2024版建筑工程施工监理合同协议书模板3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑工程施工监理合同协议书模板本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位名称1.2施工单位名称1.3合同签订日期1.4合同期限2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程投资额3.监理范围与内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理方法3.4监理标准4.监理职责与义务4.1监理单位职责4.2施工单位职责4.3双方义务5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额5.2费用支付方式5.3支付时间5.4付款条件6.监理工作进度安排6.1监理工作阶段划分6.2各阶段工作内容6.3各阶段工作时间7.监理报告及资料7.1监理报告编制要求7.2监理资料收集与整理7.3监理报告提交时间8.质量控制与验收8.1质量控制要求8.2质量验收标准8.3质量验收程序9.安全生产管理9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3安全事故处理10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3合同变更与解除程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约责任追究12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定事项14.1其他约定内容14.2其他约定条款14.3其他约定生效时间第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1监理单位名称：北京华宇工程监理有限公司1.2施工单位名称：建筑工程有限公司1.3合同签订日期：2024年1月1日1.4合同期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止2.工程概况2.1工程名称：住宅小区2.2工程地点：市区街道2.3工程规模：占地面积10万平方米，总建筑面积15万平方米2.4工程类型：住宅及配套设施2.5工程投资额：人民币2亿元3.监理范围与内容3.1监理范围：包括但不限于施工图纸会审、施工组织设计审查、施工进度控制、质量控制、安全生产、合同管理、信息管理等方面3.2监理内容：对施工单位的施工过程进行全面监督管理，确保工程质量、进度、安全、投资等符合合同要求3.3监理方法：采用现场检查、旁站、平行检验、抽样检验、资料审查等多种方法3.4监理标准：执行国家相关法律法规、行业标准和施工图纸要求4.监理职责与义务4.1监理单位职责：按照合同约定，对施工过程进行全面监督管理参与工程图纸会审和施工组织设计审查审核施工单位提交的施工进度计划，监督施工进度对施工质量进行监督检查，确保工程质量符合合同要求对施工安全生产进行监督检查，确保施工安全参与合同管理和信息管理4.2施工单位职责：按照合同约定，按时、按质、按量完成施工任务配合监理单位进行施工进度、质量、安全等方面的监督检查及时向监理单位提供施工图纸、施工组织设计、施工进度计划等资料遵守国家相关法律法规、行业标准和施工图纸要求4.3双方义务：双方应遵守诚实信用原则，履行合同约定的义务双方应加强沟通，及时解决施工过程中出现的问题5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额：人民币100万元5.2费用支付方式：按季度支付，每个季度支付监理费用的1/45.3支付时间：每个季度末前5个工作日内支付5.4付款条件：监理单位完成相应阶段的监理工作，并提交相应的监理报告6.监理工作进度安排6.1监理工作阶段划分：施工准备阶段施工阶段竣工验收阶段6.2各阶段工作内容：施工准备阶段：完成图纸会审、施工组织设计审查、施工进度计划审核等工作施工阶段：进行施工进度、质量、安全等方面的监督检查竣工验收阶段：参与工程竣工验收，提交监理报告6.3各阶段工作时间：施工准备阶段：2个月施工阶段：12个月竣工验收阶段：1个月7.监理报告及资料7.1监理报告编制要求：内容完整、真实、准确格式规范报告时间及时7.2监理资料收集与整理：收集施工过程中的各类资料，包括施工图纸、施工组织设计、施工进度计划、质量检验报告、安全生产记录等对收集的资料进行整理、归档7.3监理报告提交时间：施工准备阶段结束后5个工作日内提交施工阶段结束后每季度提交一次竣工验收阶段结束后5个工作日内提交8.质量控制与验收8.1质量控制要求：施工单位必须按照国家质量标准、设计文件和施工规范进行施工监理单位应定期对施工质量进行监督检查，发现问题及时通知施工单位整改施工单位对质量问题整改后，监理单位应进行复验，确认合格后方可继续施工8.2质量验收标准：符合国家质量验收规范和相关标准符合设计文件要求符合合同约定8.3质量验收程序：施工单位自检监理单位复验竣工验收9.