2024年度绿色建筑示范小区模板承包施工合同3篇_第1页
2024年度绿色建筑示范小区模板承包施工合同3篇_第2页
2024年度绿色建筑示范小区模板承包施工合同3篇_第3页
2024年度绿色建筑示范小区模板承包施工合同3篇_第4页
2024年度绿色建筑示范小区模板承包施工合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩63页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度绿色建筑示范小区模板承包施工合同本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方名称1.2合同签订日期1.3合同期限1.4合同金额1.5付款方式1.6付款进度1.7付款期限1.8付款条件2.项目概况2.1项目名称2.2项目地址2.3项目规模2.4项目内容2.5项目设计要求2.6项目施工要求2.7项目验收标准3.设计要求3.1设计依据3.2设计范围3.3设计深度3.4设计变更3.5设计费用3.6设计期限3.7设计责任4.施工要求4.1施工依据4.2施工范围4.3施工方法4.4施工进度4.5施工质量4.6施工安全4.7施工变更4.8施工责任5.人员配置5.1施工人员5.2设计人员5.3监理人员5.4项目管理人员5.5人员培训5.6人员配备标准5.7人员调动5.8人员责任6.材料设备6.1材料设备清单6.2材料设备质量要求6.3材料设备供应商6.4材料设备价格6.5材料设备交付6.6材料设备验收6.7材料设备责任7.施工现场管理7.1施工现场布置7.2施工现场安全7.3施工现场环保7.4施工现场文明施工7.5施工现场交通7.6施工现场材料堆放7.7施工现场责任8.验收与移交8.1验收标准8.2验收程序8.3验收期限8.4验收责任8.5移交手续8.6移交期限8.7移交责任9.保修与维护9.1保修范围9.2保修期限9.3保修责任9.4维护要求9.5维护责任10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3合同变更程序10.4合同解除程序10.5合同变更责任10.6合同解除责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点12.4争议解决费用12.5争议解决期限13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同生效时间13.4合同终止时间13.5合同终止手续14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同未尽事宜14.3合同解释权14.4合同份数第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同双方名称甲方:房地产开发有限公司乙方:建筑工程有限公司1.2合同签订日期:2024年2月1日1.3合同期限:自2024年2月1日起至2025年12月31日止1.4合同金额:人民币壹仟万元整1.5付款方式:分阶段支付,具体见付款进度表1.6付款进度:按照工程进度分为四个阶段,分别为工程开工、主体结构完成、内部装修完成和竣工验收合格1.7付款期限:每个付款阶段完成后30天内支付1.8付款条件:乙方提交完整的付款申请及验收报告,甲方确认无误后支付2.项目概况2.1项目名称:绿色建筑示范小区2.2项目地址:市区路号2.3项目规模:占地面积10万平方米,总建筑面积15万平方米2.4项目内容:住宅楼、商业楼、幼儿园、停车场等配套设施2.5项目设计要求:符合国家绿色建筑标准,节能环保,绿色生态2.6项目施工要求:按照设计图纸和施工规范进行施工,确保工程质量2.7项目验收标准:达到国家绿色建筑标准,符合合同约定3.设计要求3.1设计依据:国家绿色建筑相关法规、标准、规范3.2设计范围:包括建筑设计、结构设计、设备设计、景观设计等3.3设计深度:满足施工图设计要求3.4设计变更:设计变更需经双方协商一致,并由甲方确认3.5设计费用:人民币伍拾万元整,包含在设计合同中3.6设计期限:自合同签订之日起6个月内完成3.7设计责任:设计方对设计成果负责,确保设计符合规范和标准4.施工要求4.1施工依据:设计图纸、施工规范、合同约定4.2施工范围:包括土建、装饰装修、设备安装等4.3施工方法:采用先进的施工技术,确保工程质量4.4施工进度:按照施工进度计划进行,确保按期完成4.5施工质量:达到国家质量标准,符合合同约定4.6施工安全:严格执行安全生产法规,确保施工安全4.7施工变更:施工变更需经双方协商一致,并由甲方确认4.8施工责任:施工方对施工质量、安全、进度负责5.