2024年外墙真石漆劳务分包合同（含材料责任险）3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年外墙真石漆劳务分包合同（含材料责任险）本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.分包方基本信息1.2.业主方基本信息2.工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程内容3.合同工期及进度安排3.1.合同工期3.2.工程进度安排4.工程质量要求4.1.工程质量标准4.2.质量验收程序4.3.质量责任5.工程材料5.1.材料品牌及规格5.2.材料采购及验收5.3.材料责任险6.工程款支付6.1.工程款支付方式6.2.工程款支付进度6.3.工程款结算7.工程变更及索赔7.1.工程变更程序7.2.索赔程序8.安全生产及文明施工8.1.安全生产责任8.2.文明施工要求9.争议解决9.1.争议解决方式9.2.争议解决机构10.合同解除及终止10.1.合同解除条件10.2.合同终止程序11.违约责任11.1.违约情形11.2.违约责任承担12.合同生效及期限12.1.合同生效条件12.2.合同期限13.合同附件13.1.工程图纸13.2.其他相关文件14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1.分包方基本信息1.1.1.分包方名称：建筑装饰有限公司1.1.2.分包方法定代表人：1.1.3.分包方注册地址：省市区街道号1.1.4.分包方联系电话：138xxxx56781.1.5.分包方开户银行：银行分行1.1.6.分包方银行账号：0561.2.业主方基本信息1.2.1.业主方名称：房地产开发有限公司1.2.2.业主方法定代表人：1.2.3.业主方注册地址：省市区街道号1.2.4.业主方联系电话：139xxxx56781.2.5.业主方开户银行：银行分行1.2.6.业主方银行账号：65432109876543212.工程概况2.1.工程名称：小区外墙真石漆工程2.2.工程地点：省市区小区2.3.工程规模：建筑面积10000平方米2.4.工程内容：外墙真石漆施工，包括基层处理、真石漆涂装等3.合同工期及进度安排3.1.合同工期：自2024年1月1日起至2024年3月31日止，共计90日历天3.2.工程进度安排：3.2.1.第120天：完成基础处理及基层涂装3.2.2.第2140天：完成真石漆涂装第一遍3.2.3.第4160天：完成真石漆涂装第二遍3.2.4.第6170天：完成工程验收及整改3.2.5.第7190天：完成工程资料整理及移交4.工程质量要求4.1.工程质量标准：符合国家相关质量标准及设计要求4.2.质量验收程序：4.2.1.分包方自行组织施工过程的质量检查4.2.2.业主方及监理单位对工程进行阶段性验收4.2.3.工程竣工后进行最终验收4.3.质量责任：4.3.1.分包方对工程质量负责，确保工程质量达到合同约定标准4.3.2.业主方及监理单位有权对工程质量提出异议，分包方应予以整改5.工程材料5.1.材料品牌及规格：5.1.1.真石漆：品牌，符合GB/T234572009标准5.1.2.基层涂料：品牌，符合GB/T97562007标准5.2.材料采购及验收：5.2.1.分包方负责材料采购，确保材料质量符合合同约定5.2.2.业主方及监理单位对进场材料进行验收5.3.材料责任险：5.3.1.分包方投保材料责任险，保险金额不低于工程合同价的20%5.3.2.保险期限自材料进场之日起至工程竣工验收合格之日止6.工程款支付6.1.工程款支付方式：6.1.1.分包方提交工程进度款申请，业主方审核后支付6.1.2.工程竣工验收合格后，支付合同总价款的95%6.1.3.保修期满后，支付剩余5%的保修金6.2.工程款支付进度：6.2.1.第120天：支付合同总价款的10%6.2.2.第2140天：支付合同总价款的20%6.2.3.第4160天：支付合同总价款的30%6.2.4.第6170天：支付合同总价款的40%6.2.5.工程竣工验收合格后：支付合同总价款的95%6.3.工程款结算：6.3.1.分包方提交工程款结算申请，业主方审核后支付6.3.2.工程竣工验收合格后30日内完成结算7.工程变更及索赔7.1.工程变更程序：7.1.1.业主方或分包方提出工程变更申请7.1.2.双方协商确定变更内容、工程量和费用7.1.3.修改合同内容，并签订补充协议7.2.索赔程序：7.2.1.分包方提出索赔申请，并提供相关证据7.2.2.业主方审核索赔申请，确认索赔理由及金额7.2.3.双方协商解决索赔事宜，必要时提交仲裁或诉讼8.安全生产及文明施工8.1.安全生产责任8.1.1.分包方负责施工现场的安全生产，确保施工过程中人员安全8.1.2.分包方必须遵守国家有关安全生产的法律法规和标准8.1.3.分包方应制定安全生产管理制度，定期进行安全检查8.2.文明施工要求8.2.1.分包方应保持施工现场整洁，不得随意堆放材料8.2.2.