2024年度太阳能光伏发电站安装工程设计与施工合同3篇_第1页
2024年度太阳能光伏发电站安装工程设计与施工合同3篇_第2页
2024年度太阳能光伏发电站安装工程设计与施工合同3篇_第3页
2024年度太阳能光伏发电站安装工程设计与施工合同3篇_第4页
2024年度太阳能光伏发电站安装工程设计与施工合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩63页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度太阳能光伏发电站安装工程设计与施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及全称1.2合同双方法定代表人及授权代表1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模及投资总额2.4项目工期3.设计要求3.1设计范围3.2设计标准及规范3.3设计成果提交时间及方式4.施工要求4.1施工范围4.2施工标准及规范4.3施工进度安排4.4施工质量保证措施5.合同价款及支付方式5.1合同价款5.2支付方式及时间5.3付款条件6.风险承担6.1设计风险6.2施工风险6.3不可抗力7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担方式8.3违约金9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同生效时间10.3合同终止条件10.4合同终止时间11.合同附件11.1附件清单11.2附件内容12.合同其他约定12.1合同修改及补充12.2合同解释权12.3合同生效日期13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的处理14.合同签署及生效14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及全称甲方:太阳能科技有限公司乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人及授权代表甲方法定代表人:乙方法定代表人:授权代表:1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2024年度地区太阳能光伏发电站安装工程2.2项目地点省市县镇2.3项目规模及投资总额项目规模:100MW投资总额:10亿元人民币2.4项目工期自合同生效之日起,工期为12个月3.设计要求3.1设计范围包括但不限于光伏发电站的设计方案、设备选型、施工图设计等3.2设计标准及规范遵循国家及行业相关设计标准及规范3.3设计成果提交时间及方式设计成果在合同签订后3个月内提交,以电子版形式发送至甲方指定邮箱4.施工要求4.1施工范围包括但不限于光伏发电站的基础施工、支架安装、光伏组件安装、电气设备安装等4.2施工标准及规范遵循国家及行业相关施工标准及规范4.3施工进度安排具体施工进度安排详见附件一《施工进度计划表》4.4施工质量保证措施施工过程中严格执行质量管理体系,确保工程质量达到合同约定标准5.合同价款及支付方式5.1合同价款合同总价为人民币10亿元,包括设计费、材料费、施工费等5.2支付方式及时间合同签订后5个工作日内支付合同总价30%的预付款,工程验收合格后支付60%,剩余10%作为质保金,质保期为工程验收合格后两年6.风险承担6.1设计风险设计风险由甲方承担,乙方应确保设计方案的合理性和可行性6.2施工风险施工风险由乙方承担,乙方应采取有效措施确保施工安全、质量及进度6.3不可抗力因不可抗力导致合同无法履行时,双方应协商解决,如协商不成,按《中华人民共和国合同法》相关规定处理8.保密条款8.1保密内容本合同涉及的技术信息、商业秘密、项目数据等均属保密内容,未经对方同意不得向任何第三方泄露。8.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。8.3违约责任任何一方违反保密条款,泄露保密信息,应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。9.违约责任9.1违约情形甲方未按时支付款项;乙方未按时完成设计或施工;乙方未达到合同约定的质量标准;双方未按约定履行保密义务;其他违反合同约定的行为。9.2违约责任承担方式违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。9.3违约金违约金的具体数额根据违约情况及损失程度由双方协商确定,但不得超过合同总价的10%。10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构仲裁委员会10.3争议解决程序仲裁程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行。11.合同生效及终止11.1合同生效条件合同经双方签字盖章后生效。11.2合同生效时间合同自双方签字盖章之日起生效。11.3合同终止条件合同约定的工程完成并验收合格;双方协商一致解除合同;因不可抗力导致合同无法履行;其他法律规定的合同终止情形。