2024年度城市绿化工程土工膜采购与施工合同范本3篇_第1页
2024年度城市绿化工程土工膜采购与施工合同范本3篇_第2页
2024年度城市绿化工程土工膜采购与施工合同范本3篇_第3页
2024年度城市绿化工程土工膜采购与施工合同范本3篇_第4页
2024年度城市绿化工程土工膜采购与施工合同范本3篇_第5页
已阅读5页,还剩48页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度城市绿化工程土工膜采购与施工合同范本本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语定义1.2行业术语定义2.合同双方2.1采购方2.2供应商3.采购内容与数量3.1土工膜种类及规格3.2采购数量4.采购价格4.1单价4.2总价4.3付款方式5.交货时间与地点5.1交货时间5.2交货地点6.交货方式6.1供应商负责运输6.2采购方负责运输7.质量要求7.1土工膜质量标准7.2检验方法7.3质量责任8.施工要求8.1施工方案8.2施工期限8.3施工人员9.施工质量保证9.1施工质量标准9.2施工验收9.3质量保证期10.付款条件10.1付款方式10.2付款时间10.3付款比例11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件14.合同生效、变更与终止14.1合同生效条件14.2合同变更14.3合同终止第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同术语定义1.1.1“本合同”指本《2024年度城市绿化工程土工膜采购与施工合同》。1.1.2“采购方”指购买土工膜的甲方。1.1.3“供应商”指提供土工膜的乙方。1.1.4“土工膜”指符合合同约定规格和质量要求的防水、护坡、加固等用途的土工材料。1.1.5“施工”指乙方按照合同约定进行的土工膜铺设工作。1.1.6“工程”指本合同约定的城市绿化工程。1.2行业术语定义1.2.1“土工布”指用于加固、防护和过滤等作用的纺织材料。1.2.2“土工网”指用于加固、防护和过滤等作用的金属网或塑料网。2.合同双方2.1采购方2.1.1采购方名称:[采购方全称]2.1.2采购方地址:[采购方地址]2.1.3采购方联系人:[联系人姓名]2.1.4联系电话:[联系电话]2.2供应商2.2.1供应商名称:[供应商全称]2.2.2供应商地址:[供应商地址]2.2.3供应商联系人:[联系人姓名]2.2.4联系电话:[联系电话]3.采购内容与数量3.1土工膜种类及规格3.1.1土工膜种类:[具体土工膜种类]3.1.2土工膜规格:[具体土工膜规格]3.2采购数量3.2.1总采购数量:[具体数量]3.2.2分批采购数量及时间:[具体分批数量和时间安排]4.采购价格4.1单价4.1.1土工膜单价:[具体单价]4.1.2运费及保险费:[具体费用]4.2总价4.2.1总采购金额:[具体总价]4.2.2税费:[具体税费]4.3付款方式4.3.1付款比例:[具体付款比例]4.3.2付款时间:[具体付款时间]5.交货时间与地点5.1交货时间5.1.1首批交货时间:[具体时间]5.1.2每批交货时间:[具体时间]5.2交货地点5.2.1首批交货地点:[具体地点]5.2.2每批交货地点:[具体地点]6.交货方式6.1供应商负责运输6.1.1运输方式:[具体运输方式]6.1.2运输费用:[具体费用]6.2采购方负责运输6.2.1运输安排:[具体安排]6.2.2运输费用:[具体费用]7.质量要求7.1土工膜质量标准7.1.1国家标准:[具体国家标准]7.1.2企业标准:[具体企业标准]7.2检验方法7.2.1出厂检验:[具体检验方法]7.2.2进场检验:[具体检验方法]7.3质量责任7.3.1供应商责任:[具体责任]7.3.2采购方责任:[具体责任]8.施工要求8.1施工方案8.1.1施工前乙方需提交详细的施工方案,包括施工流程、技术要求、安全措施等。8.1.2施工方案需经采购方审核批准后方可执行。8.2施工期限8.2.1总施工期限:[具体施工期限]8.2.2每个施工阶段的期限:[具体每个施工阶段的期限]8.3施工人员8.3.1乙方需配备合格的施工人员,并确保其具备相应的专业技能和资质。8.3.2施工人员名单及资质证明需在施工前提交给采购方。9.施工质量保证9.1施工质量标准9.1.1施工质量需符合国家相关标准和规范。9.1.2采购方将定期对施工质量进行监督检查。9.2施工验收9.2.1施工完成后,乙方需组织自检,并向采购方提交验收申请。9.2.2采购方将组织验收,验收合格后方可进行下一阶段的施工。