3.3第三方义务15.3.3.1第三方应保守合同双方的商业秘密和技术秘密。15.3.3.2第三方应按时提交工作报告和评估报告。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与分包方的关系15.4.1.1第三方对分包方的监督和指导，不改变分包方在合同中的地位和责任。15.4.1.2分包方应配合第三方的工作，并提供必要的信息和资料。15.4.2第三方与总包方的关系15.4.2.1第三方对总包方的监督和指导，不改变总包方在合同中的地位和责任。15.4.2.2总包方应配合第三方的工作，并提供必要的信息和资料。15.4.3第三方与合同双方的关系15.4.3.1第三方作为独立第三方，对合同双方均不承担连带责任。15.4.3.2第三方的工作成果，应经合同双方认可。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方因履行合同产生的责任，其责任限额由合同双方在合同中约定。16.1.2如无约定，第三方责任限额为第三方收取服务费用的三倍。16.1.3第三方责任限额不包括因故意或重大过失造成的损失。17.第三方介入程序17.1第三方介入程序17.1.1合同双方协商一致后，应书面通知第三方介入。17.1.2第三方应在收到通知后5个工作日内，书面确认是否接受介入。17.1.3第三方接受介入后，应按照合同约定或法律法规的规定，履行其职责。18.第三方介入费用18.1第三方介入费用18.1.1第三方介入费用由合同双方按照合同约定或市场行情协商确定。18.1.2第三方介入费用应在第三方介入前由合同双方预付。19.第三方介入的终止19.1第三方介入的终止19.1.1第三方介入完成后，合同双方应书面确认第三方介入的终止。19.1.2第三方介入终止后，第三方应提交工作报告和评估报告，并退还预付费用中未使用的部分。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细要求：包括分部分项工程量、计量单位、工程量计算规则等。说明：工程量清单是合同的重要组成部分，用于明确工程量及计价依据。2.材料清单详细要求：包括材料名称、规格、型号、品牌、数量、单价、总价等。说明：材料清单用于明确工程所需的材料种类、规格和数量。3.绿色建筑技术指导文件详细要求：包括绿色建筑技术标准、施工方案、验收标准等。说明：绿色建筑技术指导文件用于指导施工过程中的绿色建筑技术应用。4.施工图纸详细要求：包括施工图纸的名称、规格、编号、版本、发布日期等。说明：施工图纸是施工的重要依据，应详细标注施工要求和技术参数。5.施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全措施等。说明：施工组织设计是施工过程中的重要文件，用于指导施工活动。6.施工合同详细要求：包括合同双方的基本信息、工程概况、工程款支付方式、违约责任等。说明：施工合同是合同双方的权利义务关系的重要文件。7.付款申请及凭证详细要求：包括付款申请表、发票、银行付款凭证等。说明：付款申请及凭证用于证明工程款支付的情况。8.工程验收报告详细要求：包括验收时间、验收人员、验收结论等。说明：工程验收报告用于证明工程是否按照合同约定完成。9.争议解决文件详细要求：包括争议解决申请书、调解书、仲裁裁决书等。说明：争议解决文件用于记录争议解决的过程和结果。10.其他相关文件说明：其他可能涉及到的附件，如法律法规、行业标准、技术规范等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1分包方未按合同约定的时间节点完成工程量。1.2分包方提供的材料或设备不符合合同约定的质量标准。1.3分包方未按合同约定进行绿色建筑技术应用。1.4总包方未按合同约定支付工程款。1.5第三方未能履行合同约定的职责。2.责任认定标准2.1分包方违约：根据违约程度，承担相应的违约责任，如支付违约金、赔偿损失等。2.2总包方违约：根据违约程度，承担相应的违约责任，如支付违约金、赔偿损失等。2.3第三方违约：第三方应根据合同约定或法律法规的规定，承担相应的违约责任。3.违约责任示例3.1分包方未按合同约定的时间节点完成工程量，每延误一天，支付总工程款0.5%的违约金。3.2分包方提供的材料不符合质量标准，导致工程返工，分包方承担全部返工费用。3.3总包方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，支付应付工程款0.1%的违约金。3.4第三方未能履行合同约定的职责，导致工程延误，第三方承担由此产生的全部损失。全文完。