分包方应采取措施减少施工对周边环境的影响8.2.3.分包方应遵守施工现场的噪音、粉尘等环保要求9.争议解决9.1.争议解决方式9.1.1.双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议9.1.2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼9.2.争议解决机构9.2.1.争议解决机构为合同签订地的人民法院10.合同解除及终止10.1.合同解除条件10.1.1.双方协商一致解除合同10.1.2.发生不可抗力导致合同无法履行10.1.3.一方违约严重，经对方催告后仍未纠正10.2.合同终止程序10.2.1.提出解除合同的一方应提前30日书面通知对方10.2.2.合同解除后，双方应按合同约定办理工程交接手续11.违约责任11.1.违约情形11.1.1.分包方未按合同约定完成工程11.1.2.分包方未按合同约定支付工程款11.1.3.业主方未按合同约定支付工程款11.1.4.双方违反合同约定的其他情形11.2.违约责任承担11.2.1.违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.2.2.违约金按合同总价款的1%计算，最高不超过合同总价款的10%12.合同生效及期限12.1.合同生效条件12.1.1.双方签字盖章12.1.2.合同签订后7日内向相关方备案12.2.合同期限12.2.1.合同期限自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止13.合同附件13.1.工程图纸13.2.其他相关文件13.2.1.施工组织设计13.2.2.安全生产管理制度13.2.3.工程进度计划14.其他约定事项14.1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充14.2.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力14.3.本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1.第三方定义15.1.1.本合同所称第三方，是指除合同双方（甲方和乙方）以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构、保险公司等。15.2.第三方介入目的15.2.1.第三方介入的目的是为了确保合同的履行，提高工程质量，保障工程安全，以及解决合同履行过程中的争议。15.3.第三方介入方式15.3.1.第三方可以通过监理、检测、咨询、保险等方式介入合同执行。16.第三方责任限额16.1.第三方责任16.1.1.第三方在合同执行过程中，应承担相应的责任，包括但不限于：16.1.1.1.监理单位对工程质量、进度、安全等方面的监督责任；16.1.1.2.设计单位对设计方案的合理性和可行性负责；16.1.1.3.咨询机构对提供咨询意见的真实性和有效性负责；16.1.1.4.检测机构对检测数据的准确性和可靠性负责；16.1.1.5.保险公司对保险责任范围内的损失负责。16.2.责任限额16.2.1.第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质、范围和合同约定进行确定。16.2.2.第三方的责任限额应在合同中明确约定，并在第三方服务协议中进一步细化。17.第三方介入的具体条款17.1.监理单位17.1.1.监理单位应按照合同约定和监理合同的要求，对工程质量、进度、安全等进行全面监督。17.1.2.监理单位应定期向甲方和乙方提交监理报告，报告内容包括但不限于工程质量、进度、安全状况等。17.2.设计单位17.2.1.设计单位应按照设计合同的要求，提供符合国家标准和规范的设计方案。17.2.2.设计单位应配合施工单位的施工，解决施工过程中出现的设计问题。17.3.咨询机构17.3.1.咨询机构应根据甲方和乙方的需求，提供专业咨询意见。17.3.2.咨询机构应保证咨询意见的客观、公正和合理。17.4.检测机构17.4.1.检测机构应按照检测合同的要求，对工程材料、产品、设备等进行检测。17.4.2.检测机构应保证检测数据的准确性和可靠性。17.5.保险公司17.5.1.保险公司应根据保险合同的要求，对保险责任范围内的损失进行赔偿。17.5.2.保险公司应按照合同约定及时处理保险理赔事宜。18.第三方与其他各方的责任划分18.1.第三方应与甲方和乙方明确各自的责任范围，并在合同或服务协议中予以明确。18.2.第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致甲方或乙方的损失，应承担相应的赔偿责任。18.3.甲方和乙方应配合第三方的工作，并提供必要的支持和协助。19.第三方变更及退出19.1.第三方如需变更或退出合同，应提前通知甲方和乙方，并取得双方的同意。19.2.