2024版文化场馆建设工程廉洁施工协议范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版文化场馆建设工程廉洁施工协议范本本合同目录一览第一部分：合同如下：第一条：协议双方基本信息1.1施工单位名称：_______1.2施工单位法定代表人：_______1.3施工单位注册地址：_______1.4施工单位联系电话：_______1.5施工单位开户银行：_______1.6施工单位银行账号：_______第二条：工程概况2.1工程名称：_______2.2工程地点：_______2.3工程规模：_______2.4工程总投资：_______2.5工程建设期限：_______第三条：廉洁施工要求3.1施工单位应严格遵守国家法律法规、行业规范和标准，确保工程质量和安全。3.2施工单位不得利用职务之便谋取私利，不得向建设单位、监理单位、设计单位等相关单位或个人行贿、索贿。3.3施工单位不得与建设单位、监理单位、设计单位等相关单位或个人进行不正当的经济往来。3.4施工单位应建立健全廉洁施工制度，加强内部管理，提高员工廉洁自律意识。第四条：监督与检查4.1建设单位有权对施工单位进行廉洁施工的监督与检查。4.2施工单位应积极配合监督检查，如实提供相关资料。4.3监督检查中发现施工单位存在违反廉洁施工规定的行为，建设单位有权要求施工单位立即改正。第五条：违约责任5.1施工单位违反本协议第一条、第二条、第三条规定的，建设单位有权解除合同，并要求施工单位承担违约责任。5.2施工单位因违反廉洁施工规定给建设单位造成损失的，应依法承担赔偿责任。第六条：争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条：协议生效与终止7.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。7.2本协议有效期为____年，自协议生效之日起计算。7.3协议期满前____个月，双方应协商续签本协议。7.4本协议期满或双方协商一致解除协议的，本协议自动终止。第八条：保密条款8.1双方对本协议内容及其执行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营管理秘密负有保密义务。8.2未经对方同意，任何一方不得以任何形式泄露、披露、使用或允许他人使用对方商业秘密。8.3本保密义务在本协议终止后仍然有效，保密期限不少于____年。第九条：合同变更与解除9.1在合同履行期间，如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，双方应协商解决，必要时可解除合同。9.2合同变更需经双方协商一致，并以书面形式作出变更，变更后的内容与本协议具有同等法律效力。第十条：争议解决10.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过协商解决。10.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3在诉讼过程中，双方应继续履行本协议的未履行部分。第十一条：通知与送达11.1.1送达至对方法定代表人或其授权代表；11.1.2送达至对方注册地址或合同约定的地址；11.1.3以挂号信方式邮寄至对方注册地址或合同约定的地址。11.2通知自送达之日起生效。第十二条：法律适用与争议解决12.1本协议适用中华人民共和国法律。12.2双方因本协议产生的争议，应通过协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条：其他13.1本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。13.2本协议一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。13.3本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。第十四条：协议附件14.1本协议附件包括：14.1.1工程概况表；14.1.2廉洁施工制度；14.1.3双方签字（或盖章）页。14.2协议附件与本协议具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方定义1.1本协议所称第三方，是指除协议双方外的其他自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检验机构、中介方等。