2024版建筑劳务分包合同（含绿色建筑技术指导）1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同签订地点1.5合同双方基本信息1.6合同背景及目的第二章合同主体2.1分包单位资质要求2.2甲方资质要求2.3合同双方权利与义务2.4合同履行期限2.5合同变更与解除第三章工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类别3.5工程质量要求3.6工程进度要求第四章工程劳务分包内容4.1劳务分包项目范围4.2劳务分包工程量4.3劳务分包工程内容4.4劳务分包工程单价4.5劳务分包工程结算方式第五章绿色建筑技术指导5.1绿色建筑技术要求5.2绿色建筑技术措施5.3绿色建筑材料选用5.4绿色施工工艺5.5绿色施工管理5.6绿色施工培训5.7绿色施工考核5.8绿色施工奖励与惩罚第六章工程进度与工期6.1工程进度计划6.2工程工期要求6.3工程延期处理6.4工程验收第七章工程质量与验收7.1工程质量标准7.2工程质量验收程序7.3工程质量保证措施7.4工程质量纠纷处理第八章工程造价与结算8.1工程造价组成8.2工程造价调整8.3工程结算方式8.4工程结算时间8.5工程结算争议处理第九章付款方式与期限9.1付款方式9.2付款期限9.3付款条件9.4付款违约责任第十章保险与安全10.1保险种类及责任10.2保险费用承担10.3安全生产要求10.4安全生产责任10.5安全生产事故处理第十一章违约责任与争议解决11.1违约责任11.2争议解决方式11.3争议解决机构第十二章合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序第十三章合同附件13.1附件一：工程图纸及技术资料13.2附件二：劳务分包工程量清单13.3附件三：绿色建筑技术指导文件13.4附件四：其他相关文件第十四章合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署人签字盖章14.4合同生效日期合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“2024版建筑劳务分包合同（含绿色建筑技术指导）”。1.2合同编号本合同编号为______。1.3合同签订日期本合同签订日期为______。1.4合同签订地点本合同签订地点为______。1.5合同双方基本信息甲方（分包单位）：名称：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________乙方（甲方单位）：名称：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________1.6合同背景及目的本合同旨在明确甲方与乙方之间的劳务分包关系，确保劳务分包工程的顺利进行，同时促进绿色建筑技术的应用与发展。第二章合同主体2.1分包单位资质要求甲方分包单位应具备国家规定的建筑劳务分包企业资质等级。2.2甲方资质要求乙方应具备国家规定的建筑工程施工总承包资质等级。2.3合同双方权利与义务甲方权利与义务：（1）提供工程所需的劳务人员；（2）确保劳务人员符合工程要求；（3）支付劳务费用；（4）监督工程进度和质量。乙方权利与义务：（1）按照合同约定提供劳务；（2）确保劳务人员遵守甲方规定；（3）按照工程进度和质量要求完成工程；（4）提供绿色建筑技术指导。2.4合同履行期限本合同履行期限为______年，自合同签订之日起计算。2.5合同变更与解除（1）合同变更：经双方协商一致，可对本合同进行变更。（2）合同解除：在下列情况下，任何一方有权解除本合同：a.一方违反合同约定，经对方催告后仍未改正；b.由于不可抗力等原因，致使合同无法履行；c.双方协商一致解除合同。第三章工程概况3.1工程名称本工程名称为______。3.2工程地点本工程地点为______。3.3工程规模本工程规模为______。3.4工程类别本工程类别为______。3.5工程质量要求本工程质量要求符合国家及行业相关标准。3.6工程进度要求本工程进度要求按照甲方提供的工程进度计划执行。第四章工程劳务分包内容4.1劳务分包项目范围本劳务分包项目范围为______。4.2劳务分包工程量本劳务分包工程量为______。4.3劳务分包工程内容本劳务分包工程内容包括______。4.4劳务分包工程单价本劳务分包工程单价为______。4.5劳务分包工程结算方式本劳务分包工程结算方式为______。第五章绿色建筑技术指导5.1绿色建筑技术要求本工程应按照绿色建筑技术要求进行施工。5.2绿色建筑技术措施本工程采用的绿色建筑技术措施包括______。5.3绿色建筑材料选用本工程选用的绿色建筑材料应符合国家及行业相关标准。5.4绿色施工工艺本工程采用的绿色施工工艺包括______。5.5绿色施工管理本工程应建立绿色施工管理制度，确保绿色施工顺利进行。