11.4合同终止时间合同终止时间以实际完成工程验收或双方协商一致的时间为准。12.合同附件12.1附件清单《施工进度计划表》《设计成果》《工程验收报告》《保密协议》12.2附件内容附件内容作为合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。13.合同其他约定13.1合同修改及补充合同的修改或补充需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。13.2合同解释权本合同的解释权归甲方所有。13.3合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.合同签署及生效14.1合同签署日期本合同自双方签字盖章之日起签署。14.2合同签署地点本合同签署地点为省市县镇。14.3合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同所指的第三方包括但不限于中介方、监理方、检测机构、咨询机构等,其具体指派和介入情况由双方协商确定。15.2第三方责权利15.2.1责任第三方应按照合同约定和自身职责,对项目提供专业服务,并承担相应的责任。15.2.2权利第三方有权根据合同约定获取报酬,并在合同范围内享有相应的权利。15.2.3义务第三方应遵守国家法律法规和合同约定,确保其提供的服务符合合同要求。15.3第三方介入程序15.3.1介入申请任何一方如需引入第三方,应提前向对方提出书面申请,并说明第三方介入的理由、目的和预期效果。15.3.2同意与协商对方应在收到申请后7个工作日内回复是否同意第三方介入,双方应就第三方介入的具体事宜进行协商。15.3.3第三方资质审核双方应共同审核第三方的资质和能力,确保其能够胜任合同约定的服务。16.甲乙方额外条款及说明16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方提供的服务不损害其合法权益,并在第三方介入期间承担相应的协调和管理责任。16.1.2甲方应向第三方支付合同约定的报酬,并在第三方提供服务期间提供必要的协助和支持。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应确保第三方提供的服务符合合同要求,并在第三方介入期间配合甲方进行协调和管理。16.2.2乙方应向第三方支付合同约定的报酬,并确保第三方按照合同约定履行职责。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同所指的责任限额是指第三方因提供服务过程中发生违约行为所应承担的最高赔偿责任。17.2责任限额确定第三方责任限额由双方在合同中约定,可根据第三方的资质、服务内容和预期风险等因素综合确定。17.3责任限额条款17.3.1第三方在提供服务过程中,如因自身原因造成甲方或乙方损失的,应承担不超过合同约定责任限额的赔偿责任。17.3.2第三方责任限额不包括因不可抗力、甲方或乙方原因造成的损失。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方第三方与甲方之间应签订专门的委托合同,明确双方的权利和义务,第三方应向甲方提供独立的报告或证明。18.2第三方与乙方第三方与乙方之间应签订专门的分包合同,明确双方的权利和义务,第三方应向乙方提供符合合同要求的服务。18.3第三方与双方第三方在合同履行过程中,应与甲乙方保持沟通,及时反馈服务情况,并在必要时提供协助。19.争议解决19.1第三方介入引发的争议,应由第三方与甲乙方协商解决。19.2协商不成的,任何一方均可向合同约定的争议解决机构申请仲裁或诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:《施工进度计划表》详细要求:包括项目各阶段的起止时间、关键节点、预期工期等。附件说明:此表为项目施工进度控制的重要依据,需双方签字确认。2.附件二:《设计成果》详细要求:包括设计方案、设备选型、施工图等。附件说明:此成果为项目设计阶段的重要文件,需满足国家及行业相关设计标准。3.附件三:《工程验收报告》详细要求:包括工程验收时间、验收结果、验收意见等。附件说明:此报告为工程完工后的验收依据,需由第三方监理机构出具。4.附件四:《保密协议》详细要求:包括保密内容、保密期限、违约责任等。附件说明:此协议为保护双方商业秘密的重要文件,需双方签字确认。5.附件五:《第三方资质证明》详细要求:包括第三方营业执照、资质证书、相关业绩证明等。附件说明:此证明为第三方资质审核的重要文件,需第三方提供。6.附件六:《第三方服务合同》详细要求:包括第三方服务内容、服务期限、服务费用等。附件说明:此合同为第三方提供服务的法律依据,需双方签字确认。7.附件七:《付款凭证》详细要求:包括付款时间、付款金额、付款方式等。附件说明:此凭证为支付款项的重要依据,需双方签字确认。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为甲方未按时支付款项乙方未按时完成设计或施工乙方未达到合同约定的质量标准双方未按约定履行保密义务第三方提供服务不符合合同要求2.