人员配置5.1施工人员:由乙方提供,具备相关资质和经验5.2设计人员:由甲方委托设计单位提供,具备相关资质和经验5.3监理人员:由甲方委托监理单位提供,具备相关资质和经验5.4项目管理人员:由乙方配备,负责项目日常管理5.5人员培训:定期对施工人员进行专业技能培训5.6人员配备标准:按照国家相关标准执行5.7人员调动:经双方协商一致,可进行人员调动5.8人员责任:各相关人员对自身职责范围内的工作负责6.材料设备6.1材料设备清单:详见附件一6.2材料设备质量要求:符合国家相关标准,具备合格证明文件6.3材料设备供应商:由甲方指定或乙方推荐,经甲方确认6.4材料设备价格:详见附件二6.5材料设备交付:按照合同约定的时间、地点交付6.6材料设备验收:由甲方组织验收,乙方配合6.7材料设备责任:供应商对材料设备质量负责,乙方对材料设备安装、使用负责7.施工现场管理7.1施工现场布置:按照施工组织设计进行,确保施工顺利进行7.2施工现场安全:严格执行安全生产法规,定期进行安全检查7.3施工现场环保:遵守环保法规,采取措施减少施工污染7.4施工现场文明施工:保持施工现场整洁,文明施工7.5施工现场交通:合理规划施工现场交通,确保交通安全7.6施工现场材料堆放:按照规定堆放,防止材料损坏7.7施工现场责任:乙方对施工现场管理负责8.验收与移交8.1验收标准:按照国家绿色建筑标准及相关验收规范进行验收8.2验收程序:分为初验和终验两个阶段,初验由乙方自行组织,终验由甲方组织相关专家进行8.3验收期限:自工程竣工验收合格之日起30日内完成8.4验收责任:乙方负责组织施工质量验收,甲方负责组织竣工验收8.5移交手续:验收合格后,乙方应向甲方提交完整的项目移交文件,包括工程图纸、验收报告、保修书等8.6移交期限:验收合格后15日内完成8.7移交责任:乙方应保证移交文件的完整性和准确性,甲方应负责接收和保存9.保修与维护9.1保修范围:根据国家相关法规和合同约定,提供必要的保修服务9.2保修期限:自工程竣工验收合格之日起计算,具体期限详见附件三9.3保修责任:乙方负责在保修期内对工程质量问题进行维修和整改9.4维护要求:乙方应提供详细的维护手册,指导甲方进行日常维护9.5维护责任:甲方负责日常维护,乙方在保修期内提供必要的支持和协助10.合同变更与解除10.1合同变更条件:因不可抗力、政策调整、设计变更等原因需要变更合同内容10.2合同解除条件:因一方违约、合同目的无法实现等原因,经双方协商一致或依照法律规定解除合同10.3合同变更程序:双方书面确认变更内容,签订变更协议10.4合同解除程序:一方提出解除合同,经双方协商一致或依照法律规定解除合同10.5合同变更责任:因合同变更造成损失的,由变更方承担相应责任10.6合同解除责任:因合同解除造成损失的,由违约方承担相应责任11.违约责任11.1违约情形:包括未按时付款、未按时完成工程、工程质量不合格、违反安全规定等11.2违约责任:根据违约情节和损失情况,承担相应的违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等11.3违约处理:违约方应立即采取措施纠正违约行为,并承担相应责任12.争议解决12.1争议解决方式:通过友好协商解决,协商不成时,提交合同约定的仲裁委员会仲裁12.2争议解决程序:按照仲裁委员会的仲裁规则进行12.3争议解决地点:合同约定的仲裁委员会所在地12.4争议解决费用:仲裁费用由败诉方承担12.5争议解决期限:自争议发生之日起90日内解决13.合同生效与终止13.1合同生效条件:双方签字盖章后生效13.2合同终止条件:合同履行完毕或依法解除13.3合同生效时间:自合同签订之日起生效13.4合同终止时间:合同履行完毕或解除后终止13.5合同终止手续:双方书面确认合同终止,办理相关手续14.其他约定事项14.1合同附件:包括付款进度表、材料设备清单、设计变更单、验收报告等14.2合同未尽事宜:按国家相关法律法规和行业惯例执行14.3合同解释权:本合同解释权归甲方所有14.4合同份数:本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同所指第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险公司、仲裁机构等,其介入本合同旨在提供专业服务、监督、评估或解决争议。