第三方变更或退出后，其职责和责任应由接替的第三方或甲方和乙方自行承担。20.第三方介入的费用20.1.第三方介入的费用应在合同中明确约定，并由甲方和乙方承担。20.2.第三方介入的费用支付方式、支付时间等应在合同或服务协议中予以明确。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸要求：图纸应包含工程的具体设计细节，包括尺寸、材料、构造等。说明：工程图纸是施工的重要依据，必须准确无误。2.施工组织设计要求：施工组织设计应详细说明施工方案、进度计划、安全措施等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，需确保施工顺利进行。3.安全生产管理制度要求：制度应包含安全生产的责任划分、安全操作规程、应急预案等。说明：安全生产管理制度是保障施工安全的基础，必须严格执行。4.工程进度计划要求：进度计划应明确各阶段的工作内容和时间节点。说明：工程进度计划是监控工程进度的工具，有助于确保工程按时完成。5.工程变更单要求：变更单应详细记录变更内容、原因、影响及处理措施。说明：工程变更单是处理工程变更的正式文件，需双方签字确认。6.质量验收记录要求：记录应包含验收时间、验收人员、验收结果及存在问题。说明：质量验收记录是确保工程质量的重要文件，需详细记录。7.材料检验报告要求：报告应包含材料名称、规格、批次、检验结果等。说明：材料检验报告是确保材料质量的重要依据，需真实有效。8.工程款支付申请及凭证要求：申请应详细说明支付原因、金额及进度，凭证应包含付款时间、金额、收款人等。说明：工程款支付申请及凭证是工程款支付的依据，需规范填写。9.争议解决文件要求：文件应包含争议内容、协商过程、解决方案等。说明：争议解决文件是解决合同争议的重要依据，需保存完整。10.合同终止及解除文件要求：文件应包含合同终止或解除的原因、时间、处理结果等。说明：合同终止及解除文件是合同终止或解除的法律依据，需妥善保管。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1.分包方未按合同约定完成工程，导致工程延期。1.2.分包方未按合同约定支付工程款，导致业主方利益受损。1.3.业主方未按合同约定支付工程款，导致分包方利益受损。1.4.第三方未按合同约定履行职责，导致工程质量、安全等问题。2.责任认定标准2.1.违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.2.违约金按合同总价款的1%计算，最高不超过合同总价款的10%。2.3.赔偿损失根据实际损失情况确定，包括直接损失和间接损失。3.示例说明3.1.分包方未按合同约定完成工程，导致工程延期10天，业主方要求分包方支付违约金1万元。3.2.业主方未按合同约定支付工程款，导致分包方损失利息5000元，分包方要求业主方支付赔偿金5000元。3.3.第三方检测机构未按合同约定提供准确检测数据，导致工程延误，分包方要求检测机构支付违约金5000元。全文完。2024年外墙真石漆劳务分包合同（含材料责任险）1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.工程范围及内容3.1工程范围3.2工程内容4.工程质量要求4.1工程质量标准4.2质量检测与验收5.工程材料供应5.1材料供应方式5.2材料质量要求5.3材料供应责任6.工程进度及付款方式6.1工程进度计划6.2付款方式及时间6.3付款条件7.工程变更及索赔7.1工程变更程序7.2索赔程序7.3工程延期处理8.安全生产与文明施工8.1安全生产责任8.2文明施工要求9.保险责任9.1分包方责任险9.2总包方责任险9.3材料责任险10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称：__________1.1.2分包方法定代表人：__________1.1.3分包方注册地址：__________1.1.4分包方联系电话：__________1.1.5分包方开户银行：__________1.1.6分包方银行账号：__________1.2总包方信息1.2.1总包方名称：__________1.2.2总包方法定代表人：__________1.2.3总包方注册地址：__________1.2.4总包方联系电话：__________1.2.5总包方开户银行：__________1.2.6总包方银行账号：__________2.工程概况2.1工程名称：__________2.2工程地点：__________2.3工程规模：__________2.4工程工期：自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。3.工程范围及内容3.1工程范围：包括但不限于外墙真石漆的施工、涂装、养护等全部工序。3.2工程内容：3.2.1施工图纸及说明的阅读与理解；3.2.2材料准备及进场；3.2.3施工工艺及质量控制；3.2.4施工现场的安全文明施工；3.2.5工程验收及交付。