5.6绿色施工培训乙方应对劳务人员进行绿色施工培训。5.7绿色施工考核乙方应对劳务人员进行绿色施工考核。5.8绿色施工奖励与惩罚对在绿色施工中表现优秀的劳务人员给予奖励，对违反绿色施工规定的劳务人员给予惩罚。第六章工程进度与工期6.1工程进度计划本工程进度计划为______。6.2工程工期要求本工程工期要求为______。6.3工程延期处理如因甲方原因导致工程延期，乙方有权要求甲方支付延期费用。6.4工程验收本工程验收按照国家及行业相关标准进行。第七章工程质量与验收7.1工程质量标准本工程质量标准符合国家及行业相关标准。7.2工程质量验收程序本工程质量验收程序为______。7.3工程质量保证措施（1）选用合格的劳务人员；（2）采用合格的建筑材料；（3）严格执行施工工艺；（4）加强施工过程中的质量控制。7.4工程质量纠纷处理工程质量纠纷处理按照国家及行业相关法律法规执行。第八章工程造价与结算8.1工程造价组成本工程造价包括但不限于劳务费用、材料费用、施工机具使用费、管理费、利润及风险费用等。8.2工程造价调整（1）因政策调整、市场价格波动等原因导致工程造价发生变化时，双方应协商确定调整方案。（2）调整后的工程造价应在合同约定的时间内进行结算。8.3工程结算方式本工程结算采用分阶段结算方式，具体结算周期和结算金额由双方协商确定。8.4工程结算时间工程结算应在工程竣工验收合格后____个工作日内完成。8.5工程结算争议处理如发生工程结算争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁或诉讼。第九章付款方式与期限9.1付款方式本合同付款方式为银行转账。9.2付款期限（1）劳务人员工资支付：每月____日前支付上月工资。（2）工程进度款支付：按工程进度结算，每月____日前支付上月进度款。（3）竣工结算款支付：工程竣工验收合格后____个工作日内支付。9.3付款条件（1）工程进度款支付条件：工程量已完成且符合质量要求。（2）竣工结算款支付条件：工程竣工验收合格，结算款项经双方确认无误。9.4付款违约责任（1）甲方未按时支付款项，应向乙方支付____%的违约金。（2）乙方未按时完成工程，应向甲方支付____%的违约金。第十章保险与安全10.1保险种类及责任（1）工程一切险：由甲方负责投保，保险金额不低于工程合同价。（2）人身意外伤害险：由乙方为劳务人员投保，保险金额不低于每人____万元。10.2保险费用承担保险费用由甲方承担。10.3安全生产要求（1）乙方应严格遵守国家及行业安全生产法律法规。（2）乙方应定期对劳务人员进行安全生产教育和培训。10.4安全生产责任（1）乙方对劳务人员的人身安全和健康负责。（2）甲方对施工现场的安全生产负总责。10.5安全生产事故处理发生安全生产事故，乙方应立即采取应急措施，并及时报告甲方。第十一章违约责任与争议解决11.1违约责任（1）任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。（2）违约责任的具体内容详见合同附件。11.2争议解决方式本合同争议解决方式为仲裁，仲裁地点为______。第十二章合同解除与终止12.1合同解除条件（1）一方严重违反合同约定；（2）发生不可抗力事件；（3）双方协商一致解除合同。12.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致终止合同。12.3合同解除与终止程序（1）发出解除或终止合同的通知；（2）确认解除或终止合同的日期；（3）办理合同解除或终止手续。第十三章合同附件13.1附件一：工程图纸及技术资料13.2附件二：劳务分包工程量清单13.3附件三：绿色建筑技术指导文件13.4附件四：其他相关文件第十四章合同签署14.1合同签署日期本合同签署日期为______。14.2合同签署地点本合同签署地点为______。14.3合同签署人签字盖章甲方（分包单位）：________________签字：____________日期：____________乙方（甲方单位）：________________签字：____________日期：____________多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导权条款说明：本条款明确甲方在合同执行过程中的主导地位，包括但不限于工程进度、质量、变更等决策权。条款内容：1.1.1甲方对工程的进度、质量、变更等重大事项具有最终决策权。1.1.2乙方应严格按照甲方的要求执行工程，如有异议，应在收到甲方通知后____个工作日内提出。1.1.3甲方有权对乙方施工过程中发现的问题提出整改要求，乙方应在____个工作日内完成整改。1.2甲方进度款支付条款说明：本条款规定甲方在支付进度款时，有权对乙方已完成工程量进行核实。