2024年度消防设施设备工程合同违约责任追究合同范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度消防设施设备工程合同违约责任追究合同范本本合同目录一览1.违约责任概述1.1违约责任的定义1.2违约责任的承担方式1.3违约责任的追究程序2.工程进度违约责任2.1工程进度延误的违约责任2.2工程进度提前的违约责任2.3工程进度变更的违约责任3.工程质量违约责任3.1工程质量不符合约定的违约责任3.2工程质量检验不合格的违约责任3.3工程质量整改的违约责任4.工程安全违约责任4.1工程安全事故的违约责任4.2工程安全措施的违约责任4.3工程安全责任的追究5.设备供应违约责任5.1设备供应延误的违约责任5.2设备供应质量不符合约定的违约责任5.3设备供应变更的违约责任6.资金支付违约责任6.1资金支付延误的违约责任6.2资金支付不足的违约责任6.3资金支付方式的违约责任7.拖欠工程款违约责任7.1拖欠工程款的违约责任7.2拖欠工程款利息的违约责任7.3拖欠工程款的处理8.保密违约责任8.1保密信息的定义8.2保密责任的承担8.3保密违约责任的追究9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决费用的承担10.合同解除10.1合同解除的条件10.2合同解除的程序10.3合同解除后的处理11.违约金的计算与支付11.1违约金的计算方法11.2违约金的支付方式11.3违约金的追索12.不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力的认定12.3不可抗力对合同履行的影响13.合同生效与解除13.1合同生效的条件13.2合同解除的条件13.3合同解除的程序14.合同附件第一部分：合同如下：1.违约责任概述1.1违约责任的定义本合同所指的违约责任，是指合同一方当事人未履行合同约定的义务，或者履行合同义务不符合约定，给对方当事人造成损失，应当承担的民事责任。1.2违约责任的承担方式违约责任的承担方式包括但不限于：继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金等。1.3违约责任的追究程序违约责任的追究程序如下：（1）违约方收到对方违约通知后，应在接到通知之日起10日内采取补救措施或赔偿损失；（2）对方当事人认为违约方未采取补救措施或赔偿损失的，可向违约方发出书面催告；（3）违约方在接到催告后仍不采取补救措施或赔偿损失的，对方当事人有权要求违约方支付违约金；（4）如违约行为严重，对方当事人有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。2.工程进度违约责任2.1工程进度延误的违约责任如因施工方原因导致工程进度延误，每延误一日，应向对方支付相当于合同总价款0.5%的违约金。2.2工程进度提前的违约责任如因施工方原因导致工程进度提前，每提前一日，对方有权要求施工方支付相当于合同总价款0.3%的奖励金。2.3工程进度变更的违约责任如因工程进度变更导致合同总价款发生变动，双方应按照实际发生变更的工程量和价格重新签订补充协议。3.工程质量违约责任3.1工程质量不符合约定的违约责任如工程质量不符合合同约定，施工方应立即进行整改，并承担由此产生的费用。3.2工程质量检验不合格的违约责任如工程质量检验不合格，施工方应立即进行整改，并承担由此产生的费用，直至合格为止。3.3工程质量整改的违约责任如因施工方原因导致工程质量整改不合格，施工方应承担由此产生的全部费用，并支付对方相当于合同总价款1%的违约金。4.工程安全违约责任4.1工程安全事故的违约责任如因施工方原因导致工程安全事故，施工方应承担全部责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。4.2工程安全措施的违约责任如施工方未按照合同约定采取必要的安全措施，导致安全事故发生，施工方应承担全部责任。4.3工程安全责任的追究如因施工方原因导致工程安全事故，对方当事人有权要求施工方承担相应的违约责任。5.设备供应违约责任5.1设备供应延误的违约责任如因设备供应商原因导致设备供应延误，每延误一日，设备供应商应向对方支付相当于设备总价款0.5%的违约金。5.2设备供应质量不符合约定的违约责任如设备供应质量不符合合同约定，设备供应商应立即进行更换或修复，并承担由此产生的费用。5.3设备供应变更的违约责任如因设备供应变更导致合同总价款发生变动，双方应按照实际发生变更的设备量和价格重新签订补充协议。