4.工程质量要求4.1工程质量标准：按照国家相关标准及行业标准执行。4.2质量检测与验收：4.2.1施工过程中，分包方应按照规定进行自检、互检；4.2.2总包方应按照规定进行抽检；4.2.3工程竣工后，由双方共同进行验收。5.工程材料供应5.1材料供应方式：由总包方负责材料采购，分包方负责材料进场及使用。5.2材料质量要求：所有材料必须符合国家及行业标准，具有合格证明文件。5.3材料供应责任：5.3.1总包方负责确保材料按时进场；5.3.2分包方负责材料的合理使用及保管。6.工程进度及付款方式6.1工程进度计划：按照工程实际情况制定详细的进度计划，并经双方确认。6.2付款方式及时间：6.2.1付款方式：按月进度付款；6.2.2付款时间：每月____日前支付上月工程款的_____%；6.2.3付款条件：工程进度符合合同要求，质量合格。7.工程变更及索赔7.1工程变更程序：7.1.1变更申请：由分包方提出变更申请，经总包方审核同意后实施；7.1.2变更确认：变更完成后，双方共同确认变更内容及影响；7.1.3变更费用：变更费用由双方协商确定，并计入合同总价。7.2索赔程序：7.2.1索赔申请：由分包方提出索赔申请，并提供相关证明材料；7.2.2索赔审核：总包方审核索赔申请，并在____日内给予答复；7.2.3索赔处理：经双方协商一致后，按照合同约定处理索赔事宜。8.安全生产与文明施工8.1安全生产责任8.1.1分包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。8.1.2分包方应制定安全生产管理制度，定期进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。8.1.3分包方应配备必要的安全防护设施和劳动保护用品，确保施工人员的人身安全。8.2文明施工要求8.2.1分包方应保持施工现场的整洁，及时清理施工垃圾，不得随意堆放建筑材料。8.2.2分包方应遵守施工现场的交通规则，确保施工车辆和行人的安全。8.2.3分包方应尊重当地风俗习惯，维护施工现场的社会秩序。9.保险责任9.1分包方责任险9.1.1分包方应自行投保建筑工程一切险，保险金额应不低于合同总价。9.1.2保险期限应覆盖整个施工期，包括保修期。9.2总包方责任险9.2.1总包方应自行投保建筑工程一切险，保险金额应不低于合同总价。9.2.2保险期限应覆盖整个施工期，包括保修期。9.3材料责任险9.3.1分包方应自行投保材料责任险，保险金额应覆盖所有材料的成本。9.3.2保险期限应覆盖材料采购、运输、储存和施工期间。10.违约责任10.1违约情形10.1.1分包方未按合同约定完成工程；10.1.2分包方未按合同约定支付工程款；10.1.3分包方违反安全生产规定，造成安全事故；10.1.4分包方违反合同约定的其他违约行为。10.2违约责任承担10.2.1分包方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，赔偿总包方因此遭受的损失。10.2.2分包方未按合同约定支付工程款，应支付违约金，并承担相应的法律责任。10.2.3分包方违反安全生产规定，造成安全事故，应承担相应的法律责任。10.2.4分包方违反合同约定的其他违约行为，应承担相应的违约责任。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.1.2若协商不成，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1争议解决机构应具备相关资质，能够公正、公平地处理争议。12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致解除合同；12.1.2一方违约，经对方催告后在合理期限内仍未履行；12.1.3因不可抗力导致合同无法履行。12.2合同解除程序12.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方；12.2.2双方应就合同解除后的事宜进行协商，达成一致意见。13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章；13.1.2合同经双方确认无误。13.2合同终止条件13.2.1工程竣工验收合格；13.2.2双方解除合同；13.2.3合同约定的其他终止条件。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充；14.2本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力；14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同中所提及的第三方，是指为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等非直接施工或材料供应的自然人、法人或其他组织。