9.3质量保证期9.3.1质量保证期为施工完成后的[具体保证期],在此期间内因施工质量问题导致的损失由乙方承担。10.付款条件10.1付款方式10.1.1付款方式为银行转账,具体账户信息由供应商提供。10.1.2付款方式为分期付款,具体付款节点根据施工进度确定。10.2付款时间10.2.1首次付款:合同签订后[具体时间]内支付合同总价的[具体比例]。10.2.2施工过程中每个阶段完成后[具体时间]内支付该阶段合同总价的[具体比例]。10.3付款比例10.3.1首次付款比例为合同总价的[具体比例]。10.3.2施工过程中每个阶段付款比例为该阶段合同总价的[具体比例]。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。11.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院。12.违约责任12.1违约情形12.1.1供应商未能按合同约定时间交货。12.1.2供应商提供的土工膜质量不符合合同约定。12.1.3乙方未能按合同约定完成施工。12.2违约责任12.2.1供应商违约,应向采购方支付违约金,违约金为合同总价的[具体比例]。12.2.2乙方违约,应向采购方支付违约金,违约金为合同总价的[具体比例]。13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.1.1任何一方严重违约,另一方有权解除合同。13.1.2因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商解除合同。13.2合同终止条件13.2.1合同约定的工程全部完成且验收合格。13.2.2双方协商一致解除合同。14.合同生效、变更与终止14.1合同生效条件14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同变更14.2.1合同的任何变更需经双方书面同意,并签订补充协议。14.3合同终止14.3.1合同终止后,双方应按照合同约定进行结算和清算。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”是指在合同执行过程中,经甲乙双方同意,介入合同关系,提供咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联方。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订书面协议。15.2.2第三方介入的协议应明确第三方的服务内容、责任范围、费用及支付方式等。15.3第三方责任15.3.1第三方应按照介入协议履行其职责,并对其提供的服务质量承担责任。15.3.2第三方的责任范围仅限于其提供服务的范围,不涉及合同其他条款的执行。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方的责任限额为介入协议中约定的金额。16.1.2如第三方责任超出限额,超出部分由合同双方按各自责任比例承担。17.第三方与其他各方的责任划分17.1第三方与甲方责任划分17.1.1第三方对甲方承担的责任,甲方应向第三方提出索赔,第三方应予以赔偿。17.1.2甲方对第三方的索赔,应提供相关证据,证明第三方存在违约行为。17.2第三方与乙方责任划分17.2.1第三方对乙方承担的责任,乙方应向第三方提出索赔,第三方应予以赔偿。17.2.2乙方对第三方的索赔,应提供相关证据,证明第三方存在违约行为。17.3第三方与甲乙双方责任划分17.3.1第三方对合同双方均承担的责任,合同双方应按照各自在合同中的责任比例分担。17.3.2合同双方对第三方的索赔,应共同提供相关证据,证明第三方存在违约行为。18.第三方介入的额外条款18.1第三方介入的额外条款18.1.1第三方介入的协议中应包含保密条款,确保合同内容不对外泄露。18.1.2第三方介入的协议中应包含争议解决条款,明确争议解决方式。19.第三方介入的说明19.1第三方介入的说明19.1.1第三方介入的目的是为了保证合同执行的公正性和效率。19.1.2第三方介入不改变合同双方的权利和义务,第三方的介入仅作为辅段。20.第三方介入的变更20.1第三方介入的变更20.1.1如需变更第三方介入的协议,需经甲乙双方书面同意,并签订新的协议。20.1.2变更后的协议应作为原协议的补充,与原协议具有同等法律效力。21.第三方介入的终止21.1第三方介入的终止21.1.1.1合同执行完毕;21.1.1.2双方协商一致;21.1.1.3第三方违约;21.1.1.4不可抗力;21.1.1.5法律法规规定的其他原因。