责任认定标准违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。违约金的具体数额根据违约情况及损失程度由双方协商确定,但不得超过合同总价的10%。3.违约责任示例说明示例一:若乙方未按时完成设计,导致施工进度延误,乙方应承担违约责任,包括支付违约金及赔偿甲方因此遭受的损失。示例二:若第三方提供的服务不符合合同要求,导致工程无法按时完工,第三方应承担违约责任,包括支付违约金及赔偿甲方和乙方因此遭受的损失。全文完。2024年度太阳能光伏发电站安装工程设计与施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资2.5项目进度3.设计内容3.1设计范围3.2设计依据3.3设计标准3.4设计成果4.施工内容4.1施工范围4.2施工依据4.3施工标准4.4施工进度5.设计费用及支付方式5.1设计费用总额5.2设计费用支付方式5.3设计费用支付时间6.施工费用及支付方式6.1施工费用总额6.2施工费用支付方式6.3施工费用支付时间7.设计进度及交付7.1设计进度安排7.2设计成果交付时间8.施工进度及交付8.1施工进度安排8.2施工成果交付时间9.质量保证9.1设计质量保证9.2施工质量保证10.风险责任10.1设计风险责任10.2施工风险责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同变更12.1合同变更条件12.2合同变更程序13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:太阳能科技有限公司乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方地址甲方地址:省市区路号乙方地址:省市区路号1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2024年度太阳能光伏发电站安装工程2.2项目地点省市区镇2.3项目规模装机容量100MW2.4项目投资总投资额为人民币10亿元2.5项目进度预计于2024年6月1日开工,2025年6月30日竣工3.设计内容3.1设计范围包括但不限于光伏组件安装、支架系统设计、电气系统设计、监控系统设计等3.2设计依据《光伏发电站设计规范》(GB507972012)《光伏发电站电气设计规范》(GB507982012)3.3设计标准按国家及行业标准执行3.4设计成果提供完整的设计图纸、设计说明书、设备选型清单、施工组织设计等4.施工内容4.1施工范围包括但不限于光伏组件安装、支架系统施工、电气系统施工、监控系统施工等4.2施工依据《光伏发电站施工及验收规范》(GB507992012)《光伏发电站电气施工及验收规范》(GB508002012)4.3施工标准按国家及行业标准执行4.4施工进度预计于2024年6月1日开工,2025年6月30日竣工5.设计费用及支付方式5.1设计费用总额人民币1000万元5.2设计费用支付方式合同签订后支付30%,设计成果交付后支付70%5.3设计费用支付时间每个支付节点前15个工作日内支付6.施工费用及支付方式6.1施工费用总额人民币9000万元6.2施工费用支付方式合同签订后支付30%,工程开工后支付20%,主体结构完工后支付20%,设备安装完成后支付15%,竣工验收合格后支付10%,质保期满无问题后支付5%6.3施工费用支付时间每个支付节点前15个工作日内支付8.施工进度及交付8.1施工进度安排2024年6月1日:开工仪式及施工准备2024年7月31日:基础施工完成2024年9月30日:支架系统安装完成2024年11月30日:光伏组件安装完成2025年1月31日:电气系统安装完成2025年3月31日:监控系统安装完成2025年5月31日:设备调试完成2025年6月30日:竣工验收8.2施工成果交付时间施工成果在达到合同约定的质量标准后,乙方应在验收合格后的5个工作日内将施工成果交付甲方。9.质量保证9.1设计质量保证乙方保证设计文件符合国家相关标准和规范,确保施工质量。9.2施工质量保证乙方保证施工过程符合设计文件和国家相关标准,确保工程质量达到国家规定的优良等级。10.风险责任10.1设计风险责任因乙方设计原因导致的设计缺陷或错误,乙方应负责无偿进行修正或更换,并承担由此产生的全部费用。10.2施工风险责任因乙方施工原因导致的工程缺陷或质量问题,乙方应负责无偿进行修复,并承担由此产生的全部费用。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议时,应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构仲裁委员会12.合同变更12.1合同变更条件任何一方提出合同变更,需以书面形式提出,经双方协商一致后生效。12.2合同变更程序合同变更需经双方签字盖章后生效,并作为合同附件。13.合同解除13.1合同解除条件一方严重违约,经另一方催告后仍未纠正;由于不可抗力导致合同无法履行;双方协商一致解除合同。13.2合同解除程序合同解除需以书面形式通知对方,并说明解除原因。14.