2.第三方介入的目的与权限2.1第三方介入的目的是为确保合同履行的质量、进度和安全，以及提高合同履行的效率。2.2第三方介入的权限包括但不限于：2.1.1对分包方施工过程进行监督和检查；2.1.2对分包方提交的施工方案、进度计划等进行审核；2.1.3对分包方施工过程中出现的问题提出建议或解决方案；2.1.4对分包方施工质量进行检测和评估；2.1.5对分包方施工安全进行监督和检查。3.第三方责任限额3.1第三方在合同履行过程中因自身原因造成的损失，其责任限额由双方在合同中约定，具体如下：3.1.1第三方责任限额为人民币______元；3.1.2第三方责任限额包括但不限于因第三方责任导致的工程延误、质量不合格、安全事故等。4.第三方与其他各方的责任划分4.1第三方与分包方的责任划分：4.1.1第三方对分包方的监督和检查不构成分包方对第三方工作的依赖，分包方仍需对工程质量和进度负责；4.1.2分包方应配合第三方的监督检查工作，并提供必要的资料和条件。4.2第三方与总包方的责任划分：4.2.1第三方对总包方的服务不构成总包方对第三方工作的依赖，总包方仍需对合同履行负责；4.2.2总包方应向第三方提供必要的支持，包括但不限于提供相关资料、协调各方关系等。5.第三方介入的程序5.1第三方介入前，总包方应向分包方发出书面通知，明确第三方介入的目的、权限和期限；5.2分包方应配合第三方的介入工作，并提供必要的支持和协助；5.3第三方介入过程中，如发现分包方存在违反合同约定或相关法律法规的行为，应及时通知总包方和分包方。6.第三方介入的费用承担6.1第三方介入的费用由总包方承担，具体费用在合同中约定；6.2第三方介入产生的额外费用，由造成该费用发生的责任方承担。7.第三方介入的终止7.1第三方介入的期限在合同中约定，如需延长，总包方应提前______个工作日向分包方发出书面通知；7.2第三方介入的终止，总包方应向分包方发出书面通知，并说明终止的原因。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中如发生争议，应通过协商解决；8.2协商不成的，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同附件一：工程量清单要求：详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等信息。说明：工程量清单是计算工程款和进行工程结算的重要依据。2.合同附件二：施工图纸及技术规范要求：提供完整的施工图纸、技术规范和相关标准。说明：施工图纸和技术规范是施工过程中必须遵守的依据。3.合同附件三：工程进度计划要求：明确工程各阶段的起止时间、关键节点和工期要求。说明：工程进度计划是控制工程进度的重要工具。4.合同附件四：材料清单及质量保证书要求：详细列出所需材料的名称、规格、品牌、数量等信息，并附上材料质量保证书。说明：材料清单和质量保证书是确保材料质量的重要文件。5.合同附件五：安全生产管理制度要求：制定详细的安全生产管理制度，包括安全操作规程、安全检查制度等。说明：安全生产管理制度是保障施工人员安全的重要措施。6.合同附件六：文明施工措施要求：制定文明施工措施，包括施工现场管理、环境卫生、交通疏导等。说明：文明施工措施是维护施工现场环境和社会秩序的重要手段。7.合同附件七：第三方介入协议要求：明确第三方介入的目的、权限、责任、费用等内容。说明：第三方介入协议是规范第三方介入行为的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包方未按合同约定完成工程责任认定标准：根据合同约定，分包方应在规定工期内完成工程，如未按时完成，应承担违约责任。示例说明：若分包方未在合同约定的时间内完成工程，应向总包方支付违约金，并赔偿由此造成的损失。2.违约行为：分包方未按合同约定支付工程款责任认定标准：分包方应按照合同约定的时间和比例支付工程款，如未按时支付，应承担违约责任。示例说明：若分包方未在约定的时间内支付工程款，应向总包方支付违约金，并赔偿由此造成的损失。3.违约行为：分包方违反安全生产规定，造成安全事故责任认定标准：分包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，如因违反规定造成安全事故，应承担相应责任。示例说明：若分包方因违反安全生产规定导致安全事故，应承担事故的全部责任，并赔偿由此造成的损失。4.违约行为：分包方提供虚假材料或信息责任认定标准：分包方应提供真实、准确、完整的材料和信息，如提供虚假材料或信息，应承担违约责任。示例说明：若分包方提供虚假材料或信息，导致工程出现质量问题，应承担修复费用及由此造成的损失。5.违约行为：总包方未按合同约定提供材料或设备责任认定标准：总包方应按照合同约定提供材料或设备，如未按时提供，应承担违约责任。示例说明：若总包方未在约定的时间内提供材料或设备，应向分包方支付违约金，并赔偿由此造成的损失。6.