2024版建筑工程施工合同纠纷调解协议范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑工程施工合同纠纷调解协议范本本合同目录一览1.争议双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人或授权代表1.3联系方式2.争议项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型3.争议事实3.1争议事件描述3.2争议原因分析3.3争议双方陈述4.争议调解程序4.1调解机构及调解员4.2调解程序4.3调解期限5.调解协议内容5.1争议解决方式5.2责任划分5.3经济赔偿5.4修复或更换5.5其他约定6.协议生效条件6.1协议签署6.2协议备案6.3协议生效日期7.协议履行7.1履行主体7.2履行期限7.3履行方式7.4履行地点8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.保密条款10.1保密义务10.2保密范围10.3违约责任11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后的处理12.合同终止12.1终止条件12.2终止程序12.3终止后的处理13.合同附件13.1附件一：争议项目合同13.2附件二：争议证据材料13.3附件三：其他相关文件14.其他约定14.1法律适用14.2合同解释14.3争议解决方式14.4合同生效日期第一部分：合同如下：1.争议双方基本信息1.1双方名称甲方：建筑公司乙方：施工单位1.2法定代表人或授权代表甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3联系方式2.争议项目概况2.1项目名称住宅小区建设项目2.2项目地点市区路号2.3项目规模总建筑面积：100,000平方米2.4项目类型住宅小区3.争议事实3.1争议事件描述甲方与乙方在住宅小区建设项目中，因乙方施工质量问题导致甲方遭受损失。3.2争议原因分析乙方在施工过程中，未严格按照施工图纸和规范进行施工，导致工程质量不达标。3.3争议双方陈述甲方陈述：乙方施工质量问题导致工程延误，需赔偿甲方经济损失。乙方陈述：施工质量问题非乙方责任，应由设计方承担责任。4.争议调解程序4.1调解机构及调解员调解机构：市区街道人民调解委员会调解员：4.2调解程序双方提交争议材料，调解员进行调查取证，组织双方进行调解，达成调解协议。4.3调解期限自调解程序开始之日起，调解期限为30日。5.调解协议内容5.1争议解决方式双方就争议问题达成和解，签订调解协议。5.2责任划分乙方因施工质量问题导致甲方损失，乙方承担全部责任。5.3经济赔偿乙方赔偿甲方经济损失人民币50万元整。5.4修复或更换乙方需对不合格工程进行修复或更换，确保工程质量符合规范要求。5.5其他约定双方应遵守调解协议内容，履行各自义务。6.协议生效条件6.1协议签署双方法定代表人或授权代表签署本协议。6.2协议备案本协议自签署之日起15日内向相关部门备案。6.3协议生效日期本协议自备案之日起生效。8.违约责任8.1违约情形若乙方未按协议约定履行修复或更换义务，或赔偿金额未按时支付，视为违约。8.2违约责任承担乙方违约时，应向甲方支付违约金，违约金按每日赔偿金额的千分之五计算，直至履行完毕。8.3违约赔偿若因乙方违约导致甲方遭受额外损失，乙方应承担相应赔偿责任。9.争议解决9.1争议解决方式若双方对调解协议的履行发生争议，应通过友好协商解决。9.2争议解决机构协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决程序争议提交法院后，按照民事诉讼程序进行审理。10.保密条款10.1保密义务双方对本协议内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。10.2保密范围保密范围包括但不限于协议内容、争议事实、调解过程等。10.3违约责任违反保密义务的，应承担相应的法律责任。11.合同解除11.1解除条件若一方违约且未能在合理期限内履行，另一方有权解除本协议。11.2解除程序解除协议需书面通知对方，并自通知送达之日起生效。11.3解除后的处理12.合同终止12.1终止条件协议履行完毕或达成解除协议后，合同终止。12.2终止程序合同终止无需特别程序，双方应按照协议约定处理后续事宜。12.3终止后的处理合同终止后，双方应互相返还已收款项，并办理相关手续。13.合同附件13.1附件一：争议项目合同13.2附件二：争议证据材料13.3附件三：其他相关文件14.其他约定14.1法律适用本协议适用中华人民共和国法律。