条款内容：1.2.1甲方在支付进度款前，有权对乙方已完成工程量进行核实。1.2.2若核实后发现乙方虚报工程量，甲方有权扣除相应款项。1.2.3乙方应配合甲方进行工程量核实，如拒绝配合，甲方有权暂停支付进度款。1.3甲方监督权条款说明：本条款赋予甲方对乙方施工过程的监督权，确保工程质量和进度。条款内容：1.3.1甲方有权对乙方施工过程进行监督检查，乙方应予以配合。1.3.2甲方监督检查人员有权进入施工现场，对施工情况进行拍照、录像等记录。1.3.3乙方不得阻挠甲方监督检查人员的工作，否则甲方有权采取相应措施。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方主导权条款说明：本条款明确乙方在合同执行过程中的主导地位，包括但不限于材料采购、施工方案等决策权。条款内容：2.1.1乙方对工程的材料采购、施工方案等具有最终决策权。2.1.2甲方应尊重乙方的决策，如对乙方的决策有异议，应在收到乙方通知后____个工作日内提出。2.1.3乙方有权根据工程实际情况调整施工方案，甲方应予以配合。2.2乙方材料采购条款说明：本条款规定乙方在材料采购过程中的责任和权利。条款内容：2.2.1乙方应严格按照合同约定采购材料，确保材料质量符合要求。2.2.2乙方有权选择合格的供应商，甲方应予以认可。2.2.3乙方在材料采购过程中，应确保价格合理，避免浪费。2.3乙方施工方案条款说明：本条款规定乙方在制定施工方案时的责任和权利。条款内容：2.3.1乙方应根据工程实际情况制定合理的施工方案，确保工程质量和进度。2.3.2乙方有权对施工方案进行调整，甲方应予以认可。2.3.3乙方在施工过程中，应严格遵守施工方案，确保工程顺利进行。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1中介职责条款说明：本条款明确第三方中介的职责，确保其在合同执行过程中的公正性和权威性。条款内容：3.1.1第三方中介应公正、客观地履行职责，维护合同双方的合法权益。3.1.2第三方中介有权对合同执行过程中的问题进行调查和处理。3.1.3第三方中介在处理合同纠纷时，应充分听取双方意见，确保处理结果公正合理。3.2中介费用条款说明：本条款规定第三方中介费用的计算和支付方式。条款内容：3.2.1第三方中介费用按照合同约定比例计算。3.2.2第三方中介费用由合同双方共同承担。3.2.3第三方中介费用在合同履行完毕后____个工作日内支付。3.3中介监督权条款说明：本条款赋予第三方中介对合同执行过程的监督权，确保工程质量和进度。条款内容：3.3.1第三方中介有权对合同执行过程中的工程进度、质量进行监督检查。3.3.2第三方中介监督检查人员有权进入施工现场，对施工情况进行拍照、录像等记录。3.3.3乙方和甲方应配合第三方中介的监督检查工作。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程图纸及技术资料2.附件二：劳务分包工程量清单3.附件三：绿色建筑技术指导文件4.附件四：其他相关文件，包括但不限于：甲方资质证明文件乙方资质证明文件劳务人员身份证复印件保险合同及保险单合同变更协议工程验收报告结算单据违约责任证明争议解决相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按时支付款项乙方未按时完成工程乙方施工质量不符合约定甲方未按时提供施工所需材料或设备任何一方未履行合同约定的其他义务2.违约行为的认定：违约行为应通过书面通知、现场检查、第三方鉴定等方式进行认定。双方应协商解决违约行为，协商不成的，可提交仲裁或诉讼。三、法律名词及解释：1.资质等级：指企业在从事特定经营活动前，必须具备的国家或行业规定的最低资质条件。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。3.仲裁：指当事人根据仲裁协议，自愿将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼：指当事人通过法院提起诉讼，依法解决争议的一种司法程序。5.质量标准：指对产品或工程在质量上必须达到的要求和规定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时支付款项解决办法：乙方应及时催款，必要时可向甲方发出书面催款通知，并保留相关证据。2.问题：乙方施工质量不符合约定解决办法：甲方应及时通知乙方进行整改，乙方应在规定时间内完成整改，否则甲方有权要求赔偿。3.问题：合同变更协商困难解决办法：双方应积极协商，如协商不成，可提交第三方中介或仲裁机构解决。五、所有应用场景：1.建筑工程劳务分包2.绿色建筑技术实施3.工程进度与质量控制4.工程造价与结算5.争议解决与违约责任处理全文完。