建筑照明施工合同

建筑照明施工合同合同编号：__________建筑照明施工合同鉴于甲方为进行建筑照明施工，需要乙方提供相应的施工服务，双方经协商一致，就建筑照明施工事项达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________二、合同金额2.1本工程的建筑照明施工费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交正式的施工预算报告，甲方确认后据此执行。三、施工期限3.1乙方应按照甲方的要求，在合同约定的工期内完成本工程的施工。3.2施工期限自甲方书面通知乙方进场之日起计算，至工程竣工交付之日止。四、质量标准4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规、标准规范进行施工，保证工程质量。（1）符合国家及行业相关标准规范；（2）符合设计文件及技术要求；（3）满足甲方使用功能及美观要求。五、合同的履行5.1甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款，具体支付方式如下：（1）合同签订后____个工作日内，甲方支付乙方合同金额的____%；（2）工程进度达到____%时，甲方支付乙方合同金额的____%；（3）工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方合同金额的____%。5.2乙方应按照合同约定进行施工，并保证工程质量。5.3甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、水源、电源等。5.4甲方应按照合同约定及时支付乙方工程进度款，逾期支付的，应按照同期银行贷款利率支付利息。六、违约责任6.1乙方未按照约定时间完成工程的，甲方有权要求乙方支付逾期竣工违约金，违约金计算方式为：逾期竣工部分工程价款的____%乘以逾期天数。6.2甲方未按照约定时间支付工程进度款的，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款部分工程价款的____%乘以逾期天数。6.3由于甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应按照乙方实际停工、窝工天数支付相应的费用。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工交付之日止。8.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件一：工程设计文件附件二：施工预算报告附件三：施工进度计划附件四：工程验收标准附件五：其他相关文件一、附件列表：1.附件一：工程设计文件设计图纸设计说明书设计变更通知2.附件二：施工预算报告预算总表材料费用明细表人工费用明细表施工机械使用费用明细表3.附件三：施工进度计划施工总进度计划阶段性施工进度计划关键节点进度计划4.附件四：工程验收标准照明系统验收标准安全施工验收标准环境保护验收标准5.附件五：其他相关文件施工现场管理制度安全生产责任书质量保证承诺书二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程的，属于违约行为。2.甲方未按照约定时间支付工程进度款的，属于违约行为。3.甲方未提供乙方施工所需的现场条件，属于违约行为。4.乙方施工质量不符合约定标准的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指承担合同义务，有权要求乙方按约定进行施工的一方。2.乙方：指承担合同义务，按甲方要求进行施工的一方。3.合同金额：指双方约定的建筑照明施工费用。4.施工期限：指乙方完成工程的时间范围。5.质量标准：指工程质量应达到的要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定时间支付工程进度款。解决办法：乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款部分工程价款的____%乘以逾期天数。2.问题：乙方未按照约定时间完成工程。解决办法：甲方有权要求乙方支付逾期竣工违约金，违约金计算方式为：逾期竣工部分工程价款的____%乘以逾期天数。3.问题：甲方未提供乙方施工所需的现场条件。解决办法：乙方有权要求甲方承担逾期提供现场条件所造成的费用。4.问题：乙方施工质量不符合约定标准。解决办法：甲方有权要求乙方按照约定标准进行整改或重新施工，由此产生的费用由乙方承担。五、所有应用