6.资金支付违约责任6.1资金支付延误的违约责任如因付款方原因导致资金支付延误，每延误一日，付款方应向对方支付相当于合同总价款0.5%的违约金。6.2资金支付不足的违约责任如因付款方原因导致资金支付不足，不足部分应立即补足，并支付相应的违约金。6.3资金支付方式的违约责任如付款方未按照合同约定支付资金，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.保密违约责任8.1保密信息的定义保密信息是指合同双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等，以及合同中约定的其他保密内容。8.2保密责任的承担双方对本合同涉及的所有保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。8.3保密违约责任的追究如一方违反保密义务，向第三方泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的全部损失，并支付相当于损失金额的违约金。9.争议解决9.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序诉讼期间，除争议事项外，合同其他条款应继续履行。9.3争议解决费用的承担争议解决过程中产生的律师费、诉讼费等费用，由败诉方承担。10.合同生效与解除10.1合同生效的条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同解除的条件（1）一方严重违约，经对方催告后仍未改正；（2）发生不可抗力，致使合同目的无法实现；（3）双方协商一致解除合同。10.3合同解除的程序合同解除应书面通知对方，自通知到达对方之日起合同解除。11.违约金的计算与支付11.1违约金的计算方法违约金的计算方法按实际损失的一定比例确定，最高不超过合同总价款的20%。11.2违约金的支付方式违约金应在违约行为发生之日起10日内支付。11.3违约金的追索违约金支付后，如对方仍要求赔偿损失的，应就超过违约金的部分另行提起诉讼。12.不可抗力12.1不可抗力的定义不可抗力是指因自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免、不可克服的客观情况。12.2不可抗力的认定不可抗力的认定，应按照国家有关法律法规和行业惯例进行。12.3不可抗力对合同履行的影响发生不可抗力事件，导致合同履行困难的，双方可根据不可抗力的影响程度，协商部分或全部免除责任。13.合同附件13.1合同附件作为合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。13.2合同附件包括但不限于：（1）工程图纸；（2）设备清单；（3）施工方案；（4）质量标准；（5）验收报告；（6）其他与本合同履行相关的文件。14.其他14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商，并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的概念本合同所指的第三方，是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同关系，提供专业服务、技术支持、监督检验或其他协助的独立法人、非法人组织或个人。15.2第三方的责任第三方的责任是指第三方在合同履行过程中，因自身行为或疏忽导致合同未能正确履行或造成损失时，应承担的责任。16.第三方介入的批准16.1第三方介入的同意16.2第三方介入的申请任何一方有意引入第三方时，应向对方提交第三方资质证明、服务内容、费用预算等相关材料，经对方审核同意后方可引入。17.第三方的责权利17.1第三方的权利（1）第三方有权根据合同约定，独立开展相关工作，并享有相应的报酬。（2）第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助。17.2第三方的义务（1）第三方应遵守国家法律法规和行业规范，确保其提供的服务符合合同要求。（2）第三方应保守合同双方的商业秘密和保密信息。17.3第三方的责任（1）第三方在履行职责过程中，因自身原因造成合同未能正确履行或造成损失的，应承担相应的赔偿责任。（2）第三方违反保密义务，泄露甲乙双方的商业秘密和保密信息，应承担违约责任。18.