15.2第三方责任15.2.1第三方责任限额甲乙双方约定,第三方在本合同项下的责任,包括但不限于违约责任、赔偿责任等,均不得超过本合同总金额的10%。15.2.2第三方责任免除(1)因不可抗力导致的责任;(2)因甲乙双方或其员工的不当行为导致的责任;(3)因第三方自身原因导致的责任。15.3第三方权利15.3.1第三方权利行使(1)根据本合同约定,独立行使职责,不受甲乙双方干预;(2)获取甲乙双方提供的必要信息,包括但不限于工程图纸、施工记录、验收报告等;(3)要求甲乙双方履行合同约定的义务,包括但不限于支付费用、提供材料等。15.4第三方义务15.4.1第三方义务履行(1)遵守国家法律法规和行业标准;(2)提供专业、公正、高效的服务;(3)保守甲乙双方的商业秘密。15.5第三方介入程序15.5.1介入申请甲乙双方在需要第三方介入时,应向对方发出书面申请,说明介入原因、第三方类型和预期目标。15.5.2介入协议甲乙双方与第三方达成一致后,应签订介入协议,明确各方的权利、义务和责任。15.5.3介入实施第三方介入后,应按照介入协议和本合同约定,履行职责,提供相关服务。16.第三方与其他各方的划分说明16.1第三方与甲方的关系第三方作为甲方聘请的专业机构,其职责是协助甲方履行合同,监督工程质量,维护甲方利益。16.2第三方与乙方的关系第三方作为乙方聘请的专业机构,其职责是协助乙方履行合同,确保施工质量,维护乙方利益。16.3第三方与监理单位的关系如果第三方为监理单位,其与监理单位的关系为合作与协调,共同确保工程质量和安全。16.4第三方与其他第三方的关系第三方与其他第三方之间的关系为独立,各第三方应相互尊重、相互配合,共同完成本合同约定的任务。17.第三方介入的额外条款及说明17.1第三方介入费用第三方介入费用由甲乙双方根据介入协议约定承担。17.2第三方介入期限第三方介入期限应根据介入协议约定确定,原则上不得超过合同期限。17.3第三方介入成果第三方介入成果应提交给甲乙双方,作为工程验收和结算的依据。17.4第三方介入争议第三方介入过程中如发生争议,应通过协商解决;协商不成的,可提交仲裁或诉讼解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.付款进度表详细要求:列明每个付款阶段的工程内容、金额、支付条件及时间。说明:作为甲乙双方履行付款义务的依据。2.材料设备清单详细要求:包括材料设备名称、规格、型号、数量、单价、总价等。说明:作为甲乙双方采购、验收材料设备的依据。3.设计变更单详细要求:包括变更原因、变更内容、变更后的设计图纸、变更费用等。说明:作为设计变更的正式文件。4.验收报告详细要求:包括验收日期、验收人员、验收项目、验收结果、存在问题及整改措施等。说明:作为工程验收的正式文件。5.维护手册详细要求:包括设备维护方法、周期、注意事项等。说明:作为甲方日常维护设备的指导文件。6.人员培训记录详细要求:包括培训时间、内容、参加人员、培训效果等。说明:作为人员培训的记录文件。7.施工现场管理记录详细要求:包括安全检查、环保检查、文明施工检查等记录。说明:作为施工现场管理情况的记录文件。8.争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、仲裁机构、仲裁规则等。说明:作为争议解决的正式文件。9.合同变更协议详细要求:包括变更原因、变更内容、变更后的合同条款等。说明:作为合同变更的正式文件。10.第三方介入协议详细要求:包括第三方类型、介入目的、介入期限、费用等。说明:作为第三方介入的正式文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为未按时付款未按时完成工程工程质量不合格违反安全规定未按合同约定提供材料设备未履行维护义务未履行验收义务2.违约责任认定标准违约行为发生时,违约方应立即采取措施纠正违约行为。违约方应承担违约金,违约金按合同约定比例计算。违约行为造成损失的,违约方应赔偿损失。违约行为严重,导致合同无法履行的,非违约方有权解除合同,并要求违约方承担解除合同的责任。3.违约示例说明示例一:乙方未按时完成工程,延误工期30天,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为合同总金额的5%。示例二:乙方提供的材料设备质量不合格,甲方有权要求乙方更换,并赔偿因此造成的损失。示例三:乙方违反安全规定,导致施工现场发生安全事故,乙方应承担全部责任,包括赔偿损失和罚款。