2024版建筑劳务分包合同（含绿色建筑技术指导）2合同编号_________一、合同主体1.甲方（发包方）：名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方（承包方）：名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方：名称：（如有其他相关方，填写名称）地址：（如有其他相关方，填写地址）联系人：（如有其他相关方，填写联系人）联系电话：（如有其他相关方，填写联系电话）二、合同前言2.1背景根据我国绿色建筑技术发展的要求，甲方决定在新建项目中采用绿色建筑技术。为确保工程质量和进度，甲方委托乙方进行建筑劳务分包，特签订本合同。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在建筑劳务分包过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，实现绿色建筑目标。三、定义与解释3.1专业术语1.绿色建筑：指在建筑物的全生命周期内，节约资源、保护环境、提高能源利用效率、提供健康舒适的居住和工作环境，具有可持续发展特征的建筑物。2.绿色建筑技术：指在建筑物的设计、施工、运营等环节中，采用节能、环保、安全、健康、舒适等先进技术的总称。3.2关键词解释1.工程范围：指本合同约定的乙方负责施工的建筑物范围，包括主体结构、装饰装修、设备安装等。2.工程质量：指乙方施工的建筑物在质量标准、设计要求等方面符合相关法规、规范和标准。3.工程进度：指乙方按照合同约定的时间节点完成工程任务。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方的权利：（1）对乙方施工的建筑物进行监督检查，确保工程质量、进度和安全。（2）在合同约定的范围内，对乙方进行必要的指导和监督。2.甲方的义务：（1）按照合同约定的时间、地点和方式提供施工图纸、技术资料等。（2）对乙方在施工过程中遇到的技术难题提供必要的支持和帮助。4.2乙方的权利和义务1.乙方的权利：（1）按照合同约定，独立完成工程任务。（2）对甲方提供的施工图纸、技术资料等进行审核，如有异议，有权提出。2.乙方的义务：（1）按照合同约定，在规定的时间内完成工程任务。（2）确保工程质量、进度和安全，按照绿色建筑技术要求进行施工。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，工期为（填写工期）天。5.2合同履行地点本合同约定的施工地点为：（填写施工地点）5.3合同履行方式乙方按照合同约定，在规定的时间内完成工程任务，确保工程质量、进度和安全，按照绿色建筑技术要求进行施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.合同约定的工程任务完成。2.甲乙双方协商一致，终止合同。3.因不可抗力等原因，导致合同无法继续履行。6.3终止程序1.甲乙双方协商一致，终止合同，应当书面通知对方。2.双方应当妥善处理合同终止后的善后事宜。6.4终止后果1.合同终止后，乙方应按照合同约定，将施工现场清理干净，并移交甲方。2.合同终止后，甲乙双方应当相互结算，结清合同款项。3.合同终止后，双方不得以任何方式追究对方责任。七、费用与支付7.1费用构成1.工程劳务费：包括乙方提供劳务人员的工资、社会保险、福利待遇等。2.材料费：包括施工过程中所需的各种建筑材料、设备、配件等的费用。3.施工机具使用费：包括乙方使用的各类施工机具的租赁费、维护费等。4.管理费：包括乙方在施工过程中的各项管理费用。5.利润：乙方根据合同约定应得的合理利润。7.2支付方式1.预付款：合同签订后，乙方应向甲方提交相关材料，甲方应在收到材料后（填写预付款支付期限）日内支付合同总价款的（填写预付款比例）作为预付款。2.进度款：乙方完成合同约定的工程量后，甲方应在收到乙方提交的进度款申请和相关证明材料后（填写进度款支付期限）日内支付相应款项。3.结算款：工程竣工验收合格后，乙方应在收到甲方通知后（填写结算款支付期限）日内提交结算报告，甲方应在收到结算报告后（填写结算款支付期限）日内支付结算款。7.3支付时间1.预付款：合同签订后，乙方提交相关材料，甲方在（填写预付款支付期限）日内支付。2.进度款：每完成合同约定的工程量后，乙方提交进度款申请，甲方在（填写进度款支付期限）日内支付。3.结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交结算报告，甲方在（填写结算款支付期限）日内支付。7.4支付条款1.甲方应在支付款项前对乙方提交的发票、工程量清单等资料进行审核，确认无误后支付。2.甲方支付款项时，应扣除合同约定的保证金。3.