1.2第三方介入是指在合同履行过程中，因协议双方的需要或合同约定的情形，由第三方提供专业服务、监督、检验、咨询等。第二条：第三方介入的适用范围2.1第三方介入适用于本合同中涉及的专业技术、工程质量、进度管理、合同管理等方面。2.2第三方介入应在协议双方协商一致的基础上进行，并签订相应的服务合同或协议。第三条：第三方介入的审批程序3.1协议双方同意第三方介入时，应书面通知对方，并说明第三方介入的原因、范围、期限和费用。3.2对方收到通知后，应在____日内给予书面回复，同意或提出异议。3.3协议双方就第三方介入事项达成一致后，应签订书面协议，明确各方的权利和义务。第四条：第三方责任限额4.1第三方在提供专业服务过程中，因自身原因造成工程损失或违约，应承担相应的法律责任。4.2第三方责任限额由协议双方在签订第三方服务合同时约定，但不得超过其服务费用总额的____倍。4.3若第三方责任限额不足以赔偿损失，协议双方有权要求第三方承担超过部分的责任。第五条：第三方与其他各方的责任划分5.1第三方在提供专业服务过程中，应遵守国家法律法规、行业标准及本合同约定。5.2第三方对自身提供的服务质量负责，对因自身原因导致的工程质量问题，应承担相应的责任。5.3协议双方应相互配合，确保第三方服务的顺利进行。5.4第三方与其他各方之间，应就各自职责和权利义务进行明确划分，并在第三方服务合同中予以体现。第六条：第三方介入的监督与检查6.1协议双方有权对第三方介入的服务进行监督与检查，第三方应予以配合。6.2监督与检查中发现第三方存在违约行为，协议双方有权要求第三方改正，并承担相应责任。第七条：第三方介入的费用承担7.1第三方介入的费用由协议双方按照约定承担，具体费用在第三方服务合同中约定。7.2第三方介入的费用包含但不限于服务费、差旅费、材料费等。第八条：第三方介入的变更与解除8.1第三方介入的变更或解除，需经协议双方和第三方协商一致。8.2第三方介入的变更或解除，应以书面形式通知协议双方和第三方。8.3第三方介入的变更或解除，不影响本合同其他条款的效力。第九条：本条款的生效9.1本条款自双方签字（或盖章）之日起生效，与本合同具有同等法律效力。9.2本条款的任何修改，均需经协议双方和第三方协商一致，并以书面形式作出。10.1本条款未尽事宜，由协议双方协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程概况表详细要求：包括工程名称、地点、规模、总投资、建设期限、设计单位、施工单位等基本信息。说明：工程概况表是合同的重要组成部分，用于明确工程的基本情况。2.附件二：廉洁施工制度详细要求：包括廉洁施工的原则、制度、措施、监督机制等内容。说明：廉洁施工制度是确保工程廉洁施工的重要依据。3.附件三：第三方服务合同详细要求：包括第三方服务内容、服务期限、费用、责任划分、违约责任等。说明：第三方服务合同是明确第三方责任和权利的文件。4.附件四：工程进度计划详细要求：包括工程各个阶段的起止时间、主要工作内容、进度目标等。说明：工程进度计划是控制工程进度的重要工具。5.附件五：工程质量检验报告详细要求：包括工程各个阶段的检验结果、质量问题、整改措施等。说明：工程质量检验报告是确保工程质量的重要依据。6.附件六：工程变更记录详细要求：包括变更原因、变更内容、变更费用、变更审批等。说明：工程变更记录是反映工程实际进度和成本的重要文件。7.附件七：工程结算文件详细要求：包括工程结算依据、结算金额、付款方式等。说明：工程结算文件是明确工程最终费用的重要依据。8.附件八：争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决期限等。说明：争议解决协议是解决合同履行过程中争议的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工单位未按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。责任认定标准：根据合同约定，施工单位应承担违约责任，包括但不限于赔偿工期延误、工程损失等。示例说明：若施工单位未按照合同约定的时间完成工程，导致工期延误，则施工单位应赔偿建设单位因此产生的损失。2.违约行为：施工单位在施工过程中，发现质量问题未及时整改。责任认定标准：施工单位应承担违约责任，包括但不限于整改质量问题的费用、工期延误等。示例说明：若施工单位在施工过程中发现质量问题，但未及时整改，导致工程无法按时交付，则施工单位应承担相应的责任。3.违约行为：施工单位利用职务之便谋取私利。责任认定标准：施工单位应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、追究刑事责任等。