合同生效及终止14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同终止条件合同约定的工程全部完成并经验收合格;双方协商一致解除合同;合同约定的其他终止条件。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除合同双方(甲方和乙方)以外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、金融机构、担保公司等。15.2第三方介入的目的第三方介入的目的是为了确保合同的履行,提高工程质量,保障合同双方的合法权益。15.3第三方介入的方式15.3.1监理单位监理单位负责对工程施工过程进行监督和管理,确保施工质量符合合同约定和国家标准。15.3.2检测机构检测机构负责对工程材料、施工过程和最终产品进行检测,确保其质量符合合同约定和国家标准。15.3.3咨询公司咨询公司提供专业咨询意见,协助合同双方解决合同履行中的技术和管理问题。15.3.4金融机构金融机构提供融资、担保等服务,保障工程顺利进行。15.3.5担保公司担保公司提供工程担保,确保工程质量和合同履行。16.第三方责任限额16.1第三方责任第三方在履行职责过程中因自身原因造成的损失,应由第三方自行承担。16.2责任限额16.2.1监理单位监理单位对因监理原因造成的损失,其责任限额为监理服务费用的5倍。16.2.2检测机构检测机构对因检测原因造成的损失,其责任限额为检测服务费用的5倍。16.2.3咨询公司咨询公司对因咨询原因造成的损失,其责任限额为咨询服务费用的3倍。16.2.4金融机构金融机构对因融资、担保原因造成的损失,其责任限额为金融机构实际承担的担保或融资额的5倍。16.2.5担保公司担保公司对因担保原因造成的损失,其责任限额为担保合同约定的担保金额的5倍。17.第三方与其他各方的划分17.1职责划分第三方应按照合同约定和其专业职责,独立履行职责,不得干涉合同双方的正常业务。17.2权利划分17.2.1合同双方合同双方对第三方的选择、委托和监督享有权利。17.2.2第三方第三方在履行职责过程中,享有合同约定的权利,包括但不限于知情权、建议权、监督权等。17.3义务划分17.3.1合同双方合同双方有义务为第三方履行职责提供必要的条件和协助。17.3.2第三方第三方有义务按照合同约定和其专业职责,认真履行职责,确保工程质量和合同履行。18.第三方介入的变更18.1变更程序如需变更第三方介入事项,应经合同双方书面同意,并通知第三方。18.2变更生效第三方介入事项的变更自双方签字盖章之日起生效。19.第三方介入的终止19.1终止条件合同履行完毕;双方协商一致;第三方无法履行职责;合同解除或终止。19.2终止程序第三方介入终止需经合同双方书面同意,并通知第三方。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同双方营业执照复印件要求:复印件须加盖公章,清晰可辨。说明:提供营业执照复印件用于证明合同双方的合法主体资格。2.附件二:合同双方法定代表人身份证明要求:提供法定代表人身份证复印件,并加盖公章。说明:提供法定代表人身份证明用于确认合同双方的法定代表人身份。3.附件三:项目设计图纸及技术规范要求:图纸须为正式设计文件,技术规范须为现行有效版本。说明:提供设计图纸和技术规范用于指导施工过程。4.附件四:施工组织设计及施工方案要求:组织设计及施工方案须详细,具有可操作性。说明:提供施工组织设计及施工方案用于指导施工进度和质量。5.附件五:工程进度计划表要求:计划表须明确每个阶段的起止时间及关键节点。说明:提供工程进度计划表用于监控工程进度。6.附件六:工程验收报告要求:验收报告须详细记录验收过程及结果。说明:提供工程验收报告用于证明工程已按合同约定完成。7.附件七:工程结算单要求:结算单须详细记录工程量及费用。说明:提供工程结算单用于结算工程款项。8.附件八:第三方介入协议要求:协议须明确第三方介入的具体事项、职责及权利义务。说明:提供第三方介入协议用于规范第三方介入行为。9.附件九:合同变更协议要求:变更协议须详细记录变更内容。说明:提供合同变更协议用于记录合同变更情况。10.附件十:争议解决协议要求:协议须明确争议解决方式及程序。说明:提供争议解决协议用于解决合同履行过程中的争议。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未能按时支付设计费用或施工费用。责任认定标准:甲方应在合同约定的时间内支付费用,逾期未支付的,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金为应付款项的千分之五。示例:若合同约定设计费用为1000万元,甲方逾期支付10天,则应支付违约金100000元。2.违约行为:乙方未能按时完成设计或施工任务。示例:若合同总价为1亿元,乙方逾期完成10天,则应支付违约金1000000元。3.违约行为:第三方未能履行合同约定的职责。责任认定标准:第三方应在合同约定的时间内履行职责,未能履行的,应承担相应的违约责任。示例:若监理单位未能按时完成监理工作,导致工程进度延误,应向合同双方支付违约金。4.违约行为:因不可抗力导致合同无法履行。责任认定标准:合同双方应协商解决,如协商不成,可向仲裁机构申请仲裁。