21.2第三方介入终止后的处理21.2.1第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定进行结算和清算。21.2.2第三方介入终止后,第三方的责任限额和责任划分仍适用于终止后的处理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订文件1.1合同文本1.2合同签订确认书1.3双方营业执照复印件2.采购内容清单2.1土工膜种类及规格明细表2.2采购数量明细表3.交货相关文件3.1交货通知单3.2交货验收报告3.3运输单据4.施工相关文件4.1施工方案4.2施工进度计划4.3施工质量检验报告4.4施工验收报告5.付款相关文件5.1付款申请5.2付款凭证5.3付款确认书6.第三方介入相关文件6.1第三方介入协议6.2第三方资质证明6.3第三方服务报告7.争议解决相关文件7.1争议协商记录7.2争议解决申请7.3争议解决决定书8.其他8.1双方协商同意的其他文件说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1供应商未按合同约定时间交货1.2供应商提供的土工膜质量不符合合同约定1.3乙方未能按合同约定完成施工1.4任何一方未按合同约定支付款项1.5任何一方未按合同约定履行保密义务1.6任何一方违反合同约定的其他行为2.责任认定标准2.1违约行为的认定标准参照合同约定和相关法律法规。2.2违约责任的大小根据违约行为对合同履行造成的影响程度确定。3.违约责任示例说明3.1供应商未按合同约定时间交货,造成采购方工程延误,供应商应向采购方支付违约金,违约金为合同总价的[具体比例]。3.2乙方施工质量不合格,经检测不符合合同约定,乙方应承担修复费用,并赔偿因修复造成的损失。3.3任何一方未按合同约定支付款项,应向对方支付违约金,违约金为逾期付款金额的[具体比例]。3.4任何一方违反保密义务,泄露合同内容,应承担相应的法律责任。全文完。2024年度城市绿化工程土工膜采购与施工合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1采购方信息1.2施工方信息2.合同标的与范围2.1土工膜产品规格及数量2.2工程施工范围及内容3.产品质量要求3.1产品标准及质量等级3.2质量检验与验收4.交付与交货期限4.1交货地点4.2交货时间4.3交货方式5.工程施工进度计划5.1施工阶段划分5.2各阶段施工时间安排6.工程施工质量保证措施6.1施工质量控制体系6.2质量保证措施7.工程施工安全管理7.1安全生产责任制7.2安全防护措施8.合同价格与支付方式8.1合同总价8.2价格组成8.3付款方式及期限9.保修期与售后服务9.1保修期限9.2售后服务内容10.违约责任10.1采购方违约责任10.2施工方违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.合同生效、变更与终止13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同终止程序14.其他约定事项14.1合同附件14.2通知与送达14.3合同解释权14.4合同份数与效力第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1采购方信息1.1.1采购方名称:__________1.1.2采购方法定代表人:__________1.1.3采购方联系方式:电话__________,电子邮箱__________1.2施工方信息1.2.1施工方名称:__________1.2.2施工方法定代表人:__________1.2.3施工方联系方式:电话__________,电子邮箱__________2.合同标的与范围2.1土工膜产品规格及数量2.1.1产品规格:__________2.1.2产品型号:__________2.1.3产品数量:__________平方米2.2工程施工范围及内容2.2.1工程地点:__________2.2.2工程内容:__________3.产品质量要求3.1产品标准及质量等级3.1.1产品标准:__________3.1.2质量等级:__________3.2质量检验与验收3.2.1检验方式:__________3.2.2验收标准:__________3.2.3验收程序:__________4.交付与交货期限4.1交货地点4.1.1交货地点:__________4.2交货时间4.2.1交货时间:__________4.3交货方式4.3.1交货方式:__________5.