示例说明：若施工单位在工程中，利用职务之便向建设单位行贿，则施工单位应承担相应的责任。4.违约行为：第三方服务未达到合同约定标准。责任认定标准：第三方应承担违约责任，包括但不限于退还服务费用、赔偿损失等。示例说明：若第三方服务单位提供的服务未达到合同约定标准，则第三方服务单位应退还部分服务费用，并赔偿因此给协议双方造成的损失。全文完。2024版文化场馆建设工程廉洁施工协议范本1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同当事人1.5合同目的1.6合同期限1.7合同签订地点第二章文化场馆建设工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别2.5工程建设内容2.6工程总投资2.7工程进度安排第三章廉洁施工原则与要求3.1廉洁施工定义3.2廉洁施工原则3.3廉洁施工要求3.4廉洁施工责任第四章施工单位廉洁施工承诺4.1施工单位廉洁施工承诺书4.2施工单位廉洁施工组织机构4.3施工单位廉洁施工管理制度4.4施工单位廉洁施工培训计划第五章施工单位廉洁施工责任5.1施工单位廉洁施工责任范围5.2施工单位廉洁施工责任主体5.3施工单位廉洁施工责任追究第六章监督机构与监督方式6.1监督机构设置6.2监督方式与内容6.3监督机构职责6.4监督机构权限第七章廉洁施工措施与保障7.1廉洁施工措施7.2廉洁施工保障措施7.3廉洁施工资金保障7.4廉洁施工档案管理第八章违约责任与处理8.1违约责任界定8.2违约责任追究8.3违约责任赔偿8.4违约责任处理程序第九章合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同变更程序9.3合同解除条件9.4合同解除程序第十章合同争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序10.4争议解决费用第十一章合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序11.4合同终止后处理第十二章合同附件12.1合同附件清单12.2合同附件内容第十三章其他约定13.1法律适用13.2通知与送达13.3合同解释13.4合同未尽事宜第十四章合同签署14.1签署时间14.2签署地点14.3签署当事人14.4签署印章合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为《2024版文化场馆建设工程廉洁施工协议》。1.2合同编号合同编号：_________。1.3合同签订日期合同签订日期：____年____月____日。1.4合同当事人甲方：____（文化场馆建设单位名称）乙方：____（施工单位名称）1.5合同目的本合同目的为明确甲乙双方在文化场馆建设工程中的廉洁施工责任，确保工程质量和进度。1.6合同期限合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止。1.7合同签订地点合同签订地点：____（具体地点）第二章文化场馆建设工程概况2.1工程名称工程名称：____（具体工程名称）2.2工程地点工程地点：____（具体地点）2.3工程规模工程规模：____（具体规模描述）2.4工程类别工程类别：____（具体类别描述）2.5工程建设内容工程建设内容包括：____（具体建设内容描述）2.6工程总投资工程总投资：____（具体投资金额）2.7工程进度安排工程进度安排：____（具体进度计划）第三章廉洁施工原则与要求3.1廉洁施工定义廉洁施工是指在工程建设过程中，施工单位及其相关人员遵守国家法律法规，坚持诚信经营，不接受、不给予任何形式的贿赂、回扣、佣金等不正当利益。3.2廉洁施工原则（1）依法经营原则（2）诚信经营原则（3）公开透明原则（4）公平竞争原则3.3廉洁施工要求（1）施工单位不得参与任何形式的商业贿赂活动。（2）施工单位不得向甲方及相关人员行贿、索贿、受贿。（3）施工单位不得利用职务之便谋取不正当利益。（4）施工单位不得利用工程变更、追加等方式谋取不正当利益。3.4廉洁施工责任（1）施工单位对廉洁施工承担全面责任。（2）施工单位应建立健全廉洁施工制度，加强对施工人员的廉洁教育。（3）施工单位应积极配合监督机构开展廉洁施工监督检查。第四章施工单位廉洁施工承诺4.1施工单位廉洁施工承诺书施工单位应向甲方提交《廉洁施工承诺书》，承诺遵守本合同约定的廉洁施工原则与要求。4.2施工单位廉洁施工组织机构施工单位应设立廉洁施工组织机构，负责组织实施廉洁施工工作。