示例:若因自然灾害导致工程无法正常施工,合同双方应协商解决,如协商不成,可向仲裁机构申请仲裁。全文完。2024年度太阳能光伏发电站安装工程设计与施工合同2本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同签订时间及地点1.3合同有效期限2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资方及施工单位3.工程设计3.1设计原则与要求3.2设计阶段及成果提交时间3.3设计费用及支付方式3.4设计变更及费用调整4.施工准备4.1施工单位资质及人员要求4.2施工现场布置及施工方案4.3施工材料及设备要求4.4施工进度安排5.施工过程5.1施工质量控制5.2施工安全措施5.3施工进度管理5.4施工验收标准及流程6.施工验收6.1验收阶段及标准6.2验收报告及备案6.3验收不合格的处理7.保修与维护7.1保修期限及范围7.2保修费用及支付方式7.3保修期内责任划分8.费用与支付8.1工程造价及结算方式8.2工程进度款支付8.3验收合格后付款8.4违约责任及赔偿9.违约责任9.1违约行为及认定9.2违约责任承担方式9.3违约赔偿标准10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止后的处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用12.合同生效及附件12.1合同生效条件12.2合同附件清单13.其他约定事项14.合同签署及生效第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同双方基本信息1.1.1投资方名称:__________1.1.2投资方地址:__________1.1.3投资方法定代表人:__________1.1.4施工单位名称:__________1.1.5施工单位地址:__________1.1.6施工单位法定代表人:__________1.2合同签订时间及地点:____年__月__日,地点:__________1.3合同有效期限:自____年__月__日起至____年__月__日止2.项目概况2.1项目名称:2024年度太阳能光伏发电站安装工程2.2项目地点:__________2.3项目规模:装机容量____MW,占地面积____亩2.4项目投资方及施工单位:投资方为__________,施工单位为__________3.工程设计3.1设计原则与要求:3.1.1设计应遵循国家相关法律法规和行业标准3.1.2设计应满足项目技术要求和功能需求3.1.3设计应保证工程质量和安全3.2设计阶段及成果提交时间:3.2.1初步设计:____年__月__日前提交3.2.2详细设计:____年__月__日前提交3.2.3施工图设计:____年__月__日前提交3.3设计费用及支付方式:3.3.1设计费用总额:____万元3.3.2设计费用支付比例:初步设计30%,详细设计30%,施工图设计40%3.3.3设计费用支付时间:按设计阶段及成果提交时间节点支付3.4设计变更及费用调整:3.4.1设计变更需经双方协商一致,并签订设计变更协议3.4.2设计变更费用按实际发生调整,并纳入合同总价4.施工准备4.1施工单位资质及人员要求:4.1.1施工单位应具备国家规定的相关资质等级4.1.2施工单位应配备具有相应专业知识和技能的施工人员4.2施工现场布置及施工方案:4.2.1施工现场布置应符合国家相关法规和标准4.2.2施工方案应包括施工进度、质量、安全、环境保护等方面内容4.3施工材料及设备要求:4.3.1施工材料应符合国家相关标准和质量要求4.3.2施工设备应满足工程需要,并具备相应的技术参数和性能指标4.4施工进度安排:4.4.1施工进度计划应明确各阶段的开始和结束时间4.4.2施工进度计划应报经投资方批准后执行5.施工过程5.1施工质量控制:5.1.1施工单位应建立健全质量管理体系5.1.2施工单位应严格执行国家相关质量标准和规范5.2施工安全措施:5.2.1施工单位应制定安全生产规章制度5.2.2施工单位应采取必要的安全防护措施,确保施工安全5.3施工进度管理:5.3.1施工单位应按施工进度计划组织施工5.3.2施工单位应定期向投资方报告施工进度情况5.4施工验收标准及流程:5.4.1施工验收应按照国家相关标准和规范进行5.4.2施工验收流程:自检、初验、终验、备案6.施工验收6.1验收阶段及标准:6.1.1初步验收:在主体结构完成后进行,验收标准为满足设计要求6.1.2中期验收:在主体结构完成后,设备安装前进行,验收标准为满足设计要求6.1.3终期验收:在工程完工后进行,验收标准为满足设计要求和使用功能6.2验收报告及备案:6.2.1验收报告应详细记录验收过程、结果及存在问题6.2.2验收报告应报经投资方和相关部门备案6.3验收不合格的处理:6.3.1验收不合格,施工单位应立即整改6.3.2验收不合格整改后,重新进行验收8.