工程施工进度计划5.1施工阶段划分5.1.1施工阶段一:__________5.1.2施工阶段二:__________5.1.3施工阶段三:__________5.2各阶段施工时间安排5.2.1阶段一施工时间:__________5.2.2阶段二施工时间:__________5.2.3阶段三施工时间:__________6.工程施工质量保证措施6.1施工质量控制体系6.1.1质量管理体系:__________6.1.2质量保证措施:__________6.2质量保证措施6.2.1施工前的质量培训:__________6.2.2施工过程中的质量控制:__________6.2.3施工后的质量验收:__________7.工程施工安全管理7.1安全生产责任制7.1.1安全生产责任主体:__________7.1.2安全生产责任制内容:__________7.2安全防护措施7.2.1施工现场安全防护设施:__________7.2.2施工人员安全培训:__________7.2.3应急预案:__________8.合同价格与支付方式8.1合同总价8.1.1土工膜产品总价:__________8.1.2工程施工总价:__________8.1.3合同总价:__________8.2价格组成8.2.1产品单价:__________8.2.2工程单价:__________8.2.3其他费用:__________8.3付款方式及期限8.3.1预付款:合同总价__________%,支付时间:__________8.3.2进度款:按实际完成工程量支付,支付时间:__________8.3.3结算款:合同总价__________%,支付时间:__________9.保修期与售后服务9.1保修期限9.1.1产品保修期:__________9.1.2工程保修期:__________9.2售后服务内容9.2.1售后服务承诺:__________9.2.2售后服务响应时间:__________9.2.3售后服务联系方式:__________10.违约责任10.1采购方违约责任10.1.1逾期付款:支付违约金__________%,并承担相应利息。10.1.2逾期交付:支付违约金__________%,并承担相应利息。10.2施工方违约责任10.2.1逾期完成工程:支付违约金__________%,并承担相应利息。10.2.2工程质量问题:承担修复费用,如无法修复,按合同总价__________%进行赔偿。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1争议解决途径:协商、调解、仲裁或诉讼。11.2争议解决程序11.2.1协商解决:双方应友好协商,尽量达成一致意见。11.2.2调解解决:协商不成,可申请第三方调解。11.2.3仲裁或诉讼:协商和调解不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼或申请仲裁。12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1采购方解除条件:__________12.1.2施工方解除条件:__________12.2合同终止条件12.2.1合同履行完毕;12.2.2合同解除;12.2.3合同终止。13.合同生效、变更与终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章;13.1.2相关部门批准;13.1.3合同履行完毕。13.2合同变更程序13.2.1变更内容:__________13.2.2变更方式:双方协商一致,签订变更协议。13.3合同终止程序13.3.1双方签字盖章;13.3.2相关部门批准;13.3.3合同履行完毕。14.其他约定事项14.1合同附件14.1.1附件一:产品规格书;14.1.2附件二:工程量清单;14.1.3附件三:合同履行进度表。14.2通知与送达14.2.1通知方式:__________14.2.2送达方式:__________14.3合同解释权14.3.1合同解释权归__________所有。14.4合同份数与效力14.4.1合同份数:__________份,双方各执__________份。14.4.2合同效力:自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1第三方是指在本合同履行过程中,因特定目的而介入合同关系的独立第三方,包括但不限于中介方、监理方、评估机构、审计机构等。15.2第三方的责权利15.2.1责任:第三方应按照合同约定和相关规定,履行其职责,确保合同履行过程中的公正、公平和合法。