全文完。2024年度绿色建筑示范小区模板承包施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1承包方信息1.2发包方信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型3.合同标的3.1绿色建筑示范小区模板3.2施工范围3.3施工内容4.合同工期4.1计划工期4.2实际工期4.3工期延误处理5.工程质量5.1质量标准5.2质量验收5.3质量责任6.工程造价6.1工程量清单6.2工程款支付6.3工程结算7.施工准备7.1施工组织设计7.2施工材料、设备7.3施工人员8.施工进度管理8.1施工进度计划8.2进度控制措施8.3进度调整9.安全生产9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3事故处理10.环境保护10.1环境保护责任10.2环境保护措施10.3环境监测11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的处理14.合同生效、变更与终止14.1合同生效条件14.2合同变更14.3合同终止第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1承包方信息1.1.1承包方名称:建筑有限公司1.1.2承包方地址:省市区街道号1.1.3承包方法定代表人:1.1.4承包方联系电话:138xxxx55551.2发包方信息1.2.1发包方名称:房地产开发有限公司1.2.2发包方地址:省市区街道号1.2.3发包方法定代表人:1.2.4发包方联系电话:139xxxx66662.项目概况2.1项目名称:2024年度绿色建筑示范小区2.2项目地点:省市区街道2.3项目规模:总建筑面积约10万平方米2.4项目类型:住宅小区3.合同标的3.1绿色建筑示范小区模板:包括建筑主体、配套设施、绿化景观等3.2施工范围:土建工程、装饰装修工程、安装工程等3.3施工内容:详见工程量清单及施工图纸4.合同工期4.1计划工期:自合同签订之日起12个月内完成4.2实际工期:根据施工进度及实际情况进行调整,并经双方确认4.3工期延误处理:因承包方原因导致工期延误,每延误一天,承包方应支付发包方违约金元5.工程质量5.1质量标准:符合国家相关绿色建筑标准及设计要求5.2质量验收:按照国家及行业相关验收规范进行5.3质量责任:承包方对施工过程中的质量问题负责,确保工程质量达到合同约定标准6.工程造价6.1工程量清单:详见附件一《工程量清单》6.2工程款支付:按照合同约定及工程进度分期支付,具体支付比例及时间由双方协商确定6.3工程结算:工程完成后,按照合同约定及实际情况进行结算7.施工准备7.1施工组织设计:承包方应根据工程特点及现场情况编制施工组织设计,并报发包方审批7.2施工材料、设备:承包方应按照设计要求及工程进度采购、使用材料及设备7.3施工人员:承包方应按照合同约定配备施工人员,确保施工质量及安全8.施工进度管理8.1施工进度计划:承包方应编制详细的施工进度计划,包括各阶段施工内容和时间节点,并报发包方备案8.2进度控制措施:承包方应采取有效措施,确保施工进度按计划进行,如遇特殊情况影响进度,应及时通知发包方8.3进度调整:如因设计变更、材料供应等原因导致施工进度调整,双方应协商一致,并相应调整合同工期和工程款支付计划9.安全生产9.1安全生产责任:承包方负责施工现场的安全生产,确保施工人员的人身安全和工程设施的安全9.2安全生产措施:承包方应制定安全生产措施,包括现场安全防护、消防设施、安全培训等9.3事故处理:发生安全事故,承包方应立即采取应急措施,并及时报告发包方及相关部门,按照国家相关规定进行处理10.环境保护10.1环境保护责任:承包方应遵守国家环境保护法律法规,采取措施保护施工现场及周围环境10.2环境保护措施:承包方应采取有效措施,减少施工对环境的影响,包括废水、废气、固体废弃物的处理10.3环境监测:承包方应定期进行环境监测,确保符合环保要求,并向发包方报告监测结果11.争议解决11.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议11.2争议解决程序:如协商不成,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉12.违约责任12.1违约情形:包括但不限于工期延误、工程质量不合格、安全事故、环境保护不达标等12.