菏泽居间工程合同范例

菏泽居间工程合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（委托方）：

乙方（居间方）：

鉴于甲方因工程项目的需要，欲寻找合适的施工单位，现委托乙方作为居间方，为甲方提供工程项目的施工单位推荐服务。双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方负责为甲方提供符合甲方要求的施工单位推荐服务，包括但不限于：

（1）收集、整理相关施工单位的信息；

（2）协助甲方进行施工单位资质审查；

（3）组织甲方与施工单位进行洽谈；

（4）提供相关法律法规、政策咨询。

2.乙方应确保所推荐的施工单位具备以下条件：

（1）具有合法的营业执照；

（2）具备相应的资质等级；

（3）有良好的信誉和业绩；

（4）具备完成甲方工程项目的条件。

二、服务期限

1.本合同服务期限自双方签订之日起至甲方工程项目建设完毕止。

2.如甲方工程项目建设延期，乙方应根据甲方的要求，继续提供相应的居间服务。

三、费用及支付

1.乙方提供居间服务的费用为人民币______元（大写：______元整），甲方应在本合同签订之日起______个工作日内一次性支付给乙方。

2.乙方在提供服务过程中产生的相关费用，由甲方承担。

四、保密条款

1.双方对本合同内容及其所涉及的商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.本保密条款在本合同终止后仍具有法律效力。

五、违约责任

1.如乙方未按约定提供居间服务，甲方有权解除本合同，并要求乙方退还已收取的费用。

2.如甲方未按约定支付费用，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金为______。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.本合同适用中华人民共和国法律。

七、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，可由双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

附件：

1.甲方工程项目建设相关资料；

2.乙方推荐施工单位资质证明；

3.本合同签订地相关法律法规。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（委托方）：

乙方（居间方）：

丙方（施工单位）：

鉴于甲方拟开展一项工程项目，为保障工程质量和进度，甲方委托乙方作为居间方，协助甲方寻找合适的施工单位。同时，为确保施工单位的资质和信誉，甲方引入丙方作为第三方主体，对施工单位进行资质审核和信用评估。双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方作为居间方，负责为甲方提供以下服务：

（1）收集、整理丙方提供的施工单位信息；

（2）协助甲方与丙方进行沟通，了解施工单位资质和信誉；

（3）组织甲方与施工单位进行洽谈；

（4）提供相关法律法规、政策咨询。

2.丙方作为第三方主体，负责以下工作：

（1）对施工单位进行资质审核，确保其具备合法的营业执照和相应的资质等级；

（2）对施工单位进行信用评估，确保其具有良好的信誉和业绩；

（3）对施工单位进行实地考察，核实其具备完成甲方工程项目的条件。

二、服务期限

1.本合同服务期限自双方签订之日起至甲方工程项目建设完毕止。

2.如甲方工程项目建设延期，乙方和丙方应根据甲方的要求，继续提供相应的居间和资质审核、信用评估服务。

三、费用及支付

1.乙方提供居间服务的费用为人民币______元（大写：______元整），甲方应在本合同签订之日起______个工作日内一次性支付给乙方。

2.丙方提供资质审核和信用评估服务的费用为人民币______元（大写：______元整），甲方应在本合同签订之日起______个工作日内一次性支付给丙方。

3.乙方和丙方在提供服务过程中产生的相关费用，由甲方承担。

四、甲方的权益

1.甲方有权要求乙方和丙方按照约定提供服务，并对服务内容进行监督。

2.甲方有权要求乙方和丙方在规定时间内完成服务，如因乙方和丙方原因导致服务延迟，甲方有权要求乙方和丙方承担相应责任。

3.甲方有权要求乙方和丙方提供真实、准确、完整的施工单位信息，并对信息真实性负责。

五、乙方的权利与义务

1.乙方有权要求甲方按照约定支付费用。

2.乙方应按照约定提供服务，确保施工单位信息的真实性、准确性和完整性。

3.乙方违反本合同约定，导致甲方权益受损，乙方应承担相应责任。

六、丙方的权利与义务

1.丙方有权要求甲方按照约定支付费用。

2.丙方应按照约定对施工单位进行资质审核和信用评估，确保其具备完成甲方工程项目的条件。

3.丙方违反本合同约定，导致甲方权益受损，丙方应承担相应责任。

七、违约责任

1.如乙方或丙方未按约定提供服务，甲方有权解除本合同，并要求乙方或丙方退还已收取的费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。