违约行为：第三方介入过程中出现的问题责任认定标准：第三方介入过程中出现的问题，应根据具体情况进行责任认定。示例说明：若第三方在介入过程中出现失误，导致工程延误或质量问题，应由第三方承担相应责任。全文完。2024年外墙真石漆劳务分包合同（含材料责任险）2本合同目录一览1.合同订立依据及背景1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的经济背景1.3合同订立的社会背景2.合同双方基本信息2.1承包方基本信息2.2发包方基本信息2.3合同签订日期3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.劳务分包内容4.1劳务分包范围4.2劳务分包工作内容4.3劳务分包工作质量要求5.材料供应5.1材料供应方式5.2材料品种及规格5.3材料数量及单价5.4材料验收及交付6.工程款支付方式6.1工程款支付比例6.2工程款支付时间6.3工程款支付方式7.风险责任7.1工程风险责任7.2材料风险责任7.3人员伤亡风险责任7.4环境保护责任8.质量保证8.1质量保证措施8.2质量检查及验收8.3质量问题处理9.保险责任9.1材料责任险9.2人员意外伤害险9.3其他相关保险10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止程序11.违约责任11.1承包方违约责任11.2发包方违约责任11.3违约责任赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同附件13.1附件一：项目施工方案13.2附件二：材料清单及单价13.3附件三：工程款支付计划14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同生效日期14.4合同终止日期第一部分：合同如下：1.合同订立依据及背景1.1合同订立的法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规订立。1.2合同订立的经济背景鉴于当前建筑行业的发展需求，为提高建筑质量，降低施工成本，实现经济效益和社会效益的统一，双方经友好协商，达成一致意见，订立本合同。1.3合同订立的社会背景为促进建筑行业健康发展，提高人民群众居住水平，响应国家关于建筑节能、环保的政策要求，双方同意按照相关标准和技术规范进行施工。2.合同双方基本信息2.1承包方基本信息承包方名称：X建筑有限公司注册地址：省市区路号法定代表人：联系电话：13856782.2发包方基本信息发包方名称：房地产开发有限公司注册地址：省市区路号法定代表人：联系电话：13956782.3合同签订日期本合同于2024年3月15日签订。3.项目概况3.1项目名称本项目名称：住宅小区外墙真石漆工程3.2项目地点项目地点：省市区路号3.3项目规模项目规模：建筑面积万平方米，外墙总面积万平方米3.4项目工期项目工期：自合同签订之日起，90天内完成施工。4.劳务分包内容4.1劳务分包范围劳务分包范围包括但不限于外墙真石漆施工、材料运输、人员配备等。4.2劳务分包工作内容具体工作内容包括但不限于：（1）外墙真石漆施工：按照设计图纸要求，进行外墙真石漆的涂装作业；（2）材料运输：负责将所需材料运输至施工现场；（3）人员配备：提供施工所需的各类人员，包括但不限于施工人员、技术人员、管理人员等。4.3劳务分包工作质量要求5.材料供应5.1材料供应方式材料由承包方负责采购，发包方提供必要的协助。5.2材料品种及规格材料品种及规格详见附件二：材料清单及单价。5.3材料数量及单价材料数量及单价详见附件二：材料清单及单价。5.4材料验收及交付材料验收及交付按照《中华人民共和国建筑法》及相关规定执行。6.工程款支付方式6.1工程款支付比例（1）合同签订后，承包方提交工程款支付计划，经发包方审核同意后支付合同总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到设计要求，且质量合格后，发包方支付合同总价的50%；（3）工程完工验收合格后，发包方支付合同总价的15%；（4）工程保修期满，且无质量问题后，发包方支付合同总价的5%。6.2工程款支付时间（1）预付款支付时间为合同签订后10个工作日内；（2）工程进度款支付时间为每个工程进度节点完成后10个工作日内；（3）工程完工验收合格后支付时间为收到验收报告后10个工作日内；（4）工程保修期满支付时间为保修期满后10个工作日内。6.3工程款支付方式工程款支付方式为银行转账，具体账户信息详见附件三：工程款支付计划。8.风险责任8.1工程风险责任（1）因自然灾害或不可抗力因素导致工程损失，双方各自承担相应的风险责任；（2）因承包方施工原因造成的工程质量问题，由承包方负责修复，并承担由此产生的费用；（3）因发包方提供的设计图纸、技术资料错误导致工程损失，由发包方负责赔偿。8.2材料风险责任（1）因材料供应商原因导致的材料质量问题，由材料供应商承担相应的责任；（2）因运输过程中材料损坏，由运输方承担相应的责任；（3）因承包方管理不善导致的材料损耗，由承包方自行承担。