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等12.3违约赔偿:具体赔偿金额及方式由双方协商确定,协商不成按法律规定执行13.合同解除13.1合同解除条件:包括但不限于一方违约、不可抗力、合同目的无法实现等13.2合同解除程序:合同解除需经双方书面同意,并按照法定程序办理相关手续14.合同生效、变更与终止14.1合同生效条件:合同双方签字盖章后,自双方签字之日起生效14.2合同变更:合同变更需经双方书面同意,并签订补充协议,作为合同的一部分14.3合同终止:合同履行完毕或因法定原因终止,双方应办理合同终止手续,并结清所有费用第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方介入是指在本合同履行过程中,因需要专业服务、技术支持或中介协调等原因,引入的独立第三方机构或个人。1.2第三方介入的范围包括但不限于:设计咨询、监理、检测、评估、仲裁、调解、保险代理等。2.第三方介入的引入程序2.1甲方或乙方根据合同需要,经双方协商一致,可引入第三方介入。2.2引入第三方前,甲方或乙方应向对方提供第三方的资质证明、服务内容、费用预算等信息。2.3双方应共同签署第三方介入协议,明确第三方的权利、义务和责任。3.第三方的责任限额3.1第三方介入后,其责任限额由双方在第三方介入协议中约定。3.2第三方的责任限额包括但不限于:因第三方自身原因造成的损失、因第三方服务不达标造成的损失等。3.3第三方责任限额的约定应合理、明确,并符合国家相关法律法规。4.第三方的责权利划分4.1第三方有权根据合同约定和自身职责,独立开展相关工作。4.2第三方有权要求甲方或乙方提供必要的工作条件和资料。4.3第三方有权根据工作需要,提出合理的工作建议和意见。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方、乙方之间的关系是独立的,第三方不承担甲方或乙方的合同责任。5.2第三方在履行职责过程中,应尊重甲方和乙方的合法权益,不得损害甲方和乙方的利益。5.3第三方在履行职责过程中,如需与甲方或乙方协商一致的事项,应及时通知甲方和乙方。6.第三方介入的具体条款6.1第三方介入的服务内容、期限、费用等应在第三方介入协议中明确。6.2第三方介入的服务质量应符合国家相关标准和要求。6.3第三方介入的成果应提交甲方和乙方审核,未经审核不得使用。7.第三方介入的变更与解除7.1第三方介入协议的变更需经甲方、乙方和第三方三方协商一致。7.2第三方介入协议的解除需符合国家相关法律法规,并经三方书面同意。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中发生的争议,由甲方、乙方和第三方协商解决。8.2协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉。9.第三方介入的保密条款9.1甲方、乙方和第三方在合作过程中,应对项目信息、技术秘密等进行保密。9.2未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露保密信息。10.第三方介入的最终解释权10.1第三方介入协议的最终解释权归甲方、乙方和第三方共同所有。10.2如有争议,三方可协商解决,协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:清单应包括所有工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等,并附有相应的计算方法和依据。说明:工程量清单是确定工程造价的重要依据,应由甲方提供或双方共同编制。2.附件二:施工图纸详细要求:图纸应完整、清晰,包含建筑主体、装饰装修、安装等所有施工图纸,并附有设计说明。说明:施工图纸是施工的依据,应由甲方提供,并确保其准确性和完整性。3.附件三:施工组织设计详细要求:组织设计应包括施工进度计划、施工方案、质量保证措施、安全生产措施等。说明:施工组织设计是确保施工顺利进行的重要文件,应由承包方编制并经甲方审核。4.附件四:第三方介入协议详细要求:协议应明确第三方的服务内容、期限、费用、责任限额、保密条款等。说明:第三方介入协议是规范第三方服务的重要文件,应由甲方、乙方和第三方共同签署。5.附件五:工程质量验收报告详细要求:报告应包括验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及处理意见等。