14.2合同解释本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.3争议解决方式如本协议任何条款与法律相冲突，应以法律规定为准，但本协议其他条款仍然有效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本协议中，“第三方”是指除甲乙双方以外的，参与争议解决、提供专业服务或协助履行本协议义务的任何个人、机构或企业。15.2第三方介入情形15.2.1调解协助：在争议调解过程中，双方可邀请第三方作为调解辅助人，协助调解员进行调解工作。15.2.2专业服务：双方可共同委托第三方提供专业评估、鉴定或咨询等服务。15.2.3履行监督：第三方可被委托监督本协议的履行情况，确保双方履行义务。15.3第三方选择15.3.1双方共同选择：甲乙双方应共同协商确定第三方，并书面通知对方。15.3.2单方指定：若双方无法达成一致，任何一方有权指定第三方，并书面通知对方。15.4第三方职责15.4.1调解辅助人：第三方调解辅助人应协助调解员，公正、客观地提供信息和建议，但不参与调解协议的签署。15.4.2专业服务提供者：第三方专业服务提供者应根据双方要求，提供专业、独立的服务，并提交书面报告。15.4.3履行监督人：第三方履行监督人应监督双方履行本协议的情况，确保协议的履行。16.甲乙双方额外条款16.1第三方介入时的通知义务甲乙双方应在第三方介入前，以书面形式通知对方，包括第三方的基本信息、介入原因和预期目标。16.2第三方费用承担第三方介入产生的费用，由甲乙双方根据具体情况协商分担，或由协议中约定的责任方承担。16.3第三方保密义务第三方在介入过程中，对甲乙双方提供的信息负有保密义务，未经双方同意，不得向任何第三方泄露。17.第三方责任限额17.1责任范围第三方的责任限于其提供的专业服务或协助履行本协议义务的范围。17.2责任限额第三方的责任限额为本协议约定赔偿金额的10%，且不超过人民币100万元。17.3超出责任限额的赔偿若第三方在介入过程中因故意或重大过失导致甲乙双方遭受损失，超出责任限额的部分，第三方应承担赔偿责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间不存在合同关系，第三方仅根据本协议的约定向甲方提供服务。18.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间不存在合同关系，第三方仅根据本协议的约定向乙方提供服务。18.3第三方与调解员的关系第三方与调解员之间不存在合同关系，第三方在调解过程中仅作为辅助人参与。19.第三方变更19.1第三方变更程序若甲乙双方认为有必要更换第三方，应按照15.3条款进行更换，并书面通知对方。19.2第三方变更后的责任第三方变更后，原第三方的责任不再适用，新第三方的责任按照本协议约定执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：争议项目合同要求：包含项目名称、地点、规模、类型、合同双方基本信息、合同条款等。说明：用于证明双方签订的合同内容，作为争议解决的依据。2.附件二：争议证据材料要求：包括但不限于施工图纸、工程验收报告、照片、视频、专家鉴定意见等。说明：用于证明争议事实和双方责任，支持调解协议的制定。3.附件三：调解过程记录要求：记录调解会议的时间、地点、参加人员、讨论内容、调解结果等。说明：用于证明调解程序的合法性和调解协议的形成过程。4.附件四：调解协议要求：包括协议内容、双方签字盖章、协议生效日期等。说明：作为争议解决的法律文件，具有法律效力。5.附件五：第三方专业服务报告要求：包括专业服务的内容、结论、建议等。说明：用于证明第三方专业服务的独立性和权威性。6.附件六：第三方履行监督报告要求：记录第三方监督的过程、发现的问题、整改措施等。说明：用于证明第三方履行监督的有效性和合规性。7.附件七：违约金支付凭证要求：包括支付时间、金额、支付方式等。说明：用于证明违约金已按协议约定支付。8.附件八：其他相关文件要求：包括但不限于合同变更协议、补充协议、法律文件等。说明：用于补充和证明协议相关事项。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按施工图纸和规范进行施工，导致工程质量不达标。乙方未按约定时间完成工程修复或更换。乙方未按约定时间支付经济赔偿。乙方泄露协议内容或相关信息。甲方未按约定时间支付违约金。2.责任认定标准：乙方违约，应承担全部责任，包括修复、更换、赔偿等。乙方故意或重大过失导致甲方损失，应承担相应赔偿责任。甲方违约，应承担相应违约金责任。3.违约责任示例说明：乙方未按约定时间完成工程修复，导致甲方损失人民币10万元，乙方应支付违约金人民币1万元。乙方泄露协议内容，导致甲方遭受经济损失，乙方应承担相应赔偿责任。