2024版海绵城市建设施工合同协议书05312篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版海绵城市建设施工合同协议书0531本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期1.3合同有效期1.4合同目的和范围2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程设计单位2.6工程施工单位3.施工组织设计3.1施工进度计划3.2施工方案3.3施工安全措施3.4施工质量管理措施3.5施工环境保护措施4.工程造价及支付方式4.1工程造价组成4.2工程造价确定方式4.3工程造价调整4.4工程款支付方式4.5预付款及进度款支付时间4.6结算及最终付款时间5.施工进度要求5.1施工工期5.2施工节点时间5.3施工延误责任5.4施工进度调整6.施工质量要求6.1质量标准6.2质量检查与验收6.3质量责任6.4质量争议解决7.施工安全要求7.1安全生产责任制7.2安全生产措施7.3安全生产责任追究7.4安全生产事故处理8.环境保护要求8.1环境保护责任8.2环境保护措施8.3环境污染处理8.4环境保护争议解决9.合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同变更程序9.3合同解除条件9.4合同解除程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约争议解决11.争议解决方式11.1争议解决途径11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.合同附件13.1合同附件清单13.2合同附件内容14.其他约定事项14.1合同履行期间的其他约定14.2合同履行期间的变更与补充14.3合同履行期间的争议解决第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同双方基本信息1.1.1甲方（建设单位）：名称、地址、法定代表人、联系方式1.1.2乙方（施工单位）：名称、地址、法定代表人、联系方式1.2合同签订日期：2024年X月X日1.3合同有效期：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止1.4合同目的和范围：本合同旨在明确甲方与乙方在2024版海绵城市建设施工项目中的权利、义务和责任，确保工程按期、按质、按量完成。2.工程概况2.1工程名称：海绵城市建设施工项目2.2工程地点：市区街道2.3工程规模：占地面积平方米，建筑面积平方米2.4工程类型：海绵城市建设项目2.5工程设计单位：工程设计有限公司2.6工程施工单位：建筑工程有限公司3.施工组织设计3.1施工进度计划：施工工期为个月，具体进度安排见附件13.2施工方案：详见附件2，包括施工工艺、施工顺序、施工方法等3.3施工安全措施：详见附件3，包括安全防护设施、安全管理制度等3.4施工质量管理措施：详见附件4，包括质量检查、验收标准、质量控制措施等3.5施工环境保护措施：详见附件5，包括环保设施、环保措施、环保管理制度等4.工程造价及支付方式4.1工程造价组成：包括直接费、间接费、利润、税金等4.2工程造价确定方式：根据工程量清单和现行定额计算4.3工程造价调整：因政策调整、市场波动等因素导致工程造价发生变化时，按国家相关政策规定进行调整4.4工程款支付方式：分阶段支付，包括预付款、进度款、结算款等4.5预付款及进度款支付时间：预付款在合同签订后天内支付，进度款在工程进度达到约定比例后支付4.6结算及最终付款时间：工程竣工验收合格后天内进行结算，结算款支付完毕5.施工进度要求5.1施工工期：自合同签订之日起个月内完成全部施工任务5.2施工节点时间：详见附件1，包括各阶段施工时间节点5.3施工延误责任：因乙方原因导致工程进度延误，每延误一天，乙方应向甲方支付元违约金5.4施工进度调整：因不可抗力等因素导致施工进度发生变化时，经双方协商一致，可调整施工进度计划6.施工质量要求6.1质量标准：符合国家有关工程建设强制性标准、设计文件及合同约定6.2质量检查与验收：详见附件4，包括质量检查、验收程序、验收标准等6.3质量责任：乙方对工程质量承担全部责任，如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应无条件返工、修复，直至合格6.4质量争议解决：如发生质量争议，双方应协商解决；协商不成的，可向有关行政部门申请仲裁或向人民法院提起诉讼8.施工安全要求8.1安全生产责任制：双方应建立安全生产责任制，明确各自的安全职责和权限。8.2安全生产措施：包括但不限于施工现场的安全防护、个人防护用品的配备、安全操作规程的制定等。8.3安全生产责任追究：因乙方违反安全生产规定导致安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.4安全生产事故处理：发生安全生产事故时，乙方应立即采取措施防止事故扩大，并及时报告甲方，同时按照国家相关规定进行处理。9.环境保护要求9.1环境保护责任：乙方应遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施防止施工过程中的环境污染。9.2环境保护措施：包括但不限于噪声控制、粉尘治理、废水处理、固体废弃物处理等。9.3环境污染处理：如因施工造成环境污染，乙方应负责治理，直至达到环保要求。9.4环境保护争议解决：如发生环境保护争议，双方应协商解决；协商不成的，可向环保部门申请调解或向人民法院提起诉讼。