2024版机电安装工程监理服务合同3篇_第1页
2024版机电安装工程监理服务合同3篇_第2页
2024版机电安装工程监理服务合同3篇_第3页
2024版机电安装工程监理服务合同3篇_第4页
2024版机电安装工程监理服务合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩46页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版机电安装工程监理服务合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位名称及地址1.2施工单位名称及地址1.3合同签订日期1.4合同生效日期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程合同价3.监理工作范围3.1监理工作内容3.2监理工作方式3.3监理工作期限4.监理服务费用4.1监理服务费用总额4.2费用支付方式4.3费用支付时间5.监理单位义务5.1严格按照国家法律法规和行业标准进行监理5.2配备合格的监理人员5.3及时发现并报告工程质量、安全等问题5.4协助施工单位解决技术问题6.施工单位义务6.1严格按照工程设计文件和施工规范进行施工6.2配合监理单位开展监理工作6.3及时解决监理单位提出的问题6.4保障工程质量、安全7.监理单位权利7.1对施工单位的施工过程进行监督检查7.2对施工单位的工程质量、安全进行验收7.3对施工单位的违约行为提出整改要求8.施工单位权利8.1对监理单位的监理工作进行监督8.2对监理单位的监理行为提出质疑8.3对监理单位的违约行为提出索赔9.违约责任9.1监理单位违约责任9.2施工单位违约责任9.3违约责任的具体规定10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同变更11.1合同变更的条件11.2合同变更的程序11.3合同变更的生效12.合同解除12.1合同解除的条件12.2合同解除的程序12.3合同解除的生效13.合同终止13.1合同终止的条件13.2合同终止的程序13.3合同终止的生效14.合同附件14.1附件一:监理单位资质证书复印件14.2附件二:施工单位资质证书复印件14.3附件三:工程图纸及技术资料14.4附件四:其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1监理单位名称:监理有限公司1.2监理单位地址:省市区路号1.3施工单位名称:建筑集团有限公司1.4施工单位地址:省市区路号1.5合同签订日期:2024年4月1日1.6合同生效日期:自合同双方签字盖章之日起生效2.工程概况2.1工程名称:住宅小区机电安装工程2.2工程地点:省市区街道2.3工程规模:总建筑面积约万平方米,机电安装工程量约万元2.4工程类型:住宅小区机电安装工程2.5工程合同价:人民币万元整3.监理工作范围3.1监理工作内容:对施工单位的施工过程进行全程监理,包括施工准备、施工过程、竣工验收等阶段;监督施工单位执行国家法律法规、行业标准和设计文件;对施工质量、进度、安全、环保等方面进行监督检查;协助施工单位解决施工过程中遇到的技术问题;对施工单位的违约行为提出整改要求。3.2监理工作方式:采用现场监理和远程监理相结合的方式;设立监理项目部,配备足够的监理人员;定期召开监理例会,协调解决施工过程中的问题。3.3监理工作期限:自合同生效之日起至竣工验收合格之日止。4.监理服务费用4.1监理服务费用总额:人民币万元整4.2费用支付方式:分阶段支付,具体支付节点如下:1.合同签订后10个工作日内支付监理服务费的30%;2.施工进度达到50%时支付监理服务费的30%;3.竣工验收合格后支付监理服务费的20%;4.竣工验收合格后6个月内支付监理服务费的20%。4.3费用支付时间:按照约定的支付节点,在监理单位发出支付通知后10个工作日内支付。5.监理单位义务5.1严格按照国家法律法规和行业标准进行监理;5.2配备合格的监理人员,确保监理人员具备相应的资质和经验;5.3及时发现并报告工程质量、安全等问题,对发现的问题提出整改要求;5.4协助施工单位解决技术问题,确保施工顺利进行;5.5在合同约定的期限内完成监理工作,确保工程质量、进度、安全、环保等方面达到合同要求。6.施工单位义务6.1严格按照工程设计文件和施工规范进行施工;6.2配合监理单位开展监理工作,及时解决监理单位提出的问题;6.3保障工程质量、安全,确保工程按期完成;6.4按时支付监理服务费用;6.5遵守合同约定,不得擅自变更工程内容、进度等。