15.2.2权利:第三方有权获取合同履行过程中的相关信息,并提出合理建议,对合同履行进行监督和评估。15.2.3利益:第三方在履行职责过程中,有权获得约定的报酬。15.3第三方介入的条件15.3.1合同双方协商一致,认为有必要引入第三方;15.3.2第三方具备相应的资质和能力;15.3.3第三方同意介入合同关系。15.4第三方介入的程序15.4.1双方签订《第三方介入协议》;15.4.2第三方根据协议约定,履行相应职责;15.4.3第三方提交相关报告和意见。16.甲乙方增加的额外条款16.1甲方的额外条款16.1.1在第三方介入期间,甲方应确保第三方的独立性和客观性;16.1.2甲方应提供必要的协助和支持,包括但不限于提供资料、场地等;16.1.3甲方有权对第三方的报告和意见提出异议。16.2乙方的额外条款16.2.1在第三方介入期间,乙方应积极配合第三方的工作;16.2.2乙方应确保第三方的工作不影响工程的正常进度和质量;16.2.3乙方有权对第三方的报告和意见提出异议。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额17.1.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成的损失,其责任限额不超过合同总价__________%;17.1.2第三方在履行职责过程中,因故意或重大过失造成的损失,其责任限额不受上述限制。17.2第三方的免责条款17.2.1因不可抗力导致的损失,第三方不承担责任;17.2.2因甲方或乙方原因导致的损失,第三方不承担责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方18.1.1第三方与甲方之间的关系由《第三方介入协议》约定;18.1.2第三方应向甲方提供独立的报告和意见。18.2第三方与乙方18.2.1第三方与乙方之间的关系由《第三方介入协议》约定;18.2.2第三方应向乙方提供独立的报告和意见。18.3第三方与合同其他相关方18.3.1第三方在履行职责过程中,应尊重合同其他相关方的合法权益;18.3.2第三方应按照合同约定和相关规定,与其他相关方进行沟通和协调。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.产品规格书详细要求和说明:包括土工膜的产品规格、技术参数、性能指标、质量标准等,用于明确产品要求和质量控制。2.工程量清单详细要求和说明:详细列出工程项目的名称、数量、单位、单价和总价,用于计算工程款和进行成本控制。3.合同履行进度表详细要求和说明:明确各阶段施工的时间节点、关键里程碑和预期完成时间,用于监控工程进度。4.第三方介入协议详细要求和说明:详细规定第三方介入的目的、职责、权利、义务、费用、责任限制等内容。5.付款凭证详细要求和说明:包括付款申请、付款凭证、银行回单等,用于证明款项已支付。6.质量验收报告详细要求和说明:包括产品检验结果、工程验收结论、存在问题及整改措施等,用于证明产品质量和工程完成情况。7.安全生产记录详细要求和说明:记录施工现场的安全生产情况,包括安全培训、事故处理、安全措施等。8.争议解决文件详细要求和说明:包括协商记录、调解协议、仲裁裁决或法院判决等,用于解决合同履行中的争议。说明二:违约行为及责任认定:1.逾期付款违约行为:采购方未按合同约定的时间支付款项。责任认定标准:支付违约金__________%,并承担相应利息。示例说明:若合同约定预付款支付时间为合同签订后5个工作日内,采购方未按时支付,则构成违约。2.逾期完成工程违约行为:施工方未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准:支付违约金__________%,并承担相应利息。示例说明:若合同约定工程竣工时间为合同签订后120天,施工方未在规定时间内完成工程,则构成违约。3.工程质量问题违约行为:施工方完成的工程不符合合同约定的质量标准。责任认定标准:承担修复费用,如无法修复,按合同总价__________%进行赔偿。示例说明:若施工方完成的土工膜铺设存在质量问题,经检测不符合合同约定的质量标准,则构成违约。4.逾期交付产品违约行为:供应商未按合同约定的时间交付产品。责任认定标准:支付违约金__________%,并承担相应利息。示例说明:若合同约定产品交付时间为合同签订后30天,供应商未在规定时间内交付产品,则构成违约。5.违反安全规定违约行为:施工方未遵守合同约定的安全规定,导致安全事故发生。责任认定标准:承担事故的全部责任,包括赔偿损失、支付罚款等。