10.合同变更与解除10.1合同变更条件：因不可抗力、工程设计变更、国家政策调整等原因导致合同内容需要变更的。10.2合同变更程序：任何一方提出合同变更，应书面通知对方，经双方协商一致后签订书面变更协议。10.3合同解除条件：因一方违约或不可抗力等原因导致合同无法继续履行时。10.4合同解除程序：任何一方提出合同解除，应书面通知对方，并按照国家相关规定办理解除手续。11.违约责任11.1违约情形：包括但不限于工期延误、工程质量不合格、工程款拖欠、违反安全生产规定等。11.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。11.3违约争议解决：违约争议应通过协商解决；协商不成的，可向有关行政部门申请仲裁或向人民法院提起诉讼。12.争议解决方式12.1争议解决途径：包括协商、调解、仲裁和诉讼。12.2争议解决程序：双方应本着公平、公正、合理的原则解决争议，争议解决方式由双方协商确定。12.3争议解决地点：如双方协商一致，可选择合同签订地或争议发生地作为争议解决地点。13.合同解除与终止13.1合同解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力、合同目的无法实现等。13.2合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致解除合同。13.3合同解除与终止程序：任何一方提出合同解除或终止，应书面通知对方，并按照国家相关规定办理相关手续。14.其他约定事项14.1合同履行期间的其他约定：包括但不限于保密协议、知识产权归属、保密条款等。14.2合同履行期间的变更与补充：合同履行期间，如需变更或补充合同内容，应按合同变更程序进行。14.3合同履行期间的争议解决：合同履行期间发生的争议，应按照本合同约定的争议解决方式进行处理。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：在本合同中，“第三方”指的是除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询公司、金融机构等。15.2第三方介入目的：第三方介入旨在提高工程质量、确保工程进度、提供专业服务或履行特定职责。16.第三方介入条件16.1第三方介入需经甲乙双方书面同意。16.2第三方介入需符合国家相关法律法规和行业标准。16.3第三方介入应有利于合同目的的实现。17.第三方介入程序17.1第三方介入前，甲乙双方应签订书面协议，明确第三方的职责、权利和义务。17.2第三方介入后，甲乙双方应与第三方共同制定工作计划和实施方案。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额：第三方的责任限额应根据其介入的性质、范围和可能产生的风险进行合理确定。18.2责任限额的确定：责任限额可由甲乙双方与第三方协商确定，并在书面协议中明确。18.3超出责任限额的赔偿：如第三方因自身原因导致损失，超出责任限额部分由第三方自行承担。19.第三方与甲乙双方的关系19.1第三方应遵守本合同的约定，并对甲乙双方承担相应的责任。19.2第三方在履行职责过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。19.3第三方不得泄露甲乙双方的商业秘密和敏感信息。20.第三方权利和义务20.1第三方权利：1.在其职责范围内，有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助。2.有权根据合同约定，向甲乙双方收取合理的服务费用。20.2第三方义务：1.按照合同约定履行职责，确保服务质量。2.对其提供的服务质量承担责任。3.遵守国家法律法规和行业标准。21.第三方变更与退出21.1第三方变更：如需变更第三方，甲乙双方应书面通知对方，并重新签订书面协议。21.2第三方退出：第三方因故退出时，应提前通知甲乙双方，并按照合同约定办理相关手续。22.第三方介入争议解决22.1第三方介入争议：如甲乙双方与第三方之间发生争议，应通过协商解决。22.2协商不成：争议可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。23.第三方介入费用23.1第三方介入费用：第三方介入产生的费用，由甲乙双方按约定分担。23.2费用支付方式：费用支付方式可在书面协议中约定，一般包括预付款、进度款和结算款。24.第三方介入记录24.1第三方介入记录：甲乙双方应记录第三方介入的相关事项，包括但不限于工作计划、实施情况、费用支出等。24.2记录保存：记录应妥善保存，以备日后查证。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件1：施工进度计划要求：详细列出施工各阶段的开始和结束时间，以及关键节点的时间安排。说明：施工进度计划是施工组织设计的重要组成部分，用于指导施工过程中的进度控制。2.附件2：施工方案要求：包括施工工艺、施工顺序、施工方法、施工资源配置等。说明：施工方案是施工组织设计的核心，旨在确保施工过程的顺利进行。3.附件3：施工安全措施要求：包括施工现场的安全防护设施、个人防护用品的配备、安全操作规程等。说明：施工安全措施是保障施工人员安全的重要依据。4.附件4：施工质量管理措施要求：包括质量检查、验收标准、质量控制措施等。说明：施工质量管理措施是确保工程质量达到合同要求的关键。5.附件5：施工环境保护措施要求：包括噪声控制、粉尘治理、废水处理、固体废弃物处理等。说明：施工环境保护措施是遵守环保法规，减少施工对环境影响的必要措施。6.