2.如甲方未按约定支付费用，乙方或丙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金为______。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.本合同适用中华人民共和国法律。

九、其他

1.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，可由三方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

附件：

1.甲方工程项目建设相关资料；

2.乙方推荐施工单位信息；

3.丙方资质审核和信用评估报告。

第三方介入的意义和目的：

引入丙方作为第三方主体，对施工单位进行资质审核和信用评估，有助于甲方确保施工单位的质量和信誉，降低工程风险，保障工程项目的顺利进行。

甲方权益主导的目的和意义：

以甲方权益为主导，明确甲方的权利和义务，确保甲方在合同履行过程中处于主导地位，有利于维护甲方合法权益，降低工程项目风险。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（委托方）：

乙方（居间方）：

丙方（资质审核机构）：

鉴于甲方需要寻找具备特定资质的合作伙伴，为保障合作质量和效率，甲方委托乙方作为居间方，协助甲方寻找合适的合作伙伴。同时，为确保合作伙伴的资质符合要求，甲方引入丙方作为第三方主体，提供资质审核服务。双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方作为居间方，负责为甲方提供以下服务：

（1）收集、整理丙方提供的合作伙伴信息；

（2）协助甲方与丙方进行沟通，了解合作伙伴的资质情况；

（3）组织甲方与合作伙伴进行洽谈；

（4）提供相关法律法规、政策咨询。

2.丙方作为第三方主体，负责以下工作：

（1）对合作伙伴进行资质审核，确保其具备合法的营业执照和相应的资质等级；

（2）对合作伙伴进行信用评估，确保其具有良好的信誉和业绩；

（3）提供资质审核报告，为甲方提供决策依据。

二、服务期限

1.本合同服务期限自双方签订之日起至甲方与合作伙伴签订正式合作协议止。

2.如甲方与合作伙伴的合作协议签订延期，乙方和丙方应根据甲方的要求，继续提供相应的居间和资质审核服务。

三、费用及支付

1.乙方提供居间服务的费用为人民币______元（大写：______元整），甲方应在本合同签订之日起______个工作日内一次性支付给乙方。

2.丙方提供资质审核服务的费用为人民币______元（大写：______元整），甲方应在本合同签订之日起______个工作日内一次性支付给丙方。

3.乙方和丙方在提供服务过程中产生的相关费用，由甲方承担。

四、乙方的权益

1.乙方有权要求甲方按照约定支付费用。

2.乙方有权要求丙方提供真实、准确、完整的合作伙伴信息。

3.乙方有权要求丙方在规定时间内完成资质审核工作。

五、丙方的权利与义务

1.丙方有权要求甲方按照约定支付费用。

2.丙方应按照约定对合作伙伴进行资质审核，确保其具备完成甲方合作项目的条件。

3.丙方违反本合同约定，导致乙方权益受损，丙方应承担相应责任。

六、甲方的权利与义务

1.甲方可要求乙方和丙方按照约定提供服务，并对服务内容进行监督。

2.甲方可要求乙方和丙方在规定时间内完成服务，如因乙方和丙方原因导致服务延迟，甲方有权要求乙方和丙方承担相应责任。

3.甲方可要求乙方和丙方提供真实、准确、完整的合作伙伴信息。

七、违约责任

1.如乙方或丙方未按约定提供服务，甲方有权解除本合同，并要求乙方或丙方退还已收取的费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。

2.如甲方未按约定支付费用，乙方或丙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金为______。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.本合同适用中华人民共和国法律。

九、其他

1.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，可由三方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

附件：

1.甲方合作项目相关资