安全生产管理9.1安全生产责任：施工单位承担安全生产主体责任，确保施工现场安全监理单位对施工单位的安全生产进行监督检查，发现安全隐患及时提出整改意见9.2安全生产措施：施工单位应制定安全生产措施，并严格执行监理单位应定期对施工现场进行安全检查，确保安全措施落实到位9.3安全事故处理：发生安全事故，施工单位应立即采取措施，并报告监理单位和相关部门监理单位应参与事故调查，提出整改建议10.合同变更与解除10.1合同变更条件：因不可抗力导致合同无法履行因工程变更导致合同内容需要调整10.2合同解除条件：一方严重违约，另一方提出解除合同因国家政策调整导致合同无法履行10.3合同变更与解除程序：双方协商一致，签订变更或解除协议协议生效后，双方按照协议内容执行11.违约责任11.1违约情形：未按时完成监理工作未按约定提交监理报告违反安全生产规定未按约定支付监理费用11.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等11.3违约责任追究：双方协商解决违约责任协商不成的，可以向人民法院提起诉讼12.争议解决12.1争议解决方式：双方协商解决提交仲裁委员会仲裁向人民法院提起诉讼12.2争议解决程序：双方应在争议发生后30日内协商解决协商不成的，可以提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼12.3争议解决机构：仲裁委员会或人民法院13.合同生效与终止13.1合同生效条件：双方签字盖章合同经双方法定代表人或授权代表签字13.2合同终止条件：工程竣工验收合格合同约定的监理工作完成双方协商一致解除合同13.3合同终止程序：双方签订合同终止协议协议生效后，双方按照协议内容终止合同14.其他约定事项14.1其他约定内容：双方应遵守国家法律法规，履行合同义务双方应加强沟通，及时解决合同履行过程中出现的问题14.2其他约定条款：合同附件作为合同不可分割的组成部分本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：本合同所指第三方包括但不限于中介方、咨询方、检测机构、认证机构、监理顾问等，其具体身份和职能由合同双方在协议中明确约定。15.2第三方介入目的：第三方介入旨在提高监理工作的专业性和效率，确保工程质量、安全和进度。15.3第三方介入条件：第三方介入需经合同双方同意，并签订相应的合作协议。16.第三方介入程序16.1第三方选择：合同双方共同协商确定第三方，并要求第三方具备相应的资质和业绩。16.2第三方协议签订：合同双方与第三方签订合作协议，明确各方的权利、义务和责任。16.3第三方工作范围：第三方的工作范围应与监理单位的职责相协调，避免重复劳动。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额：第三方在履行职责过程中因自身原因造成的损失，其责任限额由双方在合作协议中约定。17.2第三方责任保险：第三方应购买相应的责任保险，以保障其履行职责过程中的风险。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与监理单位：第三方应接受监理单位的监督和管理，配合监理单位的工作。18.2第三方与施工单位：第三方应与施工单位保持沟通，确保施工过程中的问题能够及时解决。18.3第三方与合同双方：第三方应遵守合同约定，维护合同双方的合法权益。19.第三方介入时的额外条款及说明19.1第三方介入时的监理费用调整：根据第三方介入的具体情况，合同双方可协商调整监理费用。19.2第三方介入时的进度安排：合同双方应重新制定或调整监理工作进度安排，确保第三方工作与监理工作同步进行。19.3第三方介入时的资料共享：合同双方应确保第三方能够及时获取必要的资料，包括施工图纸、施工组织设计、质量检验报告等。19.4第三方介入时的沟通机制：合同双方应建立有效的沟通机制，确保第三方能够及时了解监理工作进展和问题。20.第三方介入时的争议解决20.1第三方介入引发的争议，由合同双方协商解决。20.2协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。20.3第三方介入争议的处理，不影响监理工作的正常进行。21.第三方介入时的合同终止21.1若第三方因故退出，合同双方应协商确定替代方案或终止合同。21.2第三方退出合同后，合同双方应重新签订监理合同或协议，明确监理工作的后续安排。21.3第三方退出合同后，合同双方应按照约定处理相关事宜，包括费用结算、资料移交等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同签订证明文件：包括合同原件、签字盖章的复印件等。2.双方营业执照副本：证明双方合法注册的文件。3.双方法定代表人身份证明：证明双方法定代表人的身份文件。