8.3人员伤亡风险责任（1）因施工过程中发生的人身伤亡事故，按照国家相关法律法规处理；（2）承包方应为其员工购买意外伤害保险，保险费用由承包方承担；（3）发包方应为其员工购买工伤保险，保险费用由发包方承担。8.4环境保护责任（1）施工过程中产生的废水、废气、噪声等污染物，必须符合国家环保标准；（2）承包方应采取措施，防止施工过程中对周边环境造成污染；（3）因施工原因造成的环境污染，由承包方负责治理和赔偿。9.质量保证9.1质量保证措施（1）承包方应建立健全质量管理体系，确保工程质量；（2）承包方应按照设计图纸和技术规范进行施工；（3）承包方应定期进行质量检查，确保工程质量符合要求。9.2质量检查及验收（1）施工过程中，发包方有权对工程质量进行监督检查；（2）工程完工后，双方应按照国家相关标准进行验收；（3）验收不合格的工程，承包方应负责整改，直至合格。9.3质量问题处理（1）发现质量问题，承包方应在接到通知后及时处理；（2）因质量问题造成的损失，由责任方承担；（3）质量问题处理完成后，双方应共同确认处理结果。10.保险责任10.1材料责任险（1）承包方应为其施工材料购买材料责任险，保险金额应不低于合同总价的10%；（2）保险期间，如发生保险责任范围内的损失，由保险公司赔偿。10.2人员意外伤害险（1）承包方应为其施工人员购买意外伤害险，保险金额应不低于每人每月工资的10倍；（2）保险期间，如发生保险责任范围内的伤亡事故，由保险公司赔偿。10.3其他相关保险（1）双方可根据实际情况，协商决定是否购买其他相关保险；（2）保险费用由责任方承担。11.合同解除与终止11.1合同解除条件（1）一方违反合同约定，导致合同无法履行；（2）因不可抗力因素，使合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。11.2合同终止条件（1）合同约定的工期届满，工程完工验收合格；（2）合同约定的保修期满，且无质量问题；（3）双方协商一致终止合同。11.3合同解除与终止程序（1）一方提出解除或终止合同，应提前30日书面通知对方；（2）合同解除或终止后，双方应进行工程结算，并按照约定支付剩余款项。12.争议解决12.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决合同争议；（2）协商不成，提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决程序（1）提交仲裁申请书，并按照仲裁规则缴纳仲裁费用；（2）仲裁委员会受理仲裁申请后，组织双方进行仲裁；（3）仲裁委员会作出仲裁裁决，双方应按照裁决执行。12.3争议解决地点仲裁地点为省市。13.合同附件13.1附件一：项目施工方案13.2附件二：材料清单及单价13.3附件三：工程款支付计划14.合同生效及终止14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同终止条件合同约定的工期届满，工程完工验收合格，且保修期满，无质量问题。14.3合同生效日期本合同于2024年3月15日生效。14.4合同终止日期本合同自合同约定的工期届满之日起终止。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供咨询、监理、检测、评估、保险等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围（1）技术咨询：为甲乙双方提供技术咨询服务，包括但不限于施工工艺、材料选择、工程质量等方面；（2）监理服务：对施工过程进行监督，确保施工质量、进度和安全生产；（3）检测服务：对施工材料、施工过程和工程质量进行检测，确保符合国家标准；（4）评估服务：对施工项目进行评估，包括但不限于成本控制、进度管理、风险评估等；（5）保险服务：为甲乙双方提供相关保险服务，如工程保险、人员意外伤害保险等。16.第三方介入程序16.1第三方选择甲乙双方应共同协商选择第三方，并签订相应的服务合同。16.2第三方资质要求第三方应具备相应的资质证书，能够独立承担相关服务。16.3第三方服务合同第三方服务合同应明确服务内容、服务期限、服务费用、责任划分等事项。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同中的责任限额是指第三方在履行服务过程中，因自身原因造成损失的最高赔偿金额。17.2责任限额确定责任限额应根据第三方服务合同中约定的服务内容、服务期限和服务费用等因素确定。17.3责任限额调整如第三方服务合同内容、服务期限或服务费用发生变化，责任限额应相应调整。18.第三方责任划分18.1第三方责任第三方在履行服务过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。18.2甲乙双方责任甲乙双方应按照本合同约定，各自承担相应的责任。18.