8.施工单位权利8.1对监理单位的监理工作进行监督,确保监理单位按照合同约定履行监理职责;8.2对监理单位的监理行为提出质疑,如认为监理单位存在失职、渎职等行为;8.3对监理单位的违约行为提出索赔,包括但不限于监理服务费减免、赔偿损失等;8.4要求监理单位提供监理报告和验收意见,并对其提出合理化建议;8.5在监理过程中,有权要求监理单位提供必要的支持和协助。9.违约责任9.1监理单位违约责任:若监理单位未按合同约定履行监理职责,导致工程质量、安全、进度等出现问题,应承担相应的违约责任;若监理单位未按合同约定提供监理服务,应支付违约金,违约金为监理服务费总额的%;若监理单位因故意或重大过失导致工程损失,应承担赔偿责任。9.2施工单位违约责任:若施工单位未按合同约定进行施工,导致工程质量、安全、进度等出现问题,应承担相应的违约责任;若施工单位未按合同约定支付监理服务费,应支付滞纳金,滞纳金为应付款项的%;若施工单位因故意或重大过失导致工程损失,应承担赔偿责任。9.3违约责任的具体规定:违约责任的具体内容、计算方式和赔偿标准,应按照国家相关法律法规和合同约定执行。10.争议解决10.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议;如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序:双方应在争议发生后日内书面通知对方;双方应尽力通过协商解决争议,如协商不成,任何一方均可向人民法院提起诉讼。10.3争议解决地点:争议解决地点为合同签订地,即省市。11.合同变更11.1合同变更的条件:因不可抗力导致合同无法履行;因工程设计变更导致合同内容发生变化;因法律法规调整导致合同内容需要变更。11.2合同变更的程序:双方应协商一致,签订书面变更协议;变更协议作为合同附件,与原合同具有同等法律效力。11.3合同变更的生效:变更协议经双方签字盖章后生效。12.合同解除12.1合同解除的条件:双方协商一致解除合同;因不可抗力导致合同无法履行;一方违约,经对方催告后日内仍未履行。12.2合同解除的程序:解除合同前,双方应协商一致,签订书面解除协议;解除协议作为合同附件,与原合同具有同等法律效力。12.3合同解除的生效:解除协议经双方签字盖章后生效。13.合同终止13.1合同终止的条件:合同约定的监理工作期限届满;合同解除;双方协商一致终止合同。13.2合同终止的程序:合同终止后,双方应按照约定进行结算。13.3合同终止的生效:合同终止后,双方应按照约定进行结算,结算完成后合同终止。14.合同附件14.1附件一:监理单位资质证书复印件14.2附件二:施工单位资质证书复印件14.3附件三:工程图纸及技术资料14.4附件四:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同认可并邀请介入合同履行过程中的个人、企业或其他组织。15.1.2第三方可以是技术顾问、咨询机构、检验机构、监理机构、调解机构等。15.2第三方的责任15.2.1第三方在合同履行过程中,应遵守国家法律法规、行业标准以及本合同的约定。15.2.2第三方应按照甲乙双方的要求,提供专业、客观、公正的服务。15.2.3第三方的服务内容、服务质量、服务期限等应在合同中明确约定。15.3第三方的权利15.3.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助,以便其履行服务职责。15.3.2第三方有权根据合同约定,对甲乙双方的服务进行监督和评价。15.3.3第三方有权在合同履行过程中,提出合理化建议。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲乙双方是合作关系,不是合同主体,不承担合同主体的责任。15.4.2第三方的责任范围仅限于其提供的服务内容,不涉及合同主体的其他责任。15.4.3第三方的服务结果不影响甲乙双方对合同履行的责任。16.甲乙双方根据本合同有第三方介入时的额外条款16.1甲乙双方在合同履行过程中,如需引入第三方,应提前通知对方,并征得对方同意。16.2甲乙双方应共同与第三方签订服务协议,明确第三方的服务内容、质量标准、费用及责任等。16.3第三方介入后,甲乙双方应保持沟通,确保第三方能够有效履行其服务职责。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额由甲乙双方在服务协议中约定,但不得低于国家相关法律法规规定的最低限额。