第三方责任限额18.1责任限额的定义责任限额是指第三方在合同履行过程中，因自身原因造成合同未能正确履行或造成损失时，应承担的最高赔偿金额。18.2责任限额的确定责任限额应根据第三方的资质、服务内容和合同约定确定，最高不超过合同总价款的10%。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分（1）第三方与甲方之间产生的纠纷，由双方自行协商解决。（2）第三方在履行职责过程中，如需与甲方进行沟通，应通过甲方指定的联系人进行。19.2第三方与乙方的划分（1）第三方与乙方之间产生的纠纷，由双方自行协商解决。（2）第三方在履行职责过程中，如需与乙方进行沟通，应通过乙方指定的联系人进行。19.3第三方与甲乙双方的共同责任（1）如第三方在履行职责过程中，因自身原因导致合同未能正确履行，甲乙双方应共同承担相应的责任。（2）如第三方在履行职责过程中，因甲乙双方的原因导致合同未能正确履行，第三方不承担责任。20.第三方介入的终止20.1第三方介入的终止条件（1）合同履行完毕或解除；（2）第三方完成合同约定的全部工作；（3）甲乙双方同意终止第三方介入。20.2第三方介入的终止程序第三方介入终止时，甲乙双方应书面通知第三方，并按照合同约定支付相应的报酬。第三方应在接到通知后，完成剩余工作并撤离现场。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸详细要求：包含设计图纸、施工图纸、设备布置图等，需满足国家相关设计规范和标准。说明：工程图纸是施工的重要依据，需确保准确无误。2.设备清单详细要求：列出所有设备名称、型号、规格、数量、价格等信息。3.施工方案详细要求：包括施工组织设计、施工工艺、施工进度计划等。说明：施工方案是施工过程中的指导文件，需确保施工安全和质量。4.质量标准详细要求：明确工程质量标准，包括材料、施工工艺、验收标准等。说明：质量标准是保证工程质量的重要依据，需确保符合国家标准和合同约定。5.验收报告详细要求：包括工程验收记录、检验报告、验收结论等。说明：验收报告是工程验收的重要文件，需确保内容真实、完整。6.保密协议详细要求：明确保密信息的范围、保密期限、保密义务等。说明：保密协议是保护双方商业秘密的重要文件，需确保双方遵守。7.补充协议详细要求：针对合同履行过程中出现的新情况、新问题，双方协商达成的补充协议。说明：补充协议是对合同内容的补充和细化，需确保内容合法有效。8.争议解决协议详细要求：明确争议解决方式、程序、费用等。说明：争议解决协议是解决合同履行过程中争议的重要依据，需确保双方权益。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为施工方未按合同约定完成工程进度，导致工程延误。设备供应商提供的设备质量不符合合同约定。付款方未按合同约定支付工程款。第三方未按合同约定履行职责，导致合同未能正确履行。2.责任认定标准违约行为发生时，需有证据证明。违约行为导致合同未能正确履行或造成损失。违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。3.示例说明违约行为：施工方未按合同约定完成工程进度，导致工程延误3个月。责任认定：施工方应承担违约责任，支付对方相当于合同总价款1%的违约金，并赔偿由此造成的损失。违约行为：设备供应商提供的设备质量不符合合同约定，导致设备无法正常使用。责任认定：设备供应商应承担违约责任，更换合格设备，并赔偿由此造成的损失。违约行为：付款方未按合同约定支付工程款，导致施工方无法继续施工。责任认定：付款方应承担违约责任，立即支付工程款，并支付相应利息。违约行为：第三方未按合同约定履行职责，导致工程验收不合格。责任认定：第三方应承担违约责任，重新进行验收，并赔偿由此造成的损失。全文完。2024年度消防设施设备工程合同违约责任追究合同范本1本合同目录一览1.违约责任追究的一般规定1.1违约责任的认定1.2违约责任的承担方式1.3违约责任的免除2.设计单位违约责任2.1设计文件不符合规范要求2.2设计变更未及时通知2.3设计进度延误3.施工单位违约责任3.1施工质量不符合规范要求3.2施工进度延误3.3工程验收不合格4.供货单位违约责任4.1供货质量不符合规范要求4.2供货进度延误4.3供货数量不足5.监理单位违约责任5.1监理不到位5.2监理报告失实5.3监理费用收取不合理6.甲方违约责任6.1甲方未按时支付款项6.2甲方未按约定提供场地6.3甲方未按约定提供材料7.