甲方支付款项后，乙方应向甲方提供相应的发票和收据。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按约定支付款项，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日千分之（填写违约金比例）计算。2.甲方未按时提供施工图纸、技术资料等，导致工程延误，应承担相应的责任。8.2乙方违约1.乙方未按约定完成工程任务，应向甲方支付违约金，违约金按每日千分之（填写违约金比例）计算。2.乙方施工过程中出现质量问题，应承担修复责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。8.3赔偿金额和方式1.违约金和赔偿金额应以实际损失为基础，由双方协商确定。2.若协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容1.双方在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密。2.绿色建筑技术相关资料。9.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同终止后（填写保密期限）年。9.3保密履行方式1.双方应采取保密措施，防止保密内容泄露。2.双方不得未经对方同意，将保密内容用于本合同目的以外的用途。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.战争：战争、军事冲突等。3.政府行为：政府政策、法律、法规等变动。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.不可抗力事件发生时，双方应立即通知对方。2.双方应根据不可抗力事件的影响，协商解决合同履行问题。3.因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例1.因地震导致施工中断。2.因战争导致材料供应中断。十一、争议解决11.1协商解决双方发生争议时，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或向（填写仲裁委员会名称）申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得转让或以其他方式处置合同。2.双方同意转让合同，应书面通知对方，并经对方同意。12.2不得转让的情形1.合同未履行完毕。2.合同约定的保密内容未解除。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对乙方施工过程中采用绿色建筑技术的监督权。2.甲方保留对乙方施工过程中工程质量、进度和安全的监督检查权。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行过程中，对乙方施工过程中出现的重大问题，有权要求乙方立即停止施工，并及时整改的权利。2.乙方在施工过程中，如发现设计图纸或技术资料存在错误，有权立即通知甲方，甲方应在接到通知后（填写期限）日内予以核实并修正。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。2.修改和补充的内容，应与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.合同的修改和补充，自双方签字盖章之日起生效。2.未经双方书面同意，任何一方不得擅自修改或补充合同内容。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应按照合同约定，相互提供必要的协助和配合。2.双方应定期召开协调会议，及时解决施工过程中出现的问题。15.2协作与配合方式1.双方应通过书面、电话、电子邮件等方式进行沟通和协调。2.双方应严格按照合同约定，履行各自的职责和义务。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间的完整协议，任何与本合同相冲突的口头协议或先前的协议均无效。16.3增减条款1.本合同如需增减条款，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。2.增减条款与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.绿色建筑技术指导文件2.施工图纸及技术资料3.工程量清单4.乙方资质证明文件5.乙方人员配备及资格证明6.甲方提供的施工图纸及技术资料清单7.合同履行过程中的相关沟通记录8.工程进度报告9.工程质量检测报告10.甲方支付款项的凭证11.乙方提交的结算报告及发票12.不可抗