说明:工程质量验收报告是确保工程质量的重要文件,应由验收人员填写。6.附件六:工程进度报告详细要求:报告应包括施工进度、已完成工程量、存在问题及解决方案等。说明:工程进度报告是跟踪施工进度的重要文件,应由承包方定期提交。7.附件七:安全生产记录详细要求:记录应包括安全生产会议、安全培训、事故报告、整改措施等。说明:安全生产记录是确保施工安全的重要文件,应由承包方定期记录。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:工期延误责任认定标准:实际工期超过计划工期%,承包方需承担违约责任。示例说明:若合同工期为12个月,实际工期超过15个月,承包方需支付违约金。2.违约行为:工程质量不合格责任认定标准:经检验,工程质量不符合国家相关标准或设计要求,承包方需承担违约责任。示例说明:若主体结构出现裂缝,经检测为质量问题,承包方需修复并承担修复费用。3.违约行为:安全生产事故责任认定标准:发生安全生产事故,承包方需承担相应责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明:若施工现场发生火灾,承包方需承担事故调查和处理费用。4.违约行为:环境保护不达标责任认定标准:施工现场及周围环境不符合环保要求,承包方需承担违约责任。示例说明:若废水排放超标,承包方需整改并支付罚款。5.违约行为:合同变更未履行责任认定标准:未经对方同意,擅自变更合同内容,承包方需承担违约责任。示例说明:若未经甲方同意,承包方自行调整施工方案,需承担违约责任。全文完。2024年度绿色建筑示范小区模板承包施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人或授权代表1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期2.5项目质量要求3.施工范围及内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工图纸及资料4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.2支付方式4.3支付款项的具体时间节点5.施工进度计划5.1施工阶段划分5.2各阶段工期安排5.3施工进度控制措施6.材料设备供应6.1材料设备清单6.2材料设备供应责任6.3材料设备质量要求7.施工现场管理7.1施工现场布置7.2施工现场安全文明施工要求7.3施工现场环境保护要求8.质量保证措施8.1质量控制体系8.2质量检查与验收8.3质量责任9.风险管理9.1风险识别与评估9.2风险应对措施9.3风险责任承担10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同变更11.1变更范围11.2变更程序11.3变更后的合同价款及工期调整12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后的责任承担13.合同终止13.1终止条件13.2终止程序13.3终止后的清算14.其他约定14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同生效及终止日期第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:房地产开发有限公司乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方地址甲方地址:省市区路号乙方地址:省市区路号1.3合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.4合同双方联系方式第二条项目概况2.1项目名称2024年度绿色建筑示范小区2.2项目地点省市区路2.3项目规模总建筑面积为万平方米,其中住宅面积万平方米,商业面积万平方米2.4项目工期合同工期为个月,自合同签订之日起计算2.5项目质量要求符合国家绿色建筑标准及相关质量规范要求第三条施工范围及内容3.1施工范围包括但不限于:土建工程、装饰装修工程、设备安装工程、室外配套工程等3.2施工内容详细施工内容见附件一:《2024年度绿色建筑示范小区施工图纸及说明》3.3施工图纸及资料乙方应按照甲方要求提供完整的施工图纸及资料,包括但不限于:施工图、设计说明、材料清单等第四条合同价款及支付方式4.1合同价款合同总价款为人民币万元整4.2支付方式合同价款分阶段支付,具体支付节点及比例如下:(1)开工前支付合同价款的%(2)主体结构封顶支付合同价款的%(3)竣工验收合格支付合同价款的%(4)保修期满支付合同价款的%4.3支付款项的具体时间节点各阶段支付时间节点以甲方收到乙方提交的相应验收报告为准第五条施工进度计划5.1施工阶段划分5.2各阶段工期安排具体工期安排见附件二:《2024年度绿色建筑示范小区施工进度计划表》5.3施工进度控制措施乙方应严格按照施工进度计划进行施工,确保工程按期完成。