17.2第三方的责任限额包括但不限于:17.2.1第三方因故意或重大过失导致合同履行出现问题的赔偿责任;17.2.2第三方因提供服务过程中出现的质量问题导致的损失赔偿;17.2.3第三方因违反保密义务导致的损失赔偿。17.3若第三方在履行服务过程中造成甲乙双方的损失,甲乙双方有权根据合同约定和服务协议向第三方追偿。18.第三方介入后的争议解决18.1第三方介入后,如发生争议,应由甲乙双方与第三方协商解决。18.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:监理单位资质证书复印件要求:提供监理单位资质证书的清晰复印件,并加盖单位公章。说明:用于证明监理单位具备相应的资质和资格。2.附件二:施工单位资质证书复印件要求:提供施工单位资质证书的清晰复印件,并加盖单位公章。说明:用于证明施工单位具备相应的资质和资格。3.附件三:工程图纸及技术资料要求:提供完整的工程图纸、设计文件、技术规范等资料,并确保其准确性和完整性。说明:用于指导施工单位的施工过程,确保工程质量。4.附件四:施工合同要求:提供施工合同的正式文本,并确保双方签字盖章。说明:用于明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务。5.附件五:监理服务合同要求:提供监理服务合同的正式文本,并确保双方签字盖章。说明:用于明确监理单位在监理过程中的权利和义务。6.附件六:工程进度计划要求:提供详细的工程进度计划,包括施工阶段、时间节点等。说明:用于监控工程进度,确保工程按期完成。7.附件七:工程质量标准要求:提供工程质量标准的详细说明,包括验收标准、检测方法等。说明:用于确保工程质量达到合同约定的要求。8.附件八:安全生产措施要求:提供安全生产措施的详细说明,包括安全管理制度、应急预案等。说明:用于确保工程安全施工,防止安全事故发生。9.附件九:环境保护措施要求:提供环境保护措施的详细说明,包括环保设施、废弃物处理等。说明:用于确保工程对环境的影响降到最低。10.附件十:合同变更协议要求:提供合同变更协议的正式文本,并确保双方签字盖章。说明:用于记录合同履行过程中发生的变更事项。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:监理单位未按合同约定履行监理职责。责任认定标准:监理单位未按合同约定的时间、质量标准履行监理职责,导致工程质量、安全、进度等方面出现问题。示例说明:监理单位未按时进行现场监督检查,导致施工单位违规施工,造成安全隐患。2.违约行为:施工单位未按合同约定进行施工。责任认定标准:施工单位未按工程设计文件和施工规范进行施工,导致工程质量、安全、进度等方面出现问题。示例说明:施工单位未按设计要求施工,导致工程结构出现裂缝,影响使用安全。3.违约行为:甲乙双方未按合同约定支付费用。责任认定标准:甲乙双方未按合同约定的时间、金额支付费用,导致合同履行受阻。示例说明:施工单位未按时收到监理服务费,导致施工进度停滞。4.违约行为:第三方未按服务协议履行服务职责。责任认定标准:第三方未按服务协议约定提供专业、客观、公正的服务,导致合同履行受阻。示例说明:第三方在提供咨询服务时出现重大失误,导致施工单位无法正常施工。5.违约行为:因不可抗力导致合同无法履行。责任认定标准:合同履行过程中发生不可抗力事件,导致合同无法履行。示例说明:因地震导致工程无法继续施工,双方根据合同约定免除违约责任。全文完。2024版机电安装工程监理服务合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位名称1.2监理单位法定代表人1.3业主单位名称1.4业主单位法定代表人1.5合同签订日期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别2.5工程合同造价3.监理工作范围3.1监理工作内容3.2监理工作期限3.3监理工作方式3.4监理工作质量要求4.监理工作程序4.1监理启动程序4.2监理检查程序4.3监理验收程序4.4监理报告程序5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额5.2费用构成5.3支付方式5.4支付期限6.监理责任及违约责任6.1监理单位责任6.2业主单位责任6.3违约责任及赔偿7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.合同生效、变更及终止8.1合同生效条件8.2合同变更程序8.3合同终止条件8.4合同解除程序9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.