全文完。2024版建筑工程施工合同纠纷调解协议范本1合同目录一、协议概述1.1协议名称1.2协议签订日期1.3协议双方信息1.4协议签订背景二、纠纷双方基本信息2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息2.3纠纷项目信息三、纠纷事实与争议点3.1纠纷发生时间3.2纠纷原因及经过3.3争议点概述四、纠纷调解过程4.1调解机构4.2调解人员4.3调解程序4.4调解依据五、纠纷调解结果5.1争议解决方式5.2责任划分5.3经济补偿5.4工期延误处理六、协议履行与监督6.1履行时间6.2履行方式6.3履行监督6.4履行变更七、争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序7.4争议解决费用八、协议生效与终止8.1协议生效条件8.2协议生效日期8.3协议终止条件8.4协议终止日期九、违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿十、保密条款10.1保密内容10.2保密义务10.3违约责任十一、不可抗力11.1不可抗力定义11.2不可抗力情形11.3不可抗力处理十二、其他约定12.1通知方式12.2法律适用12.3协议附件十三、争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序13.4争议解决费用十四、协议签署14.1签署日期14.2签署人信息14.3印章或签字确认合同编号_________一、协议概述1.1协议名称：2024版建筑工程施工合同纠纷调解协议1.2协议签订日期：____年____月____日1.3协议双方信息：甲方（施工单位）：名称、地址、法定代表人、联系方式乙方（建设单位）：名称、地址、法定代表人、联系方式1.4协议签订背景：因____项目施工过程中发生纠纷，经双方协商，同意通过调解方式解决。二、纠纷双方基本信息2.1甲方基本信息：2.1.1施工单位名称2.1.2注册地址2.1.3法定代表人姓名2.1.4联系电话2.2乙方基本信息：2.2.1建设单位名称2.2.2注册地址2.2.3法定代表人姓名2.2.4联系电话2.3纠纷项目信息：2.3.1项目名称2.3.2项目地点2.3.3项目合同金额2.3.4项目工期三、纠纷事实与争议点3.1纠纷发生时间：____年____月____日至____年____月____日3.2纠纷原因及经过：详见附件一《纠纷事实与经过说明》3.3争议点概述：3.3.1争议事项一3.3.2争议事项二3.3.3争议事项三四、纠纷调解过程4.1调解机构：____调解委员会4.2调解人员：____、____、____4.3调解程序：详见附件二《调解程序》4.4调解依据：详见附件三《调解依据》五、纠纷调解结果5.1争议解决方式：调解5.2责任划分：5.2.1甲方责任5.2.2乙方责任5.3经济补偿：5.3.1甲方应向乙方支付5.3.2乙方应向甲方支付5.4工期延误处理：5.4.1工期延误责任5.4.2工期延误赔偿六、协议履行与监督6.1履行时间：自协议签订之日起____日内6.2履行方式：按协议约定及双方协商一致的方式6.3履行监督：由____监督执行6.4履行变更：如需变更，双方应书面同意并签订补充协议七、争议解决7.1争议解决方式：协商不成，提交____仲裁委员会仲裁7.2争议解决机构：____仲裁委员会7.3争议解决程序：按照《中华人民共和国仲裁法》的规定进行7.4争议解决费用：仲裁费用由败诉方承担，具体费用按仲裁委员会规定执行八、协议生效与终止8.1协议生效条件：双方签字盖章后生效8.2协议生效日期：____年____月____日8.3协议终止条件：协议履行完毕或双方协商一致解除8.4协议终止日期：自协议终止条件成就之日起九、违约责任9.1违约情形：9.1.1任何一方未按协议约定履行义务9.1.2任何一方故意拖延履行或拒绝履行9.2违约责任：9.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等9.2.2违约金或赔偿金额按协议约定或法律规定执行9.3违约赔偿：违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失和合理费用十、保密条款10.1保密内容：协议内容、双方信息、纠纷事实等10.2保密义务：双方对本协议内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露10.3违约责任：违反保密义务的，应承担相应的法律责任十一、不可抗力11.1不可抗力定义：指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等不可预见、不可避免且无法克服