4.3施工单位廉洁施工管理制度施工单位应制定廉洁施工管理制度，明确廉洁施工责任、措施和保障。4.4施工单位廉洁施工培训计划施工单位应制定廉洁施工培训计划，对施工人员进行廉洁施工培训。第五章施工单位廉洁施工责任5.1施工单位廉洁施工责任范围施工单位廉洁施工责任范围包括但不限于：（1）施工过程中的廉洁施工行为。（2）施工人员廉洁施工行为。（3）与工程相关的其他廉洁施工行为。5.2施工单位廉洁施工责任主体施工单位是廉洁施工责任主体，应对其施工过程中发生的廉洁施工问题承担全部责任。5.3施工单位廉洁施工责任追究（1）对违反廉洁施工规定的施工单位，甲方有权要求其承担相应责任。（2）对造成不良影响的施工单位，甲方有权要求其承担相应的法律责任。第六章监督机构与监督方式6.1监督机构设置甲方应设立监督机构，负责对施工单位廉洁施工进行监督检查。6.2监督方式与内容监督方式包括但不限于：（1）定期检查（2）现场抽查（3）资料审查监督内容包括但不限于：（1）施工单位廉洁施工制度的建立与执行情况。（2）施工人员廉洁施工行为。（3）工程变更、追加等情况下的廉洁施工行为。6.3监督机构职责监督机构职责包括但不限于：（1）对施工单位廉洁施工情况进行监督检查。（2）对违反廉洁施工规定的施工单位进行纠正。（3）对廉洁施工问题提出处理意见。6.4监督机构权限监督机构权限包括但不限于：（1）要求施工单位提供相关资料。（2）对施工单位进行现场检查。（3）对违反廉洁施工规定的施工单位进行处罚。第八章违约责任与处理8.1违约责任界定如一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。8.2违约责任追究（1）对于违反廉洁施工规定的施工单位，甲方有权要求其立即改正，并承担相应的经济损失。（2）对于情节严重的违约行为，甲方有权解除合同，并要求施工单位承担违约责任。8.3违约责任赔偿违约方应按照实际损失进行赔偿，包括但不限于直接经济损失和间接经济损失。8.4违约责任处理程序（1）违约方应在接到违约通知之日起____日内采取补救措施。（2）若违约方未采取补救措施或补救措施不力，甲方有权要求违约方承担违约责任。第九章合同变更与解除9.1合同变更条件（1）因不可抗力导致合同无法履行或继续履行不合理的。（2）经甲乙双方协商一致，且不违反法律法规的。9.2合同变更程序（1）甲乙双方应就合同变更事项进行书面协商。（2）协商一致后，双方应在____日内签署变更协议。9.3合同解除条件（1）因一方违约导致合同无法履行。（2）经甲乙双方协商一致，且不违反法律法规的。9.4合同解除程序（1）提出解除合同的一方应书面通知对方。（2）双方应在____日内签署解除合同协议。第十章合同争议解决10.1争议解决方式甲乙双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁或依法向人民法院起诉。10.2争议解决机构争议解决机构为____（仲裁机构名称或法院名称）。10.3争议解决程序按照争议解决机构的有关规定进行。10.4争议解决费用争议解决费用由败诉方承担，除非法律另有规定。第十一章合同生效与终止11.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件（1）合同期限届满。（2）合同解除。（3）工程完工且验收合格。11.3合同终止程序（1）合同终止前，双方应就合同终止事宜进行协商。（2）协商一致后，双方应在____日内签署合同终止协议。11.4合同终止后处理（1）双方应就合同终止后的债权债务进行清算。（2）双方应按照合同约定处理工程尾款。第十二章合同附件12.1合同附件清单（1）廉洁施工承诺书（2）廉洁施工管理制度（3）工程进度计划（4）其他相关文件12.2合同附件内容合同附件内容详见附件清单。第十三章其他约定13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2通知与送达（1）通知应以书面形式进行。（2）通知送达方式包括但不限于邮寄、电子邮件、传真等。13.3合同解释本合同如有歧义，应按照有利于维护甲乙双方合法权益的原则进行解释。13.4合同未尽事宜本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商解决。第十四章合同签署14.1签署时间签署时间：____年____月____日。14.2签署地点签署地点：____（具体地点）。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________法定代表人（签字）：____________法定代表人（签字）：____________附件：合同附件清单多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方监督权条款甲方有权对乙方在施工过程中的廉洁施工情况进行监督，包括但不限于现场检查、查阅相关资料、听取施工人员意见等。