法律适用及管辖10.1法律适用10.2管辖法院11.其他约定11.1不可抗力条款11.2通知方式11.3附件12.合同份数12.1合同原件份数12.2合同复印件份数13.合同附件13.1监理大纲13.2监理细则13.3相关资质证明14.合同签署14.1监理单位签署14.2业主单位签署第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1监理单位名称:X监理有限公司1.2监理单位法定代表人:1.3业主单位名称:房地产开发有限公司1.4业主单位法定代表人:1.5合同签订日期:2024年1月1日2.工程概况2.1工程名称:住宅小区机电安装工程2.2工程地点:市区街道2.3工程规模:总建筑面积100000平方米,包括住宅、商业、地下车库等2.4工程类别:住宅小区机电安装工程2.5工程合同造价:人民币壹亿元整3.监理工作范围3.1监理工作内容:包括但不限于工程质量、进度、安全、合同履行、信息管理等方面3.2监理工作期限:自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止3.3监理工作方式:现场监理、远程监理相结合3.4监理工作质量要求:符合国家及行业相关标准和规范要求4.监理工作程序4.1监理启动程序:监理单位在合同签订后10个工作日内向业主单位提交监理大纲及监理细则4.2监理检查程序:监理单位定期对工程进行现场检查,发现问题及时提出整改要求4.3监理验收程序:监理单位参与工程各阶段的验收,确保工程质量符合要求4.4监理报告程序:监理单位定期向业主单位提交监理报告,包括工程质量、进度、安全等方面的情况5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额:人民币伍佰万元整5.2费用构成:监理服务费、现场检查费、验收费、报告编制费等5.3支付方式:分阶段支付,每完成一个阶段监理工作后,监理单位向业主单位提交费用结算单,业主单位在收到结算单后15个工作日内支付相应费用5.4支付期限:每个阶段的支付期限为合同生效之日起至该阶段工作完成后的30日内6.监理责任及违约责任6.1监理单位责任:严格按照合同约定和相关规定履行监理职责,确保工程质量、进度、安全等符合要求6.2业主单位责任:配合监理单位开展监理工作,提供必要的工作条件和资料,按时支付监理费用6.3违约责任及赔偿:任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此造成的损失7.争议解决7.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议7.2争议解决机构:协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼7.3争议解决程序:按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定进行8.合同生效、变更及终止8.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效8.2合同变更程序:任何一方要求变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后,签订书面变更协议,变更协议与本合同具有同等法律效力8.3.1工程竣工验收合格,监理工作完成8.3.2双方协商一致解除合同8.3.3因不可抗力导致合同无法履行8.3.4一方严重违约,另一方依法解除合同8.4合同解除程序:任何一方要求解除合同,应书面通知对方,并说明理由。合同解除后,双方应按照合同约定处理剩余事宜9.保密条款9.1保密内容:双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、业务信息等9.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止后3年9.3违约责任:任何一方违反保密义务,泄露对方保密信息,应承担相应的法律责任10.法律适用及管辖10.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律10.2管辖法院:合同履行过程中发生的争议,由合同签订地人民法院管辖11.其他约定11.1不可抗力条款:本合同所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。