4.双方授权委托书：授权代表签订合同的文件。5.工程概况文件：包括工程图纸、工程预算、工程合同等。6.监理大纲：详细说明监理工作范围、内容、方法和标准。7.监理工作计划：详细说明监理工作的进度安排和实施步骤。8.监理报告：包括施工进度、质量、安全等方面的报告。9.质量检验报告：包括原材料、施工过程、竣工等质量检验报告。10.安全生产记录：包括安全生产检查记录、安全事故报告等。11.合同变更记录：包括合同变更的申请、批准和实施记录。12.第三方合作协议：包括第三方介入的相关协议文件。13.争议解决协议：包括争议解决方式和机构的协议文件。14.其他相关文件：根据合同履行过程中产生的其他文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按时完成监理工作，影响工程进度。未按约定提交监理报告，影响工程质量评估。违反安全生产规定，造成安全事故。未按约定支付监理费用。未按约定履行合同约定的其他义务。2.责任认定标准：违约行为发生时，违约方应承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担法律责任等。违约金的具体数额由合同双方在协议中约定。赔偿损失的具体数额应根据实际情况确定。3.违约责任示例说明：若监理单位未按时完成监理工作，导致工程进度延误，违约单位应支付违约金，并承担由此造成的损失。若施工单位未按约定提交质量检验报告，导致监理单位无法及时进行质量评估，违约单位应支付违约金，并承担由此造成的损失。若第三方因自身原因导致安全事故，违约方应承担相应的责任，包括赔偿损失、承担法律责任等。全文完。2024版建筑工程施工监理合同协议书模板1合同目录第一章合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人1.5合同双方授权代表第二章合同签订背景与依据2.1项目基本情况2.2监理范围2.3监理依据2.4合同签订目的第三章合同工期与进度3.1工程概况3.2工程进度计划3.3工期延误处理3.4验收与移交第四章监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.2费用支付方式4.3支付时间节点4.4付款条件及违约责任第五章监理工作内容与职责5.1监理工作范围5.2监理工作内容5.3监理职责5.4监理人员配备5.5监理人员培训第六章监理质量要求与标准6.1质量控制原则6.2质量标准6.3质量检测与验收6.4质量问题处理第七章监理安全管理7.1安全管理原则7.2安全责任7.3安全防护措施7.4安全事故处理第八章合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更与解除程序8.4变更与解除后的处理第九章违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿9.4违约争议解决第十章争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序10.4争议解决费用第十一章合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理第十二章合同附件12.1附件一：工程概况12.2附件二：监理工作计划12.3附件三：监理人员名单12.4附件四：其他相关文件第十三章合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除与终止程序13.4合同解除与终止后的处理第十四章合同签订与备案14.1合同签订时间14.2合同备案手续14.3合同备案机构14.4合同备案文件合同编号_________第一章合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方（委托方）：__________________乙方（监理方）：__________________1.2合同双方地址甲方地址：__________________乙方地址：__________________1.3合同双方联系方式甲方联系方式：__________________乙方联系方式：__________________1.4合同双方法定代表人甲方法定代表人：__________________乙方法定代表人：__________________1.5合同双方授权代表甲方授权代表：__________________乙方授权代表：__________________第二章合同签订背景与依据2.1项目基本情况项目名称：__________________项目地点：__________________项目规模：__________________项目投资：__________________2.2监理范围（1）施工图纸及技术标准的审核；（2）施工过程的监督与控制；（3）工程质量、进度、安全的监督；（4）施工合同的执行监督；（5）其他由双方约定的监理工作。