的客观情况11.2不可抗力情形：详见附件四《不可抗力情形》11.3不可抗力处理：11.3.1发生不可抗力事件，一方应及时通知对方11.3.2双方应协商解决因不可抗力导致的纠纷十二、其他约定12.1通知方式：以书面形式通知对方，通知送达时间为送达之日12.2法律适用：本协议适用中华人民共和国法律12.3协议附件：本协议附件与本协议具有同等法律效力十三、争议解决13.1争议解决方式：协商不成，提交____仲裁委员会仲裁13.2争议解决机构：____仲裁委员会13.3争议解决程序：按照《中华人民共和国仲裁法》的规定进行13.4争议解决费用：仲裁费用由败诉方承担，具体费用按仲裁委员会规定执行十四、协议签署14.1签署日期：____年____月____日14.2签署人信息：甲方（施工单位）：签署人：____职务：____签署日期：____年____月____日乙方（建设单位）：签署人：____职务：____签署日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方主导权条款说明：本条款确认甲方在纠纷解决过程中的主导地位，包括但不限于调解过程、争议解决方式的选择等。条款：1.1.1甲方有权决定纠纷调解的时间和地点。1.1.2甲方有权推荐调解人员，并最终决定调解人员的组成。1.1.3甲方有权决定争议解决的方式，包括但不限于协商、调解、仲裁等。1.2甲方付款责任条款说明：本条款明确甲方在纠纷解决过程中应承担的付款责任，确保纠纷得到及时解决。条款：1.2.1甲方应承担因纠纷解决产生的所有费用，包括但不限于调解费、仲裁费、律师费等。1.2.2甲方应在调解协议签署后____日内支付所有相关费用。1.3甲方工期保障条款说明：本条款确保甲方在纠纷解决期间，继续履行施工合同，保障工期不受影响。条款：1.3.1甲方应确保在纠纷解决期间，继续按照施工合同约定进行施工。1.3.2如因纠纷导致工期延误，甲方应承担相应的责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方主导权条款说明：本条款确认乙方在纠纷解决过程中的主导地位，确保乙方权益得到充分保障。条款：2.1.1乙方有权决定纠纷调解的时间和地点。2.1.2乙方有权推荐调解人员，并最终决定调解人员的组成。2.1.3乙方有权决定争议解决的方式，包括但不限于协商、调解、仲裁等。2.2乙方付款责任条款说明：本条款明确乙方在纠纷解决过程中应承担的付款责任，确保纠纷得到及时解决。条款：2.2.1乙方应承担因纠纷解决产生的所有费用，包括但不限于调解费、仲裁费、律师费等。2.2.2乙方应在调解协议签署后____日内支付所有相关费用。2.3乙方工期保障条款说明：本条款确保乙方在纠纷解决期间，继续履行施工合同，保障工期不受影响。条款：2.3.1乙方应确保在纠纷解决期间，继续按照施工合同约定进行施工。2.3.2如因纠纷导致工期延误，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介条款说明：本条款明确第三方中介在纠纷解决过程中的角色和职责，确保中介的公正性和中立性。条款：3.1.1第三方中介由双方共同选定，并签署中介协议。3.1.2第三方中介应具备相关资质和经验，确保其能够公正、中立地处理纠纷。3.1.3第三方中介的职责包括但不限于组织调解、监督协议履行等。3.2第三方费用条款说明：本条款明确第三方中介的费用承担，确保费用的合理性和透明度。条款：3.2.1第三方中介的费用由双方按比例承担，具体比例由双方协商确定。3.2.2第三方中介的费用应在协议签署后____日内支付。3.3第三方报告条款说明：本条款确保第三方中介在纠纷解决过程中的报告义务，方便双方了解调解进展。条款：3.3.1第三方中介应定期向双方报告调解进展情况。3.3.2第三方中介应在调解结束后出具调解报告，并提交双方。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：《纠纷事实与经过说明》2.附件二：《调解程序》3.附件三：《调解依据》4.附件四：《不可抗力情形》5.附件五：《第三方中介协议》6.附件六：《调解报告》二、违约行为及认定：1.违约行为：未按协议约定履行义务故意拖延履行或拒绝履行未按约定支付费用工期延误违反保密条款违反不可抗力处理规定2.违约行为的认定：依据协议约定和相关法律法规由调解机构或仲裁机构认定通过双方协商或第三方中介调解三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.违约金：指违约方因违约行为应向守约方支付的一定金额的金钱赔偿。3.仲裁：指双方当事人根据事先或事后达成的仲裁协议，自愿将争议提交仲裁机构进行裁决。4.保密条款：指协议中约定的双方对协议内容、双方信息等负有保密义务的条款。