乙方违约责任7.1乙方未按时完成设计、施工、供货等任务7.2乙方未按约定履行合同义务7.3乙方违反保密协议8.违约金的计算与支付8.1违约金的计算方法8.2违约金的支付方式8.3违约金的追索期限9.违约争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.违约责任追究的程序10.1违约行为的认定10.2违约责任的追究10.3违约责任的执行11.违约责任追究的时效11.1违约责任的时效起算11.2违约责任的时效期限11.3违约责任的时效中断12.违约责任追究的法律适用12.1违约责任追究的法律依据12.2违约责任追究的法律解释12.3违约责任追究的法律适用范围13.违约责任追究的其他规定13.1违约责任追究的保密义务13.2违约责任追究的保密措施13.3违约责任追究的保密责任14.违约责任追究的附件14.1违约责任追究的合同附件14.2违约责任追究的相关文件第一部分：合同如下：第一条违约责任追究的一般规定1.1违约责任的认定1.1.1本合同项下，任何一方违反本合同约定的义务，均构成违约。1.1.2违约责任的认定依据本合同条款、相关法律法规及行业标准。1.2违约责任的承担方式1.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。1.2.2违约责任的具体承担方式由双方协商确定，协商不成的，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。1.3违约责任的免除1.3.1因不可抗力导致违约的，违约方免除违约责任，但应立即通知对方并提供相关证明。1.3.2因不可抗力导致违约，违约方仍需履行合同义务的，可适当延长履行期限。第二条设计单位违约责任2.1设计文件不符合规范要求2.1.1设计单位提供的设计文件不符合国家相关规范、标准及合同约定，应承担违约责任。2.1.2设计单位应立即重新设计，直至符合规范要求，并承担由此产生的费用。2.2设计变更未及时通知2.2.1设计单位在设计过程中发生变更，未及时通知甲方，导致甲方损失，应承担违约责任。2.2.2设计单位应承担由此产生的费用，并赔偿甲方损失。2.3设计进度延误2.3.1设计单位未按合同约定的时间完成设计工作，延误工程进度，应承担违约责任。2.3.2设计单位应赔偿甲方因设计进度延误造成的损失。第三条施工单位违约责任3.1施工质量不符合规范要求3.1.1施工单位施工的工程质量不符合国家相关规范、标准及合同约定，应承担违约责任。3.1.2施工单位应立即进行整改，直至符合规范要求，并承担由此产生的费用。3.2施工进度延误3.2.1施工单位未按合同约定的时间完成施工工作，延误工程进度，应承担违约责任。3.2.2施工单位应赔偿甲方因施工进度延误造成的损失。3.3工程验收不合格3.3.1施工单位施工的工程经验收不合格，应承担违约责任。3.3.2施工单位应立即进行整改，直至工程验收合格，并承担由此产生的费用。第四条供货单位违约责任4.1供货质量不符合规范要求4.1.1供货单位提供的货物质量不符合国家相关规范、标准及合同约定，应承担违约责任。4.1.2供货单位应立即更换合格货物，并承担由此产生的费用。4.2供货进度延误4.2.1供货单位未按合同约定的时间完成供货，延误工程进度，应承担违约责任。4.2.2供货单位应赔偿甲方因供货进度延误造成的损失。4.3供货数量不足4.3.1供货单位提供的货物数量不足，应承担违约责任。4.3.2供货单位应立即补足货物，并承担由此产生的费用。第五条监理单位违约责任5.1监理不到位5.1.1监理单位未能履行监理职责，导致工程质量、进度等方面存在问题，应承担违约责任。5.1.2监理单位应立即采取措施纠正，并承担由此产生的费用。5.2监理报告失实5.2.1监理单位提供的监理报告失实，导致甲方损失，应承担违约责任。5.2.2监理单位应赔偿甲方损失，并承担由此产生的费用。5.3监理费用收取不合理5.3.1监理单位收取的监理费用不符合合同约定，应承担违约责任。5.3.2监理单位应退还不合理收取的费用，并承担由此产生的损失。第六条甲方违约责任6.1甲方未按时支付款项6.1.1甲方未按合同约定的时间支付款项，应承担违约责任。6.1.2甲方应支付违约金，并承担由此产生的损失。6.2甲方未按约定提供场地6.2.1甲方未按合同约定提供施工场地，导致施工单位延误工期，应承担违约责任。6.2.2甲方应赔偿施工单位由此造成的损失。6.3甲方未按约定提供材料6.3.1甲方未按合同约定提供材料，导致施工单位延误工期，应承担违约责任。6.3.2甲方应赔偿施工单位由此造成的损失。