地下数据中心锚杆施工合同

地下数据中心锚杆施工合同合同编号：__________鉴于业主拟建设地下数据中心，为确保数据中心安全稳固，需进行锚杆施工，现经双方友好协商，就锚杆施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：地下数据中心锚杆施工工程1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于锚杆设计、施工、验收等环节。二、合同金额2.1本工程合同总金额为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2合同金额包含：材料费、人工费、设备费、管理费、利润等。2.3合同金额如需调整，双方协商一致后，可签订补充协议。三、合同工期3.1合同约定的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。3.2施工方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。3.3业主方如因特殊情况导致工期调整，应与施工方协商一致。四、施工质量4.1施工方应按照业主方提供的施工图纸、施工方案及相关技术要求进行施工。4.2施工过程中，施工方应确保工程质量，满足设计及规范要求。4.3工程验收合格后，施工方应提供相应的质保资料，并承诺质保期内工程质量。五、合同的履行5.1施工方应按照合同约定的工期、质量要求完成施工任务。5.2业主方应按照合同约定支付合同价款。5.3双方应共同参与工程验收，验收合格的工程交付使用。六、违约责任6.1施工方如未按照合同约定完成施工任务，应承担违约责任。6.2业主方如未按照合同约定支付合同价款，应承担违约责任。6.3双方因违约行为导致合同无法履行，应按照合同约定承担相应的赔偿责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格且质保期满。8.2合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。8.3本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________签订日期：_______________一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.技术要求说明4.工程验收标准5.质保资料6.补充协议二、违约行为及认定：1.施工方未按照合同约定完成施工任务：包括工期延误、工程质量不达标等。2.业主方未按照合同约定支付合同价款。3.双方因违约行为导致合同无法履行：包括擅自变更合同内容、不履行合同义务等。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中指定的委托方，负责委托施工方进行工程承包。2.乙方：指合同中指定的承包方，负责按照合同约定完成施工任务。3.工期：指合同约定的工程完成时间。4.合同价款：指双方约定的工程总价。5.工程验收：指对施工完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查，以确认工程是否符合合同约定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：协商确定延期时间，并根据延期时间调整合同价款。2.工程质量问题：及时整改，达到合同约定的质量标准。3.合同价款支付纠纷：双方核对支付金额，按时支付合同价款。4.施工过程中出现争议：通过友好协商解决，协商不成时可向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.地下数据中心建设：用于地下数据中心的锚杆施工。2.工程加固：用于需要加固的建筑物、桥梁