二零二四年度电力安装合同范本惊鸿若雨的动态工程结算与支付协议

二零二四年度电力安装合同范本惊鸿若雨的动态工程结算与支付协议本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.工程结算方式3.1工程量清单3.2工程结算依据3.3工程结算时间4.付款方式4.1付款比例4.2付款时间4.3付款方式5.支付保障措施5.1保证金5.2付款担保5.3争议解决机制6.工程进度与验收6.1工程进度计划6.2工程验收标准6.3工程验收时间7.保修责任7.1保修期限7.2保修范围7.3保修方式8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.合同附件11.1工程量清单11.2工程设计图纸11.3其他相关文件12.合同变更与解除12.1合同变更条件12.2合同解除条件12.3合同变更程序13.法律适用与争议管辖13.1法律适用13.2争议管辖14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称（1）甲方：电力安装有限公司（2）乙方：建设集团有限公司1.2合同双方地址（1）甲方地址：市区路号（2）乙方地址：市区路号1.3合同双方联系方式（1）甲方联系人：（2）甲方联系电话：138xxxx5678（3）乙方联系人：（4）乙方联系电话：139xxxx56782.合同标的2.1项目名称：二零二四年度电力安装项目2.2项目地点：市区2.3项目规模：1000kVA2.4项目内容：电力线路安装、变配电设备安装及调试等3.工程结算方式3.1工程量清单（1）工程量清单应包括项目名称、工程量、计量单位、单价、总价等。（2）工程量清单应由乙方负责编制，经甲方确认后生效。3.2工程结算依据（1）工程结算依据应包括国家及地方有关政策、规范、标准及合同约定。（2）工程结算应以实际完成工程量为准。3.3工程结算时间（1）工程结算应在工程验收合格后30日内完成。（2）乙方应在工程结算完成后10日内将结算报告报送甲方。4.付款方式4.1付款比例（1）合同签订后，乙方收到甲方支付的首付款，比例为本合同总价款的10%。（2）工程进度款支付比例：工程完成50%后，支付工程进度款，比例为本合同总价款的20%。（3）工程竣工验收合格后，支付工程进度款，比例为本合同总价款的40%。（4）剩余10%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方无息退还乙方。4.2付款时间（1）首付款：合同签订后10日内支付。（2）工程进度款：每完成约定比例的工程后10日内支付。（3）竣工验收合格款：验收合格后10日内支付。4.3付款方式（1）付款方式为银行转账。（2）双方应按照约定的付款方式进行支付。5.支付保障措施5.1保证金（1）乙方在合同签订后应向甲方缴纳保证金，金额为本合同总价款的5%。（2）保证金在合同履行完毕后无息退还乙方。5.2付款担保（1）甲方应在合同签订后向乙方提供付款担保，确保乙方按约定收到款项。（2）付款担保形式为银行保函。5.3争议解决机制（1）如发生争议，双方应友好协商解决。（2）协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。6.工程进度与验收6.1工程进度计划（1）乙方应根据工程实际情况，编制详细的工程进度计划，报甲方审核。（2）工程进度计划应包括施工阶段、时间节点、主要工程量等。6.2工程验收标准（1）工程验收应按照国家及地方有关政策、规范、标准及合同约定进行。（2）工程验收合格标准：符合设计要求、质量标准，无安全隐患。6.3工程验收时间（1）工程验收应在工程竣工验收合格后进行。（2）乙方应在工程验收合格后10日内将验收报告报送甲方。7.保修责任7.1保修期限（1）本合同约定的工程保修期限为自竣工验收合格之日起2年。7.2保修范围（1）本合同约定的工程保修范围包括但不限于：电力线路安装、变配电设备安装及调试等。7.3保修方式（1）乙方在保修期内应负责对工程进行日常维护和保养。（2）如出现保修范围内的问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内予以处理。8.违约责任8.1违约情形（1）乙方未按合同约定的时间完成工程；（2）乙方提供的材料、设备不符合合同约定或国家相关标准；（3）甲方未按合同约定支付款项；（4）任何一方违反合同约定的保密义务；（5）其他违反合同约定的行为。8.2违约责任（1）乙方未按合同约定的时间完成工程，每延误一日，应向甲方支付合同总价款千分之二的违约金；（2）乙方提供的材料、设备不符合合同约定或国家相关标准，导致工程不合格，乙方应负责返工或更换，并承担由此产生的全部费用；（3）甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款部分千分之二的违约金；（4）违约方应承担因违约行为给对方造成的直接损失；（5）违约方应承担因违约行为导致合同解除的违约责任。8.3违约处理（1）任何一方违约，守约方有权要求违约方承担相应的违约责任；（2）违约方应立即采取措施，纠正违约行为，并赔偿守约方因此遭受的损失；（3）如违约行为导致合同无法履行，非违约方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。9.争议解决9.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决合同争议；（2）协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构（1）合同争议解决机构为合同签订地的人民法院；（2）合同争议解决机构为合同签订地的仲裁委员会。9.3争议解决程序（1）争议发生后，双方应立即采取书面形式通知对方；（2）自一方收到争议通知之日起30日内，双方应进行友好协商；（3）协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼或向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。