5.中介：指在争议解决过程中，为双方提供专业服务的中立第三方。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：协议履行过程中出现分歧。解决办法：双方协商解决，协商不成可提交调解机构或仲裁机构。2.问题：一方未按协议约定履行义务。解决办法：另一方可要求履行，未履行则可要求违约金或赔偿损失。3.问题：不可抗力事件发生，影响协议履行。解决办法：依据不可抗力条款处理，包括暂停履行、延期履行或解除协议。五、所有应用场景：1.建筑工程施工合同纠纷解决。2.工程项目工期延误赔偿。3.工程项目质量争议。4.工程项目合同解除。5.工程项目合同终止。全文完。2024版建筑工程施工合同纠纷调解协议范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________2.乙方：名称：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________3.其他相关方：名称：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________二、合同前言2.1背景：本合同旨在明确建筑工程施工过程中的双方权利和义务，确保施工项目的顺利进行，预防和解决施工过程中可能出现的纠纷。2.2目的：本合同的签订，旨在规范建筑工程施工行为，保障双方合法权益，确保工程质量和进度，实现合作共赢。三、定义与解释3.1专业术语：（1）建筑工程：指以建筑物及其附属设施为主要内容，进行规划、设计、施工和监理等活动的工程。（2）施工图纸：指建筑工程施工过程中所依据的设计图纸，包括结构、建筑、电气、给排水等图纸。（3）施工进度：指建筑工程施工过程中各阶段的工作量和时间安排。（4）工程款：指甲方按照合同约定支付给乙方的施工款项。3.2关键词解释：（1）纠纷：指在合同履行过程中，甲乙双方因合同内容、履行方式等问题产生的争议。（2）调解：指在纠纷发生后，由双方自愿协商解决争议的过程。（3）终止：指合同因某种原因而提前结束。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定进行施工，确保工程质量、进度和安全。（2）甲方有权对乙方施工过程中的质量问题进行监督和检查。（3）甲方有权要求乙方按照合同约定支付工程款。（4）甲方有义务按照合同约定支付工程款。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。（2）乙方有义务按照合同约定进行施工，确保工程质量、进度和安全。（3）乙方有义务接受甲方对施工过程中的质量问题进行监督和检查。（4）乙方有义务在纠纷发生后，积极配合甲方进行调解。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字之日起生效，合同期限为____年。5.2合同履行地点：本合同涉及的施工地点为：________________。5.3合同履行方式：本合同采用分期付款、分期验收的方式履行。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：（1）合同期限届满；（2）合同双方协商一致终止；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）其他法律法规规定的合同终止情形。6.3终止程序：（1）合同终止前，双方应就合同终止事宜进行协商；（2）协商一致后，双方应签订书面终止协议；（3）合同终止协议生效后，双方应按照协议约定办理相关手续。6.4终止后果：（1）合同终止后，双方应按照合同约定结算工程款；（2）合同终止后，双方应按照法律法规规定处理相关遗留问题。七、费用与支付7.1费用构成：（1）施工图纸费用：包括但不限于设计图纸、施工图纸等费用。（2）材料费用：包括但不限于原材料、半成品、成品等费用。（3）人工费用：包括但不限于施工人员工资、福利等费用。（4）机械设备费用：包括但不限于租赁、维护、保养等费用。（5）施工管理费用：包括但不限于项目管理、协调、监督等费用。（6）其他费用：包括但不限于合同约定的其他费用。7.2支付方式：（1）甲方应按照合同约定的比例和金额，通过银行转账方式向乙方支付工程款。（2）甲方有权要求乙方提供发票、收据等合法凭证。7.3支付时间：（1）施工图纸费用：在施工图纸交付后5个工作日内支付。（2）材料费用：在材料采购后5个工作日内支付。（3）人工费用：按月支付，每月支付上月人工费用总额的50%。（4）机械设备费用：按月支付，每月支付上月机械设备费用总额的50%。（5）施工管理费用：在施工管理服务结束后5个工作日内支付。（6）其他费用：按照合同约定的时间和方式支付。