第七条乙方违约责任7.1乙方未按时完成设计、施工、供货等任务7.1.1乙方未按合同约定的时间完成设计、施工、供货等任务，应承担违约责任。7.1.2乙方应赔偿甲方因延误工期造成的损失。7.2乙方未按约定履行合同义务7.2.1乙方未按合同约定履行设计、施工、供货等义务，应承担违约责任。7.2.2乙方应赔偿甲方因违约造成的损失。7.3乙方违反保密协议7.3.1乙方违反保密协议，泄露甲方商业秘密，应承担违约责任。7.3.2乙方应赔偿甲方因泄露商业秘密造成的损失。第八条违约金的计算与支付8.1违约金的计算方法8.1.1违约金的计算基数为本合同约定的款项总额。8.1.2违约金的计算公式为：违约金=计算基数×违约金比例。8.1.3违约金比例根据违约性质及程度由双方在合同中约定。8.2违约金的支付方式8.2.1违约金的支付应通过银行转账的方式进行。8.2.2违约方应在违约行为发生之日起10日内向守约方支付违约金。8.2.3如违约方未按期支付违约金，守约方有权采取法律手段追讨。8.3违约金的追索期限8.3.1违约金的追索期限为违约行为发生之日起两年。8.3.2违约金的追索期限自违约行为终止之日起计算。第九条违约争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方发生争议，应通过友好协商解决。9.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1如双方同意，可约定将争议提交仲裁委员会仲裁。9.2.2仲裁委员会的选择及仲裁规则由双方在合同中约定。9.3争议解决程序9.3.1争议解决程序应遵循相关法律法规及仲裁规则。9.3.2争议解决过程中，双方应保持合作态度，积极配合。第十条违约责任追究的程序10.1违约行为的认定10.1.1守约方应在违约行为发生后10日内向违约方发出违约通知。10.1.2违约通知应明确违约行为的具体内容和违约责任。10.2违约责任的追究10.2.1违约方应在接到违约通知后10日内进行整改或赔偿。10.2.2违约方未按期整改或赔偿的，守约方有权采取法律手段追究违约责任。10.3违约责任的执行10.3.1违约责任的执行应遵循相关法律法规及合同约定。10.3.2违约责任的执行过程中，双方应保持沟通，确保执行顺利。第十一条违约责任追究的时效11.1违约责任的时效起算11.1.1违约责任的时效自违约行为发生之日起计算。11.1.2违约责任的时效中断，自守约方要求违约方整改或赔偿之日起重新计算。11.2违约责任的时效期限11.2.1违约责任的时效期限为违约行为发生之日起两年。11.2.2违约责任的时效期限自违约行为终止之日起计算。11.3违约责任的时效中断11.3.1违约责任的时效中断，自守约方要求违约方整改或赔偿之日起计算。11.3.2违约责任的时效中断，不影响违约责任的时效期限。第十二条违约责任追究的法律适用12.1违约责任追究的法律依据12.1.1违约责任追究适用中华人民共和国相关法律法规。12.1.2违约责任追究适用合同约定及行业标准。12.2违约责任追究的法律解释12.2.1违约责任追究的法律解释以中华人民共和国法律法规为准。12.2.2违约责任追究的法律解释以合同约定及行业标准为准。12.3违约责任追究的法律适用范围12.3.1违约责任追究适用于本合同项下的一切违约行为。12.3.2违约责任追究适用于合同签订地及合同履行地。第十三条违约责任追究的其他规定13.1违约责任追究的保密义务13.1.1双方在违约责任追究过程中应遵守保密义务。13.1.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露违约责任追究的相关信息。13.2违约责任追究的保密措施13.2.1双方应采取必要的保密措施，确保违约责任追究的保密性。13.2.2保密措施包括但不限于限制接触、签署保密协议等。13.3违约责任追究的保密责任13.3.1违约责任追究的保密责任由违约方承担。13.3.2违约方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第十四条违约责任追究的附件14.1违约责任追究的合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于设计文件、施工图纸、验收报告等。14.1.2合同附件是违约责任追究的重要依据。14.2违约责任追究的相关文件14.2.1违约责任追究的相关文件包括但不限于违约通知、整改报告、赔偿协议等。14.2.2相关文件是违约责任追究的必要文件。