2.3监理依据（1）国家相关法律法规；（2）行业标准及规范；（3）施工合同；（4）施工图纸及技术标准。2.4合同签订目的为了确保工程质量和安全，提高工程进度，双方本着平等互利的原则，签订本合同。第三章合同工期与进度3.1工程概况工程名称：__________________工程规模：__________________合同工期：__________________3.2工程进度计划（1）分阶段进度计划；（2）关键线路及节点；（3）进度调整及控制措施。3.3工期延误处理（1）因甲方原因导致工期延误，由甲方承担；（2）因乙方原因导致工期延误，由乙方承担；（3）因不可抗力导致工期延误，双方协商解决。3.4验收与移交（1）验收标准及程序；（2）工程移交手续；（3）验收不合格的处理。第四章监理费用及支付方式4.1监理费用总额监理费用总额为人民币：__________________4.2费用支付方式（1）按月支付；（2）支付比例及时间节点；（3）支付条件及违约责任。4.3支付时间节点每月____日支付上月监理费用。4.4付款条件及违约责任（1）乙方提交监理月报及费用结算单；（2）甲方在收到费用结算单后____日内支付；（3）逾期支付，甲方应支付_____%的滞纳金。第五章监理工作内容与职责5.1监理工作范围详见第二章第2.2条监理范围。5.2监理工作内容（1）施工图纸及技术标准的审核；（2）施工过程的监督与控制；（3）工程质量、进度、安全的监督；（4）施工合同的执行监督；（5）其他由双方约定的监理工作。5.3监理职责（1）确保工程质量符合国家及行业标准；（2）确保工程进度按计划进行；（3）确保施工安全；（4）协调解决施工过程中出现的问题；（5）提交监理报告及费用结算单。5.4监理人员配备（1）监理人员资质要求；（2）监理人员配备数量；（3）监理人员职责分工。第六章监理质量要求与标准6.1质量控制原则（1）预防为主；（2）过程控制；（3）持续改进。6.2质量标准（1）国家及行业标准；（2）施工图纸及技术标准；（3）双方约定的其他标准。6.3质量检测与验收（1）检测方法及设备；（2）验收程序及标准；（3）不合格的处理。6.4质量问题处理（1）质量问题报告及处理流程；（2）质量问题整改及复查；（3）质量问题责任追究。第八章合同变更与解除8.1合同变更条件（1）因工程实际情况变化，需调整监理范围；（2）因不可抗力等原因，需调整合同工期；（3）因法律法规、政策调整，需调整监理费用。8.2合同解除条件（1）一方违约，另一方提出解除合同；（2）因不可抗力等原因，合同无法履行；（3）经双方协商一致，决定解除合同。8.3变更与解除程序（1）提出变更或解除合同的书面申请；（2）双方协商一致，签订变更或解除合同；（3）履行合同解除后的手续。8.4变更与解除后的处理（1）已发生费用的结算；（3）违约责任的处理。第九章违约责任9.1违约情形（1）一方未按时支付监理费用；（2）一方未履行监理职责；（3）一方违反合同约定，造成损失。9.2违约责任承担（1）违约方应承担相应的违约责任；（2）违约方应赔偿对方因此遭受的损失；（3）违约方应承担相应的违约金。9.3违约赔偿（1）赔偿金额根据损失情况确定；（2）赔偿方式包括但不限于支付赔偿金、恢复原状等。9.4违约争议解决（1）双方协商解决；（2）提交仲裁机构仲裁；（3）依法向人民法院提起诉讼。第十章争议解决10.1争议解决方式（1）协商解决；（2）仲裁解决；（3）诉讼解决。10.2争议解决机构（1）双方协商确定的仲裁机构；（2）有管辖权的人民法院。10.3争议解决程序（1）提交争议解决申请；（2）按照争议解决机构的规定进行；（3）争议解决结果的执行。10.4争议解决费用（1）仲裁费用由败诉方承担；（2）诉讼费用由败诉方承担；（3）双方另有约定的，从其约定。第十一章合同生效与终止11.1合同生效条件（1）双方签字盖章；（2）合同经双方代表签字盖章后生效。11.2合同终止条件（1）合同期限届满；（2）合同解除；（3）其他法定终止条件。11.3合同终止后的处理（1）终止合同的通知；（2）合同终止后的清算；（3）终止合同后的后续事宜处理。第十二章合同附件12.1附件一：工程概况12.2附件二：监理工作计划12.3附件三：监理人员名单12.4附件四：其他相关文件第十三章合同解除与终止13.1合同解除条件详见第八章第8.1条。13.2合同终止条件详见第十一章第11.2条。13.3合同解除与终止程序详见第八章第8.3条。13.4合同解除与终止后的处理详见第八章第8.4条。第十四章合同签订与备案14.1合同签订时间__________________14.2合同备案手续__________________14.3合同备案机构__________________14.4合同备案文件__________________甲方（委托方）签字：__________________乙方（监理方）签字：__________________日期：__________________附件：__________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导权条款说明：本条款确认甲方在项目管理和决策中的主导地位，确保项目的顺利进行。