1.2甲方信息提供义务甲方应向乙方提供与工程相关的必要信息，包括但不限于设计图纸、工程量清单、工程进度计划等，确保乙方能够按照规定进行施工。1.3甲方变更通知甲方在工程实施过程中如需进行变更，应提前通知乙方，并明确变更原因、内容、范围和影响，乙方应在接到通知后____日内回复。1.4甲方验收标准甲方应按照国家相关标准、规范和设计要求，对工程进行验收，验收合格后方可进行下一阶段施工。1.5甲方违约责任若甲方未能履行本合同约定的义务，导致乙方遭受损失，甲方应承担相应的赔偿责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方自主施工权乙方在确保工程质量和进度的前提下，有权根据施工实际情况，对施工组织、进度计划等进行合理调整。2.2乙方材料采购权乙方有权根据工程需要，自行采购工程材料，但应符合国家相关标准和规定。2.3乙方技术改进权乙方在施工过程中，如发现设计不合理或存在安全隐患，有权提出技术改进建议，经甲方确认后实施。2.4乙方违约责任若乙方未能履行本合同约定的义务，导致工程质量和进度受到影响，乙方应承担相应的违约责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介职责第三方中介负责对甲乙双方的廉洁施工行为进行监督，确保本合同的履行。3.2第三方中介权利第三方中介有权要求甲乙双方提供相关资料，进行现场检查，并提出监督报告。3.3第三方中介义务第三方中介应公正、客观地履行监督职责，对监督过程中知悉的甲乙双方商业秘密负有保密义务。3.4第三方中介费用第三方中介费用由甲乙双方按照约定的比例承担。3.5第三方中介责任若第三方中介在履行监督职责过程中存在失职、渎职行为，导致甲乙双方遭受损失，第三方中介应承担相应的赔偿责任。3.6第三方中介更换若第三方中介因故无法继续履行职责，甲乙双方应协商更换新的中介机构。3.7第三方中介争议解决第三方中介与甲乙双方在履行职责过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁或依法向人民法院起诉。附件及其他补充说明一、附件列表：1.廉洁施工承诺书2.廉洁施工管理制度3.工程进度计划4.设计图纸5.工程量清单6.甲方提供的其他相关资料7.第三方中介监督报告8.合同变更协议9.合同终止协议10.争议解决相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：施工单位未按照合同约定进行施工，导致工程质量和进度受到影响。认定：通过现场检查、进度报告、质量检测等方式认定。2.违约行为：甲方未按照合同约定提供信息或材料，导致施工进度延误。认定：通过甲方提供的材料清单、进度报告等方式认定。3.违约行为：乙方未按照合同约定进行材料采购，导致材料质量不符合要求。认定：通过材料检测报告、采购记录等方式认定。4.违约行为：第三方中介未按照合同约定履行监督职责，导致甲乙双方遭受损失。认定：通过第三方中介的监督报告、双方协商记录等方式认定。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指因自然现象、社会现象等原因，导致合同无法履行或继续履行不合理的情形。2.商业贿赂：指经营者为争取交易机会或有其他交易便利，给予对方单位或者个人以财物或者其他利益的行为。3.仲裁：指当事人根据双方达成的仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.法院：指中华人民共和国的审判机关，负责审理各类案件。5.违约责任：指一方当事人违反合同约定，应当承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：第三方中介更换困难。解决办法：在合同中明确更换第三方中介的条件和程序，确保更换过程的顺利进行。2.问题：甲方提供信息不及时。解决办法：在合同中规定甲方提供信息的时限，并设立信息反馈机制，确保信息及时传递。3.问题：乙方材料采购不规范。解决办法：在合同中明确材料采购的标准和程序，并对采购过程进行监督。4.问题：争议解决困难。解决办法：在合同中约定争议解决的途径和程序，包括友好协商、仲裁或诉讼。五、所有应用场景：1.文化场馆建设工程。2.公共设施建设工程。3.政府投资项目。4.大型基础设施建设项目。5.国有企业或集体企业投资项目。全文完。