附件6：合同变更协议要求：详细记录合同变更的内容、原因、双方协商一致的结果。说明：合同变更协议是合同变更的法律文件，用于明确变更后的合同内容。7.附件7：争议解决协议要求：明确争议解决的途径、程序和地点。说明：争议解决协议是解决合同执行过程中争议的法律依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：工期延误责任认定标准：实际工期超过合同约定的工期。示例：若合同约定工期为6个月，实际工期超过6个月，则视为工期延误。2.违约行为：工程质量不合格责任认定标准：经检验，工程质量不符合国家有关工程建设强制性标准、设计文件及合同约定。示例：若经检验发现混凝土强度低于设计要求，则视为工程质量不合格。3.违约行为：工程款拖欠责任认定标准：乙方未按照合同约定的时间支付工程款。示例：若乙方未在约定的进度款支付时间内支付款项，则视为工程款拖欠。4.违约行为：违反安全生产规定责任认定标准：乙方违反国家安全生产法律法规和合同约定的安全生产措施。示例：若乙方未按照规定佩戴安全帽，导致安全事故，则视为违反安全生产规定。5.违约行为：泄露商业秘密责任认定标准：未经甲方同意，乙方泄露甲方商业秘密。示例：若乙方将甲方的设计图纸泄露给第三方，则视为泄露商业秘密。全文完。2024版海绵城市建设施工合同协议书05312合同编号_________一、合同主体1.甲方（发包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2.乙方（承包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________3.其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲方与乙方在2024版海绵城市建设施工过程中的权利、义务和责任，确保施工项目的顺利进行，实现海绵城市建设的目标。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规以及相关政策规定制定。三、定义与解释3.1专业术语海绵城市：指通过建设、改造城市基础设施，提高城市水系自然净化能力，实现雨水资源的有效利用，提高城市防洪排涝能力，改善城市生态环境的城市。施工：指乙方按照甲方要求，在指定地点进行的海绵城市建设施工活动。3.2关键词解释甲方：指合同中的发包方，即海绵城市建设项目的投资主体。乙方：指合同中的承包方，即承担海绵城市建设施工任务的施工单位。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、质量要求进行施工。（2）甲方有权对施工过程进行监督，对施工质量进行检验。（3）甲方有权要求乙方按照合同约定支付工程款。（4）甲方有权要求乙方在施工过程中遵守国家法律法规、行业规范和施工标准。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。（2）乙方有权按照甲方要求进行施工，确保施工质量。（3）乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，如施工图纸、施工场地等。（4）乙方有权在施工过程中提出合理化建议，优化施工方案。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期限为____年，自合同生效之日起计算。5.2合同履行地点本合同约定的施工地点为：____________________。5.3合同履行方式乙方应按照甲方要求，在合同约定的施工地点进行施工，确保施工质量。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）合同约定的施工期限届满，且施工项目已全部完成。（2）因不可抗力等原因导致合同无法履行。（3）双方协商一致解除合同。6.3终止程序（1）任何一方提出解除合同，应提前____天书面通知对方。（2）合同终止后，双方应按照合同约定进行结算。6.4终止后果（1）合同终止后，乙方应立即停止施工。（2）合同终止后，双方应按照合同约定进行结算，结算完毕后，乙方应将施工现场清理干净。（3）合同终止后，如因乙方原因导致合同无法履行，乙方应承担相应的法律责任。（4）合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余款项。七、费用与支付7.1费用构成（1）工程量清单费用：根据甲方提供的工程量清单，按约定的计价方式和单价计算。（2）材料费：包括施工过程中使用的各种建筑材料、构配件、设备等的费用。（3）人工费：包括施工人员的工资、津贴、奖金等。（4）机械使用费：包括施工过程中使用的各类施工机械的折旧、维护、修理等费用。（5）其他费用：包括临时设施、保险、税费等。7.2支付方式（1）甲方应按照合同约定的进度支付工程款。（2）支付方式为银行转账，乙方应提供银行账户信息。7.3支付时间（1）工程开工前，甲方支付合同总价的20%作为预付款。（2）工程进度达到约定节点时，甲方支付合同总价的30%。（3）工程完工并验收合格后，甲方支付合同总价的40%。（4）质保期满后，甲方支付合同总价的10%作为质保金。7.4支付条款（1）甲方应在收到乙方提交的支付申请及相关文件后____个工作日内支付相应款项。（2）如乙方未按照合同约定完成施工任务，甲方有权扣减相应款项。（3）如因甲方原因导致施工进度延误，甲方应按照合同约定支付违约金。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付工程款的，应向乙方支付____%的违约金。