条款：第1.1条甲方主导权（1）甲方在项目管理和决策中拥有最终决定权；（2）乙方在执行过程中应服从甲方的管理和决策；（3）乙方应配合甲方进行项目协调和沟通。1.2甲方审批条款说明：本条款确保甲方对乙方的工作进行审批，以保证工程质量。条款：第1.2条甲方审批（1）乙方提交的监理方案、进度计划、费用预算等需经甲方审批；（2）甲方应在收到乙方提交的文件后____日内进行审批；（3）未经甲方审批，乙方不得擅自实施。1.3甲方指令条款说明：本条款赋予甲方对乙方工作的指令权，确保项目进度。条款：第1.3条甲方指令（1）甲方有权对乙方的工作进行指令，乙方应无条件执行；（2）甲方指令应明确、具体，便于乙方执行；（3）甲方指令的变更需书面通知乙方。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方主导权条款说明：本条款确认乙方在项目管理和决策中的主导地位，确保监理工作的独立性和专业性。条款：第2.1条乙方主导权（1）乙方在监理工作中拥有独立决策权；（2）甲方应尊重乙方的专业判断，支持乙方的工作；（3）乙方有权对甲方提出的要求进行评估，并提出合理建议。2.2乙方监督条款说明：本条款确保乙方对施工过程的监督权，以保障工程质量。条款：第2.2条乙方监督（1）乙方对施工过程进行全程监督，确保工程质量；（2）乙方有权对施工过程中发现的问题提出整改意见；（3）乙方有权对施工单位的违规行为进行制止和纠正。2.3乙方报告条款说明：本条款确保乙方及时向甲方报告监理工作情况，以便甲方了解项目进度。条款：第2.3条乙方报告（1）乙方应定期向甲方提交监理报告，报告内容包括工程质量、进度、安全等方面；（2）甲方应在收到乙方报告后____日内予以回复；（3）乙方应配合甲方对监理报告进行审核。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1中介服务条款说明：本条款明确第三方中介的服务内容和职责，确保监理工作的顺利进行。条款：第3.1条中介服务（1）第三方中介提供的服务内容：________________；（2）第三方中介的职责：________________；（3）第三方中介的服务费用：________________。3.2中介责任条款说明：本条款明确第三方中介的责任，确保其在监理过程中的合规行为。条款：第3.2条中介责任（1）第三方中介应严格按照相关法律法规和合同约定提供服务；（2）第三方中介对其提供的服务质量承担责任；（3）第三方中介的违约行为，由其自行承担相应责任。3.3中介协调条款说明：本条款确保第三方中介在监理过程中的协调作用，促进各方合作。条款：第3.3条中介协调（1）第三方中介应协调甲方、乙方及施工单位之间的关系；（2）第三方中介应及时解决监理过程中出现的问题；（3）第三方中介的协调工作需得到甲方、乙方及施工单位的认可。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程概况2.附件二：监理工作计划3.附件三：监理人员名单4.附件四：其他相关文件5.附件五：第三方中介服务协议6.附件六：合同变更记录7.附件七：违约行为记录8.附件八：争议解决记录二、违约行为及认定：1.违约行为：未按时支付监理费用；未履行监理职责，导致工程质量问题；违反合同约定，擅自变更监理方案；未经甲方审批，擅自进行施工过程监督；未按照合同要求提交监理报告；中介服务不符合合同约定；施工单位违反施工合同，未及时整改。2.违约行为认定：甲方根据合同约定及实际情况，对违约行为进行认定；乙方有权对甲方的认定提出异议，并进行申诉；争议解决机构根据双方提供的证据，对违约行为进行认定。三、法律名词及解释：1.甲方：指委托方，即建筑工程施工项目的业主。2.乙方：指监理方，即负责建筑工程施工监理的单位。3.合同：指本建筑工程施工监理合同协议书。4.违约：指一方违反合同约定，导致合同目的无法实现。5.争议解决：指双方在合同履行过程中产生的纠纷，通过协商、仲裁或诉讼等方式解决。6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：监理人员不足，影响监理工作。解决办法：增加监理人员，提高监理效率。2.问题：甲方未按时支付监理费用。解决办法：甲方应在收到乙方提交的费用结算单后____日内支付，逾期支付需支付滞纳金。3.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：乙方应及时提出整改意见，并监督施工单位整改到位。4.问题：中介服务不符合合同约定。解决办法：第三方中介应按照合同约定提供服务，如不符合，甲方有权要求乙方更换中介。五、所有应用场景：1.建筑工程施工监理合同适用于各类建筑工程项目。2.适用于甲方为主导、乙方为主导或第三方中介介入的监理工作。3.适用于新建、改建、扩建等不同类型的建筑工程项目。4.适用于政府投资、企业投资等不同投资主体的建筑工程项目。