发生不可抗力事件,双方应协商解决合同履行问题11.2通知方式:双方之间的通知应以书面形式进行,可以通过邮寄、传真、电子邮件等方式发送,以收到通知之日为准11.3附件:本合同附件包括但不限于监理大纲、监理细则、相关资质证明等12.合同份数12.1合同原件份数:本合同一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力12.2合同复印件份数:如需复印件,双方可自行复印,但复印件不具有法律效力13.合同签署13.1监理单位签署:X监理有限公司(盖章)13.2业主单位签署:房地产开发有限公司(盖章)14.合同附件14.1监理大纲14.2监理细则14.3相关资质证明第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:本合同所指的第三方,是指除合同双方(甲方和乙方)以外的,参与合同执行或提供相关服务的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、咨询方、评估方、检测方等。15.2第三方介入范围:第三方介入的范围限于提供专业服务,协助甲方或乙方履行合同义务,或对合同执行过程中的特定事项进行评估、检测、咨询等。16.第三方介入程序16.1甲方或乙方在需要第三方介入时,应提前向对方通知,并说明介入的原因、目的和预期效果。16.2双方应共同协商确定第三方的选择标准、服务内容、费用承担等事项。16.3第三方的选择应由双方共同决定,并签订书面合作协议。17.第三方责任17.1第三方在合同执行过程中应遵守相关法律法规和行业标准,对其提供的服务质量承担相应的责任。17.2第三方的责任限额由双方在合作协议中约定,一般包括但不限于:17.2.1服务质量责任:第三方应保证其提供的服务符合合同约定和行业标准,如因服务质量问题导致合同无法履行,第三方应承担相应的违约责任。17.2.2信息保密责任:第三方对其在服务过程中获取的甲方或乙方的商业秘密、技术秘密等信息负有保密义务,如泄露信息,应承担相应的法律责任。17.2.3服务期限责任:第三方应按照约定的服务期限完成工作,如未按时完成,应承担相应的违约责任。18.第三方与其他各方的责任划分18.1.1第三方直接对甲方或乙方承担责任;18.1.2第三方与甲方、乙方共同承担连带责任。18.2第三方与其他第三方之间的责任划分:第三方与其他第三方之间的责任划分应在其合作协议中明确约定,如合作协议未作约定,则按各自责任承担。19.第三方介入的额外条款及说明19.1甲方、乙方应确保第三方介入不会影响合同的基本履行,如第三方介入导致合同无法履行或履行困难,双方应协商解决。19.2甲方、乙方应就第三方介入的相关事宜及时沟通,确保信息畅通,避免误解和纠纷。19.3甲方、乙方应就第三方介入的费用承担进行明确约定,并在合作协议中体现。20.第三方责任限额的明确20.1第三方责任限额应在合作协议中明确约定,包括但不限于:20.1.1质量责任限额:第三方因服务质量问题导致的损失,其责任限额不超过合同总价的某一比例;20.1.2保密责任限额:第三方因泄露保密信息导致的损失,其责任限额不超过合同总价的某一比例;20.1.3服务期限责任限额:第三方因未按时完成服务导致的损失,其责任限额不超过合同总价的某一比例。20.2甲方、乙方应根据实际情况和风险评估,合理确定第三方的责任限额,以保障自身权益。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.监理大纲详细要求:包括监理工作范围、监理组织架构、监理工作计划、质量管理体系、安全管理体系等。说明:监理大纲是监理单位对整个监理工作的规划和指导文件,需在合同签订后10个工作日内提交给业主单位。2.监理细则详细要求:包括具体的监理工作流程、监理方法、监理记录表格、验收标准等。说明:监理细则是监理大纲的具体实施指南,需在监理大纲的基础上进行详细说明。3.相关资质证明详细要求:包括监理单位的资质证书、专业人员的资格证书、相关设备的检验报告等。说明:资质证明是监理单位具备相应监理能力的重要依据,需在合同签订前提交给业主单位。4.监理报告5.施工图纸和技术规范详细要求:包括工程项目的施工图纸、技术规范、设计变更通知等。说明:施工图纸和技术规范是工程建设的核心文件,需在工程实施过程中随时更新。6.工程量清单详细要求:包括工程项目的分部分项工程量、工程量计算规则、材料价格等。说明:工程量清单是工程合同的重要组成部分,用于确定工程量和合同价款。7.付款凭证详细要求:包括付款申请、发票、银行汇款凭证等。说明:付款凭证是证明监理费用支付的有效文件,需在付款后及时提交给业主单位。8.