示例说明:若施工方在施工过程中未采取必要的安全措施,导致安全事故发生,则构成违约。全文完。2024年度城市绿化工程土工膜采购与施工合同范本2本合同目录一览1.定义和解释1.1合同双方1.2合同标的1.3术语和定义2.合同范围2.1工程概况2.2施工内容2.3供货内容3.采购合同3.1采购数量3.2采购价格3.3付款方式3.4交货时间和地点4.施工合同4.1施工进度4.2施工质量要求4.3施工现场管理4.4施工安全和环境保护5.技术规格和标准5.1产品技术规格5.2施工技术规范5.3施工验收标准6.质量保证和验收6.1产品质量保证6.2施工质量保证6.3验收程序7.保密条款7.1保密内容7.2保密义务7.3违约责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3争议解决9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同变更10.1变更条件10.2变更程序10.3变更效力11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除效力12.合同终止12.1终止条件12.2终止程序12.3终止效力13.合同解除和终止后的处理13.1财务结算13.2工程交接13.3违约责任14.其他14.1通知和送达14.2法律适用14.3合同附件第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1合同双方1.1.1甲方:市城市绿化管理局1.1.2乙方:土工膜有限公司1.2合同标的1.2.1甲方为改善城市绿化环境,计划在2024年度进行城市绿化工程,需采购土工膜材料。1.2.2乙方同意按照甲方要求,提供符合技术规格的土工膜产品,并负责施工安装。1.3术语和定义1.3.1“土工膜”指用于城市绿化工程中的防水、隔离、加固等功能的塑料薄膜材料。1.3.2“施工”指乙方按照甲方要求,对土工膜进行铺设、焊接、连接等安装工作。1.3.3“验收”指甲方对乙方完成的土工膜施工质量进行审查和确认。2.合同范围2.1工程概况2.1.1工程地点:市城市绿化项目指定区域2.1.2工程规模:根据甲方实际需求确定2.1.3工程周期:自合同签订之日起至2024年底2.2施工内容2.2.1乙方负责提供土工膜材料,包括规格、数量、质量等符合甲方要求。2.2.2乙方负责土工膜的施工安装,包括铺设、焊接、连接等工作。2.2.3乙方负责对土工膜施工过程中的质量问题进行整改。2.3供货内容2.3.1乙方提供符合国家相关标准的土工膜产品,并提供产品合格证、检测报告等证明材料。2.3.2乙方在合同约定的时间内,将土工膜产品送达甲方指定地点。3.采购合同3.1采购数量3.1.1甲方根据工程需求,确定土工膜的总采购数量。3.1.2乙方按照甲方要求,提供所需数量的土工膜产品。3.2采购价格3.2.1土工膜产品价格按照市场行情和甲方要求确定。3.2.2甲方与乙方协商确定最终采购价格。3.3付款方式3.3.1甲方在合同签订后,支付合同总价款的30%作为预付款。3.3.2乙方完成土工膜施工后,甲方支付合同总价款的60%。3.3.3乙方提供合格验收报告后,甲方支付剩余的10%。3.4交货时间和地点3.4.1乙方应在合同约定的时间内,将土工膜产品送达甲方指定地点。3.4.2交货时间不得晚于合同约定的工程进度要求。4.施工合同4.1施工进度4.1.1乙方应按照甲方要求,制定合理的施工进度计划,并确保按时完成施工任务。4.1.2乙方应按照施工进度计划,分阶段向甲方汇报施工进度。4.2施工质量要求4.2.1乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求,进行土工膜施工。4.2.2施工过程中,乙方应确保土工膜质量符合要求。4.3施工现场管理4.3.1乙方应负责施工现场的安全生产、环境保护和文明施工。4.3.2乙方应制定施工现场管理制度,并严格执行。4.4施工安全和环境保护4.4.1乙方应遵守国家和地方有关安全生产、环境保护的法律法规。4.4.2乙方应采取有效措施,防止施工过程中对环境造成污染。8.违约责任8.1违约情形8.1.1乙方未按合同约定时间交货,每延迟一天,应向甲方支付合同总价款0.5%的违约金。8.1.2乙方未按合同约定完成施工,每延迟一天,应向甲方支付合同总价款0.5%的违约金。8.1.3乙方提供的土工膜产品不符合合同约定质量标准,甲方有权要求乙方无偿更换或修复,并承担因此产生的费用。8.2违约责任8.2.1乙方未按时支付款项,每延迟一天,应向甲方支付应付款项的0.1%的滞纳金。