全文完。2024版建筑工程施工监理合同协议书模板2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：（填写甲方全称）地址：（填写甲方详细地址）联系人：（填写甲方联系人姓名）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方：名称：（填写乙方全称）地址：（填写乙方详细地址）联系人：（填写乙方联系人姓名）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方：名称：（如有，填写相关方全称）地址：（如有，填写相关方详细地址）联系人：（如有，填写相关方联系人姓名）联系电话：（如有，填写相关方联系电话）二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲方委托乙方对建筑工程施工进行监理，确保施工质量、进度和安全，以实现合同约定的目标。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工监理规范》等相关法律法规及政策制定。三、定义与解释3.1专业术语1.工程监理：指乙方根据合同约定，对建筑工程施工过程进行监督、检查、指导和协调，确保施工质量、进度和安全的活动。2.施工单位：指承担建筑工程施工任务的单位。3.设计单位：指承担建筑工程设计任务的单位。3.2关键词解释1.施工监理：指乙方在施工过程中对施工单位进行的质量、进度、安全等方面的监督检查。2.施工单位：指承担建筑工程施工任务的单位，包括但不限于施工单位、分包单位等。3.设计单位：指承担建筑工程设计任务的单位，包括但不限于设计院、设计所等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。2.甲方有权要求乙方对施工过程中的质量问题进行整改。3.甲方有权要求乙方对施工进度进行监督，确保按期完成工程。4.甲方有权要求乙方对施工安全进行监督，确保施工安全。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方提供必要的施工资料和施工条件。2.乙方有权要求甲方对施工过程中的质量问题进行整改。3.乙方有权要求甲方对施工进度进行协调，确保按期完成工程。4.乙方有权要求甲方对施工安全进行监督，确保施工安全。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点本合同履行地点为：甲方指定的建筑工程施工现场。5.3合同履行方式1.乙方应按照合同约定，对建筑工程施工进行全过程监理。2.乙方应按照合同约定，定期向甲方提交监理报告。3.乙方应按照合同约定，对施工过程中的质量问题、进度问题和安全问题进行整改和协调。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.工程竣工验收合格。2.双方协商一致解除合同。3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序1.双方协商一致解除合同，应签订终止协议。2.因不可抗力导致合同无法履行，一方应及时通知另一方，并按照法律法规及政策规定办理。6.4终止后果1.合同终止后，乙方应按照合同约定，协助甲方办理工程验收手续。2.合同终止后，双方应按照合同约定，结算监理费用。3.合同终止后，双方应按照法律法规及政策规定，处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.监理人员的劳务费用；2.监理设备、设施及工具购置、租赁、维修费用；3.监理材料、资料编制费用；4.监理咨询、技术服务费用；5.合同约定其他应由甲方承担的费用。7.2支付方式监理费用支付方式如下：1.甲方应按照合同约定，分阶段支付监理费用。2.甲方应在监理工作开始前支付首期监理费用，金额为监理总费用的30%。3.甲方应在监理工作完成后支付第二期监理费用，金额为监理总费用的40%。4.甲方应在工程竣工验收合格后支付一期监理费用，金额为监理总费用的30%。7.3支付时间1.首期监理费用应在监理工作开始前支付。2.第二期监理费用应在监理工作完成后支付。3.一期监理费用应在工程竣工验收合格后支付。7.4支付条款1.甲方应在支付期限内将监理费用支付至乙方指定账户。2.乙方应在收到监理费用后出具相应的收款凭证。3.乙方应在收到首期监理费用后，开始履行监理职责。八、违约责任8.1甲方违约1.若甲方未按合同约定支付监理费用，乙方有权暂停监理工作，并要求甲方支付违约金，违约金为未支付监理费用的1%。2.若甲方未按合同约定提供施工资料和施工条件，乙方有权要求甲方在规定期限内提供，否则乙方有权解除合同。8.2乙方违约1.若乙方未按合同约定履行监理职责，甲方有权要求乙方整改，并支付违约金，违约金为监理费用的1%。2.