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义及范围15.1第三方介入是指在合同履行过程中，为了解决争议、提供专业服务或协助履行合同义务而引入的独立第三方。15.2第三方介入的范围包括但不限于争议解决、监理、审计、评估、技术支持等。第十六条第三方介入的条件及程序16.1第三方介入的条件16.1.1双方同意引入第三方介入。16.1.2第三方具备相应的资质和能力。16.1.3第三方介入不违反法律法规和合同约定。16.2第三方介入的程序16.2.1双方应在合同中明确第三方介入的具体条款。16.2.2双方应共同选择或委托第三方介入。16.2.3第三方介入后，应与甲乙双方签订相应的合作协议。第十七条第三方的责权利17.1第三方的责任17.1.1第三方应按照合作协议履行其职责，确保工作质量。17.1.2第三方对因其过错导致的工作失误承担相应的责任。17.2第三方的权利17.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。17.2.2第三方有权根据工作需要调整工作计划和时间表。17.3第三方的义务17.3.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密。17.3.2第三方应遵守相关法律法规和行业标准。第十八条第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方应直接向甲方报告工作进展和结果。18.1.2甲方有权监督第三方的履约情况。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方应直接向乙方报告工作进展和结果。18.2.2乙方有权监督第三方的履约情况。18.3第三方与合同其他方的划分18.3.1第三方与合同其他方（如供应商、分包商等）的关系由合同具体约定。18.3.2第三方应协调与合同其他方的关系，确保合同履行。第十九条第三方的责任限额19.1第三方的责任限额19.1.1第三方的责任限额由双方在合作协议中约定。19.1.2责任限额应合理反映第三方的风险和责任。19.2责任限额的调整19.2.1在合同履行过程中，如发生不可抗力或其他特殊情况，双方可协商调整责任限额。19.2.2调整责任限额应不影响第三方的履约能力和合同履行。第二十条第三方介入后的合同变更20.1第三方介入后，合同如有变更，双方应书面通知第三方，并取得第三方的同意。20.2第三方介入后的合同变更应不影响第三方在合作协议中的权利和义务。第二十一条第三方介入的费用承担21.1第三方介入的费用由甲乙双方按照合作协议约定承担。21.2第三方介入的费用应在合作协议中明确具体项目和金额。第二十二条第三方介入的争议解决22.1第三方介入过程中发生的争议，应通过友好协商解决。22.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计文件要求：设计文件应符合国家相关规范、标准及合同约定。说明：包括但不限于建筑图纸、设备清单、施工图等。2.施工图纸要求：施工图纸应详细、准确，便于施工。说明：包括但不限于结构施工图、设备安装图、管道布置图等。3.工程量清单要求：工程量清单应真实反映工程实际情况。说明：包括但不限于分部分项工程量、材料用量等。4.施工进度计划要求：施工进度计划应合理、可行。说明：包括但不限于各阶段施工时间、关键线路等。5.工程验收报告要求：工程验收报告应真实反映工程验收情况。说明：包括但不限于验收日期、验收人员、验收结果等。6.质量检测报告要求：质量检测报告应符合国家相关标准。说明：包括但不限于材料质量、施工质量等检测数据。7.付款凭证要求：付款凭证应真实、合法。说明：包括但不限于银行汇票、支票、发票等。8.争议解决文件要求：争议解决文件应合法、有效。说明：包括但不限于调解协议、仲裁裁决、法院判决等。9.第三方介入协议要求：第三方介入协议应明确各方权利义务。说明：包括但不限于第三方职责、费用承担、争议解决等。10.保密协议要求：保密协议应具有法律效力。说明：包括但不限于保密范围、保密期限、违约责任等。说明二：违约行为及责任认定：1.设计单位违约行为及责任认定违约行为：设计文件不符合规范要求。责任认定：设计单位应重新设计，并承担由此产生的费用。2.施工单位违约行为及责任认定违约行为：施工质量不符合规范要求。责任认定：施工单位应立即整改，直至符合规范要求，并承担由此产生的费用。3.