争议解决文件详细要求:包括争议解决协议、法院判决书、仲裁裁决书等。说明:争议解决文件是解决合同争议的重要依据,需在争议解决后妥善保存。说明二:违约行为及责任认定:1.监理单位违约违约行为:未按照合同约定履行监理职责,导致工程质量、进度、安全等方面存在问题。责任认定标准:根据合同约定和实际损失,监理单位应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例:监理单位未及时发现施工过程中的质量问题,导致工程返工,监理单位应承担返工产生的全部费用。2.业主单位违约违约行为:未按照合同约定支付监理费用,或未提供必要的工作条件和资料。责任认定标准:业主单位应按照合同约定支付监理费用,如未支付,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付滞纳金、赔偿损失等。示例:业主单位未按时支付监理费用,监理单位有权暂停监理工作,并要求业主单位支付滞纳金。3.第三方违约违约行为:第三方未按照合作协议履行义务,导致合同无法履行或履行困难。责任认定标准:第三方应按照合作协议承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例:第三方未按时完成检测工作,导致工程进度延误,第三方应赔偿因此造成的损失。全文完。2024版机电安装工程监理服务合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1工程概况2.2监理范围2.3监理内容3.合同工期及进度3.1工程工期3.2进度安排3.3逾期处理4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.2费用支付方式4.3费用支付时间5.监理工作内容及要求5.1监理人员配备5.2监理工作程序5.3监理工作质量标准6.监理人员职责及权利6.1监理人员职责6.2监理人员权利6.3监理人员培训7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任8.违约责任及争议解决8.1违约责任8.2争议解决方式8.3争议解决机构9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除或终止后的处理10.合同生效及变更10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同变更效力11.合同附件及补充协议11.1合同附件11.2补充协议12.合同签署及生效日期12.1合同签署日期12.2合同生效日期13.其他约定事项13.1通知送达方式13.2合同份数13.3合同附件14.合同签署人14.1合同双方签署人姓名14.2合同双方签署人职务14.3合同双方签署人签字盖章第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:X有限公司(2)乙方:X监理公司1.2合同双方法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1工程概况(1)工程名称:机电安装工程(2)工程地点:市区路号(3)工程规模:平方米2.2监理范围(1)施工阶段监理(2)材料、设备采购监理(3)验收阶段监理2.3监理内容(1)对施工过程中的质量问题进行监督检查(2)对施工进度进行控制(3)对施工合同执行情况进行监督3.合同工期及进度3.1工程工期(1)合同工期:自合同生效之日起个月3.2进度安排(1)分阶段进度安排(2)各阶段具体时间节点3.3逾期处理(1)逾期完成部分,每逾期一日,乙方应向甲方支付合同总额的%4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额(1)监理费用总额:人民币万元整4.2费用支付方式(1)分期支付(2)每次支付金额及时间4.3费用支付时间(1)合同生效后日内支付首期监理费用(2)后续费用按进度支付5.监理工作内容及要求5.1监理人员配备(1)甲方提供施工图纸及技术要求(2)乙方配备相应资质的监理人员5.2监理工作程序(1)制定监理计划(2)现场巡查(3)召开监理例会(4)提出监理报告5.3监理工作质量标准(1)符合国家及行业相关标准(2)确保工程质量6.监理人员职责及权利6.1监理人员职责(1)对施工过程进行监督检查(2)对施工质量、进度、安全进行控制(3)对施工合同执行情况进行监督6.2监理人员权利(1)要求施工单位提供相关资料(2)对施工质量、进度、安全等方面提出整改意见6.3监理人员培训(1)乙方负责对监理人员进行培训(2)培训内容:相关法律法规、行业规范、监理业务等7.