7.4支付条款：（1）甲方应在支付期限内将款项支付至乙方指定的账户。（2）乙方应在收到款项后3个工作日内出具相应的发票或收据。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按约定支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金按未支付款项的____%计算。（2）甲方未按约定提供施工图纸的，应向乙方支付违约金，违约金按合同总价款的____%计算。8.2乙方违约：（1）乙方未按约定完成施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金按合同总价款的____%计算。（2）乙方未按约定保证工程质量的，应向甲方支付违约金，违约金按合同总价款的____%计算。8.3赔偿金额和方式：（1）违约方应承担因其违约行为给对方造成的直接经济损失。（2）赔偿金额以实际损失为准，双方可协商确定。九、保密条款9.1保密内容：（1）双方的技术秘密、商业秘密和经营信息；（2）合同内容、履行情况等；（3）其他双方认为需要保密的信息。9.2保密期限：本合同约定的保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式：（1）双方应采取必要措施，防止保密信息的泄露；（2）未经对方同意，不得将保密信息用于本合同以外的目的。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件：（1）自然灾害：地震、洪水、台风等；（2）战争：战争、军事冲突等；（3）政府行为：政府政策、法律法规变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）不可抗力发生时，双方应立即通知对方；（2）不可抗力导致合同无法履行时，双方应协商解决。10.4不可抗力实例：（1）地震、洪水等自然灾害；（2）战争、军事冲突等；（3）政府政策、法律法规变更等。十一、争议解决11.1协商解决：双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼：协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得转让本合同或合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形：（1）涉及国家安全、公共利益的；（2）涉及他人合法权益的；（3）法律法规禁止转让的。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）本合同签订后，甲方保留对工程项目的最终审批权。（2）乙方在施工过程中，如需进行设计变更，需经甲方同意。13.2特殊权力保留：（1）甲方保留对乙方施工过程中质量问题的追究权。（2）乙方在施工过程中，如发生安全事故，需承担相应责任。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：（1）合同的修改和补充需经双方协商一致。（2）修改和补充的内容应以书面形式签订，并作为本合同的附件。14.2修改和补充效力：合同的修改和补充具有与本合同相同的法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项：（1）双方应相互配合，确保工程顺利进行。（2）甲方应提供乙方所需的施工图纸、技术资料等。15.2协作与配合方式：（1）双方应定期召开协调会议，讨论解决施工过程中出现的问题。（2）双方应按照合同约定，及时沟通，共同推进工程进度。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性：本合同构成双方之间关于合同事项的完整协议，任何一方不得以口头协议或其他方式对本合同进行修改。16.3增减条款：本合同任何条款的增减，均应以书面形式进行，并经双方签字确认。十七、签字、日期、盖章甲方（签字）：乙方（签字）：见证人（签字）：日期：____年____月____日甲方（盖章）：乙方（盖章）：见证人（盖章）：附件及其他说明解释一、附件列表：1.施工图纸及相关设计文件；2.材料采购清单及价格；3.人员配置及工资表；4.机械设备清单及租赁合同；5.施工进度计划；6.质量检验报告；7.协商会议纪要；8.修改和补充协议；9.争议解决协议；10.其他双方认为需要作为附件的文件。二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按约定支付工程款，认定违约；未按约定提供施工图纸，认定违约；未按约定审批设计变更，认定违约；未按约定追究乙方施工质量问题，认定违约。2.乙方违约：未按约定完成施工任务，认定违约；未按约定