供货单位违约行为及责任认定违约行为：供货质量不符合规范要求。责任认定：供货单位应立即更换合格货物，并承担由此产生的费用。4.监理单位违约行为及责任认定违约行为：监理不到位。责任认定：监理单位应立即采取措施纠正，并承担由此产生的费用。5.甲方违约行为及责任认定违约行为：甲方未按时支付款项。责任认定：甲方应支付违约金，并承担由此产生的损失。6.乙方违约行为及责任认定违约行为：乙方未按时完成设计、施工、供货等任务。责任认定：乙方应赔偿甲方因延误工期造成的损失。7.第三方介入违约行为及责任认定违约行为：第三方未履行合作协议。责任认定：第三方应根据合作协议承担相应的违约责任。全文完。2024年度消防设施设备工程合同违约责任追究合同范本2本合同目录一览1.合同订立及生效1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期及地点1.3合同生效日期2.合同标的及范围2.1消防设施设备工程概况2.2工程范围及内容2.3工程质量要求3.合同工期及进度3.1工程总工期3.2各阶段工期及节点3.3进度调整及审批4.合同价款及支付方式4.1合同价款及组成4.2支付方式及时间节点4.3预付款及进度款比例4.4结算及竣工结算5.质量保证责任5.1施工单位质量保证责任5.2监理单位质量监督责任5.3甲方质量验收责任6.工程变更及索赔6.1工程变更的范围及程序6.2索赔的范围及条件6.3索赔的审批及处理7.违约责任追究7.1违约行为的界定7.2违约责任及赔偿标准7.3违约责任追究程序8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决费用9.合同解除及终止9.1合同解除的条件9.2合同终止的条件9.3合同解除及终止后的处理10.合同附件10.1附件一：消防设施设备工程图纸10.2附件二：工程量清单10.3附件三：合同专用条款11.合同备案及生效11.1合同备案要求11.2合同备案机构11.3合同生效条件12.合同解除及终止备案12.1合同解除及终止备案要求12.2合同解除及终止备案机构12.3合同解除及终止备案条件13.合同履行及监督13.1合同履行要求13.2合同履行监督13.3合同履行争议处理14.其他约定事项14.1合同保密14.2合同解释14.3合同生效后的通知与送达14.4合同附件及其他文件的效力第一部分：合同如下：1.合同订立及生效1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期及地点本合同于2024年X月X日在甲方所在地签订。1.3合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同标的及范围2.1消防设施设备工程概况工程名称：2024年度消防设施设备工程工程地点：甲方指定地点2.2工程范围及内容包括但不限于消防水池、消防泵房、消防管道、消防设备等设施设备的安装、调试及验收。2.3工程质量要求符合国家相关消防设施设备工程质量标准及甲方要求。3.合同工期及进度3.1工程总工期合同工期为X个月，自合同生效之日起计算。3.2各阶段工期及节点设计阶段：X天施工阶段：X个月验收阶段：X天3.3进度调整及审批如因不可抗力或其他原因导致工期延误，乙方应提前X天向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可调整工期。4.合同价款及支付方式4.1合同价款及组成合同总价为人民币X万元整，包括但不限于材料费、人工费、设备费等。4.2支付方式及时间节点预付款：合同签订后X天内支付合同总价款的X%；进度款：各阶段完成后X天内支付相应阶段工程款的X%；结算款：工程验收合格后X天内支付合同总价款的X%；质保金：合同总价款的X%，在工程保修期满后X天内无质量问题退还。4.3预付款及进度款比例预付款比例为合同总价款的X%，进度款比例为各阶段工程款的X%。5.质量保证责任5.1施工单位质量保证责任乙方应严格按照国家相关消防设施设备工程质量标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。5.2监理单位质量监督责任监理单位应全过程监督工程质量，对发现的质量问题及时通知乙方整改。5.3甲方质量验收责任甲方应按合同约定对工程进行验收，验收合格后方可支付结算款。6.工程变更及索赔6.1工程变更的范围及程序工程变更包括但不限于设计变更、工程量变更等。工程变更应经双方协商一致，并以书面形式进行确认。6.2索赔的范围及条件因不可抗力或其他原因导致工程延误或增加工程量，乙方有权提出索赔。