保密条款7.1保密内容(1)工程图纸、技术资料(2)合同内容(3)监理工作计划、报告等7.2保密期限(1)自合同生效之日起至工程验收合格后年7.3违约责任(1)未经甲方同意,泄露保密内容,乙方应承担相应的法律责任(2)给甲方造成损失的,乙方应承担赔偿责任8.违约责任及争议解决8.1违约责任(1)甲方未按时支付监理费用,应向乙方支付逾期付款利息,并承担相应的违约责任。(2)乙方未按时完成监理工作,应向甲方支付违约金,并承担相应的赔偿责任。(3)如因乙方原因导致工程质量不合格,乙方应无条件返工并承担由此产生的全部费用。8.2争议解决方式(1)合同双方应通过友好协商解决争议。(2)协商不成时,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3争议解决机构(1)本合同争议解决机构为市区人民法院。9.合同解除及终止9.1合同解除条件(1)因不可抗力导致合同无法履行。(2)一方违约,经另一方书面通知后未在规定期限内纠正。(3)双方协商一致解除合同。9.2合同终止条件(1)监理工作完成,合同目的实现。(2)合同约定的其他终止条件成就。9.3合同解除或终止后的处理(1)合同解除或终止后,双方应立即停止履行合同义务。(2)乙方应向甲方提交监理工作报告和结算清单。(3)双方应在合同解除或终止后日内完成合同剩余款项的结算。10.合同生效及变更10.1合同生效条件(1)合同双方签字盖章。(2)合同经合同签订地公证机关公证。10.2合同变更程序(1)任何一方提出合同变更,应书面通知对方。(2)双方就变更内容达成一致意见后,签订变更协议。10.3合同变更效力(1)变更协议自双方签字盖章之日起生效。(2)变更协议与本合同具有同等法律效力。11.合同附件及补充协议11.1合同附件(1)施工图纸及技术资料(2)监理工作计划(3)监理报告11.2补充协议(1)补充协议与本合同具有同等法律效力。(2)补充协议的签订应遵循本合同约定的程序。12.合同签署及生效日期12.1合同签署日期(1)本合同于2024年3月15日签署。12.2合同生效日期(1)本合同自双方签字盖章之日起生效。13.其他约定事项13.1通知送达方式(1)通知以书面形式送达,送达地址为合同双方提供的联系方式。13.2合同份数(1)本合同一式四份,甲乙双方各执两份。13.3合同附件(1)合同附件与本合同具有同等法律效力。14.合同签署人14.1合同双方签署人姓名(1)甲方签署人:(2)乙方签署人:14.2合同双方签署人职务(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:14.3合同双方签署人签字盖章(1)甲方签字盖章:_________________(2)乙方签字盖章:_________________第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方定义(1)第三方是指在合同履行过程中,因特定目的或服务需要,由甲乙双方共同邀请或指定的,具备相应资质的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围(1)第三方介入的范围包括但不限于工程咨询、设计、检测、评估、招标代理、监理等。16.第三方介入的邀请及指定16.1邀请或指定方式(1)甲乙双方应共同协商确定第三方介入的方式,包括但不限于公开招标、邀请招标、直接指定等。16.2邀请或指定程序(1)甲乙双方应共同制定第三方邀请或指定程序,确保程序的公正、公平、公开。17.第三方责任限额17.1责任限额定义(1)责任限额是指第三方在履行合同过程中,因自身原因导致合同目的无法实现或造成损失时,应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定(1)责任限额应根据第三方提供的资质证明、服务内容、合同金额等因素综合确定。17.3责任限额的约定(1)甲乙双方应在合同中明确约定第三方的责任限额,并在第三方介入协议中予以确认。18.第三方责权利18.1第三方权利(1)第三方有权根据合同约定,独立履行其职责,享有相应的报酬。(2)第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以保障其履行合同。18.2第三方义务(1)第三方应按照合同约定,履行其职责,确保服务质量。(2)第三方应遵守国家法律法规,遵守行业规范。1

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论