费用与支付8.1工程造价及结算方式:8.1.1工程造价按施工图预算确定,总额为____万元8.1.2结算方式为分阶段结算,包括预付款、进度款、竣工结算款和保修金8.2工程进度款支付:8.2.1预付款:合同签订后____个工作日内支付合同总额的____%8.2.2进度款:按月进度支付,每月支付上月完成工程量的____%8.2.3支付时间:每月____日前支付上月进度款8.3验收合格后付款:8.3.1竣工结算款:验收合格后____个工作日内支付合同总额的____%8.3.2保修金:合同总额的____%作为保修金,保修期满后____个工作日内无息退还8.4违约责任及赔偿:8.4.1投资方未按时付款,应向施工单位支付____%的违约金8.4.2施工单位未按时完成工程,应向投资方支付____%的违约金9.违约责任9.1违约行为及认定:9.1.1投资方违约行为:未按时付款、变更设计未及时通知施工单位等9.1.2施工单位违约行为:未按时完成工程、质量不合格、安全事故等9.2违约责任承担方式:9.2.1违约方应承担相应的违约责任9.2.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等9.3违约赔偿标准:9.3.1违约金按合同约定比例计算9.3.2损失赔偿按实际损失计算10.合同解除与终止10.1合同解除条件:10.1.1双方协商一致10.1.2因不可抗力导致合同无法履行10.1.3一方严重违约10.2合同终止条件:10.2.1工程完工并验收合格10.2.2合同期限届满10.3合同解除及终止后的处理:10.3.1解除或终止合同后,双方应进行工程结算10.3.2退还预付款和保修金10.3.3清理施工现场11.争议解决11.1争议解决方式:11.1.1通过友好协商解决11.1.2协商不成,提交仲裁委员会仲裁11.2争议解决机构:11.2.1仲裁委员会:__________11.3争议解决费用:11.3.1仲裁费用由败诉方承担12.合同生效及附件12.1合同生效条件:12.1.1双方签字盖章12.1.2投资方支付预付款12.2合同附件清单:12.2.1施工图纸12.2.2设计变更文件12.2.3施工方案12.2.4质量保证书12.2.5保修证书13.其他约定事项13.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充13.2本合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力14.合同签署及生效14.1本合同自双方签字盖章之日起生效14.2合同签署人:投资方代表:__________施工单位代表:__________签署日期:____年__月__日第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲方或乙方邀请或选择的,为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检测、鉴定等服务的独立法人或其他组织。2.第三方介入的必要性2.1第三方介入的目的是为了保证合同履行的公正性、专业性和效率性。3.第三方介入的类型3.1中介方:为合同双方提供信息、沟通、协调等服务的第三方。3.2监理方:对合同执行过程中的工程质量、进度、安全等进行监督、检查、评估的第三方。3.3咨询方:为合同双方提供专业咨询意见的第三方。3.4检测方:对工程材料、设备等进行检测的第三方。3.5鉴定方:对工程质量、事故等进行鉴定的第三方。4.第三方介入的程序4.1甲方或乙方根据合同需要,提出第三方介入申请。4.2双方协商确定第三方介入的类型、范围、期限及费用。4.3双方共同与第三方签订合作协议。4.4第三方介入后,按照合作协议履行职责。5.第三方介入的职责5.1第三方应按照合作协议,独立、公正、客观地履行职责。5.2第三方不得泄露合同双方的商业秘密。5.3第三方在履行职责过程中,如发现合同违约行为,应及时通知合同双方。6.第三方介入的责任限额6.1第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同双方损失的,应承担相应的赔偿责任。6.2第三方责任限额由双方在合作协议中约定,原则上不超过合作协议总金额的____%。7.第三方介入的费用7.1第三方介入费用由合同双方承担,具体金额在合作协议中约定。7.2第三方介入费用包括但不限于咨询费、监理费、检测费、鉴定费等。8.第三方介入的终止8.1第三方介入协议期满或合同履行完毕,第三方介入终止。8.2双方协商一致,可以提前终止第三方介入协议。9.第三方介入与其他各方的划分说明9.1第三方介入期间,甲方、乙方、第三方之间应保持沟通,确保信息畅通。9.2第三方在履行职责过程中,应尊重甲乙方的决策权和自主权。9.3第三方不得干预甲乙方的正常业务活动。10.第三方介入的争议解决10.1第三方介入过程中发生争议,由甲乙双方协商解决。10.2协商不成,提交仲裁委员会仲裁。11.第三方介入的保密条款11.1第三方在介入过程中,对甲方、乙方及项目的商业秘密负有保密义务。11.2第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。12.第三方介入的补充条款12.1本合同附件中涉及第三方介入的条款,与第三方介入后的修正条款不一致的,以修正条款为准。12.2本修正条款作为本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论