6.3索赔的审批及处理索赔申请应提交甲方，甲方应在X天内审核并答复。如同意索赔，应在X天内支付相应款项。8.争议解决8.1争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。8.2争议解决机构如双方同意通过仲裁解决争议，应选择X仲裁委员会作为争议解决机构，并适用该委员会的仲裁规则。8.3争议解决费用争议解决过程中产生的费用，包括但不限于仲裁费、诉讼费、律师费等，应由败诉方承担，除非法律另有规定或双方另有约定。9.合同解除及终止9.1合同解除的条件（1）一方严重违约，经另一方书面通知后未在合理期限内纠正；（2）一方宣布破产或被依法宣告破产；（3）一方违反保密条款，造成对方重大损失；（4）由于不可抗力导致合同无法履行。9.2合同终止的条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同，合同终止。9.3合同解除及终止后的处理（1）乙方应立即停止施工，确保工程安全；（2）双方应尽快完成工程结算；（3）甲方应退还乙方已支付的预付款；（4）合同解除或终止后，双方应承担各自的责任和后果。10.合同附件10.1附件一：消防设施设备工程图纸10.2附件二：工程量清单10.3附件三：合同专用条款11.合同备案及生效11.1合同备案要求本合同签订后，双方应在X日内向相关部门备案。11.2合同备案机构合同备案机构为甲方所在地工商行政管理部门。11.3合同生效条件本合同自双方签字盖章、备案手续办理完毕之日起生效。12.合同解除及终止备案12.1合同解除及终止备案要求合同解除或终止后，双方应在X日内向相关部门备案。12.2合同解除及终止备案机构合同解除及终止备案机构为甲方所在地工商行政管理部门。12.3合同解除及终止备案条件合同解除或终止备案的条件与合同备案要求相同。13.合同履行及监督13.1合同履行要求双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。13.2合同履行监督甲方有权对乙方履行合同情况进行监督，乙方应予以配合。13.3合同履行争议处理合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。14.其他约定事项14.1合同保密双方对本合同内容以及履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.2合同解释本合同的解释以中文为准，如有歧义，由甲方作出解释。14.3合同生效后的通知与送达本合同生效后，任何一方通知或送达的文件，应以书面形式进行，通过挂号信、特快专递或专人递送等方式，送达至对方指定的地址。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲方、乙方以外的，根据本合同的约定，介入合同履行过程中的第三方机构或个人，包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、造价咨询机构、保险机构等。15.2第三方介入的条件（1）合同履行过程中，需要对工程质量、进度、安全等方面进行监督、检测或评估；（2）合同履行过程中，需要对工程量进行核算或对合同价款进行审核；（3）合同履行过程中，发生争议需要第三方进行调解或仲裁；（4）合同履行过程中，需要第三方提供专业意见或服务。15.3第三方介入的程序（1）甲方或乙方提出引入第三方的需求；（2）双方协商确定第三方机构或个人；（3）甲方或乙方与第三方签订服务协议或委托合同；（4）第三方按照协议或委托合同履行职责。16.甲乙方增加的额外条款及说明16.1甲方额外条款（1）甲方应确保第三方介入的合法性、合规性，并承担由此产生的相关费用；（2）甲方应向第三方提供必要的资料和信息，协助第三方履行职责；（3）甲方应对第三方在履行职责过程中产生的合理费用给予支付。16.2乙方额外条款（1）乙方应按照合同约定，接受第三方对工程质量、进度、安全等方面的监督、检测或评估；（2）乙方应向第三方提供必要的资料和信息，协助第三方履行职责；（3）乙方应按照第三方的要求，对发现的问题进行整改。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任范围第三方在本合同中的责任范围限于其服务协议或委托合同约定的职责，不包括因甲方或乙方违约行为所引起的损失。17.2第三方的责任限额（1）第三方因履行职责产生的合理费用，由甲方或乙方承担；（2）第三方在履行