2024版文化场馆建设工程廉洁施工协议范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：（填写甲方全称）地址：（填写甲方详细地址）联系人：（填写甲方联系人姓名）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方：名称：（填写乙方全称）地址：（填写乙方详细地址）联系人：（填写乙方联系人姓名）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方拟在（填写项目名称）文化场馆建设项目中，为保障工程质量和安全，维护国家利益、社会公共利益和项目利益，甲方与乙方达成协议，特制定本廉洁施工协议。2.2合同依据本协议依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，以及《文化场馆建设工程廉洁施工管理规定》等规范性文件制定。三、定义与解释3.1专业属于本协议中“专业属于”指乙方在文化场馆建设工程中承担的施工专业范围，包括但不限于土建、钢结构、装饰装修、给排水、电气、消防、通风空调、智能化等。3.2关键词解释1.廉洁施工：指乙方在施工过程中，严格遵守国家法律法规、行业规范和甲方要求，不从事任何损害国家利益、社会公共利益和项目利益的行为。2.工程进度：指文化场馆建设工程的施工进度，按照合同约定的计划和时间节点进行。3.工程质量：指文化场馆建设工程的施工质量，符合国家相关标准和规范。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方遵守国家法律法规、行业规范和甲方要求，进行廉洁施工。2.甲方有权对乙方在施工过程中的廉洁施工情况进行监督检查。3.甲方有权要求乙方按照合同约定的进度、质量要求完成施工任务。4.甲方有权根据项目实际情况，对施工方案进行调整。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，包括但不限于施工图纸、材料、设备等。2.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。3.乙方应严格按照国家法律法规、行业规范和甲方要求，进行廉洁施工。4.乙方应按照合同约定的进度、质量要求完成施工任务。五、履行条款5.1合同履行时间本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至文化场馆建设工程竣工之日止。5.2合同履行地点文化场馆建设工程施工现场。5.3合同履行方式乙方应按照合同约定的施工图纸、施工方案和施工技术要求，进行文化场馆建设工程的施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件本协议经双方签字（或盖章）后生效。6.2终止条件1.文化场馆建设工程竣工。2.本协议约定的其他终止条件。6.3终止程序1.一方提出终止本协议，应书面通知另一方。2.双方协商一致，签署终止协议。6.4终止后果1.终止协议生效后，双方应按照约定办理工程结算。2.乙方应按照合同约定，将施工现场清理完毕。3.终止协议生效后，本协议中未了事项，双方应另行协商解决。七、费用与支付7.1费用构成本协议项下的费用构成如下：1.工程量清单费用：根据施工图纸和工程量清单计算出的工程费用。2.材料费：包括施工过程中所需的各种建筑材料、设备、配件等的费用。3.人工费：包括施工人员的工资、津贴、奖金等费用。4.机械使用费：包括施工过程中所需的各种施工机械的租赁或购买费用。5.管理费：包括施工过程中的项目管理、协调、监督等费用。6.利润：按照合同约定的比例计算的利润。7.其他费用：根据实际情况发生的其他相关费用。7.2支付方式1.预付款：合同签订后，乙方应向甲方提交预付款申请，甲方应在收到申请后5个工作日内支付预付款，预付款比例为合同总额的10%。2.进度款：按照工程进度，甲方应在乙方提交的进度款申请和相应的工程进度证明材料后，5个工作日内支付进度款。3.竣工结算款：工程竣工后，乙方应在甲方验收合格并提交竣工结算报告后，30个工作日内支付竣工结算款。7.3支付时间1.预付款支付时间：合同签订后5个工作日内。2.进度款支付时间：每月末前5个工作日内支付上一个月的进度款。3.竣工结算款支付时间：工程验收合格并提交竣工结算报告后30个工作日内。7.4支付条款1.甲方应在约定的时间内支付乙方款项，如逾期支付，应按每日千分之五支付违约金。2.乙方应在收到款项后5个工作日内开具相应的发票。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未能按时支付款项，应向乙方支付违约金。