（2）甲方未按约定提供施工条件的，应承担相应的责任。8.2乙方违约（1）乙方未按时完成施工任务的，应向甲方支付____%的违约金。（2）乙方施工质量不符合合同约定的，应承担修复或返工的责任。（3）乙方违反保密条款的，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约方应按照合同约定支付违约金。（2）如违约行为造成对方损失的，违约方应承担赔偿责任。九、保密条款9.1保密内容（1）本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等。（2）甲方提供的工程图纸、技术资料等。9.2保密期限自本合同签订之日起____年。9.3保密履行方式（1）双方应采取必要的保密措施，防止保密信息的泄露。（2）未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件（1）自然灾害，如地震、洪水、台风等。（2）政府行为，如政策调整、征收等。（3）社会异常事件，如罢工、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件后，双方应及时通知对方。（2）因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方可根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例（1）地震导致施工中断。（2）政府政策调整导致施工项目暂停。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。11.2调解、仲裁或诉讼如协商不成，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼或向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、商业秘密等特殊情况的。（2）合同约定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对施工项目的最终验收权。（2）乙方保留对施工过程中发现的问题提出修改建议的权利。13.2特殊权力保留（1）在合同履行期间，未经甲方同意，乙方不得将其承包的工程转包或分包。（2）未经甲方同意，乙方不得将合同约定的知识产权转让给第三方。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同的修改和补充应采用书面形式。（2）修改和补充的内容应经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力合同的修改和补充具有同等法律效力，与本合同具有同等约束力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应相互提供必要的协助，确保合同顺利履行。（2）双方应就施工过程中的问题及时沟通，共同解决。15.2协作与配合方式（1）双方应定期召开会议，讨论施工过程中的问题。（2）双方应通过书面形式记录会议内容和决定。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为双方之间关于海绵城市建设施工的完整协议，取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款（1）本合同任何条款的增减，均需经双方协商一致，并以书面形式确认。（2）未经双方书面同意，任何一方不得对本合同进行增减。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：代表签字：____________________日期：____________________乙方（盖章）：代表签字：____________________日期：____________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.工程量清单2.施工图纸及技术资料3.材料设备清单4.甲方提供的施工条件证明5.付款申请及相关凭证6.争议解决的相关文件7.不可抗力事件的证明文件8.修改和补充合同的书面文件9.协助与配合的会议记录10.合同履行过程中的其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：未按时支付工程款。未按约定提供施工条件。乙方违约：未按时完成施工任务。施工质量不符合合同约定。违反保密条款。未经甲方同意，将工程转包或分包。2.违约行为的认定：违约行为的认定应以合同约定为准，如有争议，双方应协商解决。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。3.仲裁：指当事人根据他们之间达成的仲裁协议，自愿将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼：指当事人因合同纠纷向人民法院提起诉讼，请求人民法院依法作出判决的一种法律程序。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中发现设计不合理或存在安全隐患。解决办法：及时通知甲方，并提出修改建议，经甲方确认后实施。2.问题：施工进度延误。解决办法：分析延误原因，制定补救措施，并及时通知甲方。3.问题：施工质量不符合合同约定。解决办法：立即停止施工，进行整改，直至符合合同要求。4.问题：甲方未按时支付工程款。解决办法：按照合同约定，向甲方提出书面催款，必要时可申请仲裁或诉讼。5.问题：合同履行过程中发生争议。解决办法：