若乙方在监理过程中发生重大失误，导致工程质量、进度或安全受到严重影响，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的赔偿责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金应以监理费用为基数计算。2.赔偿金额应根据实际情况确定，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失和第三方损失。3.赔偿方式包括但不限于货币赔偿、工程返工、工程重建等。九、保密条款9.1保密内容1.双方在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密；2.合同内容及相关技术资料、图纸等；3.双方约定的其他保密事项。9.2保密期限本合同约定的保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式1.双方应采取必要措施，防止保密内容的泄露；2.双方不得将保密内容用于本合同以外的目的；3.双方不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件1.自然灾害：如地震、洪水、台风等；2.战争：如军事冲突、战争状态等；3.政府行为：如政策调整、法律法规变化等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并提供相关证明材料；2.双方应采取一切可能措施，减少不可抗力事件对合同履行的影响；3.不可抗力事件导致合同无法履行时，双方应根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例1.自然灾害：地震、洪水、台风等；2.战争：军事冲突、战争状态等；3.政府行为：政策调整、法律法规变化等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼1.若协商无果，双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.双方也可选择仲裁解决争议，仲裁机构为（填写仲裁机构名称）。十二、合同的转让12.1转让规定1.双方未经对方同意，不得转让合同权利和义务；2.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将监理职责委托给其他单位或个人。12.2不得转让的情形1.乙方因涉嫌违法违规行为被追究法律责任；2.乙方因经营管理不善，导致监理工作无法正常进行。十三、权利的保留13.1权力保留1.本合同签订后，甲方保留对建筑工程施工监理工作的最终决定权。2.乙方在监理过程中发现的问题，应向甲方报告，甲方有权决定是否采取相应措施。13.2特殊权力保留1.甲方保留在监理过程中对施工单位的直接指令权，以确保施工质量和安全。2.乙方在发现施工单位的违规行为时，有权要求其立即整改，并报告甲方。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对本合同的修改或补充，均需经双方协商一致，并以书面形式进行。2.修改或补充的内容应与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.本合同的修改或补充自双方签字盖章之日起生效。2.未经双方书面同意，任何修改或补充不得对本合同产生约束力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合，确保监理工作的顺利进行。2.甲方应提供必要的施工资料和施工条件，乙方应充分利用这些资源。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开协调会议，讨论施工过程中出现的问题。2.双方应保持沟通渠道畅通，及时解决施工过程中的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于建筑工程施工监理的完整协议，任何口头或书面协议均不构成本合同的组成部分。16.3增减条款1.本合同如有增减条款，均需经双方协商一致，并以书面形式进行。2.增减条款与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：代表人（签字）：日期：乙方（盖章）：代表人（签字）：日期：甲方（盖章）：代表人（签字）：日期：乙方（盖章）：代表人（签字）：日期：附件及其他说明解释一、附件列表：1.建筑工程施工监理合同协议书2.甲方提供的施工资料和施工条件清单3.监理工作方案及细则4.施工单位资质证明文件5.施工单位施工组织设计6.施工单位进度计划7.施工单位安全施工措施8.工程竣工验收报告9.争议解决的相关文件10.其他双方约定的文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按合同约定支付监理费用。未按合同约定提供施工资料和施工条件。未按合同约定对施工过程中的质量问题、进度问题和安全问题进行整改和协调。2.乙方违约：未按合同约定履