2.甲方未能提供必要的施工条件，导致乙方施工延误，应承担相应责任。8.2乙方违约1.乙方未能按时完成工程，应向甲方支付违约金。2.乙方在施工过程中出现质量问题，应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。3.乙方违反廉洁施工规定，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定的赔偿金额和方式，对守约方进行赔偿。九、保密条款9.1保密内容本协议涉及的所有商业秘密、技术秘密、财务信息等均为保密内容。9.2保密期限保密期限自本协议签订之日起至合同终止后的5年内。9.3保密履行方式1.双方应采取合理措施，确保保密内容的保密性。2.未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同履行无法正常进行的情形。10.2不可抗力事件1.自然灾害：如地震、洪水、台风等。2.政府行为：如政策调整、政府命令等。3.社会异常事件：如战争、罢工、恐怖袭击等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件，双方应及时通知对方。2.双方应采取一切可能措施，减少不可抗力事件对合同履行的影响。3.因不可抗力导致合同无法履行时，双方应根据实际情况，协商解决。10.4不可抗力实例如疫情、疫情导致的政府封控措施等。十一、争议解决11.1协商解决双方发生争议，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将合同的权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形1.涉及国家秘密、商业秘密的情形。2.法律法规规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对文化场馆建设工程项目的最终决策权。2.乙方保留对施工过程中发现的设计不合理或施工技术问题的改进权。13.2特殊权力保留1.甲方保留在工程实施过程中，对施工方案、进度、质量等方面的调整权。2.乙方保留在施工过程中，对施工工艺、材料、设备等方面的选择权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何一方提出修改或补充合同内容，应书面通知对方。2.双方应在收到通知后5个工作日内，就修改或补充内容达成一致意见。14.2修改和补充效力1.经双方同意的修改或补充内容，与本协议具有同等法律效力。2.修改或补充内容自双方签字（或盖章）之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合，确保文化场馆建设工程的顺利进行。2.甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开协调会议，讨论和解决施工过程中的问题。2.双方应通过书面方式，及时沟通和协调施工过程中的重大事项。十六、其他条款16.1法律适用本协议适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本协议构成双方之间关于文化场馆建设工程廉洁施工的完整协议，任何与本协议相抵触的口头协议或先前协议均无效。16.3增减条款本协议的任何增减条款，均需以书面形式由双方共同签署，方可生效。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：代表（签字）：日期：（填写签订日期）乙方（盖章）：代表（签字）：日期：（填写签订日期）甲方（盖章）：代表（签字）：乙方（盖章）：代表（签字）：附件及其他说明解释一、附件列表：1.文化场馆建设工程施工图纸及工程量清单2.文化场馆建设工程廉洁施工管理规定3.施工方案及施工技术要求4.甲方提供的材料、设备清单5.乙方提交的施工进度报告及工程款申请6.甲方验收报告及竣工结算报告7.双方协商达成的修改或补充协议8.争议解决过程中的相关文件二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付款项：认定标准为超过合同约定的支付时间。未提供必要的施工条件：认定标准为影响乙方正常施工。2.乙方违约：未按时完成工程：认定标准为超过合同约定的工程进度。工程质量不符合要求：认定标准为不符合国家相关标准和规范。违反廉洁施工规定：认定标准为违反国家法律法规、行业规范和甲方要求。三、法律名词及解释：1.廉洁施工：指在施工过程中，严格遵守国家法律法规、行业