8.2.2甲方未按时验收土工膜施工成果,每延迟一天,应向乙方支付合同总价款0.1%的违约金。8.3争议解决8.3.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。8.3.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1本合同争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。9.1.2双方应尝试协商解决争议,如协商不成,可申请调解或仲裁。9.2争议解决机构9.2.1若选择仲裁,争议应提交至中国国际贸易促进委员会仲裁委员会。9.2.2若选择诉讼,争议应提交至合同签订地人民法院。9.3争议解决程序9.3.1争议解决程序应遵循相关法律法规和争议解决机构的规则。9.3.2争议解决机构应在收到争议申请之日起60日内作出裁决或判决。10.合同变更10.1变更条件10.1.1合同变更需经双方协商一致。10.1.2合同变更不得违反法律法规和双方的权利义务。10.2变更程序10.2.1变更合同需以书面形式提出,并经双方签字盖章。10.2.2变更后的合同自双方签字盖章之日起生效。10.3变更效力10.3.1合同变更不影响已履行部分的效力。10.3.2合同变更不影响双方在变更前已发生的权利义务。11.合同解除11.1解除条件11.1.1双方协商一致解除合同。11.1.2一方严重违约,另一方有权解除合同。11.2解除程序11.2.1解除合同需以书面形式提出,并经双方签字盖章。11.2.2解除后的合同自双方签字盖章之日起终止。11.3解除效力11.3.1合同解除后,双方应按照合同约定进行结算。11.3.2合同解除不影响已履行部分的效力。12.合同终止12.1终止条件12.1.1合同履行完毕。12.1.2合同解除。12.1.3双方协商一致终止合同。12.2终止程序12.2.1合同终止需以书面形式通知对方。12.2.2合同终止后,双方应按照合同约定进行结算。12.3终止效力12.3.1合同终止后,双方的权利义务终止。12.3.2合同终止不影响已履行部分的效力。13.合同解除和终止后的处理13.1财务结算13.1.1合同解除或终止后,双方应按照合同约定进行财务结算。13.1.2双方应按照结算结果,及时支付或收取款项。13.2工程交接13.2.1合同解除或终止后,乙方应将施工完成的工程移交给甲方。13.2.2甲方应按照合同约定,对工程进行验收。13.3违约责任13.3.1合同解除或终止后,如因一方违约导致对方遭受损失,违约方应承担相应的违约责任。14.其他14.1通知和送达14.1.1双方应按照合同约定的联系方式进行通知和送达。14.1.2通知和送达应以书面形式进行,并保留送达凭证。14.2法律适用14.2.1本合同适用中华人民共和国法律法规。14.3合同附件土工膜产品技术规格书施工方案质量保证书付款计划表争议解决协议第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同所称第三方,是指除甲方和乙方之外的,在合同履行过程中提供咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入情形15.2.1在合同履行过程中,如需第三方介入,应由双方协商一致,并签订相应的合作协议。15.3第三方责权利15.3.1第三方应根据合作协议,独立、客观、公正地履行其职责。15.3.2第三方的权利包括但不限于:获取甲方和乙方提供的相关资料和信息;对合同履行情况进行监督和检查;对工程质量、进度、安全等进行评估和验收;提出改进意见和建议。15.3.3第三方的义务包括但不限于:按照合作协议要求,按时、保质、保量完成工作任务;对其提供的服务结果承担相应的法律责任;对甲方和乙方的商业秘密和业务信息保密。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方、乙方之间的关系是独立的,第三方不应受甲方或乙方任何一方的影响。15.4.2第三方在履行职责过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在履行合作协议过程中,因自身原因造成甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任。16.1.2第三方责任限额应根据合作协议约定,并参照国家相关法律法规确定。16.2责任限额的确定第三方在合作协议履行期间,因自身原因导致的直接经济损失;第三方在合作协议

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论