如遇特殊情况导致工期延误,乙方应提前向甲方报告,并采取有效措施调整施工进度计划第六条材料设备供应6.1材料设备清单详见附件三:《2024年度绿色建筑示范小区材料设备清单》6.2材料设备供应责任乙方负责材料设备的采购、运输、保管、验收等工作6.3材料设备质量要求所有材料设备均应符合国家相关质量标准,并满足绿色建筑要求第七条施工现场管理7.1施工现场布置乙方应根据工程特点和现场实际情况,合理布置施工现场,确保施工安全、文明、有序7.2施工现场安全文明施工要求乙方应严格执行国家和地方有关安全生产、文明施工的法律法规,加强施工现场管理,确保施工安全7.3施工现场环境保护要求乙方应采取有效措施,减少施工对环境的影响,确保施工现场符合绿色建筑要求第八条质量保证措施8.1质量控制体系乙方应建立完善的质量控制体系,包括质量管理制度、质量检验标准、质量责任追究制度等8.2质量检查与验收(1)乙方应定期进行自检,并对每道工序进行质量记录(2)甲方应组织或委托第三方进行质量检查与验收,验收合格后方可进入下一道工序8.3质量责任(1)若因乙方施工质量问题导致返工、修复或损失,乙方应承担全部责任(2)若因材料设备质量问题导致施工问题,乙方应负责协调解决,直至问题得到解决第九条风险管理9.1风险识别与评估乙方应全面识别施工过程中可能出现的风险,并对其进行评估9.2风险应对措施针对识别出的风险,乙方应制定相应的应对措施,确保施工顺利进行9.3风险责任承担(1)因乙方原因导致的风险,乙方应承担全部责任(2)因不可抗力导致的风险,双方应协商解决,合理分担责任第十条争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼10.2争议解决程序(1)提交书面争议报告(2)协商解决(3)仲裁或诉讼10.3争议解决地点争议解决地点为省市第十一条合同变更11.1变更范围合同变更范围包括但不限于:工期调整、工程量增减、合同价款调整等11.2变更程序(1)乙方提出变更申请(2)甲方审核变更申请(3)双方协商确定变更内容(4)签订变更协议11.3变更后的合同价款及工期调整变更后的合同价款及工期调整按照双方协商确定的变更协议执行第十二条合同解除12.1解除条件(1)甲方违约,乙方有权解除合同(2)乙方违约,甲方有权解除合同(3)不可抗力导致合同无法履行12.2解除程序(1)提出解除合同申请(2)对方确认解除合同(3)办理合同解除手续12.3解除后的责任承担(1)因甲方违约解除合同,乙方有权要求甲方承担违约责任(2)因乙方违约解除合同,乙方应承担违约责任(3)因不可抗力解除合同,双方按不可抗力条款规定处理第十三条合同终止13.1终止条件合同约定的工期完成,且工程质量符合要求13.2终止程序(1)乙方提交竣工验收报告(2)甲方组织验收(3)验收合格,合同终止13.3终止后的清算合同终止后,双方应进行清算,包括但不限于:工程款结算、设备物资移交等第十四条其他约定14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行时,双方应相互理解,并协商解决14.2合同附件本合同附件包括但不限于:施工图纸及说明、施工进度计划表、材料设备清单等14.3合同生效及终止日期本合同自双方签字盖章之日起生效,合同终止日期以合同约定的工期为准第二部分:第三方介入后的修正第二部分:第三方介入后的修正14.1第三方介入的定义本合同所指的第三方介入,是指在合同履行过程中,因不可抗力、合同变更或其他原因,需要引入第三方参与合同履行或争议解决的情形。14.2第三方介入的程序14.2.1介入申请任何一方在认为需要第三方介入时,应向对方提出书面介入申请,并说明介入的原因和预期目标。14.2.2介入方的选择介入方应具备相应的资质和能力,由双方协商确定。如协商不成,可由合同约定的仲裁机构或法院指定。14.2

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论