10.合同生效与终止10.1合同生效条件（1）合同双方签署并加盖公章；（2）合同经双方法定代表人或授权代表签字；（3）合同经合同签订地公证机关公证。10.2合同终止条件（1）合同约定的工程完成并验收合格；（2）合同约定的款项支付完毕；（3）合同约定的其他终止条件。10.3合同解除条件（1）一方严重违约，导致合同无法履行；（2）不可抗力事件发生，使合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。11.合同附件11.1工程量清单11.2工程设计图纸11.3付款计划表11.4其他相关文件12.合同变更与解除12.1合同变更条件（1）合同内容需调整；（2）合同履行中发生不可预见的情况。12.2合同解除条件（1）合同解除条件同第10.3条；（2）合同解除需双方协商一致。12.3合同变更程序（1）变更内容应书面通知对方；（2）变更内容经双方确认后生效；（3）变更内容应作为合同附件。13.法律适用与争议管辖13.1法律适用（1）本合同适用中华人民共和国法律；（2）合同条款与法律相冲突时，以法律为准。13.2争议管辖（1）合同争议由合同签订地人民法院管辖；（2）合同争议由合同签订地的仲裁委员会仲裁。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，由双方协商解决；14.2本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效；14.3本合同自生效之日起至合同约定的工程完成之日止有效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义（1）本合同所称第三方，是指除甲、乙双方以外的，为完成本合同约定的工程或履行合同义务而介入本合同的主体，包括但不限于监理单位、设计单位、施工单位、材料供应商、设备供应商等。15.2第三方责任（1）第三方应按照本合同约定，履行其职责，并对因自身原因造成的工程延误、质量不合格、安全事故等承担相应责任。（2）第三方应遵守国家相关法律法规，执行行业标准，确保工程质量、安全、进度。15.3第三方权利（1）第三方有权要求甲方按照合同约定支付相关费用；（2）第三方有权要求乙方提供必要的配合和支持，包括但不限于现场协调、技术指导、资料提供等。15.4第三方与其他方的划分（1）第三方与甲方的关系：第三方与甲方应签订相应的合作协议，明确双方的权利义务。（2）第三方与乙方的关系：第三方与乙方应签订相应的分包合同或委托合同，明确双方的权利义务。（3）第三方与甲乙双方的关系：第三方应服从甲乙双方的管理和监督，确保工程顺利进行。16.第三方介入后的额外条款16.1第三方介入的审批（1）甲乙双方同意，在第三方介入前，应书面通知对方并取得对方的同意；（2）未经对方同意，任何一方不得擅自引入第三方。16.2第三方资质要求（1）第三方应具备相应的资质证书和业绩，证明其有能力完成相关任务；（2）甲方和乙方有权对第三方的资质进行审查，并要求第三方提供相关证明材料。16.3第三方责任限额（1）第三方在本合同项下的责任限额为本合同总价款的20%；（2）如第三方因自身原因导致工程延误、质量不合格、安全事故等，超出责任限额部分由第三方自行承担；（3）甲乙双方可协商调整第三方责任限额，但调整后的责任限额不得低于原责任限额。16.4第三方违约责任（1）第三方违反本合同约定，应承担相应的违约责任；（2）违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金、承担赔偿责任等；（3）违约责任的具体内容和计算方法由甲乙双方在第三方合作协议中约定。17.第三方变更与解除17.1第三方变更（1）甲乙双方同意，在第三方介入过程中，如需变更第三方，应书面通知对方并取得对方的同意；（2）未经对方同意，任何一方不得擅自变更第三方。17.2第三方解除（1）如第三方违反本合同约定，甲乙双方有权解除与第三方的合作关系；（2）第三方解除后，甲乙双方应按照本合同约定，继续履行合同义务。18.第三方争议解决18.1第三方争议解决方式（1）第三方与甲乙双方的争议，应通过友好协商解决；（2）协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。18.2第三方争议管辖（1）第三方与甲乙双方的争议，由合同签订地人民法院管辖；（2）第三方与甲乙双方的争议，由合同签订地的仲裁委员会仲裁。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细列出工程项目的名称、数量、计量单位、单价、总价等信息。附件要求：应清晰、完整，并由乙方负责人签字确认。2.工程设计图纸包含项目的设计图纸、施工图、设备清单、技术规范等。附件要求：应符合国家相关标准，并由设计单位盖章确认。3.付款计划表列明各阶段的付款比例、时间节点、付款金额等。附件要求：应详细、明确，并由甲乙双方共同签字确认。4.施工组织设计包含施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。附件要求：应由施工单位编制，并由相关部门审核通过。5.材料设备清单列明所需材料设备的名称、规格、型号、数量、单价、总价等。附件要求：应与实际采购相符，并由供应商提供相关证明文件。6.施工验收报告包含工程验收的日期、人员、结果、存在问题及整改措施等。附件要求：应由验收小组签字确认，并由施工单位归档保存。7.质量保证资料包含工程质量检验报告、原材料检验报告、施工过程检验报告等。附件要求：应符合国家相关标准，并由检验机构出具。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成工程；乙方提供的材料、设备不符合合同约定或国家相关标准；甲方未按合同约定支付款项；双方违反合同约定的保密义务；双方违反合同约定的其他行为。2.责任认定：乙方未按合同约定的时间完成工程，每延误一日，应向甲方支付合同总价款的千